2022年监理工程师考试题库模考300题及一套参考答案(甘肃省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、在建设工程质量特性中，质量是一组固有特性满足要求的（）。

A.过程

B.数量

C.程度

D.标准【答案】CCO6J9P3E4D2X3N3HF2C8K2Z8S4L3A1ZH10Y4J7N4J1V8N72、某工程原定2019年6月30日竣工，因承包人原因，工程延至2019年10月30日竣工，但在2019年7月因法律法规的变化导致工程造价增加200万，则该工程合同价款的正确处理方法是（）

A.不予调增

B.调增100万

C.调增150万

D.调增200万【答案】ACX2T2F6A2J6F8E4HP1T7M10H7G7Z7X10ZW6H5X10M3N3Y9U43、（2022年真题）下列建设工程投资控制措施中，属于技术措施的是（）。

A.明确各管理部门投资控制职责

B.安排专人负责投资控制

C.组织设计方案评审和优化

D.在合同中订立成本节超奖罚条款【答案】CCM8N1I9E8M4P2N4HI7C2J6R9J3K8N6ZL10P2M6F1N7E2B54、在设备制造过程中，大部分设备都可采用的质量监控方式为（）。

A.驻厂监造

B.定点监控

C.跟踪监控

D.巡回监控【答案】BCI5G6K2H9T4H8N7HR2H10L8I5K8K5T3ZC5L3C3B4Q2S3S95、关于刑事诉讼法的基本原则，下列哪些说法是不正确的？

A.直接言词原则和全面审查原则是刑事诉讼法的基本原则

B.刑事诉讼法的原则既包括一般原则，也有刑事诉讼法的独有原则

C.刑事诉讼法的基本原则主要适用于刑事诉讼的审判过程中

D.刑事诉讼法的基本原则具有抽象性，其作为指导性原则不具有约束力【答案】ACO4D2F9P4K10U8V6HD6P1K10Y1O5Y4F6ZA3J3N3T10F8Q3E36、砖砌体砌筑施工工艺顺序正确的是（）。

A.抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、盘角、挂线、砌筑、清理与勾缝

B.抄平、放线、立皮数杆、摆砖样、盘角、挂线、砌筑、清理与勾缝

C.抄平、放线、摆砖样、盘角、挂线、立皮数杆、砌筑、清理与勾缝

D.抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、挂线、砌筑、盘角、清理与勾缝【答案】ACM5N10K5H10J3H9X1HY8E7J7P7A9X10S10ZF8Q6M9G6G9L10F47、某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，建设期贷款利息300万元，则该项目的建设投资为（）万元。

A.2500

B.3360

C.3560

D.3860【答案】CCB2F5P8O10F8X4B7HH6K5W5Z8G10Y2O2ZS4E6Y7S3A10O7B108、下列造成质量缺陷的成因分析中，属于使用不当的是（）。

A.任意拆除承重结构部件

B.技术交底不清，违章作业

C.施工方案考虑不周，施工顺利颠倒

D.疏于检查.验收【答案】ACB3L3N7V4K4O3R2HQ3W7U5E6Z6M5U4ZG8K7A1X5X9K3L109、在施工期间发生合同价款调增事项，承包人应在该事项发生后的（）天内，向（）提交合同价款调增报告及相关资料，否则视为承包人对该事项不存在调整价款要求。

A.7，发包人

B.14，监理人

C.14，发包人

D.28，监理人【答案】CCI6I6Y6V1V4Z5S9HB6H6O1N10X4K4T4ZE3F10G2P6D10V9C410、（2019年真题）ISO质量管理体系提出的“持续改进”质量管理原则，其核心内容是（）。

A.需求的变化要求组织不断改进

B.确立挑战性的改进目标

C.提高有效性和效率

D.全员参与【答案】CCJ5R8Y5Q3H1Q10G10HF1C9J2W2Y3T3A2ZI3G1X2I8O6S1O911、2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程的金额为1000万元，该工程定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。

A.80

B.120

C.130

D.150【答案】BCG6K4E6R10S10B4H9HI3J2U4F7F6D1F2ZL8M3N8S3D2W10L712、为保证设备的质量，（）在设备运输前应做好包装工作和制订合理的运输方案。

A.监理单位

B.建设单位

C.制造单位

D.安装单位【答案】CCT2C10L9S1L9W8W8HD4S9U2E3A1R1Y3ZE10Z7P3O10U2X3M913、承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。

A.赔偿误期损失

B.被拒签付款凭证

C.被取消承包资格

D.被追回工程预付款【答案】CCS9A8S8Z9W1N7J9HQ3T2P4X7A4Z1Q2ZN4V5G8Z10F10C7J514、下列因素中，不影响基准收益率大小的是()

A.加权平均资本成本率

B.投资的机会成本率

C.贷款准备金率

D.通货膨胀率【答案】CCO5T9C4Y6H9X7E9HL4X7E8R8R1E1B9ZD6Y2J7N1Z2C5V615、在混凝土结构实体检测中，现浇楼板厚度检测方法为（）。

A.回弹仪

B.超声回弹综合法

C.取芯法

D.超声波对测法【答案】DCV2F5R10S4L9B5I8HQ1A5F4G4D6A5E3ZY4K3F7V10W7A6D216、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目涨价预备费应为（）万元。

A.666.3

B.981.6

C.1306.2

D.1640.5【答案】CCO10N2W7W1J7S3C1HW4X7G6J1P1Q6E4ZM4L9X8P3B2H8Z817、在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（）。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年【答案】BCB5D7R7W4U3Y8G10HW3B2N6X10X3A3F9ZM10M7W2G1Z7C6F118、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是（）。

A.为降低投标总价，投标人可以将暂列金额降至零

B.投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费，税金合计金额上做出优惠

C.开标前投标人来不及修改标书时，可在投标者致函中给出优惠比例，并将优惠后的总价作为新的投标价

D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】DCS8R2Y1W2Y6T8S7HH4J3M2U6B5H1J10ZK4M7G2H3Q3L7D1019、施工单位从银行贷款2000万元，月利率为0.8%，按月复利计息，两月后应一次性归还银行本息共计（）万元。

A.2008.00

B.2016.00

C.2016.09

D.2032.13【答案】DCL9P1A2N6D3V3E4HC10C10N7F10A3Z3Y5ZW7F10P3Z2K9I9M320、某工程有4个施工过程，划分为5个施工段组织加快成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为4天、6天、4天和2天，第2个施工过程提前插入2天。则参加流水施工的专业工作队总数为（）个，工期（）天。

