2022年标准版断桥铝型材采购合同

1、2022年标准版断桥铝型材采购合同买方：卖方：合同编号：合同签订地：买卖双方本着平等、互利、自愿、公平的原则，依照中华人民共和国合同法和工矿产品购销合同条例，经双方充分协商，就买方负责施工装饰工程_所需材料供货事宜，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条：产品的名称、商标、规格型号、生产厂家、数量、金额及加工具体要求。第二条：质量要求、技术标准、订单要求、包装标准、订单尺寸要求以及定尺、上机费收费标准。1.质量要求和技术标准：卖方向买方提供符合GB5237_20_国家标准的高精级铝型材。本工程用铝材免收装车费、包装纸及包装费等常规费用。2.所有铝型材按国标GB5237_20_高精级标准执行。型

2、材合金成分及物理性能都符合6063_T5和6063A_T5规格标准，氟碳喷涂和粉末喷涂型材符合国标。3.包装标准及要求：氟碳喷涂和粉末喷涂型材表面粘贴黑白膜，中间复合纸包装最外层使用牛皮纸包装，包装重量为不低于_公斤/吨，因卖方包装运输原导致铝型材受损由卖方承担，外包装处须标注卖方单位的名称、商标、厂址、铝型材的规格及型号、生产日期、质检部门检印等。装运后每个铝型材须妥善隔离，而且要防雨水、防潮、防磕划伤，适合长途运输及搬运。包装物应使用无污染的合格材料。若由于包装不佳而使货物受损，则由卖方承担全部责任，且包装物不做回收。4.订货清单必须清晰列明型号、数量、长度、表面处理、材质、质量标准、要求

3、交货期限、单位名称、联系人和电话等，特殊要求必须加以注明，所有订单均需签字盖章。卖方收到买方的订货清单后两天内确认，并回传订单回执予买方复核。第三条：交货地点和方式：1.交货地点：_。2.交货方式：卖方负责汽车运输，验收前的一切费用由卖方负担，买方负责卸车。3、卖方按买方所下的材料订单先后顺序交货，卖方按顺序排产。4、买方收到卖方铝型材后应当天清点数量是否有误，并在提货单上签收，交卖方送货业务人员带回，如收到货数与发货数量有出入可在提料单上注明，并及时与卖方核对。第四条：运输方式：1.卖方应以最适合保护产品质量、性能的汽车运输方式运送货物，对于产品运送到指定地点并经验收合格之前发生的一切损坏(

4、包括数量、外观、性能等方面)均由卖方负责。2.如买方要求改变运输方式，费用由双方协商解决。第五条：产品交货时间：1.20_20开始加工生产，开模_天，生产周期_天，运输_天，第一批材料交货时间为20_1(单元体)，第二批材料交货时间20_10(框架)。2.补料周期_天,运输_天，补货的单价仍执行综合单价。3.总供货周期为20_.01.2020_.04.20.4、铝型材到货时，卖方应随货提供的资料如下：铝锭产地证明书(提供复印件，份数由买方要求);氟碳喷涂和粉末喷涂型材_年质量保证书(提供复印件，份数由买方要求);油漆原产地证明(提供复印件，份数由买方要求);产品合格证、使用说明书、检验报告、生

5、产许可证原件、营业执照复印件;工程报验的一切相关资料;装货单(原件多份)等。以上文件在验货前提供，否则不予支付材料款。第六条：新开模要求1.卖方按买方提供的型材截面图进行深化设计，买方确认后卖方可模具生产和型材试挤压(确认图纸包括图纸所标示的所有数据)。2.本次鄂尔多斯国泰商务广场工程需型材截面由买方负责提供图纸，卖方作为专业的型材生产厂家，有责任复核买方提供的型材截面图，并提出合理化建议，在批量生产之前必须进行试配装，并得到买方书面认可。3._套模具的开模周期不超过_天。第七条：付款方式及期限1、本合同签订后三日内买方付给卖方壹拾万元作为定金。2、第一批供货量达到合同总量的_%，同时买方质量

