第8章 施工索赔11

1、1工程合同管理第第8 8章章 建设工程施工索赔建设工程施工索赔2 内容框架内容框架 8.1 8.1 建设工程施工索赔概述建设工程施工索赔概述8.2 8.2 索赔程序索赔程序8.3 8.3 工程师的索赔管理工程师的索赔管理38 8.1 .1 施工索赔概述施工索赔概述8.1.1 8.1.1 施工索赔的概念施工索赔的概念 8.1.2 8.1.2 施工索赔的特征施工索赔的特征8.1.3 8.1.3 施工索赔的分类施工索赔的分类 48 8.1 .1 施工索赔概述施工索赔概述 8.1.1 8.1.1 施工索赔的概念施工索赔的概念 对不应由自己承担责任的情况造成的损失，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，

2、向合同的另一方当事人提出给予赔偿或补向合同的另一方当事人提出给予赔偿或补偿要求的行为。偿要求的行为。 注意注意 索赔不是向真正的责任方，而是向索赔不是向真正的责任方，而是向合同另一方合同另一方58 8.1 .1 施工索赔概述施工索赔概述 8.1.2 8.1.2 施工索赔的特征施工索赔的特征 1.1.施工合同索赔是双向的施工合同索赔是双向的 2.2.只有实际发生了经济损失或权利损害才只有实际发生了经济损失或权利损害才能向对方索赔能向对方索赔 3.3.索赔是一种未经对方确认的单方行为索赔是一种未经对方确认的单方行为( (不不同于签证同于签证) ) 6 8.1.3 8.1.3 施工索赔的分类施工索赔

3、的分类 按索赔的合按索赔的合同依据分类同依据分类按索赔的按索赔的目的分类目的分类按索赔事件按索赔事件的性质分类的性质分类按索赔的合按索赔的合同依据分类同依据分类合同中明示的索赔合同中明示的索赔合同中默示的索赔合同中默示的索赔工期索赔工期索赔费用索赔费用索赔工期延误索赔工期延误索赔工程变更索赔工程变更索赔合同被迫终止的索赔合同被迫终止的索赔工程加速索赔工程加速索赔意外风险和不可预见因素索赔意外风险和不可预见因素索赔其它索赔其它索赔7例题:承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔工期的指令引起的施工成本增加提出索赔. .该索赔

4、的类型属于该索赔的类型属于( )( )A. A. 工程延误索赔工程延误索赔B. B. 工程变更索赔工程变更索赔C. C. 工程加速索赔工程加速索赔D. D. 合同工期索赔合同工期索赔答案答案:C:C8例题:将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔默示的索赔, ,是按照是按照( )( )进行的分类进行的分类A. A. 索赔目的索赔目的B. B. 索赔起因索赔起因C. C. 索赔的合同依据索赔的合同依据D. D. 索赔事件的性质索赔事件的性质答案答案:C:C98 8. .2 2 索赔程序索赔程序8.2.1 8.2.1 承包人的索赔承包人的索赔 8.2.

5、2 8.2.2 发包人的索赔发包人的索赔 108 8. .2 2 索赔程序索赔程序 8.2.1 8.2.1 承包人的索赔承包人的索赔1.1.承包人索赔的程序承包人索赔的程序( (共五步共五步)(3)(3个个2828天天) )(1)(1)承包人提出索赔要求承包人提出索赔要求(2)(2)工程师审核索赔报告工程师审核索赔报告(3)(3)确定合理的补偿额确定合理的补偿额(4)(4)发包人审查索赔处理发包人审查索赔处理(5)(5)承包人是否接受最终索赔处理承包人是否接受最终索赔处理 11(1)(1)承包人提出索赔要求承包人提出索赔要求( (一通知一报告一通知一报告, ,先通知后报告先通知后报告) )*