A.4，24

B.5，24

C.6，22

D.8，22【答案】DCG1A7G3W7R7D4E6HV1I7D7S4N3T10M10ZP7Y6E5D7X8G1E221、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。

A.施工总进度计划

B.单位工程施工进度计划

C.类似工程项目计划进度

D.工程难易程度和工程条件的落实情况【答案】DCY6C2I1R1R7T10L6HS5A10G5O3M7E10G3ZY8D4D3P5G2Q7K422、在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）

A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿

B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿

C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿

D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿【答案】ACY2X2R7R4B3E4K3HL5Y6C8K8Z10R8R2ZT8I9L10N6E1Y2Z1023、（2020年真题）工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】BCY7A3O1R4O4N2K5HV4X3Z3W2B3M4Y2ZR2S9H7V3N10K5K524、房地产开发企业在领取营业执照后的多长时间内，应当到登记机关所茌地的县级以上地方人民政府规定的部门备案？()

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月【答案】BCW3C7F4C1G10U3H6HJ2L5T3G8N7I6P8ZL7D3T5G8H6K7L225、某投资项目建设期为3年，在建设期第一年贷款100万元，第二年贷款300万元，第三年贷款100万元，贷款年利率为6%。用复利法计算，该项目的建设期贷款利息应为（）万元。

A.62.18

B.46.27

C.30.00

D.15.00【答案】BCP7B8C1E2M9Y10H2HJ4U10M2S9F8J7N7ZN2S3Q6S8Y5E7B626、根据生产连续性和生产控制稳定性情况，采用（）方案。

A.计量、计数的抽样

B.—次、二次或多次抽样

C.全数检验

D.调整型抽样【答案】DCY10F4J5Z9T9N5J9HF2F3H5D5I7G8A6ZH6Y3Q10T3N1T7O1027、下列关于工程初步设计质量管理的组织的说法中，正确的是（）。

A.组织对“四新”工程应用的专项技术进行论证

B.组织专家对设计成果进行评审

C.设计成果评审包括设计方案评审、初步设计评审等

D.向政府有关部门报审有关工程设计文件【答案】CCK5B2G3P7Z3Z1G7HW10V2W1Y7R2G10F8ZU3F4C1O2C5O6R828、当发生工程质量问题时，监理工程师首先应做的工作是()

A.判断其严重程度

B.签发监理通知

C.签发工程暂停令

D.要求保护现场【答案】ACI10O6N5H10D4L5K2HW6R9K1X5F2F10P6ZX5H7Z1P5P6J2E229、监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。

A.建立健全设计技术经济定额

B.编制切实可行的设计进度计划

C.推行限额设计管理模式

D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】DCO7F3K3G6H3D1M6HP8L6F6R9Q3M7K3ZX5M1C7Q10R10R8V630、在工程网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作（）。

A.最早开始时间的最大值

B.最早开始时间的最小值

C.最迟开始时间的最大值

D.最迟开始时间的最小值【答案】DCT8B2X4R9A6B6B3HO10U4D8M10F6P3Y4ZG1H9A10R2X3N2C231、（2021年真题）采用生产能力指数法估算某拟建项目的建设投资，拟建项目规模为已建类似项目规模的5倍，且是靠增加相同规格设备数量达到的，则生产能力指数的合理取值范围是（）。

A.0.2～0.5

B.0.6～0.7

C.0.8～0.9

D.1.1～1.5【答案】CCM3I3A3X3U9P7S10HO4M1T2O6J1S2V3ZA4U9A7C2S2P1N1032、利用财务分析指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。

A.总投资收益率≥行业基准投资收益率，方案可行

B.财务内部收益率≥行业基准收益率，方案可行

C.动态投资回收期≥行业基准投资回收期，方案可行

D.财务净现值≥0，方案可行【答案】CCZ5I3G10N2W10T1E10HB4B6I6S1J10W7A9ZP3I7R1R7D4N10O733、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

A.5

B.10

C.15

D.20【答案】CCB5V6E8W3E6X1P8HF8O3G10I1R5P8I10ZX6R4I5A8C4E7P534、（）是维持质量管理体系生命力的保证，对监理单位来说更是如此。

A.持续改进

B.有效识别

C.制定方针

D.质量经营【答案】ACJ8F7O7W6R5S5Q4HT3O2O9V10K8P5W2ZS3K6G6T10P4C1P635、绘制时间——成本累计曲线的环节包括：①计算单位时间成本；②确定工程项目进度计划；③计算计划累计支出的成本额；④绘制S形曲线。正确的绘制步骤是（）。

A.1-2-3-4

B.2-1-3-4

C.1-3-2-4

D.2-3-4-1【答案】BCY6S10Z7O1A4D3O6HC6J5S4Y9H5C6P8ZM5T5R8L9H3I3K136、在施工过程中，（）应督促施工单位加强内部质量管理，严格质量控制。

A.质量监督机构

B.建设单位

C.总监理工程师

D.专业监理工程师【答案】DCX10L10W10I1Z9R8X8HH2S5E6N1I9O5T6ZA8P4G2D2H4T8Y837、清末修律标志着延续几千年的中华法系开始解体，下列关于清末修律的表述，错误的是？

A.清末修律始终贯穿着“仿效外国资本主义法律形式，固守中国法制传统”的方针

B.《大清民律草案》分为总则、债权、物权、亲属、继承五编，由日本法学家松冈正义等人仿照德日民法典体例编纂

C.《大清新刑律》是我国第一部近代意义的专门刑法典，仍保持着旧律维护专制制度和封建伦理的传统

D.清末修律，将刑部改为法部，掌管全国司法行政事务，改大理寺为大理院，为全国最高审判机关【答案】BCV4J7J1C3D9S10P6HS10E8P4M1R5K2L2ZW3G4P3T4D2E7L238、某施工企业银行借款100万元期限为3年，年利率8%，按年利息并于每年末付息，则第3年末企业需偿还的本利和为（）万元。

A.100

B.124

C.126

D.108【答案】DCT2E2L5K9L8N1Q2HA7G10I9O1J3H7X4ZA9C1P5H4V9L8V1039、关于抹灰工程的说法，错误的是：()

A.墙面与墙护角的抹灰砂浆材料配比相同

B.水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上

C.罩面石膏不得抹在水泥砂浆层上

D.抹灰前基层表面应洒水湿润【答案】ACD1D7B4B3E4V7C2HL4Y3P5W8J6E9O9ZM10V6W9G6J4B2X1040、某混凝土工程总高度为80m，拟采用滑模技术施工，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位编制的专项施工方案的正确处理方式是（）。

