最新的建筑工程施工劳务分包合同

1、最新的建筑工程施工劳务分包合同甲方：_ 乙方：_为确保甲方承建的_工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将_工程承包给乙方施工。根据中华人民共和国合同法、建筑法和最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：建筑安装工程分包合同（2）订立合同双方：_，以下简称总承包方：_，以下简称分包方。双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成_工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。第一条工程名称_。(指

2、分包部分之工程名称)第二条工程地点_。第三条工程范围_。(可用列附表办法)第四条质量标准_。(可依照工程施工详图、施工说明书及安装工程施工验收技术规范列出)第五条承包方式_(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。第六条工程总价本工程包价计人民币_元整。第七条工程包价本工程包价计人民币_元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。第八条付款办法第九条工程期限按本条约第三条规定的工程范围自_年_月_日开工至_年_月_日止全部完工。第十条中间交工本工程项目范围内的_工程，自_年_月_日开工于_年_

3、月_日开工于_年_月_日完成交工。第十一条单方联系制度及协作办法_。第十二条关于工程保密办法_。第十三条违约责任_。第十四条特殊条款_。第十五条条约有效期限，本条约自单方签字盖印后立即见效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。第十六条条约份数本条约正式本二份，单方各执一份，副本_份，总承包方收执_份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执_份。第十七条条约附件总承包方：负责人：_地址：_电话：_分包方：负责人：_地址：_电话：_年_月_日订立（以下简称劳务发包人甲方）劳务作业承包人：（以下简称劳务承包人乙方）依照中华人民共和国条约法、中华人民共和国修建法及其他法律、法规，遵循平等、

4、自愿、公平、和诚实信用的原则，单方就劳务分包事项协商达成一致，订立本条约。一、劳务分包工程基本情况 工程名称： 工程地点：劳务作业内容：按图施工（消防栓系统，自动报警系统，工程预埋，安装调试等相关的工作）。二、条约价款1、条约签约后，劳务承包人交保证金元整（小写：￥）给劳务发包人，到工程验收后结算返还给劳务承包人。2、本工程条约款采用下列方式计算。3、本条约款，除经劳务发包人，和劳务承包人单方书面确认的工程变更以外可以调整。4、条约价款按修建设计总面积计算，每平方米肆元捌角（￥4.8）。5、劳务费包含：工人工资；劳务统筹费用；劳动保护费用；管理费用；各项保险费用；监设费用；文化施工及环保费用；

5、利润、机械使用，折旧费等。三、分包工作期限- 12、乙方应教育现场施工人员树立安全生产意识，安全施工，确保工程能顺利完成。3、乙方按图、按时、按质完成工程，要配合其他的施工队施工。如因乙方主观原因未能及时配合现场甲方其它工程施工造成的进度延误，或经济损失的，相关损失由乙方负责赔偿。4、乙方在施工中发生的一切安全事故由乙方负责，造成的损失全部由乙方承担。5、乙方应与在场施工人员签订劳动条约并为其购买工伤，意外等保险。6、遵守甲方项目部的管理规定，做到文化施工。7、如乙方原因造成工程停工而不能定期完成则甲方有权终止条约，结算时按乙方实践完成条约工程量结算给乙方。8、乙方应在甲方通知有效期内出场配合

6、施工，如因场地或环境条件不具备出场施工的必须报告甲方，并作出妥善处理。9、对隐蔽工程的验收，乙方须提前两个工作日通知甲方组织验收。10、甲方要协调各项工程项目施工，工程，杜绝各施工队为场地，用电、用水等问题产生矛盾。11、向乙方提供初步设计的方案图纸和现场标高轴。12、在施工过程中因甲方责任造成停工、返工或材料及器材，人工的损失等均由甲方承担相应责任。13、负责协调提供现场设置的垂直运输设备给乙方。14、审核乙方的工程进度，办理结算，按照条约约定向乙方领取工程款等。九、违约责任- 34 -第二篇：建 筑 安 装 工 程 施 工 劳 务 分 包 合 同建 筑 安 装 工 程 施 工 劳 务 分

7、包 合 同承包单元（甲方）：劳务单元（乙方）：依照中华人民共和国条约法、中华人民共和国修建法、建设工程施工条约及有关规定，为明确单方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签订本条约。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4劳务承包范围：1.5劳务承包期限：开工日期：年月日；完工日期：年月日； 个总日历工期：日。经单方协商，按条约工期每提前一天竣工，甲方按付给乙方工期奖,工期延误一天违约金在拨付乙方劳务费时扣除。发生下列情况，经甲方确认，乙方办理工期签证，顺延条约工期：1、人力不可抗拒的灾害而被迫停工；2、甲方未定期拨付劳务费用影响施工；3、临时停水停电

