2022年一级造价师考试题库评估300题加答案解析(国家)

《一级造价师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、单项工程验收合格后，共同签署“交工验收证书”的责任主体是()。

A.发包人和承包人

B.发包人和监理人

C.发包人和主管部门

D.承包人和监理人【答案】ACG3S5S7M9E9Y10V10HA1B8S5G1Y6Q6H5ZQ7O1I4A10F10T9I72、静态投资估算方法中，总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（）。

A.指标估算法

B.生产能力指数法

C.系数估算法

D.比例估算法【答案】BCX6E8W4Z4G9Z4I4HC8N9X3P7G9E10K5ZP9U4R1F4Y4R4Y93、关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法正确的是（）。

A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算

B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整

C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人

D.工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算【答案】DCR2Q3G2A2J10O10P4HK9U9X9J2D6V3B9ZX6G3Z9I7J8W7N14、（2015年真题）某类建筑材料本身的价值不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。

A.专业性

B.季节性

C.区域性

D.动态性【答案】CCL9P8L1B8U1J6S1HL10S5J2T7Y3H3E10ZB4F7A1D9X1W2M55、国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。

A.2.00

B.2.10

C.2.31

D.2.35【答案】DCY3I8B6P5Z10V9I10HB2E10P7N2T9V8E8ZC3P7U9T5F10M2L86、某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为4500元/㎡，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的15%、55%和10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.05、1.03和0.98.假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为（）元/㎡。

A.3699.00

B.4590.75

C.4599.00

D.4623.75【答案】DCF4J2A10L1R9W2P7HM9U4N4Y4A1J3S6ZQ3V4A5G3G7K9P37、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。

A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价

B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价

C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费

D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】BCZ6N5I2J10H7E3P5HZ4A2B5U6U4P10X9ZJ10T10M2D3B7X6J18、新增流动资产中的各种存货的计价依据是（）

A.制造时的各项支出

B.买进时的各项支出

C.入账时的实际成本

D.取得时的实际成本【答案】DCY9W3Q6M9S9W7E6HQ5P2C7T5P8M4N5ZM10U7J8X7D4D3I89、当进行国际工程投标报价时，施工机械台班单价的计算通常不需计算（）。

A.基本折旧费

B.大修理费

C.运杂费

D.装拆费【答案】BCD4U5K4B9U6Z5X6HZ3Z1M1V6M6K3L5ZT7F4P4B1T6Q8O410、在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费列入（）。

A.人工费

B.材料费

C.管理费

D.暂定金额【答案】CCB1G4H4E2Q9E10S6HG6I7M5O8Y5M9F3ZU8K6I9J7H9N10F711、（2016年真题）某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。

A.29.79

B.32.60

C.36.00

D.39.27【答案】CCJ6Y8Z6N9H8X8H2HU4K2E10G6T1H7I3ZO8U5C8S1Z8P9J712、关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）。

A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付

B.没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付

C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担

D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证【答案】DCT9S4K1M3D10N10R10HK9W4N4J5W3W7A9ZU9B8J8D9E9I10P313、当初步设计有详细设备清单时，可按（）编制单位设备安装工程概算。

A.概算指标法

B.预算单价法

C.扩大单价法

D.安装设备百分比法【答案】BCW4Y5S3B3C5Q10U1HF7B7P10V3L1D10A4ZF6R9W7I5J9Y2E714、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（）。

A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调

B.最高投标限价超过批准的概算时，招标人应报原概算审批部门审批

C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布

D.低于最高投标限价的投标报价应被拒绝【答案】BCB10Y6L6W7Y6N10M1HJ9H5L4I4W7P4Y9ZK8M7K5C5F9F3K1015、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（）。

A.职工工会经费

B.物价补贴

C.职工福利费

D.劳动保护费【答案】BCB6N2B10F9W1A4T9HB8D5Y8L8B8K6K10ZH6H8T8I8B7A7J516、世界银行贷款项目的投资估算常采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是（）。

A.主体工程费

B.设备购置费

C.其他工程费

D.安装工程费【答案】BCW4S3N3J6A8O4Z6HV2H1J10B3M5R10Z5ZV8H7H9U9P5Q7R217、（2018年真题）直接发包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同价应以（）为准。

A.经审批的概算投资总额

B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用

C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资

D.经审批的概算投资中相对应的工程费用【答案】CCF1T6I1Q8B4W2L3HZ2A2F4L9U6K5H2ZO3Q2K9O1E2P1F318、用于混凝土抹灰砂浆贴200*300瓷砖墙面，灰缝宽5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m2瓷砖墙面的瓷砖损耗是（）m2。

A.103.6

B.104.3

C.108

D.108.7【答案】ACE6B10K3O3B4Q3U10HH10V7V2P10A7X4S9ZR2P8Q1U2D1R8V319、关于计算新增固定资产的表述，正确的是（）

A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值

B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计人新增固定资产价值

C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值

D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计人新增固定资产价值【答案】BCQ4J5B7Z7V7Z4I8HN8V1D4L2F10Q6C4ZZ9B5H3D2B8Z3Q720、（2017年真题）关于建设项目最终结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。

A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔

B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔

C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止

D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止【答案】DCH7J9K7U5W8E4D9HJ8N4J6E2O6X7L2ZG3J4B4K9J6X10A721、国产非标准设备原价的确定可采用（）等方法。

A.概算指标法和定额估价法

B.成本计算估价法和概算指标法

C.分部组合估价法和百分比法

D.成本计算估价法和分部组合估价法【答案】DCZ1W3O10P10B6Y1S4HH5R8F5Y2I8G8U6ZZ3F7H10R7J6G3O622、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。