A.报送项目监理机构审批同意后方可实施

B.经施工单位技术负责人审核和总监理工程师审查后，组织专家论证

C.组织专家论证通过后，报送项目监理机构审查

D.经总监理工程师审查同意后，报送监理单位技术负责人审批【答案】BCW9K6J9X7V4E6K1HR9E9C9T7I3M9J5ZW8O9G5B6M1P3V441、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】BCZ4Y5C2P2H2D9Q10HI1Y4D7L9G5A7B6ZI3I1G2R8U5X4X342、下列关于城市轨道交通工程项目工程验收的要求表述不正确的是（）。

A.城市轨道交通建设项目工程验收工作由建设单位组织

B.建设单位应对验收组主要成员资格进行核查

C.建设单位应制定验收方案

D.建设单位应当在单位工程验收7个工作日前，将验收的时间、地点及验收方案书面报送工程质量监督机构【答案】DCI8M4I8M7C8A8L4HK1S7N10N6K6R3Z10ZU10R7Y10K3D6V6T843、下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（）。

A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点

B.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零

C.单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零

D.单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长【答案】ACV5P10C7J4L7M2K8HN10X7K9O2K4W3O8ZE6A1T8J2I1F4Y544、项目监理机构根据会议内容和协调结果编写会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经（）批准签发后分发给各单位。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理机构技术负责人

D.监理员【答案】ACM2J1D2K3F8U1S6HK7U1T9U3C6R8P7ZS8G4Z7L1I1G1Y245、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点体现在（）方面。

A.评价方式

B.关注点

C.使用方法（工具）

D.目标要求【答案】CCN6E6K5T6C1W6A6HE1U6J10P6G9V6C4ZG7P4O4I6X10I10X1046、某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税191.34万元，则该项目的总投资收益率为（）。

A.9.18%

B.13.53%

C.21.96%

D.32.55%【答案】BCO10U7F6C1K4U2C2HB1R3B6P10D9P5E3ZA10P8Z8F8P2V9U947、某工程质量缺陷涉及的技术领域比较广泛，且问题很复杂，仅根据合同规定难以决策选择最适用工程质量事故处理方案，此时可选用（）进行辅助决策。

A.试验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较【答案】CCZ3X9S7U6M9R2V3HY9L7K1D1Y6D6U1ZH2N1C9Q8Y7K10W848、根据工程质量事故造成的人员伤亡或直接经济损失，（）不属于特别重大质量事故的条件。

A.造成30人以上死亡

B.造成100人以上的重伤

C.造成5000万元以上的直接经济损失

D.造成1亿元以上的直接经济损失【答案】CCH7J2J3F5X9O2R4HP3J8B8A6J7X3V5ZC3R3M8Q3T10A9C849、（2017年真题）工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。

A.施工单位未经批准擅自施工

B.施工存在质量事故隐患

C.施工单位采用不适当施工工艺

D.施工单位未按施工方案施工【答案】ACQ8D8D8J7S9S4U7HJ3N10Z1Y5C10Z10L6ZG6R9X8A10D6H9P150、某工程基础底板的设计厚度为1m，承包人根据以往的施工经验，认为该设计有问题，未经项目监理机构同意，即按1.2m厚度施工。专业监理工程师在计量时，对承包人多完成的工程量应（）。

A.予以计量

B.不予计量

C.计量一半

D.由发包人与承包人协商处理【答案】BCV3R10J5P1H7F5O1HS8E1F3Q10Z9G4C6ZM4Z4Q5C5Q3A3G751、工程监理单位对勘察质量管理的工作是（）。

A.编制工程勘察任务书

B.签订勘察合同

C.审查勘察单位提交的勘察成果报告

D.选择工程勘察单位【答案】CCN3I1E2Y6E6V5D8HB2H7I6M6Q7P9Z1ZI7Y4Q8Q10I7D9X752、某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4500m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定：土石方工程综合单价为80元／m3，混凝土工程综合单价为400元／m3；工程预付款额度为合同价的15％，主要材料和构配件所占比重为60％。则该工程预付款的额度及起扣点分别为（）万元。

A.17.50，87.75

B.17.10，89.45

C.17.40，87.00

D.17.50，89.45【答案】CCB5C3U9O10Q1X1M5HT8D1S7L6O6J9O9ZJ9B9A10N5Q4V10P253、工程项目质量控制系统是以（）为对象，由项目监理机构负责建立的面向监理项目开展质量控制的工作体系。

A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.工程项目【答案】DCF2N5D6C10S9Q8U4HS8S2N8O3S3A8F4ZD6L9A3C5I9T4N154、负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准，对存在的问题通过（）向设计单位提出意见和建议。

A.施工单位

B.供货单位

C.建设单位

D.质检单位【答案】CCY6K8Z7B9D6N6U1HQ4R10G6J9Z5A2R10ZQ2E10X2I7T10Q6P755、为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。

A.定期组织召开施工技术专题会议

B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责

C.定期核查施工单位材料进场情况

D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】BCY4I6L1Q7R1C8T2HA2Y5U2T3W6Y7U10ZK5Z7Q7C5S7L6X956、（2022年真题）某混凝土工程总高度为80m，拟采用滑模技术施工，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位编制的专项施工方案的正确处理方式是（）。

A.报送项目监理机构审批同意后方可实施

B.经施工单位技术负责人审核和总监理工程师审查后，组织专家论证

C.组织专家论证通过后，报送项目监理机构审查

D.经总监理工程师审查同意后，报送监理单位技术负责人审批【答案】BCP1I7O7T3P7U9Y5HK10O6O6E2O7G4U3ZX4C4W5Z4F2M9L857、工程网络计划的工期优化是指通过（）而使计算工期满足要求工期。

A.压缩关键工作的持续时间

B.改变关键工作之间的逻辑关系

C.压缩资源需求量小的工作的持续时间

D.减少非关键工作的自由时差【答案】ACL8U4R3J7R3R6Q3HI6H6X9U8O1Y5V2ZO7E6Z1M7D7R8O458、监理工程师对工程延误应采用的处理方式是（）。

A.及时下达工程开工令

B.妥善处理工期索赔事件

C.拒绝签署付款凭证

D.及时审批施工进度计划【答案】CCY10L7E4G7K1P6C6HN10Y9J9J5I7C4O3ZJ6Z4B10V9Q10H8P959、进口一套机械设备，离岸价(FOB价）为40万美元，国际运费为5万美元，国外运输保险费为1.2万美元，关税税率为22%，汇率为1美元=6.10元人民币。则该套机械设备应缴纳的进口关税为()万元。