8、一天以上；4、其它非乙方责任影响施工，单方约定的其它情况。1. 1.6工程质量等级:；1. 1.7条约价款:本条约造价为人民币(大写)：18乙方投入施工人数：人。第二条、条约文件适用标准和法律2.1适用法律、法规：中华人民共和国现行法律和工程地点地地方法规；2.2适用标准及规范：2.2.1现行国家及工程当地有关标准、规范；第三条甲方责任3.1实施对工程质量、安全、工期、文化施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；3.2随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担；第四条乙方责任4.1对本条约承包范围

9、内的施工劳务向甲方负责，全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁转包或再分包本条约约定的施工劳务；4.2自发遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单元搞好协调配合；4.3负责完成施工劳务的有关技术措施的编制，报甲方批准后严厉实施；4.4交工前把现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收。积极配合保运，在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理。4.5准时签收甲方传达的各种文件、变更、技术交底、奖罚通知等资料，不得拒收；第五条工程结算5.1结算方式：本项目采用固定劳务单价结算方式进行结算；第六条劳务工作质量与验收6

10、.1乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令进行劳务作业，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受甲方代表和委派人员以及各级质监部门的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方要求返工、点窜，承担由自身原因导致返工、点窜的费用；6.2乙方按照国家工程建设的施工规范和质量检验标准以及施工图纸、设计变更、甲方交底说明为依据,精心组织施工,全部工程质量达到合格要求。第七条安全施工7.1乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严厉遵守安全操作规程,出现人员安全事故均由乙方承担.7.2劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具（绝缘手套、胶鞋等）由乙方自行

11、配备；7.3乙方在动力设备、高压线路、公开管道、易燃、易爆地段及交通要道邻近施工前，应向甲方提出安全保护措施，经批准后实施，甲方承担相应费用。第八条材料、设备供应与保管8.1甲方供应的材料乙方收取后要妥善保管、合理使用，采取有效的节约措施和限额用料控制手段，努力节约原材料；8.2甲方供应的物资属甲方一切，只供本条约劳动作业范围以内的工程专用。乙方不得挪用或擅自处理。济损失的，由责任方承担责任；第九条条约的见效与终止9.1条约见效日期：9.2条约终止日期：工程全部完工并交付业主，条约终止.第十条附则20.1本条约正本两份，具有同等效力，单方各执一份.20.2单方商定的其它条款； 条约订立时间：年

12、月日甲方：（章）乙方：（章）第三篇：安装工程劳务分包条约建设工程施工劳务分包条约条约编号：第一部分 协议书劳务作业发包人： 北京笠融修建工程有限公司 （以下简称：发包人）劳务作业承包人：（以下简称：承包人）依照中华人民共和国条约法、中华人民共和国修建法及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，单方协商达成一致，订立本条约。一、工程名称： 工程二、条约分包范围及作业内容：1、承包范围为 包括本工程发包人与总包单元签订的专业承包条约范围内的小学及幼儿园门窗窗（副框加工安装、铝框安装、玻璃安装、开启扇安装及调试注胶、成品保护保养、维修等所必须的各项工作）等条约约定范围内的全部收尾施工。

13、若因承包人施工的进度、质量以及材料计划的下达时间等不能满足施工总进度要求，承包人必须承担相关责任与损失，且承包人必须在经发包人允许时间内达到发包人节点进度要求；否则，发包人有权削减承包人承包的工程量，若连续两次未达到发包人节点进度要求，发包人有权解除条约并将承包人清除出场。2、承包人以清包工的方式完成承包范围内的工作量，承包人依照现场实践实践状态做好已完工程的收尾工作，即现场一切施工项目包人工、包质量、包工期、包安全施工、包文化施工、包工程验收、包现场管理费、包现场出场材料卸车及转运费（包括现场内的水平、垂直运输的一、二次或因工作需要的其它多次转运）、包发包人采购材料到施工现场领料后的保管、包

14、现场仓库的搭设、包夜班抢工加班费、包春节活其他法定假日加班费、包高温费、防寒费、劳保费、社会保险等按国家规定应由承包人聘请劳务人员享有的福利待遇、包施工机具、设备及用于施工作业的工具类消耗性材料3、承包人负责自行配备二级配电箱及电缆（除发包人提供的电缆外部分）费用自理。4、承包人的承包范围还包括成品码放、现场局部脚手架架板的固定与转移、施工过程中影响安装的局部少量主体剔凿及处理、发包人要求的与其他第三方的交叉收口作业的成品保护与火灾防范等；5、承包人清包工范围内的工作量以 小学塑钢窗及130系列明框幕墙、幼儿园项目75系列断桥铝合金窗安装； （具体价格如下表）。该单价包干价格不因劳动力价格的波

