防腐保温施工合同

1、防腐保温施工合同甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出甲乙双方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。第一条 承包范围投产以后的防腐、保温、喷字、标牌制作等等，为保证项目正常生产甲方指定的零星工程。第二条 费用及结算方式安装工程主要材料(定额中未计价的材料)甲方供应;甲方也可以将部分安装工程主材委托乙方采购，但乙方采购前必须报甲方批价确认。安装工程执行石油化工行业检修工程预算定额(2009版)、石油化工安装工程预算定额(2007年版)和政策性调整文件，按照中石化相应规定取费，费率下浮10%，规费及税金按当地规定执行;材料有信息价的按嘉兴造价管理综合信息执行，

2、嘉兴造价管理综合信息上没有价格或价格低于市场价的由甲方批价确认。双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：次月15日前，甲方按已审核完的上月已完工程量预算造价的85%支付工程进度款。竣工结算按实结算。工程完工后，承包人向发包人递交竣工资料和全部工程的结算报告。发包人审核完毕后15天内结清余款，一次性支付给承包人。第三条 合同期限及变更、终止、争议解决3.1合同期限：3.2商签订补充(更改)合同。3.3合同终止3.3.1有下列情形之一的，双方有权提前解除合同。3.3.1.1因乙方过失，给甲方造成经济、名誉重大损失，以及严重不良影响，在维修过程中发生下列情况(包括但不限于此)之一，甲方有权提前解

3、除合同：(1)因乙方过失发生重大安全事故;(2)严重违反国家法律、地方法规和甲方相关管理制度、规定。3.3.1.2因甲方过失，给乙方造成经济、名誉重大损失，以及严重不良影响，乙方有权提前解除合同。3.4争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议或纠纷时：(1)双方协商解决;(2)协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。第四条 考核乙方必须按照现行的规范和标准进行施工。乙方需按双方约定时间和质量完成施工任务，拖延天数乙方向甲方每日付结算总价的1%违约金。非乙方原因及不可抗力因素除外。第五条 其他协定5.1双方应遵循的原则：尊重双方协商后的结果之原则。5.2在本合同履行期间，除发生不可抗力的原因

4、，任何一方均应按约履行本合同。若国家和企业政策发生重大变化影响合同履行时，由双方协商解决。5.3本合同(协议)业务范围涉及甲方的管理文件、规定及标准，由甲方负责传递给乙方，乙方应认真执行。5.4乙方必须遵守甲方厂纪厂规，听从甲方指挥。乙方的人员和机具安全完全由乙方自己负责，发生事故由乙方自己完全承担责任，非乙方原因及不可抗力因素除外。第六条 附则本合同文本一式4份，甲方2份，乙方2份，双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日发包人(甲方)：承包人(乙方)：根据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法和建筑安装工

5、程承包合同条例及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况：工程名称：金游城一期商铺消防管道保温工程工程地点：南通市通州区金游城工程内容：消防管道保温、保温层防护、建筑垃圾清运等。二、工程承包范围及承包方法、工期1、承包范围：一期商铺、屋面，阳台消防管道保温、保温层防护。2、承包方式：包工包料。3、合同工期：90天(日历天)。三、质量标准及验收1、工程质量标准：符合国家现行质量检验验收标准：合格2、材料质量要求：材料的使用、必须按发包人核价确认的材料品牌、规格执行。3、施工技术要求：、保温层的外包材料必须搭接，内保温

6、棉不得外露。、转角，弯头处的保温要密实。4、工程施工完成后需要经发包人项目部、物业管理公司等相关人员验收确认。四、合同价款与支付1、本合同价款采用固定单价方式。、合同价款中包括的风险范围：施工期间各类建材的市场风险和政策性调整、人工的市场风险。、风险费用的计算方法：已含在合同单价内，不予调整。、合同金额(暂定)：37000.00元(人民币大写：叁万柒仟元整)。 、合同约定单价：、橡胶保温管(厚度2cm)材料费：1350.00元/ m3、橡胶保温管制作、安装人工费：300.00元/m3、直管保温层保护层制作、安装人工费、材料费：100.00元/m2、弯管、阀门保温层保护层制作、安装人工费、材料费