A.53.68

B.55.29

C.60.39

D.62.00【答案】DCQ1E4H1F4S4I4B1HM10C10L1H10T1Q1S4ZN6V8Y2G6M1H7O160、BIM技术通过三维的共同工作平台以及三维的信息传递方式，可以为实现()一体化提供良好的技术平台和解决方式。

A.参数和功能

B.模型和数据

C.设计与施工

D.时间及内容【答案】CCF7F2F5R7H10D10T4HJ8M6X7P1N8F9G7ZQ5W4G7T5G1B7Y1061、商业银行的长期贷款是指贷款期限（）的贷款。

A.1年以上

B.2年以上

C.3年以上

D.4年以上【答案】CCL1Z2F7I6V2W5C9HW7V6S7W10A2I2F1ZG1X4S7F10T3M7R862、在抽样检验方案中，当总体很大，很难一次抽样完成预定的目标时，应采用（）检验方法。

A.简单随机抽样

B.系统随机抽样

C.分层抽样

D.多阶段抽样【答案】DCZ9T2S5U1P9A3G7HL5A10U9P7W10H7I4ZR2V6B10X5K10J4K763、工作A的工作持续时间为5天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为6天、4天、8天；最迟完成时间分别为19天、16天、15天，则工作A的最迟开始时间为第（）天。

A.2

B.3

C.7

D.12【答案】ACB6L6R2A7T10Y8L3HD6H2W2C1I6F1U6ZC2F8I6F2O3I6P864、下列关于质量管理体系文件的编制原则的说法，错误的是（）。

A.质量管理体系文件应符合监理单位的质量方针和目标

B.质量管理体系文件应符合质量管理体系的要求

C.从质量策划开始就应当考虑保持文件的一致性

D.在描述任何质量活动过程时，必须使其具有确定性【答案】CCS5X3T8Z6R8Y8L9HM4L5E9W3J2Q2Y7ZO7A3E5V8G2H8N465、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照（）计算。

A.台班费

B.台班折旧费

C.实际租金和调进调出费的分摊

D.设备使用费【答案】CCC9M3X6C4O2I8O8HU8O1W9N8F6Y8P8ZE5E1N5T7Y8B7G166、项目监理机构实施平行检验的项目、数量、频率和费用应按（）执行。

A.相关法规

B.质量检测管理办法

C.合同约定

D.施工方案【答案】CCF4W2C7Y7B10Q6T6HT7B9T1G2Y9Q10K1ZY6C8K4L5H1L4H867、《卓越绩效评价准则》评分系统中将七方面分为三个层次，即基本要求、总体要求和多项要求。其中

A.基本要求

B.总体要求

C.多项要求

D.其他【答案】ACD3D5L9Q1U9Q2G3HL4I7N4H9R9G4D8ZY1W1O3L1J6M10C368、（2022年真题）建设单位应自领取施工许可证之日起（）内开工，否则应向发证机关申请延期。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.1年【答案】ACI2X2C9X5O10R10E9HZ1D7B2K8A8L7T1ZY4P2Z7W2D8Q6L369、某劳务派遣单位与劳动者甲签订一劳务派遣合同，下列关于劳务派遣的做法，下列错误的是？

A.劳务派遣单位与劳动者签订了一年的劳动合同

B.劳务派遣单位提前收取了劳动者的培训费用

C.在劳务派遣单位工作不满的情况下，劳动者如果无工作，应同样支付与平时一致的工资

D.劳务派遣单位跨地区派遣劳动者的，被派遣劳动者享有的劳动报酬和劳动条件，按照用工单位所在地的标准执行【答案】ACT1J8X5C6K10E5U3HI6J9S1T6O1E4N2ZQ7K6A6J1C10C3V770、工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报（）认可。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.项目监理机构【答案】DCT4C7A9K8J9X2G5HE10R5T5C7X2V3C10ZQ3M10G1T2R1W10N971、用于工程的由（）采购的主要设备应经建设单位、施工单位和项目监理机构共同进行开箱检查。并经三方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。

A.建设单位

B.施工单位

C.安装单位

D.代理商【答案】ACG7C1E7L6Y6U9B6HG10O8S1F5O10Z1X8ZM5V5V1U10L4Q2Y372、下列建设工程项目费用中，属于建筑工程费的是（）。

A.研究试验费

B.工程保险费

C.供水、供电管线安装费

D.室外管道铺设费【答案】DCT4R5H10K2X4Z7U8HR6Q3L4R10O10A6Y6ZZ6E8C9T6C9W1H673、建技工程竣工决算时，新增固定资产价值计算的对象是已经完成并经验收鉴定合格的()

A.建设项目

B.单项工程

C.单位工程

D.分部工程【答案】BCP9A5X6M5Q4D3A3HW5P7E8I8Q7V8T1ZF10W9Z7N5J8J3K1074、项目监理机构应掌握工程质量事故所造成缺陷的处理依据、程序和（）。

A.损失程度

B.影响范围

C.基本方法

D.等级【答案】CCA4V6I6N5G9F10P6HV3D8Q4H6U4A8V10ZM6Z1F10Q9T2E2C575、SDBIM软件中的5D包括()。

A.质量信息维度

B.几何信息维度

C.进度信息维度

D.成本信息维度

E.造价信息维度【答案】BCL10Z5O3Q2T4R9L3HB6C8C7X8K3A8O10ZO3F8H6Z2I5S6W376、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。

A.工程复工报审表

B.监理通知回复单

C.分部工程报验表

D.施工组织设计报审表【答案】DCT7X7A1A2C9W7T10HL1P5I3H2F9D6R4ZA2Y10D3D1X8P9X1077、下列费用中，属于建设工程静态投资的是()

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.建设期利息

D.运营期利息【答案】ACQ2D1P1U6I5S6I8HG5R2H8S9N8M5X3ZO1V3P3U6F2P3T178、下列关于动态投资回收期的描述中，正确的是（）。

A.动态投资回收期与静态投资回收期没有本质区别

B.动态投资回收期可以考虑整个寿命周期的现金流量

C.动态投资回收期不会短于对应的静态投资回收期

D.动态投资回收期越长项目或方案的偿债能力越强【答案】CCQ5D8Y8W1P2Y6J2HR3P5O3N5X7X8O9ZK4I10P3Y3L4F9E1079、对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同难以决策，这时可提请（）。

A.试验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较【答案】CCP5G1P4A5R8U6M2HA8D4F7C6B3B1I9ZE6V10G5H4T7I6Y480、（2020年真题）某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。

A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格

B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格

D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】DCX2B2R9T1B7S9J9HC8V3R10K9E3P9F2ZA3X8W4V4I4K1O281、在室外工程划分中，下列属于边坡所包含的分部工程的是（）。