15、动、物料的涨价、汇率的变动或法律、法规、规章的变化等任何因素的影响而作出任何调整。发包人在该包干单价外不再向承包人及承包人人员领取任何形式的其它费用。6、承包人负责到场材料的清点、验收、保管。如发生丧失（除不可抗拒原因，如战争、地震、洪水暴发、哄抢）由承包人负责赔偿。三、工程地点：四、分包条约价款： （此为条约价格，工程竣工后，甲、乙单方根据承包人实践工程量进行结算）1、承包人清包工范围内的工作量以固定单价包干，工程各项目固定单价见附件二（门窗安装报价单）2、上述分步报价作为工程进度款的请款依据，乙方需每月25日参上上表分步报价如实申报工程进度款。本报价含钻头、钢丝线等机具自身耗材；五、分包工

16、作期限开工日期：2017年 4 月 10 日竣工日期：2017年 7 月 30 日总日历天数为： 90 天1、自发包人通知承包人出场之日起开始计算。承包人的具体施工进度必须满足发包人、监理、总包及业主的总进度要求。2、因不可抗力影响的工期，经发包人签字确认后工期相应顺延，但不增加费用（含因顺延造成的窝工费用和其他损失）。上述不可抗力是指：战争、 6 级以上地震、社会*（不包括阻工）、大于二十年一遇的洪水。3、承包人应在工期延误事实发生后3日内就延误内容向发包人项目部提出书面报告，承包人逾期未提出书面报告的，视为其摒弃此权力。六、劳务作业人数： 10 人，承包人应根据现场实践情况合理安排劳动力。

17、七、工程质量标准： 合格八、本工程安全文化施工要求达到： 安全文化工地九、组成本条约的文件及优先解释顺序如下：(1)本条约协议书；(2)专用条款;；(3)条约附件一：劳务分包招标文件 (4)条约附件二：劳务分包招标文件 (5)门窗安装报价单 (6)通用条款；(7)标准、规范及有关技术文件； (8)图纸及工程量清单；(9)条约履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件。十、条约见效：本条约自发包人、承包人单方签字盖印后见效。条约订立时间：2017年04月10日 条约订登时点：发包方： 承包方：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：联系电话： 联系电话：第二部分 通用条款9、发

18、包人权利和义务9.1自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人赞成承包人提交的结算资料。9.2结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内领取全部结算价款。条约价款的领取应当以银行转帐的形式办理。9.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文化施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。9.4统筹安排、协调办理非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保

19、证施工需要。9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。9.7及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。9.8认真执行安全技术规范，严厉遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。9.9不得允许承包人未获得相应资历证书的工人进入施工现场。9.10在发现承包人存在未按照约定履行本条约行为时，应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为摒弃此项权利。9.11行使依照本条约约定的对承包人行使扣款权利时，应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。9.12按照行政主管部门相

20、关规定的要求为本项目发包人聘请作业人员办理工伤保险。9.13承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。9.14其它发包人应当承担的义务。10、承包人权利和义务10.1组织具有相应资历证书的工人（持证上岗率100%）投入工作；自发遵守法律法规及有关规章制度。10.2按拍照关法律法规的要求，按时足额领取劳动者工资。收到分包条约价款后首先领取工人劳动报酬。10.3按发包人要求提交施工计划，以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后实施。10.4按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施

21、工；投入足够的人力，确保工期；服从发包人安全施工管理，自备劳动保护用品，确保施工安全。10.5承担由于自身责任造成的质量点窜、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不吻合规定造成的损失及各种扣款。10.6自发接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。10.7按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。10.8 做好成品保护工作。10.9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。10.10承包人保证与施工管理、作业人员签订有

22、书面劳动条约，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上一切施工管理、作业人员的劳动条约签署情况、出勤情况及工资核算及领取情况的盖印书面记实。除此书面记实的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。10.11配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。10.12发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。10.13在劳务作业中发现古墓、古修建遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究代价的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。10.14劳务作业全部内容经验收合格后，

23、承包人应当按照劳务分包条约的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以单方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。10.15在发现发包人存在未按照约定履行本条约行为时，应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为摒弃此项权利。10.16其它承包人应当承担的义务: 10.16.1承包人自行为其聘请现场施工工人、管理人员缴纳工伤保险等社会保险费用。10.16.2承包人现场作业人员必须穿戴安全帽、安全带等相关规范要求的工程必须劳动用具，费用有承包人承担。对于承包人施工人员未按要求佩带安全帽、安全带等违规操作现象，发包人有权进行处罚，并直接从承包人当月的工程进度款内扣除

