2022年黑龙江省监理工程师《建设工程合同管理》考试题库（含典型题、真题库）

1、2022年黑龙江省监理工程师建设工程合同管理考试题库（含典型题、真题库）一、单选题1.本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示，代理关系（）。A、成立B、不成立C、取决于被代理人是否追认D、取决于代理人是否申请被代理人确认答案：A解析：知识点:代理关系。本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不做否认表示的，视为同意。2022版教材P9。2.设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A、表明从发出该通知时间开始工作B、与“开工通知”的说法相同C、表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D、该通知是由发包人发出的答案：C解析：知识点:开始工作。符合专用条款约定的开始工作条

2、件时，监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出“开始工作通知”。合同工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。设计施工总承包合同未用“开工通知”是由于承包人收到开始工作通知后首先开始设计工作。2022版教材P127。3.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔，则应由()。A、保险公司承担全部损失B、保险公司承担除外责任以外的全部损失C、业主自行承担全部损失D、业主和保险公司协商分担损失答案：C解析：2022版教材P19-22本题考查的是工程建设涉及的主要险种。安装工程一切险(及第三者责任险)，除外责

3、任：(10)除非另有约定，在保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。4.（2014年真题）施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。A、法定代理B、委托代理C、指定代理D、职务代理答案：B解析：（二）代理的种类代理包括委托代理和法定代理。委托代理基于授权而产生。法定代理是根据法律的直接规定而产生，是为未成年人、精神病人而设置的。因此，建设工程中的一切代理行为都是委托代理。如：项目经理是施工企业的代理人、总监理工程师是监理单位的代理人等。工程招标代理中，被代理人是发包人，代理人是招标代理机构。委托代理权可以书面委托，也可以口头委托

4、。但应当书面委托的，必须采用书面形式。5.某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由()承担。A、承包人B、钢材供应商C、监理单位D、发包人答案：D解析：2022版教材P102-104发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况时，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。6.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动说法正确的是（）A、具有同等法律效力B、纸质文件形式的招标投标活动高于

5、数据电文形式C、数据电文形式的招标投标活动高于纸质文件形式D、数据电文形式的招标投标活动无效答案：A解析：2022版教材P26-28所谓电子招标投标是指以数据电文形式，依托电子招标投标系统完成的全部或者部分招标投标交易活动，数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。7.FIDICX系列合同中，在施工合同条件模式下，项目主要参与方不包括（）A、业主B、承包商C、工程师D、分包商答案：D解析：2022版教材P152-153在施工合同条件模式下，项目主要参与方为业主、承包商和工程师。8.下列属于取得工程勘察劳务资质的企业不可以承接的工程范围的是()。A、岩土工程治理B、凿井C、工程钻探D

6、、海洋勘探答案：D解析：2022版教材P29-30取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井等工程勘察劳务业务。9.如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间()天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。A、3B、5C、7D、15答案：D解析：2022版教材P40-49踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少15日前以书面形式通知所有招标文件收受人。10.（2020年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款，负有投保义务的-方当事人未按合同约定办理保险，导致

7、受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。A、发包人B、承包人C、受益人D、负有投保义务的当事人答案：D解析：P95-96当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。11.FIDIC合同系列中，施工合同条件中，如果承包商在被要求对测量记录进行审查后（）天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。A、7B、14C、24D、48答案：B解析：2022版教材P153-157如果承包商在被要求对测量记录进行审查后14天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。12.（2020年

8、真题）根据标准设备采购招标文件，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。A、装在设备制造厂”的运输工具上B、施工场地设备安装部位C、运至施工场地运输工具的车面上D、施工场地的安装作业面答案：C解析：P146-147本题考查设备采购合同履行管理。除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。13.工程施工合同（ECC）中，（）是对核心条款的补充和细化。A、合同条款B、主要选项条款C、次要选项条款D、基础条款答案：B解析：20