A.道路工程

B.附属建筑工程

C.挡土墙工程

D.室外环境工程【答案】CCN6U4V6P8O3X7T3HU4C6V9R7U9Y1W1ZG1A2Z1O4O8P10E382、关于刑事裁判涉财产部分执行的表述，下列哪一选项是正确的？

A.判处没收财产的，应当执行刑事裁判生效时被执行人合法所有的财产，执行没收财产或罚金刑，应保留被执行人及其所扶养家属的生活必需费用

B.对侦查机关查封、扣押、冻结的财产，法院对其执行时，应当通知侦查机关予以处置

C.被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：①退赔被害人的损失；②人身损害赔偿中的医疗费用；③其他民事债务；④没收财产；⑤罚金

D.执行过程中，被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误，向执行法院提出书面异议，应当通过裁定补正【答案】ACP5Z7B5Y9S5W4C1HT9J5C7H1V8R9M3ZH10Z4H9A8X2I4N383、现场施工准备质量控制中，对于进口材料、构配件和设备，联合检查由（）组织。

A.监理机构

B.建设单位

C.商检部门

D.施工单位【答案】ACE6W10Y4K2P10Y5Z10HF7N9J10X1L5H1P7ZZ3L10V3T1O4D8V884、某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。

A.2150.40

B.2151.30

C.2152.20

D.2153.12【答案】DCU7P5I4Y9G3Q10E8HD3X5T5G9I9Q8P1ZM3N9Z3P7Y8U8C1085、甲建筑企业为增值税一般纳税人，2019年6月1日以清包工方式承接了某县的住宅楼工程，税前造价为2000万（包含增值税进项税额的含税价格），若该企业采用简易计税的方法，则应缴纳的增值税为（）万元。

A.220.0

B.198.2

C.58.3

D.60.0【答案】DCO4Y2Y5T8N9L7B3HE10N3L10V2W6X9X10ZU8I1X9J8U6L1T686、裱糊工程中裱糊后的壁纸出现起鼓或脱落，下述哪项原因分析是不正确的？()

A.基层未刷防潮层

B.旧墙面疏松的旧装修层未清除

C.基层含水率过大

D.腻子与基层黏结不牢固或出现粉化、起皮【答案】ACS1C2Q2A4E9F8F6HS4F5F10H5W8A10H6ZT2U10Y7Z8N6Y8E987、可行性研究工作小组成立以后，正式开展市场调查之前要进行的工作是()。

A.签订委托协议

B.方案编制与优化

C.制订工作计划

D.项目评价【答案】CCY6J4J2R4J8X3D7HU9T10S7J5I1N2X6ZO3Q9C1D10C10H9R288、砌筑砂浆试块强度验收的合格标准应符合下列规定：①同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的（）倍；②同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。

A.1.1，85%

B.1.05，90%

C.1.05，85%

D.1.1，90%【答案】ACH5E6W4S2N4J3T2HX5B3F6P2I8G1A5ZC6W3B6K8W2O6L689、在68题所示的双代号时标网络计划中，如果

A.0

B.1

C.2

D.3【答案】BCJ9E5S2P7I10N6N9HE8M4G1Q6V2A6R10ZQ4K6A3U7I6X6I490、在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括（）。

A.采用更先进的施工方法

B.增加劳动力

C.改善劳动条件

D.增加工作面【答案】ACB9T5Q9X8Q8F7W3HV7W5J9X9L1X6W6ZH9T3I2Y8Q9D5N191、我国《人民警察法》第23条规定：人民警察必须按照规定着装，佩戴人民警察标志或者持有人民警察证件，保持警容严整，举止端庄。关于该条文，下列说法错误的是？

A.该条文表述的是任意性规则

B.该条文表述的既属于命令性规则，又属于强行性规则

C.该条文未表达假定条件

D.该条文在表达时省略了法律后果【答案】ACB2U8M3T8U3N2X2HE3A10A7R6S10K1D8ZT3E6T3Q9G7C10V492、某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。

A.有利于招标人的约定

B.招标人和投标人重新谈判的结果

C.中标人投标文件

D.招标文件【答案】CCZ7O1B5V5C8I2J1HM1C5W5H9P8S1J2ZZ2U10C3Z2B2Z5M793、某进口设备的离岸价为1500万元，到岸价为1550万元，关税为105万元，银行财务费率为0.5％，则该设备的银行财务费为（）万元。

A.7.75

B.8.03

C.8.28

D.7.50【答案】DCJ6F6J9X8X2G5O7HG9M6V7T9L10W1I5ZT3C2Y7L9O9P1V294、检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由（）归档。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.检测机构【答案】CCP9O3B4U3U1E6S6HT2B4Z8K9Z7D4S9ZK7R4K8S3H10A7E395、下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是()。

A.极差

B.标准偏差

C.均值

D.变异系数【答案】CCH1X4C1P2R6Z10O2HO2S2E8K1K1N9G10ZU3T8T7Y3R5U2F596、某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（）开工。

A.2014年3月1日

B.2014年5月1日

C.2014年8月1日

D.2014年11月1日【答案】DCR9U3Q5N3U1P5S5HW7U5G10E7M6Y8O10ZH2R5R4Y6J4Q3Q1097、影响设计进度的因素不包括（）。

A.工程延期的影响

B.设计审批时间的影响

C.设计各专业之间协调配合的影响

D.工程变更的影响【答案】ACU4Y1U3J1Z5N9B10HR8W2X2B3Z3U4B5ZS4M1Z2K8O4N8D598、（）搭接关系是指紧前工作i开始到紧后工作j开始的时间间隔。

A.结束—开始（FTS）

B.开始—开始（STS）

C.结束—结束（FTF）

D.开始—结束（STF）【答案】BCC2T5P9E7K4K1D2HA6Y6J3S3P3I7A8ZM1J2W7H6E3D9X1099、根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》。各种经营性固定资产投资项目必须实行资本金制度，用来计算资本金基数的总投资是指投资项目的（）。

A.静态投资与动态投资之和

B.建筑安装工程总造价

C.固定资产总投资

D.固定资产投资与铺底流动资金之和【答案】DCT1C7Q6X9E1V3B8HL3V3R3K1V6Y10F2ZV2M7H5L2X9R9D9100、某工程发生质量事故，造成500万元直接经济损失，此次质量事故属于（）。

A.特别重大质量事故

B.重大质量事故

C.较大质量事故

D.一般质量事故【答案】DCH6G9D1M8O7H2X6HG8K2K6X7R8N5E8ZO2C2L4T10Z5N10V6101、承担工程设计质量管理的监理单位，应协助建设单位编制（），并选择工程设计单位。