24、。10.16.3承包人必须妥善保管工地现场的材料及半成品，因承包人材料保管失误及安装所造成的材料破坏概由承包人负责，并每月及时向发包人按实上报工程量。在施工过程中，承包人必须节约使用材料，严禁浪费材料，材料的损耗必须控制在发包人规定的损耗范围内；材料损耗由承包人在结算书中单独列项编报（若承包人未在结算书中对材料实践损耗情况进行详细计算数据，视为承包人结算关键项目未编报，不予办理结算），先由发包人项目 6部根据实践计划用量及现场领料单进行审核，再由发包人相关部门部进行复审，最终审核成效以发包人审核成效为准；若材料损耗有所节余发包人将给予承包人一定奖励，若材料损耗超出约定值将由承包人承担全部费用并

25、直接从承包人的工程款项内扣除，发包人项目部的材料损耗参照责任状实施。10.16.4承包人须遵守一切法律、法规、规章以及各级政府、行政主管部门的政策、制度，如有违反，所造成的一切后果由承包人负责。10.16.5搞好现场文化施工，做到材料、设备等堆放整齐有序，保持现场的整洁卫生；进入工地现场的材料必须按照发包人公司相关规章制度和发包人项目部指定的地点进行堆放并设置相应标牌。施工完工后整理好现场，做到工完场清。10.16.6如因承包人原因而导致承包人劳务人员停工或向业主、有关政府部门投诉，一切后果都由承包人承担，发包人并有权解除条约。如发包人因此而遭受政府主管部门的罚款，该罚款由承包人全额承担，发包

26、人并有权按照该罚款的金额向承包人追究违约责任。 10.16.7风口、空调口、等孔洞承包人负责预留制作，过程中进行埋件、龙骨安装部分墙壁面的剔除及恢复由承包人负责。10.16.8承包人本人或承包人委派3名专职管理人员，其中施工队长1名、质检员1名、安全员1名。需在现场办公，做到随叫随到（半小时内），服从发包人现场人员的工作安排。10.16.9承包人必须绝对遵从发包人一切发出的工程指令，不得以指令所涉及的费用未确定为借口不执行或拖延执行。11、对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延。（1）不可抗力；（2）设计变更和工程量增加；（3）发包人未能按条约约定日期领取劳务费，致使施工不能正常进行；（

27、4）承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时。12、由于以下原因造成承包人发生窝工的，承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其摒弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出点窜意见，视为其承认此事实。（1）发包人未能按条约约定日期领取劳务费，致使施工不能正常进行；（2）承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的

28、指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；（3）一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时；（4）发包人赞成的其他情况。13、不可抗力13.1不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力削减损失，发包人应协助承包人采取措施。发包人认为承包人应当暂停工作的，承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔7天向发包人通报一次受害情况。13.2不可抗力结束后14天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。1

29、3.3因条约一方迟延履行条约后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。13.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。14、送达本条约履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本条约协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为赞成对方要求。一方本条约协议书中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由错误方承担相应责任。15、事故处理15.1 发生严重伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。15.2承包

30、人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。16、施工变更16.1施工中如需对原工作内容进行变更（工程发包人和工程承包人单方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据），发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：16.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；16.1.2增减条约中约定的工程量；16.1.3改变有关的施工时间和顺序；16.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。16.2由非承包人原因造成的变更导致条约价款的增加及造成的承包人损失，由发

31、包人承担，延误的工期相应顺延；因变更削减工程量，条约价款应相应削减，工期相应调整。16.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担（损失补偿总额不能超出分包条约价款的5%），延误的工期不予顺延。17、发包条约价款领取的手续为：承包人应向发包人出据合法有效的收款发票，发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。承包人应指定专人负责与发包人办理付款手续。发包人将条约价款领取给承包人在25.4款中指定的条约价款收取负责人，并索要收款凭证18、由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故，责任由发包人承担。由于承包人不能落实安全施工方案或不

32、服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由承包人承担。19、争议发生争议后，除非出现下列情况，单方都应继续履行条约，保持工作连续，保护好已完工作成果：单方违约导致条约确已无法履行，单方协议终止条约；调解要求停止条约工作，且为单方接受；仲裁机构要求停止条约工作；法院要求停止条约工作。20、条约解除20.1承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包条约。20.2发包人与建设单元的施工总承包条约解除的，发包人可以发出通知解除本条约。20.3发包人不按照本条约的约定领取条约价款，承包人可以停止工作。停止工作超过28天，发包人仍不领取条约价款，承包人可以向发包人发出通知解除条约。20.4承包人不按照本

