2022年装饰安装工程合同书范本_第1页
2022年装饰安装工程合同书范本_第2页
2022年装饰安装工程合同书范本_第3页
2022年装饰安装工程合同书范本_第4页
2022年装饰安装工程合同书范本_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、第PAGE15页共NUMPAGES15页2022年装饰安装工程合同书范本发包方(甲方):负责人:承包人(乙方):负责人:风险提示:发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据合同法及相关法律规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方将_项目的装饰安装工

2、程给乙方承包,就相关事宜达成如下协议:一、工程概况1、工程地点:2、工程内容:3、承包方式:4、工程期限:风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。计划开工时间:_年_月_日,计划完工时间:_年_月_日,共_个工作日。、合同

3、价款:本合同工程造价预算为人民币_元。二、甲方权利义务1、开工前,确定建筑物(或构筑物)、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点,负责到有关部门办理有关手续和协调邻里关系;2、提供施工期间的水、电和施工场地的障碍物(也可委托乙方承担);3、施工期间甲方负责做好施工现场的安全保卫及消防等工作;4、按时支付工程款和结算,参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场验收及竣工验收,乙方所进材料进场通知甲方,乙方应在接到通知后的8小时内验收,超过八小时没有验收的视为验收合格;5、组织相关人员对施工图等技术资料进行签认,所有图纸一经签认不得随意更改,如需更改需提前协商,工程中途停建、缓建或变更

4、造成的返工、停工、窝工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿乙方由此而造成的窝工、返工、倒运、人员、材料和构件积压的实际损失,延误的工期顺延;6、派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续,负责签认、解决应由甲方解决的问题及其他事宜;7、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。三、乙方权利义务1、编制施工方案,做好各项施工准备工作,施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定,施工规范及质量标准,按期保质完成工程;2、按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理,严格执行有关施工现场管理的规定;3、保护

5、好原房内的水、电、气管道,保证管道的畅通;4、及时向甲方提出开工通知书。施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告;5、严格按照施工图进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;6、按照有关规定提出竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;7、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;8、在合同规定的保修期内,对属于承包责任的工程质量问题,负责无偿修理。四、工程变更工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。五、工期延误对以下原因造成的工期延误,工期顺延;1、工程变化和设计变

6、更,停水、停电;2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;3、甲方不按期支付工程款,合同工期相应顺延;4、因甲方责任不能按期开工或中途停工而影响工期的,工期顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延;5、不可抗力及甲方同意工期顺延的其他情况。风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。六、质量

7、标准1、双方约定本工程施工质量标准按照国家、行业的相关规定中较高的标准执行,并按双方合同约定履行。2、施工过程中双方对工程质量发生争议,由工程所在地的家装协会对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由乙方承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由甲方承担。七、工程验收和保修1、双方约定在施工过程中分项对工程质量进行验收,对每一个分项目乙方应提前两天通知甲方进行验收,分项验收合格后应填写工程验收单,在工程款结清后,办理移交手续。风险提示:保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条

8、款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。2、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为两年。验收合格签字后,填写工程保修单。八、工程款支付方式1、本合同签订后十五日内支付工程总造价_%,即_元整;完成工程的_%时,支付工程款的_%,即_元整;全部工程完工并验收合格后一个月内支付工程总造价_%,即_元整,剩余工程尾款_%,即_元在质保期结束付清。2、如施工工程发生变更,按甲方的变更图纸为结算依据。九、违约责任1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律法规及有

9、关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。2、甲方未按期支付工程款的,按日向乙方支付应付工程款总数_%的违约金。3、本合同生效后,擅自解除合同方,按合同总价的_%作为违约金。擅自解除合同,给对方造成的实际损失超过违约金的,应对超过部分进行补偿。4、因一方原因造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。十、争议解决本合同在履行过程中发生争议,双方应首先协商解决,协商不成,交由工程所在地人民法院裁判。十一、附则1、本合同一式_份,双方各执_份,具有同等法律效力;2、本合同双方签字(盖章)后生效,合同履

10、行完毕后终止;3、本合同未尽事宜,双方协商解决。甲方:地址:负责人:身份证号:签订地点:签订时间:_年_月_日乙方:地址:负责人:身份证号:签订地点:签订时间:_年_月_日2022年装饰安装工程合同书范本(二)承包方(甲方):负责人:分包方(乙方):负责人:风险提示:分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性,否则,如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时,则订出的合同内容不全,权利义务不均衡,那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔,在订立分包合同时,可以咨询专业律师,避免某些条款遗漏,或者设计不严谨,造成不必要损失。根据中华人民共和国合同法,中华人民共和国建筑法,及有

11、关法律、法规,遵循平等、自愿,诚实信用的原则,为明确双方的权利和义务,结合本工程实际情况,双方协商一致,订立本合同,并遵照执行。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、承包范围:4、承包内容:5、建筑面积:6、承包方式:二、合同工期1、乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。2、合同工期:本工程于_年_月_日开工,至_年_月_日竣工,共_个日历天。三、工程质量1、双方商定,本工程质量等级为:2、质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为_元。3、乙方如达不到本合同约定的质量等级,甲方有权责成乙方进行返工,由此造成的一切工期,经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级,