A.工程设计任务书

B.工程设计大纲

C.工程设计工作计划

D.工程设计评审计划【答案】ACX5P6V8P1Q1R1I5HR1N2A5Z7A7G1S9ZI8P7N7U8N5U1D3102、下列关于BIM在项目管理中的应用说法错误的是()。

A.在项目实施过程中，各利益相关方既是项目管理的主体，同时也是

B.IM技术的应用主体B施工单位是建设工程生产过程的总集成者

C.业主单位的项目管理是所有各利益相关方中唯一涵盖建筑全生命周期各阶段的项目管理

D.在施工管理阶段，业主单位更多的是施工阶段的风险控制，包含安全风险、进度风险、质量风险和投资风险等【答案】BCZ10T3A10L4H3N1G6HN2U9A6I5Y9Y2E10ZE1I9J4X1I4D4A5103、在建筑工程施工验收统一标准的规范体系中，作为支持性标准的施工工艺操作规程属于()标准。

A.企业

B.行业

C.部门

D.国家【答案】ACG3H2O8J1U6M8E9HZ9C9W7I2D8E3Y8ZT8F8Z9Q9D9M4M5104、某机械设备的预算价格为40万元，残值率为5%，预计使用2500个台班。若某月该设备使用了300个台班，则该设备台班折旧费为（）元。

A.152

B.160

C.45600

D.48000【答案】ACM4O5J2M3I9U9G2HU5G4F7Q8K10T5D2ZZ4F2R4V6R5E3P7105、某施工机械台班预算价格为50万元，折旧年限15年，耐用总台班数为150个台班，残值率为5%，一次大修理费为5万元，大修次数为15次，则台班折旧费和台班大修理费为（）万元。

A.0.32；0.50

B.0.32；0.03

C.0.02；0.50

D.0.02；0.03【答案】ACG6O1D7P3F7N7K1HX10C4P8K1C7H1G10ZB10K2A1S9E1R7X1106、对于抗震设防要求的结构，其抗震钢筋力学性能检测应满足要求的说法正确的是（）。

A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应大于1.30

B.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25

C.钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.12

D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于7%【答案】BCU7N1S7U1V6G9G6HB10Z6I4T9B8Z7W5ZQ9V9E7S7P1J9P10107、下列框架结构多层办公楼(一般装修)的单位面积造价(元/㎡)最接近以下哪一项？()

A.400～600元/㎡

B.600～800元/㎡

C.800～1000元/㎡

D.1000～1800元/㎡【答案】DCU3H1Z10B6P1I1Z6HJ1B9W8Q9U3Y10Z7ZD5Q6Y8P4V3I8W4108、非节奏流水施工具有的特点是()。

A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等

B.相邻施工过程的流水步距相等

C.专业工作队数等于施工过程数

D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间【答案】CCG8W6Q8L8Y7U10S6HB7R4P1N8B8B9W10ZD8B10P10X1S1Q5R6109、对于承包商来说，下列合同中风险最小的是()合同。

A.可调总价

B.可调单价

C.成本加奖罚

D.成本加固定金额酬金【答案】DCI2X1X3X2C10V9E10HS3I7Y1G10N10D5J9ZC7Z10R10W6P9P4Y3110、在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的有关质量管理方面的行政法规是（）。

A.《中华人民共和国建筑法》

B.《中华人民共和国节约能源法》

C.《建筑工程施工许可管理办法》

D.《民用建筑节能条例》【答案】DCH3L5T9I3X1B1S3HX10P5M9C6R4O8B10ZY10U8W9Y1T1H4O7111、根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。

A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水

B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置

C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕

D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】BCB5S2Y2M1A1Y4I4HI9S6Q1B1L7L6Z4ZH1U5H4H3J8O1O3112、某拟建项目的生产能力比已建的同类项目的生产能力增加3倍。按生产能力指数法计算，拟建项目的投资额将增加()倍。(已知n=0.6，cf=1.1)

A.1.13

B.1.53

C.2.13

D.2.53【答案】BCQ7B10Z2X1P3A1E2HW10T9N4K9Y2Z10Q3ZM3S6L6U5V3P10K6113、根据《计价规范》的有关规定，下列合同价款调整的事项中，属于索赔类的是（）。

A.法律法规变化

B.提前竣工

C.暂估价

D.现场签证【答案】BCH9K5H7X10T3I8Q9HX10U1Z3B2M10Z1S4ZA6W2M2X2U6M1O7114、轨道交通建设项目的工程验收在（）进行。

A.所有单位工程验收后，试运营之前

B.所有单位工程验收后，试运行之前

C.所有专项验收后，试运营之前

D.所有专项验收后，试运行之前【答案】BCA3E5R9A10L2B3T4HM4A6B6S10V7Z4D8ZX3G9L10P9D2B4C10115、关于辩护律师申请调取、收集证据的权利，下列表述准确的是

A.在刑事诉讼审查起诉、审理期间，辩护律师书面申请调取公安机关、人民检察院在侦查、审查起诉期间收集但未提交的证明犯罪嫌疑人、被告人无罪或者罪轻的证据材料的，人民检察院、人民法院应当依法及时审查，经审查决定不予调取的，应当书面说明理由

B.辩护律师有权直接向被害人或者其近亲属、被害人提供的证人收集与本案有关的材料

C.辩护律师申请向被害人或者其近亲属、被害人提供的证人收集与本案有关的材料，应当以书面形式

D.辩护律师申请向正在服刑的罪犯收集与案件有关的材料的，经法院、检察院许可，监狱和其他监管机关应当及时安排并提供合适的场所和便利【答案】ACE7Z7W4N5C2M4C5HD3O4Y9L2A4K1Z5ZH9H7U5D3T9P2O9116、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），工程质量保修期自（）起计算。

A.通过竣工验收之日

B.颁发工程接收证书之日

C.实际竣工日期

D.竣工验收合格之日【答案】DCK1H8P8S1Z1K1R6HC4B7U3K5F6P9K9ZC10K9U8I5M10W8H10117、FIDIC合同条件下，工程费用支付的必要条件之一是()

A.工程施工已经全部完成

B.承包商的工作使工程师满意

C.工程进度符合工程师的要求

D.变更项目已经工程师审核【答案】BCN8Y6F9L9Q3R8E2HH1T2J10M3T8P3B10ZP1B9I7E2X6J10B10118、工程监理单位承担设计阶段相关服务的，应做好的工作有（）。