33、条约的约定提供吻合施工要求的作业人员或不履行本条约约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目标质量、安全、竣工工期时，发包人可以书面告知承包人并限日要求其完全、恰当履行条约义务。承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出通知解除条约。20.5如因不可抗力致使本条约无法履行，或者因工程建设单元的原因造成工程停建或缓建，致使条约无法履行的，发包人和承包人可以解除条约。20.6本条约约定的解除条件成就时，发包人应通知承包人解除本条约并办理分包条约价款结算领取手续。分包条约价款结算领取手续完毕后，承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场，给发包人造成经济损失的由承包人承担。20.7条约解除后，承包

34、人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。20.8条约解除后，不影响单方在条约中约定的结算和清理条款的效力。有错误的一方应当赔偿因条约解除给对方造成的损失。21、条约终止单方履行完条约全部义务，条约价款领取完毕，承包人向发包人交付劳务作业成果，并经发包人验收合格后，本条约即告终止。第三部分 专用条款22、项目负责人、施工队长及劳动力管理员：22.1发包人现场施工经理为，职务：施工经理 ，身份证号码： ，委托权限： 现场日常施工管理，工程结算、变更签认 。人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。22.2承包人委派的担任驻工地

35、履行本条约的负责人为 ，职务： 施工经理 ，身份证号码： ，委托权限： 现场日常施工管理，工程结算、变更签认，承包人进度款申请及领取，劳务工资发放 ，人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。22.3承包人委派的分包条约价款收取负责人为，身份证号码： ，职务： 施工经理 ，联系电话： ，在京住址： ，家庭住址： 。23、图纸：发包人应在劳务分包工作开工 3 天前，向承包人提供与分包工程有关的图纸 1 套。24、材料：24.1承包人应在接到开工通知后，向发包人提交材料、设备、构配件(具体材料、设备、构配件品种详见附件一)供应计划;经发包人确认后，发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量

36、和供应时间等组织货源并及时交付给承包人。发包人保证所提供的材料、设备机具、构配件吻合国家有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不吻合要求，承包人应在验收时以书面形式提出。24.2 承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丧失、破坏，承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过条约总价的60%。24.3承包人每道工序完成，进入下道施工工序前须书面报请发包人验收，若承包人在进入下道工序施工前未对上道工序报请验收，发包人有权要求承包人按照2001000元/次标准领取违约金，由此而引发的一切后果全部由承包人承担。24.4施工中由承包人负责提供一切中、

37、小型施工机具，并负责日常的维修、保养及防护。25、送达：本条约14条约定的送达方式适用于以下情况：（1）承包人要求发包人依照约定进行结算或领取分包条约价款； （2）承包人表示因发包人原因造成工期延误；（3）承包人要求发包人依照约定提供施工必须的工程材料、图纸； （4）承包人要求发包人停止违约领取分包条约价款行为的；（5）承包人要求发包人确认设计变更和工程量增加、签认零工、停工、窝工的； （6）发包人要求承包人对劳务工程不吻合约定部分予以整改的；（7）发包人要求承包人提供吻合条约约定的人员、提供合法有效的管理资料等履约行为；（8）本条约9.10、10.15所列事项； （9）单方约定的其它情况。2

38、6、本条约价款核算规则及构成方式： 综合单价乘以实践面层安装面积27、付款及结算每月按进度付款，乙方每月25日前将已完成并经甲方验收通过的合格工作量上报甲方工程项目部，由甲方公司相关部门审核认可后，于次月15日前按确认工程量的70%拨付工程款。工程完工并经甲方验收通过后30天内付至工程安装费总额80%。工程竣工验收（附工程竣工验收备案复印件）结算审核后，乙方根据审查确定的结算金额开具税务局认可的全额正规发票，甲方7个工作日内付至结算额的95%，余款5%在竣工结算后二年质保期满后一个月内领取（不计利钱）。领取5%质保金时，乙方需要持业主或物业办理的保修期满维修完毕签证，方能领取。 28.工程保修

39、：28.1本工程保修期为 24个月 ，从工程通过建设单元竣工验收合格之日算起。 28.2保修期内发生的维修，由发包人书面通知或电话通知，承包人必须在发包人通知后8小时内答复并在24小时内赶赴现场处理，否则，发包人可以自行或另请第三方处理，由此而发生的费用从质量保修金中扣除。29.工程签证：29.1 下列情况下可以签证：、因发包人原因造成返工返修的；、条约外增加工作量的单项签证超过500元以上的。、发包人项目部所发出的指令单涉及到条约外的其它内容。、各种实验及检测的配合、样板间的制作。29.2 签证的程序：、发包人项目部发出的指令单需项目经理确认；、当指令单或因发包人原因造成返工返修的内容完成后