6、验收合格，确认了到货清单后，_日内支付该供货量_%的货款;第二批供货量达到合同量的_%，同时买方质量验收合格，确认了到货清单后，支付第二批供货量货款的_%;最后一批合同量的_%，在到货验收合格后，支付到货款的_%;若买方资金紧张，卖方承诺接受买方的银行承兑汇票(六个月内)，同时不影响供货，买方待工程竣工验收合格后一个月内支付到已供货总价款的_%，并抵扣壹拾万元的定金;总价款的_%作为质保金，竣工验收合格之日起两年质保期满后支付。3、卖方提供发票时按实际发货量提供发票。第八条：验收标准、方法及提出异议的期限1.型材按招标文件技术要求和国家标准GB5237_20_进行验收。验收方法：货到工厂当天对

7、材料的品种、数量进行验收。买方在加工前，拆开包装，对型材公差和表面质量进行验收，如有问题买方及时书面通知卖方，卖方在_小时内做出处理意见，并在_日内将质量完好的材料补给买方。2.卖方必须严格控制铝锭进货质量，铝锭须用A_级铝含量_%的纯铝锭，不得使用A0或掺入生产中产生的废料。3.卖方出具每批铝型材的合格证、质量保证书、出仓单、发票、保证型材的质量达到国家标准，如属铝材质量问题由卖方负责，同时承担买方一切损失。第九条：买方的违约责任：1.买方设计更改、减少或取消订单所生产部分的型材由买方负责，卖方可按当月铝锭价的_%回收处理，产品的加工费和铝锭差价由买方负责。如买方已提货，需运回卖方处处理的型

8、材，重量以买方退回到卖方工厂实际过磅重量回收(除包装物后重量)为准，运费由买方负责。2.买方逾期付款的，须向卖方支付逾期部份货款总额每日千分之五的违约金，及由此带来的相关损失。3.买方应及时通知卖方供货，由于通知不及时造成供货延误而影响工期的责任由买方承担。4.材料运送到买方指定的地点后，买方应派人或委托他人当场进行品种、数量、单据的验收。5.当卖方按订单要求完成生产后，卖方需在_天内完成提货，如超期未提完货，则会推迟新单的生产周期。第十条：卖方的违约责任：1.卖方所供产品不符合合同要求的，买方有权解除合同。2.卖方所交产品包装不符合合同规定的，因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的，卖方应当无

9、条件补货。3.卖方逾期交货的，须向买方支付逾期部份货款总额每日千分之五的违约金。4.卖方进场的材料，必须符合买方招标文件的技术要求、国家技术标准及设计要求，如发生质量问题，卖方应负责“保修”、“保退”、“保换”，确保进场材料合格率为_%，并在材料进场验收的同时提供相应的材料材质证明(合格证)等。第十一条：不可抗力买卖双方任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免除违约责任。第十二条：解决合同纠纷方式1.执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向合同签

10、订地人民法院提起诉讼。_本合同执行过程中，买卖双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定及其他的有关执行合同过程中的往来信函与本合同具有同等效力。本合同自买卖双方履行完合同约定内容后自动失效。本合同正本一式肆份，买卖双方各执两份,收到订金之日起生效,至完成该工程全部供货后终止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年标准版断桥铝型材采购合同（二）甲方：(以下简称甲方)乙方：_(以下简称乙方)为了更好地开拓“_”牌系列铝型材在_地区的销售市场，甲乙双方本着平等、互利的原则，经友

11、好协商，制订本合同，供双方共同执行。一、范围及双方的权利和义务1、甲方授予乙方在_地区范围内“_”牌系列铝型材的总经销权，月销量不低于_吨。合同有效期限自_年_月_日至_年_月_日止。2、乙方如有连续两个月未销售甲方型材吨时，甲方有权终止协议，收回经销权。3、总经销权存续期间，甲方不得在乙方的总经销地区内另设立或授权设立其它特约销售点，以确保乙方独家经销的权益;乙方也不得向第三家转让总经销权或进行有损甲方声誉的活动。4、在本合同签订之日三个月内，乙方必须安排布置好总经销范围内的销售点。三个月后未能设立销售点的地方，甲方可自行前往设点。5、乙方不得将“_”牌系列铝型材发往经销范围以外的地方销售，

