一建法规考前模考B卷

一建法规考前模考B卷一建法规考前模考B卷9/9一建法规考前模考B卷考生诚信★★★2015年一级建造师法律法规模考B但甲工厂拒不支付工程款。经多次催讨，甲工厂于2009年9月1日答应付款，并向乙公司出具50万元的支票一张，乙公司向银行提示付款遭到拒绝。乙公司的债权的诉讼时效到期日为(考试承诺“我已阅读考生（考场）有关规定，愿意在本场考试中自觉遵守。如有违反将接受处理，我保证本场考试中、本人所提供的个人信息是真实准确的，并愿意承担相应的法律责任。)。A.2010年8月16日C.2011年11月17日B.2010年11月1日D.2011年9月1日题号分数一二三总分6.根据《建筑法》的规定，以下表述正确的是()。A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程得分评卷人一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人★只有1个最符合题意）密1.关于建设民事商事法律关系特点的表述中，不正确的是()。姓名工作单位考号7.发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由(利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。)专利行政主管部门作出授予发明专封A.建设民事商事关系主要是人身关系B.建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性A.国务院B.省级以上人民政府线C.建设民事商事关系是平等主体之间的关系C.市级以上人民政府D.县级以上人民政府内D.建设民事商事法律关系是主体之间的民事商事权利和民事商事义务关系8.根据《建筑法》的规定，以下关于建筑工程的发包、承包方式的表述，错误的是(A.建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包)。不2.建造师甲某的注册有效期将于2013年6月1日届满，甲某如需继续执业，最迟应当于()之前申请延续注册。B.未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包C.联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任要A.2013年1月1日B.2013年3月1日D.2013年6月1日答C.2013年5月1日D.施工总承包单位有权将单位工程的地基及基础工程发包给符合资质的分包单位题3.在诉讼中，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的()。9.对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起(合《商标法》有关规定的，予以初步审定公告。)个月内审查完毕，符★A.指定代理人B.法定代理人D.意定代理人C.委托代理人A.6B.94.溥泽建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以溥泽建筑工程公司的名义及乙C.12D.18★公司签订一份钢材购销合同，根据我国《合同法》的规定，该钢材购销合同是()。10.根据《招标投标法》的规定，在招标文件中，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发A.有效合同B.无效合同出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。★C.可撤销合同D.效力待定合同A.10C.30B.20D.405.2008年8月15日，甲工厂及乙机电安装公司签订机械设备安装合同，合同约定由乙公司在2008年11月16日之前为甲工厂安装一套进口成套机械设备，甲工厂在工程完成后15d内全★部支付工程款50万元。乙公司在2008年11月1日提前完成安装工作，经甲工厂验收合格，11.《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供()。

A.施工投标保证金C.预付款担保B.工程保修担保例》的规定，甲单位()。D.工程款支付担保A.只能自行承担这一损失C.应当要求监理单位赔偿B.可以要求施工单位赔偿D.应当要求设计单位赔偿12.根据《注册建造师管理规定》的规定，申请人年龄超过()周岁的不予注册。A.55C.62B.60D.6519.建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后(可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。)日内，到原安全生产许13.建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更(报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。)个工作日内A.7B.10D.30C.15A.5B.720.《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在(下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。)万元以下或者建筑面积在300m以2C.10D.1414.关于定金的表述中，不正确的是()。A.30C.50B.40D.80A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金C.定金合同从合同成立之日起生效21.根据《建设工程质量管理条例》的规定，(经理、技术负责人和施工管理负责人。)应当建立质量责任制，确定工程项目的项目D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%A.建设单位C.施工单位B.设计单位15.企业法人依法经(A.稅务机关口)核准登记后取得法人资格。B.卫生局D.监理单位22.根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的())C.县级以上人民政府D.工商行政管理机关工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。16.2010年4月18日，甲市B区某生产经营单位发生了安全生产事故，造成29人死亡，直A.主体结构C.装饰B.电气D.暖通接经济损失6000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故属于(事故。)23.根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起(A.特别重大C.较大B.重大D.一般日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。17.项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构，项目经理根据A.3B.7()的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。C.15D.30A.县级以上人民政府C.设计单位B.企业法人D.监理单位24.《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的及招标投标活动有关的情况和资料的，或者及招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处18.某项目在施工过程中，施工单位在抽排地下水时未采取防护措施，致使邻近的甲单位印刷设备基础倾斜，因此造成甲单位损失了8万元人民币，根据我国《建设工程安全生产管理条()的罚款。A.2万元以上10万元以下B.5万元以上25万元以下