A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量

B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款

C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格

D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】ACN1V1I1H4R2U1L5HE2U8E5O7V1M8F8ZH8P10F1Y9Z3G9G923、招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工方案时()。

A.应对主要项目进行估算，如土方石、混凝土

B.需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定

C.不需计算人、材、机资源需要量

D.不必考虑节假日与气候对工期的影响【答案】ACR9L5B8R9Y3F3Y2HE7X10H9J3B2A9I4ZQ4K7E4O3V9R3D124、下列关于招标控制价的说法中，正确的是()。

A.招标控制价必须由招标人编制

B.招标控制价只需公布总价

C.投标人不得对招标控制价提出异议

D.招标控制价不应上调或下浮【答案】DCP7V6N9T3Z3V2D7HX8B3F8Q9M6H10J3ZJ8O1R7O4E9U7W325、（2020年真题）关于单位工程概算的费用组成，下列表述中正确的是（）。

A.由直接费、企业管理费、利润、规费组成

B.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金组成

C.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费组成

D.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成【答案】CCJ5I4B7P5G9X10C5HP1M9B2O4A3C10V2ZC2Q1X4Y4S8X2C526、厂区地形力求平坦而略有坡度，一般坡度在5％～10％为宜，这属于选择建设厂址要求中的()。

A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用的要求

B.减少拆迁移民数量的要求

C.应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段的要求

D.要有利于厂区合理布置和安全运行的要求【答案】DCC5C2M8B4I10D8W8HC10H8P3F1G3T3T7ZH8I5S5I1U10N7E827、以下各项中属于工程计量依据的是（）。

A.招标文件

B.质量合格证书

C.设计文件

D.中标通知书【答案】BCY10T10Z9M8X6U4L2HO7I2C4V3V9G2H7ZZ7P3W2I6U5R8X328、根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，工程费用由（）构成。

A.建筑工程费.建设用地费.基本预备费

B.建筑工程费.安装工程费.设备及工器具购置费

C.建筑安装工程费.设备及工器具购置费.建设期利息

D.建筑安装工程费.工程建设其他费.建设期利息【答案】BCK8V6C3Y7C1T1L9HV1W6H3M1Y9C10V3ZS9B7R3B4U7R2J1029、当招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，总承包服务费通常按（）计算。

A.专业工程暂估价的3%～5%

B.专业工程暂估价的1.5%

C.分包的专业工程估算造价的3%～5%

D.分包的专业工程估算造价的1.5%【答案】CCB3R6N7T1T5C3Z5HG2W10H6B1S8A2K1ZH7D7M2B5C10P1L130、（2021年真题）关于概算指标的内容和特点，下列说法正确的是（）。

A.编制对象只涉及单项工程和建设项目

B.编制内容不包括人工、材料、机具台班的消耗量

C.适用范围包括投资决策阶段和施工阶段

D.编制费用包括建安费和设备及工器具购置费【答案】DCS3I1X4Y6U8V8K3HB8R1C6X3L1F1X4ZV9F8N9Z2C3C3Z531、（2017年真题）其施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：

A.1500

B.2500

C.4500

D.5500【答案】CCX2G4H5S10B4N9T6HK4Z10K1R1Y8K10W3ZU6J7X6K6T10N10D432、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（）。

A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动

B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔

C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔

D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理【答案】ACI7O7B4E4W7C1Z10HP2H6N6K8C10T9S2ZA4E9M4C1G4O2J933、（2013年真题）编制某分项工程预算定额人工工日消耗量时，已知基本用工，辅助用工、超运距用工分别为20工日、2工日、3工日，人工幅度差系数为10%。则该分项工程单位人工工日消耗量为（）工日。

A.27.0

B.27.2

C.27.3

D.27.5【答案】DCF8X2E10Y10D7H3W1HD8U9I6F7A1Z3P4ZR8F1K9Z8W4J5G234、在进行招标工程量清单编制的准备工作时，初步研究阶段应完成的工作包括（）。

A.现场踏勘

B.确定需要设定的暂估价

C.拟定常规施工组织设计

D.拟定施工总方案【答案】BCS6V3W1L8X8Y4D3HA9L3Q4S9Q2F1F4ZN6N6P1O5Z3G7E435、（2013年真题）关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是（）。

A.应结合市场需求确定建设规模

B.生产方法应与拟采用的原材料相适应

C.工艺流程宜具有刚性安排

D.应选择最先进的生产方法【答案】BCS10H2Y10W4D9V8J9HB7Y9E10N2Y3H3T4ZS8Q2M2M7U5U6P836、施工过程中在组织上不可分割，在操作上属于同一类的作业环节的施工过程通常称为()

A.工序

B.工作过程

C.综合工作过程

D.动作【答案】ACQ10P7I6O4B4E5C8HH4C2K5T7X3G1X9ZW9E6I7W4U3Y2N137、根据建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》规定，在承包人完成金额累计达到合,同总价的一定比例后，发包人开始扣回工程预付款，这个比例是（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%【答案】ACU10L10Z5C9G9E2J10HS5O9F8B2Q2D10K10ZG10X9B7B4B7E9G1038、下列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是（）。

A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费

B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%

C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付

D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任【答案】DCA9E2O8O6D1I3K3HO10V1P2K6U2L7J7ZS5S4V1V4O7R2Z439、（2018年真题）某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费合计为50元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（）元/t。

A.350.0

B.359.0

C.360.5

D.360.8【答案】CCL6C3N6W4R7F2U6HB1Q9F5E4L1I8U4ZZ5P1B4K8K3V7E1040、根据下列借款还本付息计划表中的数据，按照5年等额还本付息的方式，计算得到的2年应还本额是()万元。