12、甲方不得将“_”牌系列铝型材发往经销范围以内的地方销售。其中一方出现问题应负责收回货物，如无法收回，则每吨扣罚20_元。6、总经销权存续期间，乙方不得再经销同类或同档次产品。如果乙方在签订本合同之前已在经销其它同档次产品，乙方应在两个月内终止该类产品的销售。7、为进一步扩大和提高甲方产品在经销地区的知名度，甲、乙双方进行联合投资广告宣传。但在广告行为实施前，有关广告的具体内容、发布方式、广告费用等都应经双方同意，该广告行为方才有效。涉及该广告的费用以广告单位提供的税务发票为准，双方各承但_%。8、如乙方违反本合同2、3、4、5、6、_条款的规定，甲方有权随时取消乙方的经销权，并要求乙方应赔偿一

13、切损失。二、模具订购及返款如乙方要开新模具时,模具费用先由乙方支付。每套模具_元，出料超过_吨，则模具费用由甲方退还乙方。三、产品价格由甲方根据原材料的市场行情，制定出经销价格，并且通知乙方，作为货款结算的依据。四、质量标准甲方生产的产品按企业标准生产，乙方在提货时按相同标准验收。乙方若在提货后发现产品质量存在问题，则应在提货后十天内向甲方提出并停止销售，待甲方派人处理。五、供货与提货1、乙方在第一次提货时应提前七天向甲方支付订金，并同时将注明材料编号、品种的订单传给甲方，定金金额按提货物总额的_%计算。从第二次提货开始，经甲方同意，乙方免予付订金，但仍需提前七天将订单传给甲方生产。2、订单经

14、甲方确认后生效，并按经确认的订单数量及时生产，不得无故延迟交货时间。3、按订货的数量和时间将货物全部提完，不得延迟提货或不提货，如超过七天不提货，甲方可按未提货数量没收相应的定金。六、货方式和地点乙方在甲方仓库内提货，运输工具由甲方负责,运费由乙方支付。七、付款方式款到发货。乙方应在提货日前支付货款给甲方，并将货款交付底单传给甲方。一般情况下，乙方在货款到达甲方帐户上才可提货。八、争议解决方法双方如对本合同产生争议，应首先通过友好协商的方式解决，若协商不成，可向本合同的履行地(即_省_市)的人民法院提起诉讼。九、生效条件1、本合同经双方签字盖章后生效。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有

15、同等的法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年标准版断桥铝型材采购合同（三）承揽方：(简称为甲方)委托方：(简称为乙方)一、甲乙双方经充分协商一致，建立在平等、共赢的基础上，就“杭州工程”乙方委托甲方加工生产并采购铝型材一事达成如下协议：二、品质要求1.甲方提供的铝型材应符合双方确认的图纸要求或订单标准，其它要求未明确的甲方需按GB5237_20_高精级标准组织加工生产。(含金牌号为6063_T5或6063_T6)2.甲方对货物质量负责的条件及期限：(1)乙方在卸货当时对断面、表面质量、数量、重量进行验收。(2

16、)如有其它质量问题，乙方需在十五天内以书面形式通知甲方，超出此期限视作甲方货物无质量异议。(除截面质量外)3.对于确属甲方原因造成的材料质量问题，乙方需暂停该批型材的锯切、组装。甲方需保证在_天内完成退换货的工作，并承担由此产生的运费，人工费。4.根据乙方需要，甲方可随货提供证明相关产品性能的文件资料。每次来货需提供检测报告、合格证及质保书。如型材检测不合格所造成的一切费用应有甲方承担。三、包装物标准：1、若平光喷涂，则每支型材用透明膜包覆，整包型材三点式纸包装，包装物总重不超过152KG/吨(视定尺情况而有所不同)，包装物不回收。2、乙方所采购材料，应存放在通风、干燥，并避免长时间贮存，且型