9、22版教材P162-163主要选项条款是对核心条款的补充和细化，使用者应根据需要选择适用的条款。因此，本题的正确答案为B。14.根据施工合同标准文本的规定，在工程量的计量中，总价子目结算通常（）。A、不进行现场计量，只进行图纸计量B、进行现场计量，不进行图纸计量C、现场计量和图纸计量必须均进行D、无须进行现场计量和图纸计量答案：A解析：知识点:工程款支付管理。单价子目的计量，需要进行现场的计量，总价子目结算通常不进行现场计量，只进行图纸计量。2022版教材P106。15.合同工期自（）起计算。A、监理人下达开工通知之日B、实际开工之日C、合同中约定的开工日D、开工通知中载明的开工日答案：D解析

10、：知识点:监理人的职责。监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。2022版教材P98。16.甲向银行贷款50万元，乙公司在贷款合同的担保人栏目中加盖了公司的印章，甲逾期没有还款。下列对于该债务清偿的表述正确的是（）。A、银行有权要求乙公司对50万元债务承担责任B、乙公司在担保合同中没有约定是连带保证，可拒绝银行的要求C、在贷款合同的担保人栏目中只有乙公司的印章，不能视为担保D、银行必须先向甲追偿，经强制执行仍不能获得清偿时，才能要求乙公司承担责任答案：A解析：（1）一般保证：一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人

11、财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。也即：只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任。【有先后顺序】（2）连带责任保证：在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。也即：只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。【无先后顺序】（3）当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。17.施工阶段因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何

12、服务协议转让给发包人，并在解除合同后的（）d内，依法办理转让手续。A、7B、14C、21D、28答案：B解析：2022版教材P112-114本题考核的是因承包人违约解除合同。因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人，并在解除合同后的14d内，依法办理转让手续。18.施工工程竣工验收合格后，当事人对实际竣工日期有争议，则承包人的竣工日为（）。A、提交竣工验收申请报告日B、开始进行竣工验收日C、竣工验收合格日D、签发工程接收证书日答案：C19.施工合同履约保证的金额一般是（）。A、履约担保金一般情况下额度为合同价格的30%B、履

13、约银行保函额度是合同价格的10%C、履约担保书担保额度是合同价格的3%D、履约担保书担保额度是合同价格的15%答案：B解析：1、履约保证的概念是为了保证施工合同的顺利履行、承包商按期限按质量完全履行合同义务而要求承包人提供的担保，以防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失。2、履约保证的形式与金额（1）履约担保金（又叫履约保证金），可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%；（2）履约银行保函，是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10%；（3）履约担保书，是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额

14、度是合同价格的30%。20.只能由第三人提供担保的担保方式是（）。A、保证B、抵押C、质押D、留置答案：A解析：21.设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在()一直有效。A、竣工验收前B、颁发工程接收证书前C、工程移交前D、竣工后试验通过前答案：D解析：2022版教材P126本题考查的是履约担保。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。22.（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。A、法律事实不包括事件B、罢工属于法律事实中的行为C、法院判决不

15、属于法律事实中的行为D、合同当事人违约属于法律事实中的行为答案：D解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以

16、合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。23.根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但可以邀请招标的情形有（）A、技术复杂B、受自然环境限制C、采用公开招标方式的费用过高D、有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择答案：D解析：2022版教材P26-28根据招投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者

17、受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供应择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。24.依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，()。A、债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B、债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C、保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D、保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任答案：D解析：2022版教材P13-16本题考查的是担保方式。保证是

18、指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。25.在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另有约定，对于不可预见的困难，承包商（）。A、不能调整合同价款B、可以调整合同价款C、分不可预困难的具体情况区别对待，部分可以调整D、根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整答案：A解析：知识点:设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件中不可预见的困难。承包商应被认为已取得了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料。合同价格对任何不可预见的困难或费用不应考虑给予调整。2022版教材P160。26.以下（）专项施工方案需要进行

19、5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A、高空作业工程B、地下暗挖工程C、大爆破工程D、深水作业工程答案：B解析：2022版教材P97本题考查的是承包人的义务。在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。27.FIFIC系列合同中，下列选项中适用于施工合同条件的是（）A、适用于传统的"设计一招标一建造"模式，承包商按照业主提供的设计进行施工B、适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包C、适合于承

