城数字展示中心合同

1、。xx省xx新区xx新城管理委员会xx新城数字展示中心策划、设计、施工工程合同书甲方：xx新城管理委员会策划推广局乙方：西安新时代设计展览有限责任公司签署日期：2012年04月第一部分 协议书发包人（全称）：_xx新城管理委员会策划推广局 承包人（全称）： 西安xx设计展览有限责任公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_ xx省xx新区xx新城数字展示中心 工程地点： xx省泾阳县城 结构形式： 厂房框架结构 层数： 地上1层 建筑面积： 750.00

2、资金来源： 自筹资金 二、工程承包范围承包范围： 数字展示中心的整体策划、设计、施工工程，本工程为交钥匙工程。施工图所表述的全部工作内容，包括展示中心的造型设计、版面设计、布展装饰、美工制作、互动设备软硬件、沙盘模型制作等。 不包括的工程范围：_厅内空调布设、展厅主电源的架设。_三、合同工期总日历天数： 整体工程实施总工期60个日历天。_开工日期：_以双方商定的实际开工日期为准。_竣工日期：_ _ / _ _四、质量标准工程质量标准： 合格 。本项目质量目标为一次性通过验收合格，中标人应详细编制施工方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在投标文件中对质量目标进行承诺；中标人须无条件接受甲方代

3、表的质量检查和管理；中标人的深化设计需得到招标人的确认，方可进入下一步施工；中标人施工完成的布展必须达到工程招标文件、设计方案要求的展示效果；隐蔽工程经招标人验收合格后方可进入下道工序施工；中标人须在保证按时完工的基础上实现安全、文明施工，工程质量必须达到建筑装饰装修工程质量验收规范（GB502102001）、建筑装饰工程施工及验收规范（JGJ7391）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（GBJ30088）的标准；未尽的技术条件及要求均按国家标准和展览展示行业标准执行；五、合同价款合同总价（大写）： （人民币）元（小写）￥： 元（其中：工程预留金_ 元,零星工作费元，安全防护、文明施工措施费、

4、)综合单价：详见承包人的报价书；六、组成合同的文件，组成本合同的文件包括：本合同协议书本合同专用条款本合同通用条款中标通知书投标书、工程报价单或预算书及其附件招标文件、答疑纪要及工程量清单图纸标准、规范及有关技术文件双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予的定义相同。八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：2011 年 04 月 日合同订立地点：西安本合同双方约定_双方签字盖章_后

5、生效。发包人：（公章） 承包人： （公章）法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 地 址： 地 址： 开 户 银 行： 账 号： 建设行政管理部门/上级主管部门备案意见：承包人：武汉凌云建筑装饰工程有限公司（公章）第二部分 通用条款（执行xx省建设施工合同范本，此处略）第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：(1)合同协议书（包括补充协议及备忘录）（2）中标通知书 （3）投标文件及其附件 （4）招标文件（5） 变更通知（含投标答疑）（6） 专用条款 （7）通用条款 （8）标准、规范及有关技术文件 （9）图纸 （10） 工程量清单 （11

6、）工程量清单计价表。语言文字和适用法律、标准及规范本合同除使用汉语外，还使用_/_语言文字；适用法律和法规，需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国建筑法、合同法、招投标法 、国务院建筑工程质量管理条例、房屋建筑工程质量保修办法、安全生产管理条例及其有关法律、行政法规。适用标准、规范，适用标准、规范的名称：执行国家建筑工程施工及验收规范标准以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范的要求，发包人提供标准、规范的时间：所有国家、省、市标准和规范文本由承包人自行采购，发包人不提供；国内没有相应标准、规范时的约定：按照生产企业在技术监督局的备案标准，并经监理工程师和发包人同意；

7、图纸，发包人向承包人提供图纸日期和套数： 4 ；发包人对图纸的保密要求：不得外借，未经发包人允许，不得擅自向未参与工程建设的单位和个人泄漏工程建设情况或信息；使用国外图纸的要求及费用承担： / ；二、双方一般权利和义务工程师，监理单位委派的工程师，姓名：_ ，职务： 总监理工程师 ；发包人委托的职权： 施工过程中的质量、进度控制，合同管理和信息管理、施工中各种矛盾组织协调工作及全程监理；需要取得发包人批准才能行使的职权： 重大工程洽商、设计变更、暂定价的认质认价、认品牌、供货商等在决策之前需经发包人同意；发包人派驻的工程师姓名：_ ，职务：_ ；职权：负责施工全过程内外关系协调，处理往来文件、