17、材保护膜需在上墙后一个月内揭掉，超过时间可能产生的留胶等隐患与甲方无关。保护膜为无字透明膜。四、计量标准及合理损耗约定：以甲方处电子磅重计量，重量误差在千分之二以内。如超出双方协商解决。五、运输方式及费用承担：甲方负责送货到乙方指定地点，运输费用由甲方承担。六、付款方式及期限：1、定金：乙方在下单同时需支付不低于总货款的_%作为定金。甲方收到此定金后方可安排生产，定金可转为首付款。乙方未提清的铝型材，须保留余存铝材总货款的_%作为定金。2、其它付款期限及方式：甲方按以下政策给予资金支持，乙方首批提货在_万元以内，乙方可暂不付款;首批货款满个两月后之付。后续提货时乙方汇入每批次货款的_%到甲方账

18、户，款到发货。剩余_%作为甲方对乙方的垫资支持，甲方对乙方的资金支持额度为_万。3、对于甲方给予乙方的垫资支持，乙方需保证以下二项：每次交易间隔不得超过_天，垫资款必须在_年_月_日前付_万以上，至春节前必须全额付清。4、如乙方因该工程资金需要，垫满_万元后，仍需甲方支持的，需提前_天与甲方协商，如征得甲方同意，则补签协议。七、交提货方式及交货周期：1、产品交货地点为乙方指定地点。2、用甲方已有模具组织加工生产产品，交货周期为：非断桥喷涂_天，断桥喷涂_天。(以_吨为一个批量)3、乙方须在二十五天内全部将货物提完。4、乙方新开发的产品：(1)甲方在接乙方确认图纸之日起_天内出样;(2)乙方确认

19、甲方样品后下单批量生产时，甲方在_天内供货;(3)如乙方有急需处理或遇甲方设备故障或其它因素影响生产的原因时，交货期另行商定，并以传真回复。八、订单要求：1、甲方根据乙方下达的订单先后顺序安排生产(指传真时间)，订单中需明确产品的规格、壁厚、数量、色别及交货时间。双方需要订单上确认并以传真件回传。2、甲方不接受乙方中途修改订单。3、若甲方通知乙方提货的日期到后，乙方在_天内不提货或者_天内提不完货，视作乙方违约，甲方将其价格作上调、或对该批型材另行处理的权利，并加收_元/天的仓管费。如超出二个月未提完，则将对未提部份作回炉处理，乙方须赔偿相应的加工费和_%的铝锭烧损。九、其它：1、乙方未按合同

20、规定支付货款的，甲方有权停止供货并有权收回乙方工厂的贴附甲方产品标识的货物。严重时，甲方保留按合同法规定追索货款的权利。2、甲方无正当理由并未经乙方同意，而延迟交货，则每延迟一天按未交部分的千分之二罚款处理。3、甲乙双方在履行本合同时，如有争议，则协商解决，协商不成均可向双方所在地人民法院起诉。4、本合同一式二份，双方各执一份，签字盖章后同具法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年标准版断桥铝型材采购合同（四）甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳务法和相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利

21、、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包量：“项目”楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程4、工程质量要求：主体结构优良5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行6、劳务费单价：平方米单价_元人民币7、工程类别：框剪结构二、工程承包方式与范围1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、

22、木工设备(大电锯、手动电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等，变更工程量超出_元以上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白

23、、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区，乙方负责支路水管的材料及安装。三、合同价款1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计算执行_年河南省建设工程工程量清单综合单价及相应配套的取费定额。承包单价组成：一次主体结构承包单价_元/m2;墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包单价_

24、元/m2.综合单价合计_元/m2.2、基础按地下室的建筑面积_元/m2计算承包费。3、承包范围外的零星用工，按_元/工结算付款。四、结算及付款1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的_%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在壹年内付清。3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方承担，另外工期也随着延长。6、乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。五、双方责任(一)甲方责任1、甲方负责施工现场工程进度和技术质