20、包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目D、适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工答案：A解析：2022版教材P151-152施工合同条件（1999年第1版、2017年第2版)，又称"新红皮书"，适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的"设计一招标一建造"模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。28.()是评定申请人的资质、业绩和信誉是否满足招标工程的要求。A、初步审查B、详细审查C、形式评审D、响应性评审答案：B解析：2022

21、版教材P52-54详细审查因素主要包括申请人的营业执照、安全生产许可证、资质、财务、业绩、信誉、项目经理资格以及其他要求等方面的内容。29.（2015年真题）下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A、台风导致脚手架坍塌B、雷电引起火灾C、建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D、洪灾引起的沉降答案：C解析：【保险责任范围=要赔的】（1）自然事件：地震、海啸、雷电、台风、暴雨、水灾、地面下陷下沉等人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故：不可预料的且被保险人无法有效控制的突发事件，如火灾、爆炸。【除外责任=不赔的】（每年都考）（1）保风险，必然发生的损失不保（如材料

22、损耗、机械磨损、维修检修保养费用）。（2）自燃、氧化、气温变化、正常水位变化等渐变原因，不属于自然灾害，不保。（3）被保险人管理失误（如设计错误、施工方法不当、材料不合格、停电断电造成的）不属于意外事件，不保。（4）保建造/安装过程。开始建造前已存在的，结束建造后的（例如工程业主己经验收合格或实际接收的部分）不保。30.下列不属于施工合同中监理人职责的是（）。A、独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等B、在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作C、承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执D、在发包人授权范围内独立处理合同履

23、行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力答案：A解析：2022版教材P91-92本题考核的是施工合同中监理人的职责。受发包人委托对施工合同的履行进行管理体现在：(1)在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作；(2)在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力；(3)承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行；(4)在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价、索赔等。31.（2013年真题）关于定金的说法，正确的

24、是（）。A、合同中支付的预付款可按定金处理B、债务人履行债务后定金必须收回C、给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D、收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金答案：D解析：本题考查的是担保方式。收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金。2022版教材P16。32.依照担保法规定，可作为保证人的是（）。A、幼儿园B、医院C、企业法人D、国家机关答案：C解析：2022版教材P13本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提

25、供保证；（2）国家机关际经济组织贷款进行转贷的除外；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。33.（2014年真题）关于合同法律关系的说法，正确的是（）。A、合同法律关系可以没有内容B、技术秘密不能作为合同法律关系的客体C、只有法律事实能够弓|起合同法律关系的消灭D、只有行为能够弓|起合同法律关系的消灭答案：C解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为

26、和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。34.合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。A、专用条款和

27、普通条款B、专用条款和基本条款C、通用条款和基本条款D、通用条款和专用条款答案：D解析：2022版教材P92-93合同的通用条款和专用条款尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。因此，本题的正确答案为D。35.招标人最迟应当在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A、3B、5C、7D、15答案：B解析：2022版教材P16-18招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。36.建设工程招标的基本程序主要包括：发售招标文件；编

28、制招标文件；委托招标代理机构；履行项目审批手续；开标、评标；签订合同；发布招标公告或投标邀请书；发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（）。A、B、C、D、答案：D解析：【标准施工招标文件组成及适用范围】37.建设工程勘察合同履行中，发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，关于被授权人员发出的指示，说法正确的是（）。A、发出的指示视为已得到发包人代表的同意B、在授权范围内发出的指示，经发包人代表确认后效力等同于发包人代表发出的指示C、发出的指示与发包人代表发出的指示具有同等效力D、在授权范围内发出的指示效力等同于发包人代表发出的指示答案：D解析：1、发包人代表（1）

29、发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。（3）发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。（4）发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。（5）发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。（6）被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。（7）紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示。（8）发包人代表应