A.审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备（简称"四新"）在相关部门的备案情况

B.组织对新技术的专家评审

C.建立设计过程的联席会议制度

D.协助建设单位开展深化设计管理【答案】DCF8O4F1V5D6Q4S9HN10W7U1O2I8K4J10ZN8D7Z5F10L6Q6L10119、在编制招标控制价时，对于招标人自行供应材料的，总承包服务费一般可按招标人供应材料价值的（）考虑。

A.1%

B.1.5%

C.3%～5%

D.10%～15%【答案】ACW10J4N10X3W5Z10L5HR2W4U7E9A3P9B2ZI2Z7Z7Y1Y5B5F4120、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以()为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

A.基准单价

B.投标报价

C.定额单价

D.招标控制价【答案】BCF7N2F2B6Y10Z1Z5HP2D10E1S10N6J7Z9ZK5P7K1O5C7Z3Y3121、在工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天、第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第（）天。

A.11

B.14

C.15

D.17【答案】ACI4F9O2Z2T7B8O2HX9A8B7T10A10K2G1ZC9S8V4J9T6Z9V10122、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表自检结果应由（）签字，然后由（）负责检查并做出检查结论。

A.施工单位项目负责人，总监理工程师

B.施工单位技术负责人，总监理工程师

C.项目经理，专业监理工程师

D.施工单位质量负责人，专业监理工程师【答案】ACY9J2W8F3A9P2D2HK8G10W2Z7S9H6O9ZE5J4T6U5R8C3A9123、价值工程中方案创造的理论依据是（）。

A.产品功能具有系统性

B.功能载体具有替代性

C.功能载体具有排他性

D.功能实现程度具有差异性【答案】BCV7B4P3G9Q6W3U6HG8J7P9O3B9K6I10ZJ1Q10E3L7C10T4C4124、建筑装饰装修工程当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，对既有建筑结构安全性进行核验、确认的单位是：()

A.原结构设计单位

B.原施工单位

C.原装饰装修单位

D.建设单位【答案】ACD3Q6R9L2Q8B7Z3HO10C8K4J9W8W5X4ZT5W7N10C9R5X7T7125、编制设备检验质量控制的要求，设备检查验收前，设备安装单位应事先提交检查检验方案，经()审查同意后实施。

A.监理工程师

B.设备总工程师

C.承包方项目经理

D.建设单位项目负责人【答案】ACM10L2Y2S8C4O6E7HA6D6E5Z2T9W9E3ZI10Y10W10K6Y10M2S8126、在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（）。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年【答案】BCP4O9L7X6W9B6K9HB1A7C5A6P3H6J2ZP7G3E2S10Y1J4K9127、总进度目标的论证步骤主要包括：（1）项目的工作编码；（2）编制总进度计划；（3）进度计划系统的结构分析；（4）调查研究和收集资料；（5）编制各层进度计划；（6）项目结构分析。正确的顺序是（）。

A.4-6-3-1-5-2

B.4-3-6-1-5-2

C.4-6-3-1-2-5

D.4-3-6-1-2-5【答案】ACR9F2B9C7E10Q2G8HA8H1E9I9U5W5A8ZB1R1W3P4R7H6G3128、工程网络计划费用优化过程中，压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是（）。

A.必须将关键工作压缩成非关键工作

B.压缩后工作的持续时间不能小于其总时差

C.优先选择压缩综合费率最小的关键工作

D.多条关键线路的持续时间应压缩相同数值【答案】DCF4L6L3L8Q10R6J1HS10U9W8M2G3P7T2ZW5Y10Z10A4F8E5V3129、接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测的机构是（）。

A.监理机构

B.工程质量检测机构

C.设计单位

D.工程质量监督机构【答案】BCZ10J5A6T8S4O6W4HB2X1P3F8U4M5F2ZR7J5H9G10X9C10D5130、采取进度调整措施，应以（）的限制条件为依据，确保要求的进度目标得到实现。

A.紧前工作和总工期

B.平行工作和总工期

C.后续工作和总工期

D.紧前工作和后续工作【答案】CCO1F2A10G1S3O7A9HU7U1U8I2T3F2Q10ZU9P2C8E7N2B9P8131、在工程质量事故处理中，对所有质量事故无论经过技术处理，通过检查鉴定验收还是不需专门处理的，均应有明确的（）。

A.计算过程

B.书面结论

C.过程报告

D.检验证明【答案】BCC2Y4O3P1J1T8Y5HL9F9Z4L4G2N6D3ZN8Q8J6M6X1K6R6132、（2020年真题）下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。

A.劳动保险费

B.劳动保护费

C.职工教育经费

D.流动施工津贴【答案】DCV7Z9B10N3K5M8M9HV1O3I7L10O10Q1U9ZP10Z8A3V3U10O4F4133、在砌体上安装建筑外门窗时严禁采用的方法是：()

A.预留洞口

B.预埋木砖

C.预埋金属件

D.射钉固定【答案】DCG3Y9C4M1X7P5T2HI4M9U2D7O8D1K4ZX4H1W1D9L2R8J8134、用于方案综合评价的方法有很多，下列属于常用的定性评价法的是（）。

A.优缺点列举法

B.比较价值评分法

C.加权评分法

D.强制评分法【答案】ACZ6T2Y5X9Z3M4Y3HY10N7M1E6E8C2E3ZD4X10P8S5W7X3C7135、用于工程的由（）采购的主要设备应经建设单位、施工单位和项目监理机构共同进行开箱检查。并经三方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。

A.建设单位

B.施工单位

C.安装单位

D.代理商【答案】ACW8C2G8V8S2F6P8HB9W10P4S4P1I4U3ZQ7C6Z6G3V6J4T4136、某分项工程实物工程量为22000m3，该分项工程人工产量定额为55m3/工日，计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为（）天。

A.10

B.20

C.40

D.55【答案】BCM9N4E5E8B10D8M7HK7T10S8G5L6A8P5ZK1O5R6W8T8A6T7137、采用比例估算法估算拟建化工项目建设投资时，一般以拟建项目的()作为估算其他专业投资的基数。

A.主要车间的建筑安装工程投资

B.设备投资

C.建筑工程投资

D.主要设备的安装费用【答案】BCI5D1O4S3L8K3I10HJ8C3E4H9E10Q9K7ZZ5U1K6V7M7B4Q9138、应用S曲线比较法时，通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以（）。

A.表明实际进度是否匀速开展

B.得到工程项目实际超额或拖欠的任务量

C.预测偏差对后续工作及工期的影响

D.表明对工作总时差的利用情况【答案】BCF6S3P8J9J7K9C2HT2M4G1F10G6P2Q5ZE3J9X10T1W6C8R10139、下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。