7、：120.00元/m2 、华美橡塑胶：12.00元/kg2、工程预付款：无工程预付款。3、工程量的确认：工程完成后按照经发包人成本合约部、项目部实测工程量进行决算。4、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：、工程验收合格、工程决算审计结束，承包人完全退场并拆除全部临时设施，清运完全部建筑垃圾，并开足100%的发票后，付至决算审定价的95%，、审定价的5%作为质量保修金，在质量保修期壹年满后七个工作日内(无息)返还承包人。五、安全施工承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受政府部门及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防

8、护措施，消除事故隐患。安全施工防护费用已经含在合同总价款内。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担;承包人违反安全规定或安全措施不到位，所造成的施工人员生命及财产损失的，费用由承包人承担;由此给发包人造成的损失，由承包人承担。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日业主方： (甲方)施工方： (乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本合同承包工程事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程总面积：二、工程内容：三、承

9、包方式：本工程按包( )进行施工承包。四、本工程因人力不可抗拒的自然灾害或甲方原因致使施工不能正常进行的应给予理解。五、工程施工质量1、按照施工图纸，工程技术要求，经甲方确认的施工技术方案进行施工。六、甲方责任：七、开工前甲方应对乙方进行施工技术交底，协助乙方放线、定位。1、甲方应委托相关负责人对工程质量，数量确认。2、当甲方需要进行图纸变更和采取技术处理措施时，应以通知单书面通知乙方。3、甲方负责协调好施工周边关系，确保材料，机械设备进出场及施工的顺利进行。八、工程总造价( )元，人民币大写( )元。九、付款方式：1、签订合同当天付预付款%。2、工程完工后，甲方应付清全部工程款。十、其他事项

10、：1、本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同甲乙双方在合同期如发生纠纷，双方友好协商解决，协商解决不成提交 法院裁决。3、本合同一式两份、甲乙双方各持一份，签字盖章生效。 备注：若甲方在本合同约定的时间内未付清全部工程款，乙方有权收取违约金人民币( )元。木材有天然性开裂，有点瑕疵情况属于正常，不存在质量问题。本合同上的价格不含发票。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日看了防腐保温施工合同的人还看了：1.保温施工合同2.保温施工合同范本3.外墙保温材料施工合同范本4.玻璃钢防腐施工合同范本5.外墙保

11、温施工承包合同范本6.外墙内保温施工合同范本发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本合同。工程概况：工程名称：工程地点：工程内容：工程承包范围：承包范围：合同内每栋单体楼外墙胶粘50mm厚xps板保温层；外表面胶粘标准网格布；安装高强塑料铆钉。合同工期：工期：按项目总进度及甲方要求为准如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。标准、规范及有关技术文件：施工过程严格按照宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程（db64/048XX）执

12、行。引用标准：绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（xps）gb/t 10801.2-XX玻璃纤维制品实验方法（jc1761996）康克外墙隔热保温系统施工规程质量标准及验收办法：1、工程施工及验评办法严格执行宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程（db64/048XX）。2、质量等级：合格3、质量等级经质检部门，监理单位，建设单位验评后达不到合同规定标准，由承包方无偿返修，达到合同规定质量等级后方可交工。技术资料、图纸及其它材料的提供办法：1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。2、承包人在施工前向发包人提供产品近期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。合

13、同价款及付款方式：1、外墙外保温每平方米造价为： 68元（外墙挂板）；70元（外墙挂石材），工程量以实际结算为准。2、付款方式：1）、合同签定后，发包人应按承包人施工进度进行付款，待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85。2）、工程整体竣工且验收合格后，发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90，剩余的10作为保修款保修期结束后付清。本工程保修期为一年。3）、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后，30天内付清工程款。违约责任：1、承包方违约责任：1）、承包人应在合同规定期限内完成施工（不可抗力或发包人责任除外）。2）、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失

14、的，承包人承担所造成的全部损失。3）、如在保值期内发生质量问题，承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。4）、如保温效果达不到有关规定的要求，承包人负责赔偿因此而产生的损失。2、发包人违约责任：1）、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。2）、发包人应为承包人提供必须的施工条件，如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。合同的有效性：本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。十、合同履行中，如一方需要修改或终止，须在7日前提出，要有书面文件为据，如发生纠纷，双方先行协商，协商不成则

15、按合同法的有关规定解决。十一、其他约定事项：双方协商解决。十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。发包人（盖章）： 承包人（盖章）：经办人（签字）： 经办人（签字）：年 月 日 年 月 日十、 安全施工：1、 乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行三级安全教育。2、 遵守甲方管理，遵守建设单位的各项安全管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受保安的管理。进入现场须办理出入证。3、 由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方承担。4、 乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，费用已含在合