30、在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。（9）更换发包人代表第一，发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，勘察人有权通知发包人更换发包人代表。第二，发包人收到通知后7天内，应当核实完毕并将处理结果通知勘察人。38.根据担保法的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是()。A、抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产B、抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产C、担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人D、担保期间

31、，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人答案：D解析：2022版教材P13-16质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。39.招标投标法实施条例规定，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从（）之日起算。A、发售招标文件B、发出中标通知书C、提交投标文件的截止D、评标结束答案：C解析：2022版教材P16-18本题考核的是投标保证金有效期。投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。40.某施工合同协议

32、书内注明的开工日期为2013年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2013年2月5日开始动工。2013年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2013年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同(示范文本)的规定，承包人的施工期应为()。A、自2月1日始，至12月5日止B、自2月1日始，至12月20日止C、自2月5日始，至12月5日止D、自2月5日始，至12月20日止答案：A解析：2022版教材P99本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书

33、中写明的实际竣工日止。41.建设工程勘察合同履行中，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。A、7B、14C、28D、30答案：B解析：2022版教材P78-83建设工程勘察合同履行管理。发包人管理：除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。42.最高额抵押权设立前已经存在的债权，（）。A、可以直接转人最高额抵押担保的债权范围，事后通

34、知当事人即可B、经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围C、应当直接转入最高额抵押担保的债权范围D、不得转入最高额抵押担保的债权范围答案：B解析：2022版教材P13-16本题考核的是最高额抵押权。最高额抵押权设立前已经存在的债权，经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围。43.(2017年真题)根据标准施工合同，工程施工中承包人有权得到费用和工期补偿，但无利润补偿的情形是（）。A、发包人提供图纸延误B、不利的物质条件C、隐蔽工程重新检验质量合格D、监理人指示错误答案：B解析：本题考查的是索赔管理。选项ACD不仅可以补偿工期、费用，还可以补偿利润。44.抵押与质押的区别主要在于（）

35、。A、担保财产是否为第三人的财产B、担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C、担保财产是否转移占有D、债权人是否有优先受偿权答案：C解析：知识点:担保方式。抵押与质押有两个方面不同，一是担保的财产不同，二是转移方式不一样。2022版教材P1645.（2020年真题）因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金A、0.08%B、0.5%C、0.8%D、1.0%答案：A解析：P144-145本题考查材料采购合同履行管理。卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金计算方法如下:延迟交付违约金=延迟交付材料金额×0

36、.08%×延迟交货天数。迟延交付违约金的最高限额为合同价格的10%。46.根据九部委发布的标准施工合同，履约保函的担保期限为（）。A、发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B、发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C、发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D、发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天答案：A解析：知识点:施工合同标准文本中履约担保的期限。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。2022版教材P90。47.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。A、可以采用直接委托方式发包

37、B、可以自行招标，但应当备案C、可以自行招标，无需备案D、必须委托中介机构代理招标答案：B解析：知识点:招标准备阶段的工作。建设单位有能力的，可自行招标，无能力的可委托招标代理机构招标。2022版教材P40。48.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。A、保险公司承担全部损失B、保险公司承担除外责任以外的全部损失C、业主自行承担全部损失D、业主和保险公司协商分担损失答案：C解析：知识点:工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的期限至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所

38、有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。工程移交后已不在保险期内。2022版教材P20。49.招投标工作中，下列评标委员会的成员人数符合要求的是()。A、成员人数为5人，其中技术、经济等方面的专家3人B、成员人数为6人，其中技术、经济等方面的专家4人C、成员人数为7人，其中技术、经济等方面的专家5人D、成员人数为8人，其中技术、经济等方面的专家6人答案：C解析：2022版教材P40-49评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。50.下列

39、合同法律关系客体中属于行为的是（）。A、货币B、工程设计C、勘察设计D、专利权答案：C解析：合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果51.(2015年真题)根据标准施工合同，就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言，优先解释的顺序是（）。A、已标价的工程量清单通用合同条款图纸B、已标价的工程量清单图纸通用合同条款C、通用合同条款已标价的工程量清单图纸D、通用合同条款图纸已标价的工程量清单答案：D解析：（二）合同文件的优先解释次序组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合