C.10万元以上30万元以下D.20万元以上50万元以下31.《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业未按照本规定要求提供建筑业企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以()的罚款。25.施工单位于2010年6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工期。则施工单位承担的保修期应于()起计算。A.1000元以上1万元以下C.1万元以上10万元以下B.5000元以上2万元以下D.2万元以上20万元以下A.2010年6月1日B.2010年8月30日D.2010年10月20日C.2010年10月8日32.失业人员失业前用人单位和本人累计缴费()，领取失业保险金的期限最长为12个月。B.满3年不足8年的D.10年以上的26.关于一级建造师执业岗位范围的表述中，不正确的是(A.一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人B.注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换)A.满1年不足5年的C.满5年不足10年的33.根据《劳动法》的规定，不得安排(A.怀孕在5个月以上的女职工甲某C.女职工丙某)，延长工作时间和夜班劳动。B.哺乳期未满1周岁婴儿的女职工乙某D.未成年工丁某C.注册建造师还可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管理服务D.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任27.对于因故中止施工的，()应当按照规定的时限向发证机关报告，并按照规定做好建设34.未成年工是指()的劳动者。工程的维护管理工作，以防止建设工程在中止施工期间遭受不必要的损失，保证在恢复施工时可以尽快启动。A.年满12周岁未满14周岁C.年满14周岁未满16周岁35.租赁合同区别于买卖合同的根本特征是(A.租赁合同是诺成合同B.年满16周岁未满18周岁D.年满14周岁未满18周岁)A.建设单位C.设计单位B.施工单位D.总监理工程师B.租赁合同是双务合同D.租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同28.《招标投标法实施条例》规定，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于()日。C.租赁合同是有偿合同A.5B.736.对于扬尘控制，建设部《绿色施工导则》规定，土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达C.10D.20到作业区()，不扩散到场区外。29.按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目的A.目测扬尘高度小于l.5mC.目测扬尘高度小于0.5mB.实测扬尘高度小于1.5mD.实测扬尘高度小于0.5m重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币()万元以上的，必须进行招标。A.30C.80B.5037.《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处D.100置的，应当向()。30.关于违约金和定金的表述中，不正确的是(A.违约金有法定违约金和约定违约金两种B.由法律规定的违约金为法定违约金)。A.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府提出申请B.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府提出申请C.固体废物接受地的省、自治区，直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请D.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请C.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以减少D.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金38.买卖合同的基本特征是()。

A.买卖合同是双务合同C.买卖合同是有偿合同B.买卖合同是诺成合同D.合同的成立及生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系D.买卖合同是一种转移财产所有权的合同44.某施工单位的材料采购员乙，一直负责本单位及甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的空白合同书及甲公司签订了一份钢材采购合同，则39.2009年8月1日，甲公司在某报刊登广告：“我公司欲以低价处理混凝土搅拌机10台，每台售价5万元人民币，有意购买者3日内到我公司付款即可提货。”乙公司看到该广告后，于2009年8月3日携带现金支票到甲公司提货。但被告知：“混凝土搅拌机已售完。”下列说该合同为(A.效力待定C.可撤销)合同。B.无效D.有效法中，正确的是()A。该广告属于要约邀请，甲公司不承担任何赔偿责任B.该广告属于要约，甲公司应当承担违约责任45.某建设单位及甲公司签订了一份施工合同，约定由甲公司为某工程的施工总承包商。甲公司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包给乙公司。为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包C.该广告属于要约，甲公司应当承担缔约过失责任D.该广告属于要约，但甲公司并无过错，不承担赔偿责任给丙公司。对于前述施工合同的效力，下列表述中，正确的是()A.甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效C.甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效B.甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效D.甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效40.工程竣工结算价款的支付程序中，最后一步是()。A.发包人对承包人的竣工结算报告及结算资料进行审核46.《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水B.发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款C.发包人，承包人对工程竣工结算价敖发生争议时，按照合同约定的争议解决条款处理D.承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向(部门报告。)或者环境保护主管A.省级人民政府B.事故发生地的市级以上地方人民政府41.甲企业于2010年6月1日向乙企业发出签订合同的信函。2010年6月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真件，则甲企业发出传真通知信函作废的行C.上一级人民政府D.事故发生地的县级以上地方人民政府47.进行大型基本建设工程，()应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组为属于要约(A.发出)的行为。织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。B.撤销D.变更A.建设单位C.监理单位B.施工单位D.设计单位C.撤回42.依据《文物保护法》的规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物构成违反治安48.损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由(其他补救措施。)责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取管理行为的，由(A.公安机关)依法给予治安管理处罚。B.所在地人民政府A.省级人民政府建设行政主管部门C.城市、县人民政府建设行政主管部门B.省级人民政府城乡规划主管部门C.人民法院D.人民检察院D.城市、县人民政府城乡规划主管部门43.关于合同示范文本法律地位的表述中，不正确的是(A.合同示范文本对当事人订立合同起参考作用B.当事人必须采用合同示范文本)。49.甲建筑工程公司及乙房地产开发公司签订了一份承包合同，由甲公司承建乙公司开发的某住宅小区项目。在施工工程中，甲公司依法分立为丙建筑工程公司和丁建筑材料供应公司，分立协议约定，该住宅小区项目由丙公司负责完成。在项目竣工验收时被认定为不合格，因此而产C.合同示范文本具有引导性、参考性，但无法律强制性生的责任应当由()。