25、量管理，负责构成建筑实体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制，乙方负责对工人进行技术交底和安全交底，甲方负责监督，检查工程质量和文明施工。甲方提供每层测量放线所需的控制轴线和控制标高，分支线由乙方负责。乙方在施工中遇到的技术难题，甲方及时予以指导。乙方已施工的部位中途若出现设计变更或核定，需要乙方返工的，甲方根据现场实际发生的返工费用开据签证单，签字并盖章后交给乙方进行返工。2、协调施工现场内各分包单位之间的关系，负责企业规章制度的教育，乙方主动配合安排实施。3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退(书面通知乙方)。4、甲方向乙方提供设计施工图纸肆套和施工方案、

26、施工计划、设计变更、技术交底等各两份。5、建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场内规定地点。乙方负责下料。6、乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及承担。(二)乙方职责及承诺1、质量标准：合格。2、工期：根据施工现场的实际情况，乙方按甲方编制的施工进度网络计划严格执行。3、安全生产：达标(1)乙方人员进场前必须经过施工安全教育，遵纪守法，遵守甲方的各种管理制度。(2)乙方应遵守机械操作规定，严禁违章作业。(3)施工安全设施及费用均由责任方负责并承担费用，如发生安全事故，由责任方负全责。4、农忙季节人员保证按正确施工_%以上，不影响正常工期。5、乙方按照甲方要求保证充裕的劳动力进场施工，在农忙

27、季节、节假日期间不放假，保证满足工程进度的需要。如需赶工期，公司可以从其他项目抽调人员突击，保障工程按期完成。6、保证工作面落地灰随清随用，严格遵守限额领料制度，不得造成浪费。7、全力配合甲方、监理、建设单位、监督部门的检查、验收工作。8、根据施工组织设计总进度计划的要求，每月月底前_天提交下月施工计划。并经甲方批准后严格执行。六、文明施工1、为达到文明工地，乙方需服从甲方人员的工作安排，严禁赤膊工作，严禁穿拖鞋上班，严格按照现场各种规定实施。2、乙方人员必须遵纪守法，不打架、不聚赌、不偷盗、不在施工现场随意大小便，否则将根据治安条例的有关规定处理，情节严重者送交执行机关处理和罚款。3、乙方施

28、工人员应遵守宿舍规章制度，爱护公共财物，食堂、宿舍、厕所需每天打扫整洁。4、建筑垃圾、生活垃圾及时清理，堆放至指定地点，并加以覆盖。保证不从高空向下抛掷物体，如果发现乙方抛垃圾或物体现场，甲方将对乙方进行罚款。七、材料管理1、甲方提供用量实行包干制度，节约分成。超出控制指标的用量一律由乙方负责，在施工过程中，甲方有权监督乙方材料的使用，发现不合理的使用和管理不善造成人为的浪费，甲方有权制止并按管理制度给予罚款处理。2、乙方应在接到图纸_天内，向甲方提交材料、构配件供应计划，经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、堆积、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付，如质量、品种、规格、型号不符合

29、要求，乙方提出后由甲方负责处理。3、乙方妥善保管、合理使用甲方供应的材料，因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。4、场内材料二次搬运，如甲方材料需在塔吊覆盖范围内，乙方必须及时进行，费用包含在劳务承包费用中，乙方不再计取。八、违约、争议1、执行合同风吹草动如乙方违约，由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。2、若合同履行中发生争议，双方按照实事求是、互谅互让的原则协商解决，协商无效，请有关部门仲裁或由甲方住所在地人民法院受理。九、其它1、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程完工，工程款付完后本合同自行失效。2、本合同未尽事宜，双方本着事实就是的

30、原则进行合同补充，具有同等法律效力。3、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。十、补充协议1、甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金，在开工前支付到甲方账户上。2、项目完成_%时，质保金返还_%，工程竣工验收后，_日内质保金全部无息返还完。甲方(盖章)：代表人(签字)：联系电话：合同签订时间：年乙方(盖章)：代表人(签字)：联系电话：月日2022年标准版断桥铝型材采购合同（五）发包方(简称甲方)：承包包(简称乙方)：按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正和诚信的原则，就郓城县杨庄集阳光小区二期项目建设工程施工承包事项，经双方协商，达成如下一