8、对工程进度、质量和造价进行全面监督管理，但不实行监理工程师的职权；项目经理，姓名： ，职务： 项目经理 ；发包人工作，发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前五日内；将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人在发包人现场指定地点将水电引至施工现场，并配备水电表，按工程所在地政府规定价格标准，按月向发包人缴纳，其计量和计价方法为按工程所在地政府规定；施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前5日内；工程地质和地下管线资料的提供时间： / ；由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： / ；水准点与座标控制点交

9、验要求：开工前5日内；图纸会审和设计交底时间：开工前5日内；协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行通用条款8.1（8）款 ；双方约定发包人应做的其他工作： / ；发包人委托承包人办理的工作： / ；承包人工作，承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：单项工程项目开工前5日内；应提供计划、报表的名称及完成时间： / ；承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用条款9.1(3)款 ，承包人承担；向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： / ；需承包人办理的有关施工场

10、地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行通用条款9.1(5)款 承包人承担；已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行通用条款9.1(6)款 承包人承担；施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： / ；施工场地清洁卫生的要求：执行通用条款9.1(8)款；双方约定承包人应做的其他工作：项目经理应常驻工地；若经常不在工地现场，发包人有权单方面解除合同，并要求由承包人承担重新招标所需费用和误工损失费用；按政府有关规定，按时缴纳各项费用。 三、施工组织设计和工期进度计划：承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前五日内；工程师确认的时间：

11、五日内；群体工程中有关进度计划的要求： / ；工期延误，双方约定工期顺延的其他情况：执行通用条款第13条，工期提前无奖励。工期每推迟一天罚款壹仟元人民币，累计罚款限额为合同价的5%，若影响到发包人使用时应赔偿由此给发包人造成的损失。如设计变更影响到工期，工期双方另行协商确定；四、质量与检验隐蔽工程和中间验收；双方约定中间验收部位： / ；工程试车，试车费用的承担： / ；五、安全防护、文明施工详见施工组织方案六、合同价款合同价款约定：本合同价款采用_（3） 方式确定；采用固定总价合同；采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围： / ；风险范围以外综合单价调整方法： / ；采用可调价格合同

12、，合同价款调整方法：以实际发生工程量为准；工程预付款：发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 本工程首付款为合同总价款的60%，合同签订后5个工作日内予以支付；扣回工程款的时间、比例： / ；预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间： / ；工程二期款：工程整体实施完成验收合格后5日内，支付到合同决算总款的95%；工程量确认：承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： / ；工程进度款结算与支付，双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：见补充条款 七、材料设备供应发包人供应材料设备，发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：材料设备单价与一览表

13、不符： / ；材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： / ； 承包人可代为调剂串换的材料： / ； 到货地点与一览表不符： / ； 供应数量与一览表不符： / ； 到货时间与一览表不符： / ；发包人供应材料设备的结算方法，发包人有权对工程所需材料进行认质认价认品牌，承包人必须无条件接受，承包人采购材料时不得低于发包人所认质认价的材料。 承包人采购材料设备，承包人采购材料设备的约定：由发包人指定的材料设备必须经发包人认质认价认品牌，确认供货商后，承包人方可采购，按发包人认定的价格进行采购； 八、工程变更 执行补充条款51.22款 九、竣工验收与结算竣工验收 执行通用条款36款。 承

14、包人提供竣工图的约定： / ； 中间交工工程的范围和竣工时间： / ； 竣工结算，结算审查期限： _执行通用条款相关内容。_十、违约、索赔和争议违约，本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第28.1款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款28.1款本合同通用条款第30.5款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款30.5款本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任：_执行通用条款37.6款双方约定的发包人其他违约责任： / ； 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：乙方工期延期，每推迟一天罚款壹仟元，