A.256.09

B.263.29

C.376.09

D.383.29【答案】CCR6R3Q6Y3K9Q7S1HP6S6E4K8Z5U10U8ZN7Y7U9E1N7V1F1041、（2019年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），最高投标限价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价；②确定所组价子目项目名称；③计算组价子目项目的合价；④除以工程量清单项目工程量；⑤计算组价子目项目工程量，下列工作排序正确的是（）。

A.②⑤①③④

B.①②⑤④③

C.②③①⑤④

D.①②③⑤④【答案】ACI2A5V4R8M2P5L7HA4U3O3D7P2T9N1ZX7M6C10O6N2I5W542、（2020年真题）因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是（）。

A.安全文明施工费不予调整

B.按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素

C.按单价计算的措施项目费的调整，以实际发生变化的措施项目数量为准

D.招标清单中漏项的措施项目费的调整，以承包人自行拟定的实施方案为准【答案】CCT10U9R7C10E6S4V9HI1O2J8B8A8Q3A4ZP3Q6U8O6G10O2T243、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。

A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发包方和承包方共同承担

B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款

C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整

D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】BCA8G2R2M3Z1D7B6HU6W8F3Y1I7S2V6ZV1B4I9J2E2V9R244、下列人工工作时间中，其长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的是（）。

A.辅助工作时间

B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间

C.施工本身造成的停工时间

D.准备与结束工作时间【答案】DCB4C6N5T10U2Z3B7HG5C10I3E2A4C2T6ZN10X7N7E5D6I7U245、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。

A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用

B.工人的安全防护用品的购置费用

C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费

D.建筑物的临时保护设施费【答案】BCV5M9N9G9W10A9W3HX2H3N5F5P3C7S6ZQ3L5G6B3C5W5N746、（2017年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程计量，下列说法中正确的是（）。

A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量

B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量

C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量

D.总价合同应按实际完成的工程量计算【答案】ACH2E3B9J7A3J7W2HT6J3S5U3E8S5P3ZU10E10E3U1L8Z5K647、某工作的自由时差为1天，总时差为4天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（）。

A.若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天

B.若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿1天

C.若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天

D.若施工暂停5天，则承包人可获得工斯补偿1天【答案】DCN8O7C4L9B1T6R4HM1P6P2F3W7I1K2ZC1J6D5Y1A2S1E948、下列能够形成无形资产的费用是（）。

A.工程费用

B.商誉

C.勘察设计费

D.可行性研究费用【答案】BCY6K5S6D5Z7X7H5HL9S2A2K6Q6K5M6ZF8C6Q10B8A8O4Q949、在签订合同前，中标人应向招标人提交履约担保。中标人应保证其履约保证金在（）一直有效。

A.承包人提交竣工验收申请前

B.工程实际竣工日期前

C.发包人颁发工程接收证书前

D.工程缺陷责任期满前【答案】CCG1B9G4Q6L2S9C8HP10T5Q8C1G1A9B1ZB9M10Y4L7E10F6M850、（2019年真题）根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）,下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）。

A.营业执照的有效性

B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性

C.投标函上签字与盖章的合法性

D.投标文件是否实质性响应招标文件【答案】DCQ4O8T1K4L7N3N10HG7P6F8Q7S1O10C3ZK5G10P1O8B9C1Z1051、（2017年真题）其施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：

A.1500

B.2500

C.4500

D.5500【答案】CCL8A9T5P6V7Y5E3HU8U4Z8I10K7C7X8ZF2J1D7V4D4S2D952、某国内工程合同对欠付工程利息计付标准和付款时间没有约定的，若发生了欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。

A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息

B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日

C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】ACC8P8H9U1H8O3Q5HR9H1R3O6Z5E5C8ZF9T10F7L8J3B5Z753、关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是（）。

A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理

B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据

C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立

D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任【答案】CCB6U1Z4P3S5G4K10HA2G8I4P9J7Y5Q2ZY7P9F5A5W8V2G354、我国某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共10万元，外购配套件费2万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1％，利润率为5％。若不考虑其他费用，则该设备的原价为（）万元。

A.12.64

B.12.47

C.13.63

D.16.59【答案】CCQ1R1G7Y3H7L4D2HH8H5H9L10A8Q10L2ZZ4K3U9V5C8B2P155、（2014年真题）下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是（）。

A.因工程损害导致的第三方人员伤亡

B.因工程损害导致的承包人人员伤亡

C.工程设备的损害

D.应监理人要求承包人照管工程的费用【答案】BCO7J7U10F3Y3A7R3HC3V2Z7W1C6K3M3ZF1A3J4F1Y8N5K656、（2013年真题）下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（）。

A.国际运费

B.国际运输保险费

C.到岸后外埠中转运输费

D.进口环节税费【答案】CCX4Z9I10J6A6N4Q6HC10U9X8T6I10N8F8ZR9H5W8E9F10G9Q1057、在分部分项工程量清单的项目设置中，除明确说明项目的名称外，还应阐释清单项目的（）。

A.计量单位

B.清单编码

C.工程数量

D.项目特征【答案】DCS9F3S1W8S6O7W4HY3T4C3J4O5A3B6ZR8X9M10P1Z7L7K758、（2018年真题）某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t。则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。

A.418

B.427.5

C.430

D.440【答案】DCK9S7C6A9L5J3F7HD2N9K6Z2O3X3Q6ZA3B7R8K3Z3R9X759、在正常施工条件下，完成10m3混凝土梁浇捣需4个基本用工，0．5个辅助用工，0．3个超运距用工，若人工幅度差系数为10％，则该梁混凝土浇捣预算定额人工消耗量应为（）工日／10m3。

A.5.20

B.5.23

C.5.25

D.5.28【答案】DCC10J9B8U1T6B8P7HG10L8W6C3A5Q9E2ZR1J8E9D5I4V5F360、下列有关设备及工器具购置费用的描述，说法中错误的是（）。