6、* 承包人发出索赔意向通知承包人发出索赔意向通知 * * 承包人提交的索赔报告承包人提交的索赔报告 * * 索赔报告的内容索赔报告的内容12* * 承包人发出索赔意向通知承包人发出索赔意向通知 承包人应在索赔事件发生后承包人应在索赔事件发生后2828天天内向工程师内向工程师递交索赔意向通知递交索赔意向通知 超过这个期限超过这个期限, ,工程师和发包人有权拒绝索工程师和发包人有权拒绝索赔要求赔要求13 * * 承包人提交的索赔报告承包人提交的索赔报告 索赔意向通知后的索赔意向通知后的2828天内天内, ,或在工程师同意或在工程师同意的其它合理时间的其它合理时间, ,承包人递送正式的索赔报承包人递

7、送正式的索赔报告告. . 如果索赔事件影响持续存在如果索赔事件影响持续存在, ,但承包人按一但承包人按一个合理的时间间隔个合理的时间间隔, ,定期陆续报出每一个时定期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求间段内的索赔证据资料和索赔要求, ,在该事在该事件的影响结束后件的影响结束后2828天内天内, ,报出最终详细报告报出最终详细报告. .14重点难点 工程师在索赔事件发生后有权不马上处理该项索赔 如果承包人未能按时间规定提出索赔意向和索赔报告,则失去了该项事件请求补偿的索赔权利.15例题例题: :根据建设工程施工合同（示范文本），下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（ ）A

8、.承包人向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利丧失答案:B16例题例题: :如果索赔事件的影响持续存在,承包商应在该索赔事件影响后的28天内向工程师提交（ ）A.索赔意向通知B.索赔报告C.施工现场的记录D.索赔依据答案:B17 * * 索赔报告的内容索赔报告的内容 事件发生的原因事件发生的原因 对权益影响的证据资料对权益影响的证据资料. . 索赔的依据索赔的依据 索赔的款项索赔的款项 工期展延天数的计算工期展延天数的计算18(2)(2)工程师审核索赔报告工程师审核索赔报告* * 判定索赔成立

9、的三原则判定索赔成立的三原则 * * 对索赔报告审查的具体内容对索赔报告审查的具体内容 19 * * 判定索赔成立的三原则判定索赔成立的三原则 事件已造成了承包人施工成本的额外支事件已造成了承包人施工成本的额外支出出, ,或总工期延误或总工期延误( (实际影响实际影响) ) 造成费用增加或工期延误的原因造成费用增加或工期延误的原因, ,不属于不属于承包人应承担的原因承包人应承担的原因( (责任归属责任归属) ) 承包人按合同规定程序提交了索赔意向通承包人按合同规定程序提交了索赔意向通知和索赔报告知和索赔报告( (程序问题程序问题) )20例题:在建设工程施工索赔中在建设工程施工索赔中, ,工程

10、师判定承包人索赔成立工程师判定承包人索赔成立的条件包括的条件包括( )( )A. A. 事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误延误B. B. 造成费用增加或工期延误的原因造成费用增加或工期延误的原因, ,不属于承包人不属于承包人应承担的责任应承担的责任C.C.造成费用增加或工期延误的原因造成费用增加或工期延误的原因, ,属于分包人的过属于分包人的过错错D. D. 按合同约定的程序按合同约定的程序, ,承包人提交了索赔意向通知承包人提交了索赔意向通知E.E.按合同约定的程序按合同约定的程序, ,承包人提交了索赔报告承包人提交了索赔报告答案答案:A

11、BDE:ABDE21 * * 对索赔报告审查的具体内容对索赔报告审查的具体内容 事态调查事态调查 损害事件原因分析损害事件原因分析 分析索赔理由分析索赔理由 实际损失分析实际损失分析 证据资料分析证据资料分析22(3)(3)确定合理的补偿额确定合理的补偿额* * 工程师与承包人协商补偿工程师与承包人协商补偿 * * 工程师作出索赔处理决定工程师作出索赔处理决定 23 * * 工程师与承包人协商补偿工程师与承包人协商补偿 双方确定的补偿额度不一致时协商双方确定的补偿额度不一致时协商 对于持续影响时间超过对于持续影响时间超过2828天以上的工期延天以上的工期延误事件误事件, ,要分阶段批准临时延长