40、1日外向发包人项目部报见证单，待发包人项目部成员针对现场的完成情况进行核对；、项目部签认后签证金额计入当月产值。 29.3 签证点工按 170 元/工日计算，必须经发包人项目经理与主办人员签认，每月未由承包人自行汇总送至发包人相关部门审核，否则，视为当月未发生零点工，工程完工结算时不予计量。签证发生费用计入当月进度款及结算，工程施工期间不予领取。30.违约责任30.1任何一方不能全面履行条约均属违约，因违约所造成的责任和经济损失概由违约方承担。30.2承包人不得将本条约项下的劳务分包项目转包或分包给第三人，否则，承包人应向发包人领取本条约价款20%的违约金，发包人并有权解除本条约。30.3承包

41、人必须在条约工期内完工，否则，每拖延一天， 应向发包人领取工程总价款2 的违约金，不足一天按一天计 ，同时如业主、监理因进度原因对发包人项目部的罚款由承包人承担。30.4承包人无法实现承诺的工程质量等级或无法实现一次性通过分部工程质量验收，或无法实现一次性通过整体工程的竣工验收，发包人将视具体情况对承包人收取工程款总额的1%10%的违约金，且承包人答允担发包人因此而造成的一切损失。30.5承包人或其施工人员、工作人员亲属以及承包人委托人员以非正当方式（包括但不限于围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、修建物、广告牌等；以及国

42、务院信访工作条例国务院第431号令第二十条规定的行为）向发包人提出要求的，每发生一次承包人向发包人领取违约金 5000 元；如该违约金不足以弥补发包人的损失，发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文化安全施工未达到约定标准的，发包 14人索赔违约金不受本条约约定的上限的约束。30.6 承包人未在每月23日前向发包人提供上月本企业在本项目上一切工人的出勤情况、工资核算及领取情况的盖印书面记实的，每发生一次，应向发包人领取违约金 3000元。30.7 本条约附件一项目管理条例中约定处罚等其他违约责任。31、其他约定：31.1如发包人、监理、质检站或业主提出不吻合质

43、量要求的地方，承包人必须立即整改并承担因此而发生的一切费用，工期不予顺延。31.2承包人必须按照国家规定的质量验收标准、施工验收规范和施工图组织施工，工程质量应达到设计图纸要求及约定的标准和质量目标。因承包人原因导致工程质量未达到合格工程标准，则发包人向承包人收取工程价款的10%作为违约金。如因此给发包人造成损失的，承包人并答允担全部赔偿责任。31.3承包人现场作业人员必须穿戴安全帽、安全带、等相关规范要求的工程必须劳动用具，费用有承包人承担。对于承包人施工人员未按要求佩带安全帽、安全带等违规操作现象，发包人有权进行处罚，并直接从承包人当月的工程进度款内扣除。31.4劳务条约签约代理人及劳务队

44、日常管理人员、财务办理人员需出示公司法人授权委托书。31.5严禁承包人将施工条约范围内的工程进行转包给第三方，如发现要立即终止条约，逐出现场。31.6每月25日前承包人要递交劳务费申请表，并要加盖劳务公司盖印上报项目部，项目部审核后上报发包人工程部。31.7劳务费发放前，承包人要递交劳务发票、劳务人员考勤表（可参考考勤机数据进行核实）、工资表（要签名，按手印），加盖公司盖印。上报项目部。31.8发包人奖罚管理条例、材料损耗系数、设备管理作为主条约附件。承包人应按照发包人提出的各项规定，严厉质量、材料、安全管理。31.9 承包人应当及时向其聘请人员领取工资，若承包人拖欠其聘请人员工资，发包人有权

45、从承包人应得的工程款中扣除，并直接向该人员领取。发包人实施此项行为不视为与该人员建立了劳动关系，该人员仍然是承包人员工。31.10 承包人影响发包人承担违约金、罚金、扣款，发包人可以直接从应对给承包人的工程款中扣除。31.11 发包人提供材料设备如下：二级配电箱，螺丝、焊条、美纹纸、密封胶、发泡胶、切割片等主要材料及配合协调宿舍；乙方负责自行采购的材料及工具如下：电钻、钻头、切割机、三级接线箱、台钻等施工必须的工具及劳保用品；31.12 工程通过建设单元竣工验收后，发包人领取至承包人条约价款的 95 %前，承包人应向发包人提供本工程全部工人工资结清证明；32、争议办理：发包人和承包人在履行条约