A.甲公司承担B.丙公司承担后来，建设单位的负责人找到了甲建筑公司的负责人，要求另行签订一个合同，合同价为800C.丁公司承担D.丙公司和丁公司连带承担)无需实行安全生产许可制度。B.建筑施工企业万元人民币。则()。50.根据《安全生产许可证条例》的规定，(A.国家对矿山企业A.后签订的合同是原合同的补充部分，应当以后签订的合同作为结算依据B.后签订的合同属于无效的合同，应当以备案的原合同为结算依据C.应当以两个合同的平均价作为结算依据C.烟花爆竹销售单位D.危险化学品生产企业51.根据《合同法》的规定，以下属于可以导致施工单位免除违约责任的情形是(A.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误)。D.不以任何一个合同为准，应当重新协商签订合同57.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由()负责。A.使用单位及建设单位C.施工单位及使用单位B.使用单位自行C.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误D.由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付D.使用单位及设计单位58.某施工企业于2009年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前1周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2009年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2009年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。52.《城乡规划法》规定，建设单位未在建设工程竣工验收后()个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报。A.2C.4B.3D.6A.2009年3月5日C.2009年3月20日B.2009年3月12日D.2009年4月10日53.专项方案经论证后需做重大修改的，()应当按照论证报告修改，并重新组织专家进行论证。59.建筑()应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对A.监理单位C.施工单位B.建设单位D.设计单位承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。A.监理单位B.勘察单位D.设计单位54.甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式，根据有关C.施工单位法律规定，此保证属于(A.一般保证)。60.《仲裁法》的调整范围仅限于(A.行政争议仲裁C.民商事仲裁)B.连带保证D.书面保证B.农业承揽合同纠纷仲裁D.劳动争议仲裁C.反担保保证55.甲及乙签订了一份工程设计合同，合同约定设计费为80万元人民币。甲方向乙方支付16万元人民币定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了10万元人民币定金，乙方收取定金后61.根据《民事诉讼法》的规定，下列不属于证据种类的是()。A.律师代理意见C.视听资料B.书证拒不履行合同，则甲方可以要求乙方返还()万元人民币。D.勘验笔录A.10C.20B.1662.甲因房屋质量问题及乙房地产公司发生纠纷，根据《民事诉讼法》的规定，本案应当由（人民法院管辖。)D.3256.甲建筑公司及建设单位签订了一份合同并备案，合同中约定的合同价为950万元人民币。A.房屋所在地B.合同备案地

C.甲住所地D.乙房地产公司注册登记地69.根据《行政诉讼法》的规定，经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，63.某业主甲起诉某房地产开发公司乙位于T市N区的商品房质量不合格的纠纷，T市中级人民法院于2009年10月15日作出生效判决，要求乙在判决生效之日起10日内赔偿甲人民币应当在收到行政复议决定书之日起()日内起诉。B.15A.10C.203万元人民币，当事人当庭领取了判决书。那么，如果乙拒绝履行判决，甲应当最迟在(之前申请人民法院强制执行。)D.3070.下列对债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院应予支持的是(A.支付存款本金及利息请求权)A.2010年4月15日C.2011年4月25日B.2010年l0月15日D.2011年10月25日B.就寄存财物被丢失或损毁向责任人要求赔偿的请求权C.基于投资关系产生的缴付出资请求权64.合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力，体现出仲裁协议的(A.快捷性)。D.兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权B.灵活性D.强制性二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)C.独立性65.甲市A建筑工程公司及乙市B钢铁公司签订了钢材购销合同，双方在合同中约定：“就本合同发生争议提请甲市的仲裁委员会仲裁。”后双方在履行合同过程中发生争议，A公司向乙市某区人民法院起诉要求B公司承担违约责任；B公司向乙市仲裁委员会申请仲裁。乙市某71.依照《立法法》的规定，下列事项只能制定法律的是()。A.国家主权的事项B.犯罪和刑罚C.对非国有财产的征收D.民事基本制度区人民法院应当(A.裁定不予受理)E.为执行法律的规定需要制定行政法规的事项B.裁定驳回起诉72.建设工程保险的索赔证据一般包括(A.法院的判决书)。C.将此案移交乙市仲裁委员会仲裁66.民事纠纷的法律解决途径中，(D.受理并依法审理此案B.建设工程合同D.鉴定报告)是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发C.事故照片生的争议进行协商、妥协及让步并达成协议，自行解决争议的一种方式。E.保单以及保单中规定的证明文件A.调解C.仲裁B.和解D.诉讼73.甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了2t水泥给施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述中，不正确的是(A.甲施工企业没有过错，无须返还)。67.人民法院指定当事人提供证据证明其主张的基础事实的期限，该期限不得少于()日。A.15C.30B.20D.45B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还E.产生不当得利之债，甲施工企业可以不返还68.当事人未申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，除法~另有规定的以外，应当在知道作出具体行政行为之日起()个月内提出。A.1C.3B.2D.674.按照合同的约定，2009年1月1日，甲建筑公司收到了乙材料供应商交付的水泥，经检验不符合合同的约定，则下列说法中，不正确的是()。