A.它是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成

B.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步

C.它是固定资产投资中的积极部分

D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】DCB4S2T2G1P5T5P4HT9X4E8Y6O2O6T9ZD5R10I5W5L6P4Y761、根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。

A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示

B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设罝，不得重码

C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码

D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】BCW9V2T7F2M8W2P10HK6G10L9Y9X5V5X10ZG2K4J3U2K2C10L362、关于专利及专有技术费的计算，下列表述中正确的是（）。

A.专有技术的界定应以国家鉴定标准为依据

B.项目投资中应计算需在项目寿命期内支付的专利及专有技术使用费

C.协议或合同规定在生产期支付的商标权和特许经营权费应在建设投资中核算

D.为项目配套的专用设施投资，如由项目建设单位负责投资但产权不归属本单位的，应作无形资产处理【答案】DCM9U7Z1Q7S6D8Y9HE7I10U2T5D8U10F8ZW1D1I4I10Y9N2D663、某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天，材料供应在途天数为5天。用公式计算法来求得该工程的预付款为()万元。

A.417

B.500

C.697

D.833【答案】ACB1E5U2G7P1K5M6HD7V6O10W6P5U10X7ZL4K8Z4F9X4L6U464、在世界银行规定的项目总建设成本中，属于项目直接建设成本的是（）。

A.临时公共设施的维持费

B.开工试车费

C.施工管理现场人员的薪金

D.生产前的勘测费用【答案】ACN1V1X1C9E2A7N5HV3J10V2A10U8U1V5ZD2H5Q4O9V2G5V465、某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期的价格分别为100/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实结算价格为（）元/m3。

A.117.0

B.120.0

C.124.4

D.130.0【答案】BCZ10G8X4A7D10B6D1HL5T6W8A6L9H2U8ZO7E3P6Q9K1D3P766、对于实施招标的建设工程，关于其基准日确定的说法，正确的是（）。

A.一般以招标公告中提到的发放招标文件之日前第28天为基准日

B.一般以建设工程施工合同签订前的第28天为基准日

C.一般以招标文件中提到的提交投标文件的截止日前的第28天为基准日

D.一般以招标文件中提到的提交投标文件的截止日前的第42天为基准日【答案】CCA10M2M9B7E8Y8T5HN3O2G9K4D8J8Y2ZV10C9N3M6F6T6N667、施工投标报价的主要工作有：①取得招标信息，②复核工程量，③编制投标文件，④选择报价策略调整标价。其正确的工作流程是（）。

A.①②③④

B.②③①④

C.①②④③

D.②①③④【答案】CCX2T5N4C3U4U5Q2HK4E7B7R7B7N6C6ZL7S2O3C2C4J4I268、根据计时观测资料得知，每m2标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每m3砌体1砖厚砖墙勾缝的时间定额为（）工日/m3。

A.13.32

B.0.075

C.0.114

D.8.772【答案】CCG8N8M4A5X1B7F3HZ5A1E2O1Y5U5Z9ZD8E5U8Q10L9J10L969、根据《标准施工招标文件》，施工工期的起算日期为（）。

A.发承包双方签订施工合同协议书之日

B.合同进度计划确定的开工日期

C.监理人发出开工通知7天

D.开工通知中载明的开通日期【答案】DCF3F3R10V9D4T6X6HK6H10Q4V2W4Y3I9ZK1D5K9E1F5U1X670、关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是（）。

A.非国有企业投资的建设工程，不应委托工程造价咨询机构审核

B.国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核

C.承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告

D.工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价咨询机构核对结论为准【答案】BCB8K1I2C7V6I1W7HG5G4Z3D2Z1I4F10ZJ5I1X8Y2C7P7R471、某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%，运输保险费费率为3%，进口关税税率为20%，消费税率为10%，则该设备应支付消费税税额是（）万元。

A.11.34

B.75.60

C.7.56

D.6.80【答案】CCR7F7A9A8C10Z8X4HJ7U6S2S10V3N7G1ZI2Z8F1B4L1E8Q872、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。

A.工程量清单缺项.漏项及计算错误带来的风险由发包方和承包方共同承担

B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款

C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整

D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】BCD2A9Z9X4K1O10H1HN1A8A7C4N7A5H6ZI6Q10L1B3W4Q6F1073、关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（）。

A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天

B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定

C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审

D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见【答案】CCY4A5K9O1Y7V8K5HZ4B2D2Z8B2D3U4ZC1K4L2T8L2F3O674、建设工程造价指标的时间确定中，合同价应采用（）。

A.工程开工日期

B.工程竣工日期

C.工程开标日期

D.工程基准日日期【答案】ACS4X10C2R5N1F4V6HI2S2R7M8V3Q8X9ZA2H10J5S5Q9W3H575、关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（）。

A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项工程的工料单价）

B.措施项目费=∑（项目工程量×相应的工料单价）

C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费

D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金【答案】DCM5Q9S3I1G9T8Z2HI7N9V3P2F9D4R7ZH8W7J6O2C3P3V576、在应予计量的措施项目中，垂直运输费通常可采用的计算方法包括()。

A.按照建筑面积以“m2”计算

B.按照垂直投影面积以“m2”计算

C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算

D.按照垂直运输距离以“m”计算【答案】ACB9P10T10S5C9H3S3HX9U1M3E3B4X1S10ZW9B4V4V6G3J3R377、建设项目的建设地区选择应遵循工业项目适当聚集的原则，其原因是（）。