15、罚款限额为合同价的5%；本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任： 承包人按合同价的2%承担违约金外，另按国务院279号令有关规定处理；双方约定的承包人其他违约责任：经承包人投标选派确定的、发包人同时确认的本工程项目经理在本工程未竣工验收前擅自兼职其他项目管理工作的，承包人承担5万元人民币违约金，发包人从当期付款中扣减；发包人同时保留原项目经理到位的权力；争议，双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：请合同主管部门和造价主管部门调解；合同争议调解不成的，按下列第（2）_种方式解决：（1）提交 西安市 _仲裁委员会申请仲裁；（2）依法向_工程所在地_人民法院提起诉讼。十一、其

16、他工程分包，本工程发包人同意承包人分包的专业工程：未经发包人同意不得将工程分包；分包施工单位为： / ；不可抗力，双方关于不可抗力的约定：执行通用条款43.1款；保险，本工程双方约定投保内容如下：发包人投保内容：执行通用条款44.1款及44.2款；发包人委托承包人办理的保险事项： / ；承包人投保内容：执行通用条款44.4款；担保，本工程双方约定担保事项如下：发包人向承包人提供支付担保，担保方式为 / ，担保金额 / ，担保有效期： / ；承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：银行保函；担保，本本工程双方约定担保事项：发包人向承包人支付担保，担保方式为： / ，担保金额： / ，担保有效期：

17、 / ；承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：银行保函，担保金额为：合同价的10%，担保有效期，工程全部完工后；双方约定的其他担保事项： / ； 合同份数，双方约定合同副本份数：正本两份，副本两份，双方各执正本壹份，副本壹份；十二、补充条款本工程竣工后，承包人应将施工区周围20米范围内施工现场清除干净；无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑池渠沟、场地整洁，达到交钥匙工程标准。否则,发包人不予支付工程尾款；承包人必须严格按文明工地组织施工,设立专用垃圾场，不得在施工区域任意堆放或乱倒垃圾，定期将建筑垃圾清理外运,服从发包人管理；承包人安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情

18、况；各级施工人员必须挂牌上岗（标明姓名、年龄、岗位或职务并贴照片）。若出现安全事故，承包人承担所有责任和费用；施工过程中，工程资料和工程进度必须同步。每月承包人管理人员应对施工进度和资料进行检查；发包人、现场监理机构有权查验，承包人必须在期限内予以整改；在工程竣工验收前，承包人要按规定将所有工程竣工资料（包括各分包单位的工程竣工资料）交监理验收；由监理出据相应证明后，发包人组织工程验收承包人的到位人员和施工设备及劳务队伍必须和投标书施工组织设计所列人员和设备配置相符，否则视为承包人违约承包人必须自行施工，不得转包。如有转包，经现场监理机构或发包人管理人员发现确认，发包人有权单方面终止合同；承包

19、人应10日内无条件将所有管理与施工人员撤出施工场地，并无条件将施工现场移交发包人或发包人的委托人进行管理和组织施工，由此引发的一切后果和全部责任均由承包人承担；本标段工程实行总承包，承包人对承包范围内的管理服务实行协调管理。承包人在施工中应对的工程进度、工序搭接、质量管理、工程资料报审和汇编、工程验收等工程建设活动行使管理职权；承包人应做好与其他施工单位的协调配合工作；为确保本工程顺利进行，承包人必须保证工程款专款专用。发包人凭承包人出具的按税法规定开具正式发票作为依据，全额汇入承包人合同中指定的开户银行帐户（落实并解决农民工工资情况例外）；如发生劳务分包，承包人应选择符合国家规定的、有资质的

20、队伍，并承担相应的责任；为确保工程质量，承包人在采购材料时，须提前5日向发包人申报购买计划，注明购买产品的规格、型号、数量、品牌、厂家（提供拟购商品生产厂家的生产许可证、一年内同类产品质量检测证明书、生产企业ISO9000质量管理体系证书、营业执照等文件的复印件，并加盖厂家法人印章）等，经过发包人和监理的认可后方可购买，否则按不合格品处理，并拒绝支付该项费用；本工程所用材料必须符合设计要求及国家有关规定，有出厂合格证，经质检部门检验合格；由于本工程尚未完全完工，施工将会出现交叉施工，故要求承包人应充分考虑各专业之间、各承包队伍之间配合所需要的时间及费用，发包人对此类事项只作中间联络、协调，并授