A.甲建筑公司的诉讼时效期间为2年A.担保权C.占有权E.处分权B.使用权D.收益权B.如果2009年2月1日至4月1日由于不可抗力导致甲建筑公司不能行使请求权，则诉讼时效期间相应延长2个月C.如果2009年3月1日甲建筑公司向乙材料供应商提出索赔要求，则诉讼时效从2009年3月1日起开始重新计算80.在建设工程招标投标活动中，投标人的不正当竞争行为主要是()。A.招标人相互串通投标B.投标人及招标人串通投标D.2009年1月1日起20年内，甲建筑公司一直享有胜诉权E.如果2009年3月1日甲建筑公司向乙材料供应商提出索赔要求，则诉讼时效从2009年1月1日起开始计算C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人以高于成本的报价竞标E.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标81.建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企75.物权受到侵害的，权利人可以通过(A.仲裁)等途径解决。B.调解业()组成。A.项目经理B.兼职安全生产管理人员D.专职安全生产管理人员C.诉讼D.行政机关C.监理工程师E.技术负责人E.恢复原状76.外观设计必须具备的条件包括(A.具有美感)。82.根据《建筑业企业资质等级标准》的规定，施工总承包企业资质序列，划分为()等12个资质类别。B.是对产品的外表所作的设计A.房屋建筑工程C.港口及航道工程E.地基及基础工程B.公路工程D.电力工程C.是形状、图案、色彩或者其结合的设计D.是适合于工业上应用的新设计E，对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案83.依据《建设工程质量检测管理办法》明确规定，检测机构应当将检测过程中发现的()违77.《招标投标法》规定，(标。)，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。A.涉及国家安全B.涉及国家秘密D.涉及抢险救灾A.建设单位B.监理单位D.设计单位C.需要采用不可替代的专利技术C.施工单位E.属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况E.勘察单位78.用人单位如果(A.变更名称)，不影响劳动合同的履行。84.工程项目验收存在()问题，应重新组织建筑节能工程验收。B.变更法定代表人A.验收组织机构不符合法规及规范要求的C.参加验收各方主体验收意见一致的E，各方提出的问题整改完毕的B.参加验收人员不具备相应资格的D.验收程序和执行标准符合要求的C.宣布破产D.变更主要负责人E.变更投资人79.财产所有权的权能，是指所有人对其所有的财产依法享有的权利，包括()。85.租赁合同中，出租人的义务主要有（）。

A.按照约定使用租赁物的义务C.权利瑕疵担保的义务B.维修租赁物的义务D.交付出租物的义务C.需要临时停水、停电、中断道路交通的E.可能损坏道路、管线等公共设施的D.可能损坏电力、邮电通信等公共设施的E.保证承租人优先购买权的义务91.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对86.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》的规定，强制性标准监督检查的内容包括(A.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准)。建设工程实际竣工日期有争议的处理原则是()。A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.施工图设计审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督C.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以竣工验收合格之日为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定E.工程质量监督机构应当对工程建设施工,监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督87.行政机关实施行政强制措施应当遵守的规定包括()92.在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止焚烧(烟尘和恶臭气体的物质。)以及其他产生有毒有害A.由1名有经验的行政执法人员实施C.通知当事人到场B.出示执法身份证件D.采纳当事人的意见A.沥青、油毡C.皮革B.橡胶、塑料D.垃圾E.实施前须向行政机关负责人报告即可88.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，工程质量不良行为认定标E.木材准包括()。93.根据我国《担保法》的规定，担保方式包括()。A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的A.抵押C.保证E.质押B.违约金B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的D.未对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检测的E.不按照及投标人订立的合同履行义务，情节严重的89.根据《劳动合同法》的规定，以下属于用人单位不得解除劳动合同的情形是(A.在本单