12、工期的决定要分阶段批准临时延长工期的决定, ,事件影响结束后批准总顺延工期事件影响结束后批准总顺延工期. .最终批准最终批准的总顺延天数的总顺延天数, ,不应少于以前各阶段已同意不应少于以前各阶段已同意顺延天数之和顺延天数之和. .24* * 工程师作出索赔处理决定工程师作出索赔处理决定 工程师应在收到索赔报告后工程师应在收到索赔报告后2828天内向发天内向发包人和承包人提出包人和承包人提出 索赔处理决定索赔处理决定,在在2828天天内未答复的视为认可承包人的索赔内未答复的视为认可承包人的索赔. .25 重点难点重点难点 工程师作出索赔处理决定的工程师作出索赔处理决定的权限与效力权限与效力 无

13、论是否与承包商达成一致无论是否与承包商达成一致, ,只要在授权只要在授权范围内范围内, ,工程师可将结果通知承包人工程师可将结果通知承包人, ,并抄并抄送发包人送发包人.(.(不需要承包商同意不需要承包商同意) ) 补偿款计入下月支付工程进度款中补偿款计入下月支付工程进度款中 超过工程师权限的超过工程师权限的, ,应报请发包人批准应报请发包人批准 工程师的处理决定不是终局性的工程师的处理决定不是终局性的, ,对发包对发包人和承包人都不具有强制性的约束力人和承包人都不具有强制性的约束力26例题 施工索赔中施工索赔中, ,工程师处理索赔的决定工程师处理索赔的决定( )( ) A.A.承包人必须接受

14、承包人必须接受 B.B.不具有强制性的约束力不具有强制性的约束力 C.C.仲裁机构应予认可仲裁机构应予认可 D.D.排除了法院的诉讼管辖排除了法院的诉讼管辖 答案答案:B:B27(4)(4)发包人审查索赔处理发包人审查索赔处理* * 工程师确定的索赔额超过其权限范围时工程师确定的索赔额超过其权限范围时, ,必必须报请发包人批准须报请发包人批准 * * 发包人可决定是否同意工程师的处理意见发包人可决定是否同意工程师的处理意见* * 索赔报告经发包人同意后索赔报告经发包人同意后, ,工程师可签发工程师可签发有关证书有关证书28(5)(5)承包人是否接受最终索赔处理承包人是否接受最终索赔处理承包人接

15、受最终承包人接受最终索赔处理决定索赔处理决定承包人不接受最终承包人不接受最终索赔处理决定索赔处理决定索赔事件的处理结束索赔事件的处理结束按合同争议方法解决按合同争议方法解决298 8. .2 2 索赔程序索赔程序 8.2.2 8.2.2 发包人的索赔发包人的索赔 业主可索赔的内容业主可索赔的内容( (承包人的错误与责任承包人的错误与责任) )308.3 8.3 工程师的索赔管理工程师的索赔管理8.3.1 8.3.1 工程师对索赔的影响工程师对索赔的影响8.3.2 8.3.2 工程师的索赔管理任务工程师的索赔管理任务8.3.3 8.3.3 工程师索赔管理原则工程师索赔管理原则8.3.48.3.4

16、工程师审查索赔证据工程师审查索赔证据8.3.5 8.3.5 工程师审查工期顺延要求工程师审查工期顺延要求8.3.6 8.3.6 工程师审查费用索赔要求工程师审查费用索赔要求8.3.7 8.3.7 审核索赔计算的正确性审核索赔计算的正确性8.3.8 8.3.8 工程师对索赔的反驳工程师对索赔的反驳318.3.1 8.3.1 工程师对索赔的影响工程师对索赔的影响1.1.工程师是核心工程师是核心如果工程师工作出现问题造成承包人的如果工程师工作出现问题造成承包人的损失损失, ,发包人必须承担相应的赔偿责任发包人必须承担相应的赔偿责任在仲裁或诉讼中在仲裁或诉讼中, ,工程师作为工程全过程工程师作为工程全

17、过程的参与者和管理者的参与者和管理者, ,可以作为见证人提供可以作为见证人提供证据证据328.3.1 8.3.1 工程师对索赔的影响工程师对索赔的影响2.2.工程师有处理索赔问题的权力工程师有处理索赔问题的权力* * 在承包人提出索赔意向通知后在承包人提出索赔意向通知后, ,工程师有权工程师有权检查承包人的现场同期记录检查承包人的现场同期记录* * 工程师可对承包人的索赔报告进行审查分工程师可对承包人的索赔报告进行审查分析析* * 在工程师与承包人协商赔偿不一致时在工程师与承包人协商赔偿不一致时, ,工程工程师有权单方面作出处理决定师有权单方面作出处理决定* * 对合理的索赔对合理的索赔, ,