21、权承包人对本标段工程实行施工管理服务，承包人不得据此而向发包人提出工期和费用的索赔；本工程招标文件以及双方可能签订的合同补充协议将作为本合同附件，与本合同有同等效力；本合同未提及处以招标文件相应要求及合同补充协议为准；以上文件内容表述不一致时，以后续签订文件内容为准；项目经理未取得发包人同意时，通过招标确定的项目经理不得随意更换，且每周在工地上不得少于5个工作日，每少于一天处罚1000元，外出必须取得监理人和发包人许可；对由于管理不善，造成工程管理混乱或阶段性进度滞后的项目经理，监理工程师有权对其提出警告并责令其采取必要措施，按要求改进。并无条件制定赶工计划，负责落实。如经过一段时间观察后（时

22、间长短由监理工程师根据具体情况而定）仍未有改善，监理工程师可再次提出警告。若再经过一段时间的观察，仍未有明显成效，监理工程师将认为该项目经理不称职，并有权向发包人提出建议，要求承包人更换项目经理，发包人批准后，承包人必须在3天内执行，如不执行，则暂停支付进度款；合同价款本合同价款采用 综合工程量清单报价 方式确定，（采用综合工程量清单报价，所报清单价格包括成本、利润、税金、技术措施费、施工措施费、机械设备进出场费、风险、规费、安全文明施工费、政策性文件规定等全部费用）；合同价款中包括的风险范围：合同中确定的各项单价在工程实施期间不因价格变更（如物价波动、气候条件恶劣、地质地基条件及其他意外困难

23、）而调整，即单价高低的风险由承包人承担。发包人调整装修材料档次除外； 至2010年元月10日以后颁布的各种政策性文件调整，施工期间的人工、材料、机械价格变动风险； 施工期间发生的各种因素引起的抢工费用；建筑垃圾清除、外运的所有费用；工程款（进度款）支付，合同签订后5日内，发包人支付合同价款的60%作为工程预付款，工程整体完成验收合格支付到决算总款的95%，余5%作为工程质保金，质保期结束5日内一次性予以支付，承包方按照分次收到的工程款金额开具等额发票；变更工程造价计算规定如下本工程投标报价为综合工程量清单报价，建设过程中无布展方案调整或建设原则性的变化，不进行任何形式的工程变更。在依据招标文件

24、和合同的总体要求基础上，中标单位须同意并按照招标方的建设要求进行局部方案调整；工程结算时，超出部分工程量按承包人工程量清单计价表中的单价按实调整、结算。如有设计变更，变更部分按相关规定另行计算；对于招标工程量清单漏项或项目有误以及设计变更引起新的且超出本款第（1）条的工程量清单项目：（a）清单或合同中已有适用于新工程量清单项目的价格，按已有价格变更合同价款；（b）清单或合同中只有类似于新工程量清单项目的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（c）清单或合同中没有类似于新工程量清单项目的价格，由承包人提出适当的价格，经监理工程师及发包人共同确认后执行；因设计变更引起超出（1）范围的工程量的增减：a

25、、综合单价不变。b、数量据实调整；签证：由监理及发包人现场代表根据现场实际情况，对承包人实际完成的工作内容进行签认。结算时调整进入总造价；附件1：工程质量保修书附件2：廉政协议附件3：安全生产合同附件1工程质量保修书发包人（全称）：_xx新城管理委员会策划推广局 承包人（全称）： 西安xx设计展览有限责任公司 为保证_xx省xx新区xx新城数字展示中心施工工程_在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容 质量保修范围包括基础布展工程、主体结构工程、防水工程和双方约定的其他工程