46、时发生争议，可以自行息争或要求有关主管部门调解，任何一方不愿息争、调解或息争、调解不成的，向 条约履行地人民法院起诉。33、本条约正本两份，具有同等效力，由发包人和承包人各执一份；本条约副本 / 份，发包人执 / 份，承包人执 / 份，发包人负责向行政主管部门备案 / 份。附件一：安全生产协议附件二：法人授权委托书附件三：承包人企业资质复印件（加盖公章）第四篇：L修建安装工程施工劳务分包条约修建安装工程施工劳务分包条约甲方：为了明确工程承包内容及甲乙单方的权利和义务，根据中华人民共和国条约法、中华人民共和国修建法及相关法律、法规的规定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现甲、乙单方就 楼

47、修建工程施工劳务分包事项协商已达成一致，订立本劳务分包条约。一、工程基本情况工程名称：工程修建面积：（实践修建面积） 工程修建结构：二、劳务分包工作范围1.劳务分包工作范围（1）图纸设计有关电气的安装2.提供分包劳务内容：劳务承包负责提供劳务内容为：（1）电气工程承包工作范围内满足施工所需配套的具有相关操作上岗证的操作人员。（2）确保本专业工程师工作所需的各种施工机具，设备及工具用具等。三、工程造价1.主体结构电气安装按实践 米（大写：元/平米）注：（不含电气资料）- 1 -2.变更部分另行计算，100元/工日。四、工程承包方式：包工不包料五、工程质量标准要求：六、工程价款的拨付及结算方式甲方

48、按乙方当月完成的工程量付到75%，交工经甲方、监理单元、当地质检站验收合格后付至90%，待工程备案结算后付给乙方97%，扣除3%的保修费（按规定保修）。条约外用工按实践市场人工费计算。七、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格型号等均由乙方提前提计划，甲方采购（含建设单元所供设备）。八、考核验收：本条约甲方要求在以下几个方面对乙方进行考核后方可结算。1.安全生产：乙方应对操作人员加强安全教育，认真执行安全技术规范，严厉遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。2.工程质量：坚持工程质量标准，严厉按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量

49、达到约定的要求。3.文化施工：加强施工现场管理，严厉执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文化施工。九、甲方责任：1.组织有关技术人员对乙方出场施工作业人员进行安全、质量、文化施工、综合治理等方面的教育，做好技术交底工作及日常监督工作。2.向乙方按时领取劳务承包费。3.负责本工程各专业劳务承包方之间施工的协调工作。十、乙方义务：1.乙方应严厉按照工程施工设计图纸、现行国家工程施工验收规范、施工技术规程有关技术要求和施工组织设计及甲方备项交底要求精心组织施工，做好自检工作，确保工程质量达到条约约定的标准。2.加强安全生产教育，认真执行安全技术规范，严厉遵守施工现场

50、各项安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严厉执行有关部门对施工现场的相关管理规定，做到文化施工。3.承担由于自身责任造成的工程质量问题、质量缺陷及相应返工、维修、工期拖延、安全事故造成的各项损失及相应罚款。4.按现场施工总平面安置图的规划、堆放材料、机具，并按标准化工地要求设置标牌，搞好现场文化施工的清理，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。5.做好专业工程施工已完成部分的成品保护工作，要做到工完清场。不浪费材料，能用材料、管线充分合理利用。6.乙方必须制定专职管理人员，专职的项目负责人，技术负责人，质检员，安全员来负责安全施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量等

51、工作7.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严厉按安全标准进行施工，并随时接受安全检察人员依法实施工的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除施工隐患，杜绝严重事故的发生。由于乙方原因给对方造成安全事故时，要根据责任大小承担责任，并承担费用。8.按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。否则要承担建设单元和监理单元的罚款处罚，甲方还要根据所造成影响的大小进行处罚。十一、争议甲乙单方在履行本条约时发生争议，可自行协商办理，如协商不成时，可向工程地点地法院提起诉讼。十二、补充条款十三、本条约自签订后即日见效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

52、十四、本条约未尽事宜，甲乙单方可协商另行定补充协议，本条约一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。甲方（签章）：乙方（签章）：年月日年月日第五篇：修建安装施工劳务分包条约修建安装施工劳务分包条约工程名称：甲方：乙方：修建安装施工劳务承包条约甲方：乙方：依据中华人民共和国条约法、中华人民共和国修建法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，单方就修建安装工程劳务分包事项协商达成一致，订立本条约。1、 劳务分包工作对象及提供劳务内容11工程名称：朔州南垣小区住宅楼工程A1#、A2#、A3#、A4#、A5#、A6#及A-1段、A-2段、A-3段商铺。12工程地点：朔州市朔城区南垣街以