A.有利于原材料和产品的运输，缩短流通时间

B.有利于集中用水，开辟新水源、远距离引水

C.能为不同类型的劳动者提供多种就业机会

D.生产排泄物集中排放，降低环境污染【答案】CCN10Q5J1B8P1D8E8HF6D6W5T5T9X6X3ZO5Y7X6O4T3O5I178、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。

A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价

B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价

C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费

D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】BCW4Y7J5G6B6B6X8HI3C1Z9J7E1W5C6ZQ1A1X10H7T2D1N879、某项目共需贷款资金7000万元，建设期为2年，按年度均衡筹资，第1年贷款为3000万元，第2年贷款为4000万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则建设期利息应为（）万元。

A.500

B.515

C.715

D.665【答案】DCP7R3J3D3M2X4Z9HW4T3C6W4E8N8E2ZI3M1W5W8F6D3L780、（2019年真题）根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）

A.二次搬运费

B.超高施工增加费

C.已完工程及设备保护费

D.地上、地下设施临时保护费【答案】BCP6C8Y5L2F3J2Q3HU1L3M7O5T6D9A10ZW8I9X7M2O5V3N781、下列费用包含在联合试运转费中的是（）。

A.由设备安装工程费用开支的调试及试车费用

B.试运转中因施工原因发生的处理费用

C.施工单位参加试运转人员工资

D.试运转中因设备缺陷发生的处理费用【答案】CCA4F9M10I9R8A8R6HS6D3M7A10W4X7P3ZL2Z1R3A1C7R3J582、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，下列正确的做法是（）。

A.补充项目编码由附录顺序码与B和三位阿拉伯数字组成

B.补充项目应报省级工程造价管理机构备案

C.补充项目的工作内容可不明确

D.补充项目编码由编制人根据需要自主确定【答案】BCY8T3H4S6C7I7N8HI8Y4T1G4R8D8M4ZT2B3D3W2H3S7Z1083、根据我国现行建设项目总投资构成规定，固定资产投资的计算公式为（）。

A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息

B.建设投资+预备费+建设期利息

C.工程费用+工程建设其他费用+预备费

D.工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息【答案】DCE2L6M8O4Z3M4V3HI7F5J9V6Y4Y5O9ZS5W3O1P6Z4Z3T384、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是()。

A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家居购置费组成

B.它是固定资产投资中的消极部分

C.在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步

D.在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】CCW10U8O9K4G10O1G4HX1E6K3L2A3G8Z6ZK10L7G6F6N3J5Y785、下列费用中，不属于工程建设其他费用中研究试验费的是（）。

A.科技三项费用开支的项目

B.为项目提供设计参数所进行的试验费

C.为项目验证设计参数所进行的试验费

D.按设计规定在建设过程中必须进行的试验、验证所需费用【答案】ACE6U9F7A7E5G8N9HW2H4F6Z1U4V4L7ZS3M6O5L5Y5N3P386、关于投标报价，下列说法中正确的是（）。

A.总价措施项目由投标人自主报价

B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报

C.暂估价依据询价情况填报

D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】DCE10Q8L2B8K9N8Q1HD9Z4K3T6Z3R2R5ZQ7Z9P5T8B8X9M787、定期休假属于人工日工资单价组成中的（）。

A.计时工资

B.奖金

C.津贴补贴

D.特殊情况下支付的工资【答案】DCV2D1O7C8R8B8D2HH10O9N8X8T8E7T3ZY3E6O7A6O5W4F988、关于项目建设标准，下列说法中错误的是()。

A.工程造价的高低主要取决于项目的建设标准

B.建设标准的具体内容应根据各类工程项目的不同情况确定

C.能否控制工程造价，关键在于标准水平定得合理与否

D.大多数工业项目应采用适当先进的标准【答案】DCX9S6M5P5F4R5B10HR4W5E2C8J1G4Z5ZJ5Q4N5J2P10T10Z189、小规模纳税人提供应税服务适用（）计税。

A.简易计税方法

B.简单计税方法

C.一般计税方法

D.复杂计税方法【答案】ACS5D9B1Z9N5L2W8HC1F1S9O5F4Q5F1ZB8L5N1M8W10N10X890、（2021年真题）《工程造价术语标准》（GB/T50875）属于工程造价管理标准中的（）。

A.基础标准

B.管理规范

C.操作规程

D.质量管理标准【答案】ACF3M4A5G1E10Q1W5HC7D2S6F8I9R4F9ZF6F7Z4K1B2U7E291、关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（）。

A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正

B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力

C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金

D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准【答案】ACW4P6L8E10T9P5A5HC9W1K8W10B1C1E4ZB4K9F10O5H3N5W492、（2016年真题）国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（）中。

A.直接费

B.分包费

C.间接费

D.暂定金额【答案】CCF2T8N3H5P7D10N10HM8Q7I3W9H8Y5N10ZI6S6P4W6F1Z1Z393、下列定额中，属于按定额的编制程序和用途分类的是（）。

A.材料消耗定额

B.劳动定额

C.预算定额

D.行业统一定额【答案】CCZ10I1F5C9J7R6W7HV4A1M3G2V2W7J1ZC6M1I10J3H6A3H794、工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。

A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、风险费用

B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润

C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用

D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用【答案】CCT3L1V2V4Q8X1B5HZ3Z4U6W1J5A8D7ZP10R4K2A1V4L8O995、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目投资费用比较的是（）。

A.动力供应费

B.燃料运入费

C.产品运出费

D.建材运输费【答案】DCE9M6S4K6W6X2C1HT10L5I2F7A2H5R7ZN4F3S7K9R6X4I896、编制工程竣工决算应具备的条件不包括()

A.涉及法律诉讼、工程质量纠纷的事项已处理完毕

B.收尾工程投资和预留费用不超过规定的比例

C.单项工程或建设项目竣工结算已完成

D.会计核算及财务管理资料已归档【答案】DCB5T8H10D2S3J9O3HX9C9J1F2K10G10B5ZD7W3I4U10R4S4C797、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。