26、，以及强弱电气管线的安装工程及承包人所提供的各类设施设备，具体质量保修内容双方约定如为：装饰工程涉及的安装，材料质量保证执行国家标准；二、质量保修期 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期，双方根据建设工程质量管理条例及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下： 1、隐蔽工程 5 年，防水工程为 / 年； 2、其他约定：整体工程为 1 年；3、设备按照生产厂家的约定执行；三、质量保修责任 属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理；承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除

27、；发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修；非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担；在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任；四、质量保修金的支付 工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%，本工程约定的工程质量保修金为合同价款的_5_%。 本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为_/_，不计质量保修金银行利率；发包人在质量保修期满1年后5天内一次性支付5%的保修金；六、其他 双方约定的其他工程质量保修事项：_/_，本工程质量保修作书为

28、施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。发包人（公章）： 承包人（公章）：xx省xx新城策划推广局 西安xx设计展览有限责任公司 委托代理人（签字）：_ 委托代理人（签字）：_2012_年_04_月_日 附件2工程建设廉政协议书发包人（全称）：_xx新城管理委员会策划推广局 承包人（全称）： 西安xx设计展览有限责任公司 根据党中央、国务院关于开展治理商业贿赂专项工作的精神和国家建设部关于在工程建设中深入开展反腐败和反对不正当竞争的通知的要求，为保证工程建设质量和进度，防止商业贿赂行为，落实廉洁自律各项规定，遵纪守法，秉公行事，确保工程优良，干部廉洁，甲、乙双方自愿签订 xx新城

29、数字展示中心 工程建设廉政协议书。第一条 甲乙双方的权利和义务严格遵守党和国家有关法律法规及上级有关规定；严格执行xx新城数字展示中心施工工程合同文件，自觉按合同办事；双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同另有约定的除外），不得损害国家利益，不得违反工程建设管理规章制度；建立健全廉政制度，开展廉洁自律教育，设立廉洁自律告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为；发现对方在工程建设业务活动中有违反廉洁自律规定的行为，有及时提醒、纠正和拒绝的权利与义务；发现对方有违反廉洁自律规定和本协议条款的行为，有向其上级单位或有关部门举报，建议给予查处并要求告知处理结果

30、的权利；第二条 甲方的义务甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券、信用卡和贵重礼品；不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用；不得接受乙方任何形式的好处费和工程回扣等；甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品；甲方工作人员及其亲属不得从事工程项目分包、材料供应、装潢装修和提供劳务等工程建设活动；不得要求乙方购买合同规定以外的材料与设备，不得向乙方推荐分包单位；甲方工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、亲属子女就业、出国出境、旅游、观光等提供的帮助和资助；第三条 乙方的义务乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、

31、有价证券、信用卡和贵重礼品；乙方不得以任何名义为甲方及其人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请和娱乐活动；乙方不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；不得向甲方及其工作人员提供任何应属于个人消费的服务活动第四条 违约责任甲方及其工作人员违反本协议第一条、第二条，按管理权限，依据情节和有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿；乙方及其工作人员违反本协议第一条、第三条，按管理权限，依据情节和有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任

32、；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权中止合同，其造成的经济损失，乙方应予以赔偿；双方约定本协议由双方或双方上级单位纪检监察部门负责监督实施。由甲方纪检监察部门约请乙方纪检监察部门对本协议的履行情况进行检查，并提出在本协议规定范围内的处置和裁定意见。协议有效期 甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收及相关时段止。监督检查工程竣工验收时，甲乙各方分别就执行本协议情况写出报告，由双方纪检监察部门签署意见认可。未按规定报告的，或纪检监察部门不同意验收的，不得办理工程竣工验收和结算手续。法律效力本协议作为 xx新城数字展示中心 工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，

33、经甲乙双方签署立即生效。 第九条 本协议书一式四份，甲乙双方各执一份，送交甲乙双方纪检监察部门各一份。甲方单位（盖章） 乙方单位（盖章）法定代表人： 法定代表人：地址： 地址：电话： 电话：年 月 日 年 月 日甲方监督部门： 乙方监督部门：附件3 安全生产合同为在_xx新城数字展示中心 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主(以下简称“甲方”)与承包人_西安xx设计展览有限责任公司(以下简称“乙方”)，特此签订安全生产合同：甲方职责严格遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。乙方职责严格遵守国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全