16、同价款内。十一、 违约责任：应由违约方承担所造成的全部损失。1、违约责任：因乙方施工质量、进度不能满足甲方要求时(注：在书面通知后整改仍不能达到要求)，甲方有权要求解除合同，并赔偿因此给甲方造成的损失。2、双方约定的承包人其他违约责任：承包人确保材料及施工质量达到现行验收标准，否则承包人承担由此造成的一切损失并向发包人支付合同价的5%作为赔偿金;十二、 工程验收1、乙方材料进场后，提供产品合格证书及相关检测报告，甲方如有异议请在一周内提出;如需额外检验测试费用由甲方承担，如检验不合格，因此产生的费用由乙方承担。2、乙方施工完毕后，甲方应及时验收，验收未完之前，甲方不得使用已施工区域，如甲方未经

17、乙方许可使用，即视为验收合格。3、质量保修条款：本工程质量保修期为一年，在质量保修期内如出现质量(材料、施工)问题，发包人有义务发现质量问题时立即提醒承包人，且承包人应在接到发包人通知后48小时内组织维修，否则发包人可委托第三方进行维修，其发生的维修费用从承包人质量保证金中扣除，承包人并承当因此超出的费用，若发包人违此条款不提醒承包人，擅自委托第三方进行维修，责任与维修费由甲方承担。 十三、 争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时：向合同签订地人民法院诉讼。十四、 合同生效与终止本合同双方签字盖章后生效，结算清所有款项后终止。十五、 合同份数本合同一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份。十六、

18、本合同附件： 报价，施工图纸，施工方案，材料检测报告。甲方(签章)： 乙方(签章)：年 月 日 年 月 日甲方：池州市立广房地产投资开发有限公司乙方：李军、熊建和根据中华人民共和国经济合同法有关规定,经双方充分协商一致签订本合同.愿共同守信,严格履行,并接受合同管理机关的监督检查。一、甲方将殷汇农贸市场综合楼工程的保温及外墙涂料工程，以包工包料、包安全、包质量发包给乙方施工。1、工程材料采用：外墙外保温采用无机材料玻化微珠，厚度住宅为35、非住宅为45、屋面厚度为50、及外墙防水涂料。2、综合单价：外墙保温综合价 54.00元/ 、屋里保温 55.00元/、外墙防水涂料 20 .00元/(均含

19、税金和配套费)3、施工面积：外墙面积暂定5000m2、屋面面积暂定1600m2 、外墙涂料5000m2.4、工程造价暂定：458000.00元二、工期：甲方通知乙方进场之日第二天即为开工日期,总工期为 60 天。三、工程质量要求1、本工程质量必须达到国家标准，质监、设计、监理单位验收合格。2、外墙保温材料玻化微珠及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证及准用证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。3、外墙施工的涂料、腻子、底料及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。同时要按设计及操作规程要求规定腻子、底料及面漆施工遍数施工。4、乙方主动接受甲方

20、和监理方在施工过程中进行技术监督和抽查。四、工程量结算：按实际施工的竣工面积进行结算。五、付款方式: 外墙保温施工完成后付款 25 %,外墙底漆施工完成后付款 10 %, 面漆施工完成后付款 10%,工程完工后付款 20 %,余额待工程竣工验收符合规范要求合格后30天内一次性结算付至95%,留5%为工程质量保修金,满一年后付清(无息)。六、承包范围及内容：外墙外保温的供货、运输、施工，外墙涂料包括腻子、底料及面漆施工。甲方负责墙面基层清理完毕，垂直度和平整度偏差符合国家规范要求。七、双方责任:甲方：1、甲方负责乙方与总包方的协调与配合工作。2、甲方对乙方施工的质量、进度、安全和文明施工进行监督，对乙方施工的材料质量进行控制。3、甲方负责监督乙方严格按照保温施工工艺标准进行施工,有权要求乙方对不符合规范要求的应无条件返工处理，直至合格为止。乙方:1、乙方严格按照安全施工标准进行施工;2、乙方负责本作业区内乙方所有的安全责任;3、乙方所有工人内外安全均由乙方负责,甲方不负任何安全责任;4、乙方应对工人进行安全教育,因乙方工人而导致发生安全问题,均由乙方负责;5、乙方施工前应向甲方提供有关施工企业营业执照、企业资质登记证书、近几年内承揽工程情况;6、乙方应提供有关材料的质量证明书、检测报告、工