A.4250

B.4430

C.4550

D.5050【答案】CCN2G5E1A7Y6U6D10HS1X6U7G1L8P8X6ZO9Z5O9X1T5H8Y798、投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项中应重点关注的是（）。

A.施工现场市政设施条件

B.商务经理的业务能力

C.招标人的组织架构

D.暂列金额的准确性【答案】ACD4V2L9S10T10P1L5HX3N2G5H10Q7E8C7ZW10I9L2R6E8P9I199、关于建设工程预算，符合组合与分解层次关系的是（）。

A.单位工程预算、单项工程综合预算、类似工程预算

B.单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算

C.单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算

D.单位工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算【答案】CCS9K2P2D2S5K9P5HD9R1W9D2Q5A4M3ZJ1T1Y8K7Q5E9N5100、以直接费为取费基数时，下列企业管理费费率计算公式中，正确的是()。

A.企业管理费费率=年管理费总额/（全年建安产值*直接费占总造价比例）*100%

B.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数*人工单价）*100%

C.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/[年有效施工天数*(人工单价+每一工日机械使用费)]*100%

D.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数*人工单价）*人工费占直接费比例(%)【答案】DCZ8U6P6S7T6D1I7HL2M8H3G2F3V9A4ZL6P4U7R5J8C9Z1101、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。

A.对关键工艺的原则性规定

B.拟定施工步骤和施工顺序

C.估算整体工程量

D.编制施工进度计划【答案】ACA1J7K4Z3A3O8V7HH5I7K3N7G2V5U9ZC8B2Z8F3K7S8X9102、在FIDIC合同条件下，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件不包括（）。

A.该部分工程是合同中规定的“固定费率项目”

B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%

C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%

D.由于工程量变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%【答案】ACH4X8Y5J7B10O8L8HJ6B2Z4U7O9L10I6ZG7H9C2F1G7V3Q7103、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（）。

A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长

B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿

C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿

D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】BCN6V6F10U7E4A10M2HM3U10S7S8U1C6R1ZT1B3O10H4E5N3X7104、关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是（）。

A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理

B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据

C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立

D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任【答案】CCT10S6G4E7E4W8S1HZ4X1E7B9L8G1H4ZQ10N7E4D5T8E5X10105、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定，承包人可以索赔工期的事件是()。

A.发包人原因导致的工程缺陷和损失

B.发包人要求向承包人提前交付工程设备

C.施工过程发现文物

D.政策变化引起的价格调整【答案】CCJ8Y5E2E1L5C5M4HH1N4A1C3V10V1Z1ZA3C6D8O3K2B5L4106、某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6％，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。

A.359.62

B.525.00

C.543.22

D.719.23【答案】CCQ1I1K4K7S1N8K10HP3J5O4P9L9X6Y8ZR5M3Z6Q4B10N10A10107、根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013），在招标工程量清单中，关于其他项目清单的编制，下列说法正确的是（）。

A.专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，包括人工费.材料费.施工机具使用费.企业管理费.利润.规费和税金

B.暂估价中的材料.工程设备暂估单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算，列出明细表

C.计日工表应列出项目名称和暂估数量即可

D.总承包服务费应列出服务项目.服务内容和费率金额等【答案】BCJ6Z8S8L2U1A7J1HS2H8V6J1Z7X6W8ZA3M8Z6Z9C3A4H4108、下列不属于建设工程造价指数的是（）。

A.消耗量指数

B.人材机市场价格指数

C.单项工程造价指数

D.建设工程造价综合指数【答案】ACL10E8C7F8E5S9Z5HZ8F6G8Y1Q2W5N3ZN7G10R4K10K8L1G3109、2014年已建成年产20万吨的某化工厂，2018年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。

A.0.4～0.5

B.0.6～0.7

C.0.8～0.9

D.0.9～1【答案】BCI9X9W8Q8M8N10L7HX10H7C7S3R5J6U1ZO4Y5R3X5A8P5U2110、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（）。

A.建设规模确定中首要考虑的因素是技术因素

B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素

C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障

D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件【答案】DCR6X8I6N9Q1I5U4HZ2R1E9V2S8O9T8ZH8J5S10N10Y4K3D2111、某市建筑公司承建某县城一商务楼，当年结算工程价款收入为5300万元，其中包括所安装设备的价款500万元及付给分包方的价款300万元，则此收入应缴纳的营业税为()万元。

A.150

B.161

C.170.7

D.174【答案】ACP8E2P1S7X6O4Q6HM10K2W1C5U2G10M7ZO4S3D10B7J7B9W3112、发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额60%的期限是工程开工后的（）天内。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】DCY10P4D6A4N1A6H7HI6Q2A3F10Y6N6Q2ZM5J7M7M1I1F10X7113、在签订合同前，中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式，向招标人提交履约担保，其履约担保金额一般为中标价的（）。

A.10％

B.20％

C.30％

D.50％【答案】ACE10O9D8N5S10Q1S2HA8E7V10W9A3U9A4ZR4O2D9A4G6D7M3114、某施工机械设备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。

A.78.72

B.81.28

C.157.44

D.162.56【答案】DCQ2D6L8W2Y7T7W9HI3F10Y4X3P2F8C9ZZ1B4Y6T1E3O3N7115、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。

A.当事人起诉之日

B.法院做出判决之日

C.仲裁机构做出裁决之日

D.欠款义务产生之日【答案】ACT3R1Z9W9N2V1A1HM2E8I9Y7P2O8M7ZY3L5L1H3I5S5U8116、《标准设计施工总承包招标文件》的规定，经评审的最低投标价法的详细评审标准，应考虑的量化因素主要是（）。