53、南、农校路以北的大运路东侧。13承包范围及内容：乙方承包施工图纸、设计变更范围内的上下水暖气（包括地暖）、电气工程及避雷接地网的一切制作、安装等，上下水及暖气的安装接口均出散水15米14承包方式为清包方式：包工不包料。2、工期要求：开始工作日期：2022年4月，结束工作日期：2022年9月30日；3、乙方责任：31、乙方为保证甲方工期要求，应制定月施工计划和周施工计划，以及完成相当工程量劳动力的安排计划，提前一周上报甲方审批。32、科学安排作业计划，投放足够人力、物保证每天计划的实施，要求施工班组当天工作当天完成，完不成任务不下岗，确保下一步工序正常进行。3.3，安甲方的进度计划安排，配备合理

54、，足够的施工人员，如未完成甲方的进度计划，甲方有权进行罚款；如果连续两个月不能完成进度计划，视为乙方违约，甲方有权分割乙方承包工程的部分工程，由此造成的经济损失甲方从乙方承包结算款中扣除，分割出来的工程量另外增加20的管理费领取给甲方。如需更换劳务队伍，乙方无条件退场，并向甲方领取完成产值30的违约赔偿金。如因乙方原因中途停工不干的，其前期所干的一切工费全部扣除，作为对新队伍及延误工期的损失费，如延误工期，每延长一天罚乙方500元的罚款，以延长天数计算。4，质量标准：4.1，按总（分）包条约有关质量的人约定，国家现行的修建安装工程施工及验收规范，修建安装工程质量评定标准和企业标准，质量达到优良

55、标准；4.2，乙方施工质量达不到以上标准时，乙方按甲方的要求返工并承担全部费用；4.3，各分包工程质量经乙方自检合格后，须及时报甲方，甲方联系有关人员进行验收，经验收合格后，乙方方可进行下道工序施工；4.4，每道工序开工前，甲方向乙方做技术，质量交底工作。4.5.工程质量的评定一当地质量检验部门评定成效为准。4.6，乙方施工期间，须按甲方及总包单元质量手册和程序文件的有关规定对工程质量实行管理控制。5、劳务报酬。5.1、本工程的劳务报酬：（1）住宅部分：以修建面积：14元/，计算方法：公开室不计算修建面积，正负零以上的修建面积以2000年定额计算规则执行计算修建面积。（2）商铺、车库、物业办公

56、室等公共设施用房内的均按工程量以2000年定额人工费加35取费执行结算。5.2、劳务报酬领取：主楼起按3元/领取，交工后全部付清。6、在本工程保修期间，如发现质量问题由甲方通知乙方，在三天内必须安排人员进行维修，如不能履行维修义务，甲方另安排人员维修，维修所发生的一切费用从乙方的保修金内扣除。7、乙方和甲方对劳务报酬结算价款发生争议时，按本条约关于争议的约定处理。8、甲方的权利及义务：8.1、工程开工前，负责联系有关人员向乙方进行技术、安全、质量、工期、材料节约、消防、治安、现场文化施工、现场劳动纪律等方面的教育和技术交底。8.2、负责联系有关人员分工序验收及协调各工种间的配合关系。8.3、负

57、责组织有关人员对已完成部分分项工程进行质量监控和验收；8.4、及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施，保证施工需要。8.5、对乙方原因造成不吻合设计、规范要求的问题，有权终止其活动，并限日整改，对乙方原因造成的返工，返修的材料浪费的经济损失由乙方负责赔偿甲方。8.6、凡隐蔽工程和中间验收的部分，乙方验收合格后，甲方及时复查并报有关单元验收。8.7、发生质量问题时，对甲方责令置之不理或不听甲方安排的甲方有权酌情以经济处罚，情节严重时甲方有权终止条约。9、乙方的权利与义务：9.1、乙方须向甲方提供合法、有效的劳动资质且具有安全生产答应证资质文件，加盖单元公章；乙方要保证出场人员的整体管理水平和劳务素养；9.2、乙方自行办理与自身的相关手续，并按照规定承担相应的费用；9.3、对本条约劳务分包范围内的工程质量及进度向甲方负责；9.4、乙方进入现场后必须听从甲方的安排，各工种在交叉作业时出现矛盾，应及时通知甲方有关人员进行协调；9.5、应对已完成工程做好成品保护工作，如发生损失，由此引起的一切经济损失及各种罚款，乙方必须接受。9.6、当甲方提出对已经隐蔽工程重新检查验收时，乙方可按要求剥露，并在检查后重新覆盖和修复，检查合格甲方承担由此而发生的费用，如不合格，由责任方承担责任。10、材料设