18、工程师有权将它纳入工程进工程师有权将它纳入工程进度付款去度付款去338.3.2 8.3.2 工程师的索赔管理任务工程师的索赔管理任务1.1.预测和分析导致索赔的原因和可能性预测和分析导致索赔的原因和可能性2.2.通过有效合同管理减少索赔事件发生通过有效合同管理减少索赔事件发生3.3.公平合理地处理和解决索赔公平合理地处理和解决索赔348.3.3 8.3.3 工程师索赔管理原则工程师索赔管理原则1. 1. 公平合理地处理索赔公平合理地处理索赔2. 2. 及时作出决定和处理索赔及时作出决定和处理索赔3. 3. 尽可能通过协商达成一致尽可能通过协商达成一致4. 4. 诚实信用诚实信用35 重点难点重

19、点难点 何谓公平合理的处理索赔何谓公平合理的处理索赔以没有偏见的方式解释和履行合同，独立以没有偏见的方式解释和履行合同，独立作出判断作出判断* 从工程整体效益、工程总目标角度出发作出判断* 按照合同约定行事* 从事实出发，实事求是368.3.48.3.4工程师审查索赔证据工程师审查索赔证据1.1.合同文件中的条款约定合同文件中的条款约定2.2.经工程师认可的施工进度计划经工程师认可的施工进度计划3.3.合同履行过程中的往来函件合同履行过程中的往来函件4.4.施工现场记录施工现场记录5.5.施工会议记录施工会议记录6.6.工程照片工程照片378.3.48.3.4工程师审查索赔证据工程师审查索赔证

20、据7.7.工程师发布的各种书面指令工程师发布的各种书面指令8.8.中期支付工程进度款的单证中期支付工程进度款的单证9.9.检查和试验记录检查和试验记录10.10.汇率变化表汇率变化表11.11.各类财务凭证各类财务凭证12.12.其他有关资料其他有关资料38例题:下列证据中下列证据中, ,能够作为承包商索赔有效证据的能够作为承包商索赔有效证据的有有( )( )A. A. 招标文件招标文件B. B. 招标阶段现场考察时招标阶段现场考察时, ,招标人对承包人所招标人对承包人所提问题的口头解答提问题的口头解答C. C. 技术文件中提供的地质资料技术文件中提供的地质资料D. D. 工程师发布的书面指令

21、工程师发布的书面指令E. E. 检查和试验记录检查和试验记录答案答案:CDE:CDE398.3.5 8.3.5 工程师审查工期顺延要求工程师审查工期顺延要求1.1. 审查工期顺延要求的原则审查工期顺延要求的原则2. 2. 网络图分析网络图分析3.3. 比例计算法比例计算法1.1.审查工期顺延要求的原则审查工期顺延要求的原则（1 1） 划清施工进度拖延的责任划清施工进度拖延的责任（2 2）被延误的工作处于进度计划关键线路上被延误的工作处于进度计划关键线路上（3 3） 工程师无权要求承包人缩短合同工期工程师无权要求承包人缩短合同工期40(1) (1) 划清施工进度拖延的责任划清施工进度拖延的责任4

22、1不可原谅的延期不可原谅的延期( (承包商的责任引承包商的责任引起的延期起的延期) )可原谅的延期可原谅的延期( (非非承包商的责任引承包商的责任引起的延期起的延期) )不可以顺延工期不可以顺延工期可原谅并给予补偿费用可原谅并给予补偿费用的延期的延期可原谅但不给与补偿的可原谅但不给与补偿的延期延期 重点难点重点难点 工作延误一定会影响到工工作延误一定会影响到工期吗期吗? ? 被延误的工作只有位于关键线路上被延误的工作只有位于关键线路上, ,才会影才会影响到竣工日期响到竣工日期42重点难点 工程师无权要求承包人缩短合同工期* * 工程师有权顺延工期工程师有权顺延工期, ,也有权指示承包人删也有权