A.工期提前

B.质量提高

C.付款条件

D.多标段投标【答案】CCQ7R3U1O10B5E1O4HR5A1P5S4C1U2D2ZW2L1K10K8X7X3M6117、世界银行贷款项目的投资估算采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是（）。

A.主体工程费

B.设备购置费

C.其他工程费

D.安装工程费【答案】BCP6F8X3C2Z10I9P3HW7F9E10J9J1D9I7ZE10K10E9J5Y9I2O7118、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。

A.筑路机在工作区末端的掉头时间

B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间

C.机械在工作地点之间的转移时间

D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间【答案】BCT2K9Y1L9K6S8W2HN5G9L10G2L10X7L2ZE1K3D4U3D1F1O10119、设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资反映（）时的价格水平。

A.项目立项

B.可行性研究

C.概算编制

D.项目施工【答案】CCI2S8W10N9Q2L3Q6HF1H5U5M9T4E2H5ZC7Y6H1F8P2O10L8120、关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是（）。

A.已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整

B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采用该项目的单价

C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整

D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认【答案】DCH9M3T4B5I5G10C7HV7D5X7R1X6B8W4ZT5O8C4A5F10B5Z2121、一般工程竣工后，承包人保留工程款的（）作为保修费用。

A.3％

B.5％

C.7％

D.10％【答案】ACE7M6C1H2N6Y5G3HN7F2J3G5P6G2R5ZD7Z7X1P9A7E6A8122、下列工程造价管理活动中，不属于工程量清单计价活动的是（）。

A.工程支付

B.索赔与现场签证

C.工程计价争议处理

D.竣工决算【答案】DCC8M6B7X10R7C5D10HB2Z1Z8C3T10C1Y7ZG4X5J2M6S10O2T5123、下列关于国家发展和改革委员会审批地方面投资项目的舰中，正确的是（）。

A.地方政府直接投资的《政府核准的投资项目目录》范围内的投资项目，应报国家发改委审批

B.需上报审批的地方政府投资项目，只需报批项目建议书

C.地方政府投资项目申请中央政府投资补助的，需在报批资金申请报告的同时，报审可行性研究报告

D.地方政府投资项目申请中央政府贴息和转贷的，需在报批资金申请报告时，报审项目申请报告【答案】BCK3U2W5M6B2Z1I7HF4I2M5X10A1O7V9ZI1U10B3N7L10A2Z6124、（2014年真题）某工程合同价格为5000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为2.5亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（）万元。

A.7.5

B.10

C.12.5

D.15【答案】CCW5C6Y8L8H2L4W6HN8P6L8I4W2V3Q8ZI10G8O10J1Y9X7J8125、（2018年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是（）。

A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定

B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价

C.专业工程暂估价中包括规费和税金

D.计日工单价中不包括企业管理费和利润【答案】ACA9Z8I8T1H9V5G3HJ3U7J7X4V2Q5W7ZS7X7F2A9Y4D10P4126、材料损耗量是指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等，下列等式错误的是（）。

A.材料损耗率=损耗量/材料消耗量

B.材料损耗量=材料净用量×损耗率

C.材料消耗量=材料净用量+损耗量

D.材料消耗量=材料净用量×（1+损耗率）【答案】ACB5D3M2V10F5T5M9HW1A5U8B5C2Z9C7ZM3J6X2C6Q3Z8A9127、关于预付款担保和安全文明施工费，下列说法错误的是（）。

A.预付款担保提供的时间是承包人与发包人签订合同后领取预付款前

B.预付款担保的主要形式是银行保函

C.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付

D.发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担主要责任【答案】DCI3U1F7E8J1C4J3HZ7B2W7G10A4S3E5ZK10G4E7S7O9A4K10128、施工机械耐用总台班数，指机械从投入使用至（）前的总台班数。

A.大修

B.报废

C.项目工程竣工

D.满5年【答案】BCC7R4X9K8U2A9L1HM1C3O7B3D10K4C4ZQ2A5B1Y1T10R10E8129、某塔吊配司机2人，若年制度工作日为250天，年工作台班为220台班，人工工日单价为100元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。

A.176.00

B.213.45

C.227.27

D.243.12【答案】CCN5M9H6P4L8O5B7HC5F8Y4C8Y8G6P3ZB5R9Z8R3K6C2S10130、关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是（）。

A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算

B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算

C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%~3%计算

D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%~5%计算【答案】DCX7Y6Q2M4X5X4A2HD3F3R1D3P8C10Z3ZE5J4R8E7S4P4M1131、招标控制价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计算，这一比率的范围是（）。

A.3％～5％

B.5％～10％

C.10％～15％

D.15％～20％【答案】CCB8H8O4Z6K9C4D4HX7P9T7I3V4M9T8ZH1P3G2X10K5H7K4132、在进行招标工程量清单编制的准备工作时，初步研究阶段应完成的工作包括（）。

A.现场踏勘

B.确定需要设定的暂估价

C.拟定常规施工组织设计

D.拟定施工总方案【答案】BCB6F6V10G10R7V6W7HG9R4C10Z4R9D3W7ZL4O6S9X3F3O7V9133、已知某进口工程设备FOB为50万美元，美元与人民币汇率为1：8，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为17%。若该进口设备抵岸价为586.7万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（）万元人民币。

A.406.8

B.450.0

C.456.0

D.593.9【答案】BCB5X3L6X3O8T7K7HJ4W2O7J9N9H10S2ZK3A6K10C1J8L5T5134、下列资料中，不属于《建设工程施工合同（示范文本）》附件的是()。