31、致意见，特订立本合同。一、工程名称二、工程地点三、承包方式和内容四、工程价格甲方注明甩项工程内容以外的图纸内的全部工程量，其清包工工程价格为：_元/m2.(不含税)五、工程暂做价建筑面积暂按_平方计算，暂定总价人民币_，以实际竣工建筑面积决算为准。六、按现行山东省预算编制定额建筑面积计算规则计算。七、进度款的拨付1、一层主体楼面砼完工验收合格后付总价款的_%。2、三层主体楼面砼完工验收合格后付总价款的_%。3、阁楼瓦瓦完工验收合格后付总价款的_%。4、内外装饰完成验收合格后付总价款的_%。5、地暖盘管等垫层完成后付总价款的_%。6、竣工验收_个月后一次性付清余款。7、工程款的拨付必须由甲方、监

32、理单位的工程管理人员对工程质量、进度签字确认后执行。八、工期1、总工期为_天，开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日，工期为_天。每超期一天罚款_元。九、质量标准乙方必须依据国家颁发的有关施工验收规范、标准和质量检验标准及设计要求组织施工，工程质量必须达到合格要求。十、乙方(项目部)责任和义务1、隐蔽工程需甲方、监理、乙方(三方)共同参加验收合格后，方可施工下道工序，否则甲方(监理)有权要求乙方开启重验，所有损失乙方承担。2、分项工程完工后，甲方和监理人员验收未达到质量标准要求时，乙方应及时返工，直至质量合格止;其返工费用由乙方承担。3、建筑材料的接收、验收、保管、签订。4、开工前乙方应向

33、甲方提供本工程项目经理及所有施工操作人员的身份证复印件，每月附考勤表。十一、安全生产的文明施工1、安全考核指标：本项目的伤亡事故率为“零”。2、乙方在施工现场内不得随意大小便，做到文明施工，不得私自拿工地材料等，如有发现将给予该价格_倍的罚款，情节严重的移交司法部门处理。3、乙方必须遵守现行建设工程安全生产管理条例的有关规定，要求及郓城县住建局有关规定，并随时接受有关部门的检查，在施工过程中违反质量、安全操作规程，发生质量、安全事故的所有法律责任和费用均由乙方承担，甲方概不负责。在工地外任何事故，甲方概不负责。4、如乙方所承包范围内的工程发生伤亡事故，乙方应按照有关规定立即上报有关部门，同时按

34、照政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件，所发生的费用不论法律判决结果如何均由乙方全部承担(如乙方承担的费用不够时，从剩余工程款中扣除)。十二、其他事项1、乙方应保证工人工资及时给付，甲方在正常按合同规定的工程进度付款的情况下，如出现拖欠工人工资现象造成恶劣影响或造成工程停工的，甲方将根据情况向乙方收取1_万元罚款，并将甲方垫付的工人工资，在乙方进度款中直接扣除，甲方不承担一切连带责任。2、每期支付进度款时乙方必须持各工种考勤表和工资表(按上手印签字)交给甲方。十三、合同有效1、双方签字盖章后生效，本协议未尽事宜，双方另行协商解决。协商不成可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或合同签订地

35、属人民法院起诉。2、本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。甲方：法定代表人：(签字)电话：乙方：法定代表人：(签字)电话：_年_月_日2022年标准版断桥铝型材采购合同（六）发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法等相关法律规定，甲乙双方本着互利互惠、公平合理、诚实信用、自愿有偿的原则，结合本工程的实际情况，通过充分友好磋商，签订以下劳务承包施工合同，双方应当共同遵照执行。第一条 工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、结构形式：砖混结构4、建筑层次：5、建筑面积暂定：平方米，另加顶层阁楼平方米，最后按实际面积结算。6、二层每平方米单价_元(卫生间楼板现浇、楼顶露台现浇及前墙贴瓷砖)。第二条 承包方式本工程采用包工不包料的清包方式。乙方自带工具、机具及劳保、安全用具，包括脚手架、搅拌机、斗车、振动器等施工工具。第三条 承包范围一、二层主体工程及屋顶阁楼，不包括水电安装。乙方必须按图施工，需要变更图纸的，须经双方协商确认