23、指示承包人删减合同内的工作内容减合同内的工作内容, ,但不能要求承包人相但不能要求承包人相应地缩短合同工期应地缩短合同工期* * 如要求提前竣工如要求提前竣工, ,属合同变更属合同变更43例:苛建设工程施工期间,承包商按照索赔程序提交了索赔报告.工程师在授权范围内处理承包商索赔时,错误的做法是( )A. 顺延合同工期,给予费用补偿B. 顺延合同工期,不给予费用补偿C. 不顺延合同工期,给予费用补偿D. 缩短合同工期,给予费用补偿答案:D442.网络分析图(总时差与自由时差)(1)(1)如果延误的工作为关键工作如果延误的工作为关键工作, ,则总延误时则总延误时间为批准顺延的时间间为批准顺延的时间

24、(2)(2)如果延误的工作为非关键工作如果延误的工作为非关键工作, ,工作延误工作延误超过时差限制时超过时差限制时, ,可以批准延误时间与时可以批准延误时间与时差的差差的差(3)(3) 如工作延误后仍为非关键工作如工作延误后仍为非关键工作, ,不存在工不存在工期索赔期索赔453.3.比例计算法比例计算法(1)(1)对于已知部分工程的延期时间对于已知部分工程的延期时间 工期索赔值工期索赔值= =受干扰部分工程的合同价受干扰部分工程的合同价/ /原原合同总价合同总价X X该受干扰部分工期拖延时间该受干扰部分工期拖延时间(2)(2)对于已知额外增加工程的延期时间对于已知额外增加工程的延期时间 工期索

25、赔值工期索赔值= =额外增加的工程量的价格额外增加的工程量的价格/ /原合同总价原合同总价X X原合同总工期原合同总工期46478.3 8.3 工程师的索赔管理工程师的索赔管理8.3.1 8.3.1 工程师对索赔的影响工程师对索赔的影响8.3.2 8.3.2 工程师的索赔管理任务工程师的索赔管理任务8.3.3 8.3.3 工程师索赔管理原则工程师索赔管理原则8.3.48.3.4工程师审查索赔证据工程师审查索赔证据8.3.5 8.3.5 工程师审查工期顺延要求工程师审查工期顺延要求8.3.6 8.3.6 工程师审查费用索赔要求工程师审查费用索赔要求8.3.7 8.3.7 审核索赔计算的正确性审核

26、索赔计算的正确性8.3.8 8.3.8 工程师对索赔的反驳工程师对索赔的反驳488.3 8.3 工程师的索赔管理工程师的索赔管理8.3.1 8.3.1 工程师对索赔的影响工程师对索赔的影响8.3.2 8.3.2 工程师的索赔管理任务工程师的索赔管理任务8.3.3 8.3.3 工程师索赔管理原则工程师索赔管理原则8.3.48.3.4工程师审查索赔证据工程师审查索赔证据8.3.5 8.3.5 工程师审查工期顺延要求工程师审查工期顺延要求8.3.6 8.3.6 工程师审查费用索赔要求工程师审查费用索赔要求8.3.7 8.3.7 审核索赔计算的正确性审核索赔计算的正确性8.3.8 8.3.8 工程师对

27、索赔的反驳工程师对索赔的反驳498.3 8.3 工程师的索赔管理工程师的索赔管理8.3.1 8.3.1 工程师对索赔的影响工程师对索赔的影响8.3.2 8.3.2 工程师的索赔管理任务工程师的索赔管理任务8.3.3 8.3.3 工程师索赔管理原则工程师索赔管理原则8.3.48.3.4工程师审查索赔证据工程师审查索赔证据8.3.5 8.3.5 工程师审查工期顺延要求工程师审查工期顺延要求8.3.6 8.3.6 工程师审查费用索赔要求工程师审查费用索赔要求8.3.7 8.3.7 审核索赔计算的正确性审核索赔计算的正确性8.3.8 8.3.8 工程师对索赔的反驳工程师对索赔的反驳508.3 8.3