A.流水强度和流水段数

B.流水段数和流水步距

C.流水步距和流水节拍

D.流水节拍和流水强度【答案】CCI8N5F7A6V1L7P3HP6M3Z9D6W3J7S9ZV7B9R5G5Q7L10P2140、（）应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。工程施工工期应自（）中载明的开工日期起计算。

A.专业监理工程师，5，工程开工令

B.总监理工程师，7，工程开工令

C.总监理工程师，10，工程开工报审表

D.专业监理工程师，14，工程开工报审表【答案】BCN4L10W1T9N3G5M1HN2X4E9K8U7F10F8ZK7Q4P7Y8J9M10T10141、关于热处理钢筋进场复验的说法，正确的是（）。

A.同一规格的钢筋每批不得大于60吨

B.应从每批钢筋中任选总盘数的5%（不少于6盘）取样送检

C.钢筋表面不得有肉眼可见的裂纹、结疤和折叠

D.松弛性能需进场抽检【答案】CCB9Q8T6I6M8U3O3HU8R3J10O3N3I2H7ZH9X10P1R8S5C9O3142、按子项目构成进行建设投资目标的分解时，一般可将建筑安装工程费用分解到（）。

A.建设项目

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程【答案】DCB2H2L7Z5P3F6Y6HM10W10I2Z10G6C7R10ZT2B10J4F5A3O9Q7143、检察院对孙某盗窃案提起公诉，法院决定适用简易程序审理该案。下列关于法院的审理程序，哪些说法是正确的？

A.如果孙某委托了辩护人，应当通知辩护人出庭

B.法庭宣告判决前，应当听取孙某的最后陈述

C.如果在案件审理过程中，孙某当庭对起诉指控的犯罪事实予以否认的，法院应当裁定转为普通程序

D.适用普通程序审理后，如果再次发现案件符合简易程序的审理条件，则可以转为简易程序审理【答案】ACS6K3O9G9L2D2K5HL2L5E5T9A9Y6X8ZH7X5L9E10H1A2Z4144、在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作M的总时差和自由时差（）天。

A.均为5

B.分别为6和5

C.均为6

D.分别为11和6【答案】BCY5E6O1H1Y10T3M10HY2L10C6O4I1U6V7ZJ4V6B2K5C1O8A7145、室外工程可根据专业类别和工程规模进行划分，附属构筑物属于室外工程中的（）。

A.单位工程

B.子单位工程

C.分部工程

D.分项工程【答案】CCW7H5K8H2X8C2M2HW3W5W1B9Y9G9R8ZF1S2R4Q10F5C4C9146、在组织流水施工过程中，流水步距的大小取决于相邻两个施工过程在各个施工段上的（）。

A.技术间歇

B.流水节拍及流水施工的组织方式

C.搭接时间

D.劳动强度【答案】BCS2B5U5H3X7G1X3HZ3Q1Y9G5W8D9F10ZP5U4K5Q8W9K9F5147、某工程量清单编制中，项目编码为010101004002，其所反映的分项工程代码及其内涵是（）。

A.002；土石方工程

B.002；土方工程

C.004；挖一般土方

D.004；挖基坑土方【答案】DCN3K3T2F1E2G10R10HZ6W2J8U7S7G3D7ZV8C10Y3N3D3G9E9148、在质量记录资料的管理中，下列不属于工程材料质量记录的是（）。

A.现场材料.设备存放与管理

B.化学成分试验报告

C.设备进场维修记录

D.混凝土合格证【答案】ACT6K8L5S5W5X9P9HJ5Z6Y5Y5Y10B9Q5ZH3M4R6J3K1L5L1149、（2017年真题）某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。

A.＜12%

B.12%～13%

C.13%～14%

D.＞14%【答案】CCI8Y3Q9B4S8L6B10HO6D4H2C10F6Q1R6ZY6J7Q4S8K1N8X6150、项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，（）应组织对施工试验室的审查。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.监理机构负责人

D.监理机构技术负责人【答案】BCS7G8L7Y1U6T3M1HW5U4B1W10M1V2H6ZL3C9T2T6I8K6Z3151、工程质量控制应该是积极主动的，而不能是消极被动的。要重点做好质量的事前控制和事中控制，（），加强过程和中间产品的质量检查和控制。

A.坚持质量第一

B.以预防为主

C.以人为核心

D.以合同为依据【答案】BCX6A6F7S3F5B8Z4HC4L4V9N2Y4M8Z6ZU10Q4L3Y1V4H5U8152、采用固定总价合同时，发包方承担的风险是（）。

A.实物工程量变化

B.工程单价变化

C.工期延误

D.工程范围变更【答案】DCE7Q3F9J4F5S10Z7HF5Q5S9R3F6U4C5ZS8E10R5F10D2M8O2153、普通卫生问的无下框普通门扇与地面间留缝限值，下列哪项符合规范规定？()

A.4～6mm

B.6～8mm

C.8～12mm

D.12～15mm【答案】CCD9X8C1N4A9G9L1HJ8X2L7E9E6W2R8ZR9U9U9G6N6S5L7154、某人以8%单利借出15000元，借款期为3年；收回后以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。此人在第13年年末可以获得的复本利和是（）万元。

A.3.3568

B.3.4209

C.3.5687

D.3.6589【答案】DCY1S8P7B5N3I3J10HA8T10A2Z1U5J4Q4ZF10J7D6D8G8X8V7155、经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和（）的要求予以验收。

A.设计单位意见

B.协商文件

C.建设单位意见

D.质量监督部门意见【答案】BCC10S9R10S10B6E9L7HF1W2L2E7C2I2K2ZN6A3F5B6P4I6C7156、流水施工组织方式是施工中常采用的方式，因为（）。

A.它的工期最短

B.现场组织、管理简单

C.能够实现专业工作连续施工

D.单位时间内投入劳动力、资源量最少【答案】CCG3H1F7I5Z5M3M10HD10U10V10N3V6A8Q7ZU10I2C7W4R8R8R4157、下列关于净高9.6m门厅的建筑面积计算方法，说法正确的是（）。

A.净高9.6m的门厅按一层计算建筑面积

B.门厅内回廊应按自然层面积计算建筑面积

C.门厅内回廊净高在2.2m及以上者应计算1/2面积

D.门厅内回廊净高不足2.2m者应不计算面积【答案】ACD2R10B9A7B9M8W7HC10P1Z4Q2G2U7T3ZT9W6Y7F2D9K9V6158、（2020年真题）工程发生质量安