A.协议书

B.承包人承揽工程项目一览表

C.发包人供应材料设备一览表

D.工程质量保修书【答案】ACN8A5I6I9M7H3R9HR3B7C2D3U9E1T7ZZ10H8D5D3X10X9K9135、某工程采用一票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为600元/t、50元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.6%、4%。材料采购的增值税率为17%。则该材料的不含税单价为（）元/t。

A.584.53

B.581.24

C.672.46

D.680.06【答案】BCO4A1Z9U7C5Z10P10HD2Z1G9V4U7J4S9ZF8M5E6G9Z10S8N10136、某地拟建一幢建筑面积为2500㎡办公楼。已知建筑面积为2700㎡的类似工程预算成本为216万元，其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.3、1.15，综合费率为4%，则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（）万元。

A.245.44

B.252.2

C.287.4

D.302.8【答案】ACY9V9Q7D3C2Y2M6HR8R7Q3N7T4B2K3ZB4N4R5I5O5U6F6137、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械时间利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的产量定额为（）m3/台班。（1m3=1000L）

A.27.43

B.29.54

C.32.00

D.48.00【答案】CCI7C9E8S8V1Z5Z1HK7L3T10V5H4Q6N2ZK10L1Q3E10B1I1N8138、在工程计价中，完成单位工程基本构造单元的工程量所需要的基本费用称作（）。

A.直接工程费

B.综合单价

C.工程单价

D.定额基价【答案】CCP8G7V1Z4J5B1W9HW2N4W7S3K2P5S5ZH1S10E4O6N8H7O2139、（2019年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（）。

A.在通用条款中规定了调价公式

B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程

C.调价公式中所列各项费用要素的权重一经约定，合同实施过程中不得调整

D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整【答案】BCZ7C7V6Y3R4Z10G3HP1X4Z9S6I5V8P3ZI8Q3I1O5R7X9H6140、（2017年真题）在计算预算定额人工工日消耗量时，包含在人工幅度差内的用工是（）。

A.超运距用工

B.材料加工用工

C.机械土方工程的配合用工

D.工种交叉作业相互影响的停歇用工【答案】DCQ1Y1W6T1N2Z2H3HX8A6M5J4I2W4I5ZX2S4F5Z3Q6V10T4141、下列费用中，不属于国际工程的间接费用的是()

A.投标期间开支的费用

B.上级单位管理费

C.保险费

D.临时设施费【答案】BCI6Z2E5G10L3W10D5HQ8V5W2Y10V6I9D3ZD2S6Y4Z4K9O5V7142、下列关于其他项目清单计价表的叙述，错误的是（）。

A.暂列金额由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将暂列金额计入投标总价中

B.材料（工程设备）暂估单价单独列项，不计入工程量清单综合单价报价中

C.专业工程暂估价由招标人填写，投标人应将"暂估金额"计入投标总价中

D.投标时，计日工单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中【答案】BCG10K7T7F10C10Y6G1HT9C1K10B1O1S3M7ZB6Q8X8E3V10T6N6143、投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）天。采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（）日。

A.20，10

B.20，15

C.30，10

D.30，20【答案】ACF4V1E4Y2X3A8Y5HT4P9D9I2V5F5O6ZU10K6W9N8V5Y3D1144、（2018年真题）因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。

A.工程所需清理、修复费用

B.运至施工场地待安装设备的损失

C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失

D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用【答案】CCG2H10Z10W10N10K4G5HO8A8R8B4I8G3F4ZS4O2D10M9D6I5F4145、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每10m3混凝土柱工程量需消耗10.5m3的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械时间利用系数为0.85。若机械幅度差系数为10%，则该现浇混凝土柱10m3需消耗混凝土搅拌机（）台班。

A.0.206

B.0.196

C.0.157

D.0.226【答案】DCP4I4K8Z6K9Y10K3HV6M10W4U3Q3X7T2ZS3I5H4F5Q7E2E6146、下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是（）。

A.计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价

B.计日工费用的多少是由招标人暂定的

C.计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付

D.计日工计入投标人的报价中【答案】BCG5J8F4B4X1I3V4HS1P9W4L10V10T8X6ZX1F1C2B4I6I5H6147、（2018年真题）因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。

A.工程所需清理、修复费用

B.运至施工场地待安装设备的损失

C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失

D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用【答案】CCL10G6V10Z3V8H8M3HC9Q9R3K4U2M1Z3ZS9G4D5J7M1J7N8148、下列关于投资估算的作用的说法错误的是（）。

A.投资估算是设计阶段造价控制的依据，投资估算一经确定，即成为投资限额设计的依据

B.投资估算可以作为编制固定资产投资计划的重要依据

C.投资估算是择优确定设计单位和设计方案的依据

D.投资估算是考核建设项目投资效果的依据【答案】DCC5X4K3D3W9Z8Z5HI3U5D9U1J5T7A4ZP9U9M8D8N8E10H6149、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是（）。

A.消费税=（关税完税价格+关税+消费税）×消费税税率

B.银行财务费=到岸价格（CIF）×人民币外汇汇率×银行财务费率

C.运输保险费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×保险费率

D.外贸手续费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×外贸手续费率【答案】ACC5H6W1G3P7M3D6HY2H2L7C9X10Q10U2ZU7S7V10X1J4D2F1150、除另有说明外，所有清单项目的工程量应以（）为准，并以完成后的（）计算。

A.实体工程量、净值

B.实体工程量、实际值

C.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、净值

D.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、实际值【答案】ACW3M9D3O10G4Z6Y7HY7D8N2Q10T10I9W4ZA1L8C4M6Q3A2K10151、EPC总承包模式下，工程总承包人应承担的工作是（）。

A.设计、采购、施工、试运行

B.项决策、设计、施工

C.项目决策、采购、施工

D.可行性研