28、工程师的索赔管理工程师的索赔管理8.3.6 8.3.6 工程师审查费用索赔要求工程师审查费用索赔要求1.1.承包人可以索赔的费用承包人可以索赔的费用(8(8项项) )2.2.不能延长工期的项目不能延长工期的项目( (两个两个) )3.3. 不能补偿费用的项目不能补偿费用的项目( (五个五个) )4.4.可以补偿利润的项目可以补偿利润的项目( (六个六个) )5.5.三项可同时补偿的项目三项可同时补偿的项目( (五个五个) )1.1.承包人可以索赔的费用承包人可以索赔的费用51索赔的费用项目备注人工费包括增加工作内容的人工费停工损失费和工作效率降低的损失费等设备费材料费保函手续费贷款利息保险费利

29、润管理费分现场管理费和公司管理费2.2. 不能延长工期的项目不能延长工期的项目( (两个两个) )* * 业主提前占用工程业主提前占用工程* * 业主办理的保险未能从保险公司获得补偿业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分部分52例题:根据根据FIDICFIDIC施工合同条件施工合同条件的规定，下列情形中，的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有（可以给予承包商延长合同工期的有（ ）A. A. 发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿偿B. B. 施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C. C. 业主

30、提前占用部分工程导致后续施工的延误业主提前占用部分工程导致后续施工的延误D.D. 后续法规调整引起的延误后续法规调整引起的延误E.E. 施工中受到其他承包商的干扰施工中受到其他承包商的干扰答案答案:BCDE:BCDE533.3.不能补偿费用的项目不能补偿费用的项目( (五个五个) )(1) (1) 变更导致竣工时间延长变更导致竣工时间延长(2)(2) 异常不利的气候条件异常不利的气候条件(3) (3) 由于传染病或其他政府行为导致工期延由于传染病或其他政府行为导致工期延误误(4) (4) 业主或其它承包人干扰业主或其它承包人干扰(5) (5) 公共当局引起的延误公共当局引起的延误54例题：例题

31、：根据根据FIDICFIDIC施工合同条件，承包人可以提施工合同条件，承包人可以提出费用补偿的有（出费用补偿的有（ ）A.A.延误发放的图纸延误发放的图纸B.B.不可预见的外界条件不可预见的外界条件C.C.其他承包商的干扰其他承包商的干扰D.D.公共当局引起的延误公共当局引起的延误E.E.异常不利的气候条件异常不利的气候条件答案答案:AB:AB4.4.可以补偿利润的项目可以补偿利润的项目( (六个六个) )(1) (1) 延误发放图纸延误发放图纸(2)(2) 延误移交施工现场延误移交施工现场(3) (3) 承包人依据工程师提供的错误数据导致承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误放线错误(4

32、) (4) 非承包人原因检验导致施工的延误非承包人原因检验导致施工的延误(5) (5) 业主提前占用工程业主提前占用工程(6) (6) 对竣工检验的干扰对竣工检验的干扰56例题:根据根据FIDICFIDIC施工合同条件施工合同条件的规定，下列事件中，的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（承包商索赔可获得利润补偿的有（ ）A. A. 延误发放图纸延误发放图纸B. B. 不可预见的外界条件不可预见的外界条件C. C. 业主提前占有工程业主提前占有工程D.D. 不可抗力事件造成的损害不可抗力事件造成的损害E.E. 异常不利的气候条件异常不利的气候条件答案答案: :ACAC575 5. .

33、三项可同时补偿的项目三项可同时补偿的项目( (五个五个) )(1) (1) 延误发放图纸延误发放图纸(2)(2) 延误移交施工现场延误移交施工现场(3) (3) 承包人依据工程师提供的错误数据导致承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误放线错误(4) (4) 非承包人原因检验导致施工的延误非承包人原因检验导致施工的延误(5) (5) 对竣工检验的干扰对竣工检验的干扰58例题:根据根据FIDICFIDIC施工合同条件施工合同条件的规定，下列工程师对的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中承包商索赔的处理决定中, ,不正确的是（不正确的是（ ）A. A. 通过变更删减部分承包工作内容的通过变更删减部分承包工作内容的, ,给予费用补给予费用补偿并相应缩短合同工期偿并相应