40、同文件序号为优先解释顺序。*合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义的，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与发包人和承包人进行协商，尽量达成一致。不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后审慎确定。52.施工企业职工意外伤害险按照建筑工程项目总造价计收保险费时，关于其保险期间的说法正确的是（）。A、自保险人同意承保.收取保险费并签发保险单的当日零时起B、自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的当日零时起C、至约定的终止日的24时止D、至施工合同规定的工程竣工之日止答案：D解析：6、保险期间（1）按照被保险人人数计收保险费的：第一，保险期间为1年或根据施工项目期限的长短

41、确定。第二，自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的次日零时起，至约定的终止日的24时止。（2）按照建筑工程项目总造价或建筑施工总面积计收保险费的：第一，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的次日（或约定保险期间开始之日）零时起；第二，至施工合同规定的工程竣工之日止。（3）提前竣工的，保险责任自行终止。（4）延长工期的，应当办理保险顺延手续。（5）因故停工的，需书面通知保险人并办理保险期间顺延手续。工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任。工程重新开工后，投保人可书面申请恢复保险合同效力，但累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定。53.代理的种类中，（）主要

42、是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。A、指定代理B、法定代理C、委托代理D、意定代理答案：B解析：2022版教材P9-11本题考核的是法定代理。法定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。54.关于施工阶段承包人违约处理的表述中，不正确的是（）。A、发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，承包人可通知发包人立即解除合同B、对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正C、承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误D、监理人发出整改通知28d后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通

43、知答案：A解析：2022版教材P112-114本题考核的是施工阶段承包人违约的处理。发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可通知承包人立即解除合同。对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。监理人发出整改通知28d后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。55.竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的（）天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。A、7B、14C、28D、56答案：D解析：2022版教材P115本题考查的是竣工验收。竣工验收合格，监理人应在

44、收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。56.勘察服务完成之前，由于不可抗力造成合同解除，则定金（）A、不予退还B、全部退还C、双倍退还D、减半退还答案：A解析：2022版教材P78-83勘察服务完成之前，由于不可抗力或其他非勘察人的原因解除合同时，定金不予退还。57.（2019年真题）设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。A、合同签字盖章B、实际交付C、发包人完成设计任务书审批D、设计人收到发包人设计基础资料答案：B解析：（五）定金（1）定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一

45、定数额的货币作为担保。（2）定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，否则超过的部分无效。（3）定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从实际交付定金之日生效。（4）债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。（5）给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。（6）定金合同为从合同（担保合同为从合同），主合同无效，定金合同无效58.某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出问题，招标人对此问题给予了澄清，则该澄清（）。A、只对甲投标人有效，但应发给全体投标人B、对全体投标人有效，但无须发送全体

46、投标人C、只对甲投标人有效，且无须发送全体投标人D、对全体投标人有效，且须发送全体投标人答案：D解析：59.（2020年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A、发包人和分包人B、承包人和分包人C、承包人和发包人D、分包人和造价管理部门答案：C解析：P104-107在调价公式的应用中，有以下几个基本原则:（1）在每次支付工程进度款计算调整差额时，如果得不到现行价格指数，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。（2）由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得

47、不合理时，?由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。（3）因非承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效。.60.根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（）承担。A、签订合同买方B、签订合同卖方C、交付买方D、交付卖方答案：D解析：本题考查设备采购合同的风险。合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。2022版教材P147。61.关于建设工程项目总进度目标的说法，正确的是（）。A、建设工程项目总进度目标的控制是施工总承包方项目管

48、理的任务B、在进行项目总进度目标控制前，应分析和论证目标实现的可能性C、项目实施阶段的总进度指的就是施工进度D、项目总进度目标论证就是要编制项目的总进度规划答案：B解析：在进行建设项目总进度目标控制前，首先应分析和论证目标实现的可能性。若项目总进度目标不可能实现，则项目管理方应提出调整项目总进度目标的建议，提请项目决策者审议62.下列关于法人的表述中，错误的是()。A、具有民事权利能力B、具有民事行为能力C、是自然人和企事业单位的总称D、依法独立享有民事权利和承担民事义务答案：C解析：2022版教材P6-9本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权