12、由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。4、乙方在施工中发生一般质量事故,由甲方提出处理方案,经建设单位同意后,由乙方负责处理,处理结果由甲方报送政府有关部门;发生重大质量事故,必须按政府规定的处理办法进行处理,同时承担因此产生的责任。四、合同价款与支付1、合同总价:_万元(人民币_万元整)。2、双方约定,乙方完成工程的_%时,甲方支付合同总价的一半,乙方完成本工程、验收合格后,甲方支付剩余的_%,保修期满后三日内,支付剩下的_%。3、乙方保证收到工程款后专款专用。五、甲方工作风险提示:驻工地代表实质上是建设单位派驻施工单位对该工程施工质量施工进度及造价等与施工发生一切密切联系诸方面和施工单位共同

13、管理的代理人,是保证合同工期的实现的重要角色,发包方和承包方在选择驻工地代表的时候应当谨慎选择,以保障分包工程的顺利进行。1、甲方委派为甲方驻施工现场甲方代表,代表甲方签发施工现场生产相关的技术,质量,安全,文明施工和进度等的工作指令。2、甲方应在乙方队伍进场时对进场人员进行图纸、技术的总交底。3、甲方代表应负责施工现场内各分包作业单位之间的工程协调,便于乙方的正常施工。4、及时办理好隐蔽工程验收和各种资料的签证手续。5、施工期间,组织乙方共同处理好附近单位和居民的协调工作。6、甲方在乙方分项工程施工前提供施工图套。六、乙方工作1、乙方委派的驻施工现场代表,须接受甲方代表的工作指令。2、乙方应

14、严格按施工图和经甲方批准的施工方案和施工规范组织施工,确保工程质量,工期,安全与文明,按合同约定完成全部义务。3、乙方应根据甲方要求配合好甲方与业主的阶段结算和竣工结算工作。4、遵守国家和地方现行的有关环境保护,职业健康和安全的法律,法规。5、已完成工程在未交付业主之前,乙方负责成品保护工作,在此期间如发生损坏,乙方自费修复。产品保护费由乙方承担。6、施工场地周围邻近建筑物,构筑物(含文物保护建筑),古树名木的保护工作由乙方负责,如发生损坏,其费用由乙方承担。风险提示:如果是承包人负责采购材料、工程设备的,应按照设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明及出厂证明,对材料、工程设备质量负责,应

15、在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验,禁止使用不合格的材料和工程设备。七、材料,设备的供应和管理1、工程所用的材料,设备原则上均由乙方自行采购,所选择的供应商必须在甲方的合格分包商(供应商)名录内,必须符合国家和政府的备案证和许可证制度,在采购前应事先收集该供应商的相关资料(经营执照,产品生产许可证和等),报甲方审核批准后方可实施采购。2、工程所用材料,设备均须得到甲方,业主及监理的确认,乙方在正式采购前须将材料设备的样品提前送甲方和业主及监理,且需得到甲方,业主及监理认可并且封存样品后,方可开始采购。3、乙方必须提供安全,可靠的施工机具以及合格的计量器具,并提供相应的证明文件。八、竣

16、工验收和保修1、本合同范围内施工部位在具备竣工验收条件后,乙方应尽快做好竣工验收的一切准备工作,包括准备向甲方代表提供完整的竣工资料和竣工验收报告。2、甲方代表在收到乙方书面竣工验收请示报告后及时组织业主,监理等核验各方进行验收,并给予乙方批复或提出整改意见,乙方按要求整改,并承担由于自身原因造成的修改费用,工期不顺延。3、竣工验收通过后,乙方在现场的人员,物资,设备,设施等均必须在收到甲方通知后一周内全部撤离施工现场,如甲方有特定要求的,按甲方要求执行。4、乙方对承包范围内的全部工程项目在使用中对因乙方原因而引起的工程质量问题均承担保修责任,保修费用由乙方承担。保修期限及保修起始日按甲方与业

17、主签订的工程承包合同中的约定执行,具体约定保修期限为:保修起始日为:验收合格后_年。九、合同生效与终止1、本合同一式_份,双方各执_份。自双方法定代表或委托代理人签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。保修期满后,有关保修条款终止。2、本合同在履行过程中遇到以下情形属违约,甲方有权单方面终止本合同,由此造成的所有经济损失均由乙方承担。(1)乙方擅自将本工程项目进行转包或将工程再肢解成若干部分再进行分包。(2)工期延误或施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故,而乙方又无积极措施确保按合同工期完成,或无力按质量标准返修者。(3)乙方没有健全的施工管理和组织体系,进入现场的项目管理班子不足以承担合同约定的承包内容,甲方的声誉面临严重威胁。(4)乙方已无法全面履行合同要约,尤其是甲方对业主的承诺面临不能兑现。(5)乙方有损害甲方声誉的严重行为,如发生严重质量事故,安全事故,造成重大经济损失等情形。十、附则1、本合同未尽事宜双方另行商议,并应形成书面补充协议,与本合同具有同等约束力。2、因履行合同双方发生争议,甲,乙双方协商解决,双方协商不能达成

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论