49、利和承担民事义务的组织。法人是与自然人相对应的概念，是法律赋予社会组织具有人格的一项制度。民法总则将法人分为营利法人、非营利法人和特别法人。63.下列关于材料设备采购招标特点，说法错误的是()。A、招标签订特殊用途的大型非标准部件合同属于购买合同B、询价方式一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品C、直接订购方式多适用于零星采购、应急采购D、采招标投标则是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式答案：A解析：2022版教材P62-63采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于买卖合同。而订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于加工承揽合同。64.监理人在处理索

50、赔时的行为正确的是（）。A、认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料B、认为必要时，与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见C、应当单独确定索赔处理结果D、应当在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人答案：A解析：（1）承包人提出索赔要求第一，承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，应在引起索赔事件发生后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。第二，承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交正式的索赔通知书，详细说明索赔理由以及要求追加的付

51、款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。第三，对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。（2）监理人处理索赔第一，监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。第二，监理人应首先争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确

52、定追加的付款和（或）延长的工期。第三，监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。（3）发包人完成赔付第一，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。第二，承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决。65.关于分期交付买卖合同的说法，正确的是（）。A、出卖人允许买受人试验其标的物，认可后再支付价款.B、出卖人交付一批标的物不能实现合同目的，买受人可以就该批标的物解除C、出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同D、出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费答案：B解析：2022版教材P141-142本

53、题考核的是分期交付买卖。出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。选项A属于试用买卖，选项C属于货样买卖，选项D属于分期付款买卖。66.下列选项中，可以用于质押的是()。A、动产和智力成果B、动产和权利C、智力成果和权利D、人身利益和权利答案：B解析：2022版教材P13-16本题考查的是担保方式。质押分为动产质押和权利质押。质押以转移占有为特征。智力成果是知识产权的客体，是无形的，不能直接作为质权的客体。可以质押的是商标专用权以及专利权、著作权等知识产权中的财产权。人身利益和权利不能采取转移占有方式，

54、所以不能质押。67.采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，下列对运营费用这一评审要素进行折价并对投标报价作价格调整不正确的是（）。A、应当计算的费用包括评审寿命期内所需的燃料消耗费.备件及维修费用以及寿命期末设备残值B、评审寿命期内所需的燃料消耗费.备件及维修费用，按预定的方法折算后，增加投标价C、评审寿命期末设备残值，按预定的方法折算后，增加投标价D、计算各项费用和残值时，均应按招标文件规定的贴现率折算成净现值答案：C解析：68.投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标

55、活动。A、14日，7日B、10日，5日C、10日，3日D、14日，5日答案：C解析：知识点:招标文件异议的处理。投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。2022版教材P34。69.下列可作为资格预审申请人的是()。A、为本标段前期准备提供咨询服务的B、为本标段的代建人C、被暂停或取消投标资格的D、4年前有重大质量问题的答案：D解析：2022版教材P52-54通过资格预审的申请人除应满足资格预审文件的初步审查标准和详细审查标准外，还不得存在下列任何一种情形:不按审查委员会要求提

56、供澄清或说明;为项目前期准备提供设计或咨询服务(设计施工总承包除外);为招标人不具备独立法人资格的附属机构或为本项目提供招标代理;为本项目的监理人、代建人等情形;以及最近三年内有骗取中标或严重边约或重大工程质量问题;在资格预审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为等。70.关于无权代理的表述中，不正确的是（）。A、没有代理权而为的代理行为属于无权代理B、代理权终止后的代理行为属于无权代理C、无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任D、未经追认的越权代理行为，由行为人承担民事责任，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为同意。答案：D解析：2022版教材P9-11本题考核的是无权代理。无权代理包括以下三种情况：(1)没有代理权而为的代理行为；(2)超越代理权限而为的代理行为；(3)代理权终止后的代理行为。民法总则规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理