安装预算员专业知识+技能模拟试题库及答案

安装预算员专业知识+技能模拟试题库及答案试题1安装预算员专业知识一、单选（共50题，共50分）落实实现进度目标的保证资金，建立并实施关于工期和进度的奖惩制度是属于施工项目进度控制的（）。A、组织措施B、技术措施C、合同措施D、经济措施在设计阶段进行限额设计的最高目标是（）oA、经批准的可行性研究报告中的投资估算B、设计概算C、施工图概算D、规划阶段的投资额DN500人防穿墙密闭套管安装应套用第（）册定额。A、二B、六C、八D、七根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（）moA、6B、10C、15D、20价值工程的核心是（）。A、 功能分析B、 最低的寿命周期成本C、群体的参与D、可靠实现必要的功能6.建筑防雷装置的引下线，当釆用明敷设时，其直径不能小于（）。A、O6mmB、O8mmC、010mmD、012mm7.定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的（）。A、30%B、25%C、20%D、10%智能化施工工艺中，下列不属于执行服务器自检程序的是（）。A、 对CPU的测试B、 对各类通信的测试C、对内存、硬盘的测试D、对I/O设备的测试建设工程施工招标文件的组成内容应包括（）。A、施工方案B、履约担保C、招标公告D、投标文件格式工程建设定额中的基础性定额是（）。A、概算定额B、预算定额C、施工定额D、概算指标11.分包单位按照分包合同的约定对（）负责。A、建设单位B、总承包单位C、设计单位D、监理单位根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，当合同中没有适用或类似于变更工期的价格时，变更价格由（）确认后，作为结算的依据。A、承包人提出，经工程师B、承包人提出，经发包人C、工程师提出，经发包人D、发包人提出，经工程师三相或单相的交流（）电缆，不得单独穿于钢导管内。A、单芯B、双芯C、三芯D、多芯住宅的产业现代化是将住宅分解为部品，用（）进行生产，然后在现场进行组装的住宅建筑方式。A、工业化的手段B、现场预制的手段C、集中定型的手段D、机械作业的手段砖混结构房屋结构平面图一般没有（）。A、 基础平面图B、 底层结构平面布置图C、楼层结构平面布置图D、屋面结构平面布置图绿色施工第一责任人为（），负责绿色施工的组织实施及目标实现，并指定绿色施工管理人员和监督人员。A、企业负责人B、项目经理C、 建设单位负责人D、总监理工程师定额的产生与0密切相关。A、生产力发展B、工器具发展C、科学管理的产生和发展D、管理的产生和发展某工程的定额工期为300天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工期天数不得超过（）天，超过者，招标人应在招标文件中明示增加赶工费用。A、30B、45C、60D、90关于招标控制价，下列说法中正确的是（）A、招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价B、利润可按建筑施工企业平均利润率计算C、招标控制价超过批准概算10%时，应报原概算审批部门审核D、经复查的招标控制价与原招标控制价误差大于土3%时，应责成招标人改正当事人对建设工程造价咨询单位出具的工程造价文件有异议的,建设工程造价咨询单位应在收到意见书后（）日内予以书面答复。A、5B、10C、15D、2021.衡量钢材塑性的一个重要技术指标是（）。A、屈服强度B、抗拉强度C、伸长率D、冲击韧性指标值照明开关的种类很多，下列属于节能型开关的是（）。A、拉线开关B、卤鸽灯C、荧光灯D、触摸延时开关制定人工时间定额不考虑的时间有（）。A、基本工作时间B、辅助工作时间C、施工本身造成的停工时间D、休息时间根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于（）nuA、6B、10C、15D、20手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位，当安装在墙上时，其底边距地高度宜为Cm,且应有明显的标志。A、1.0-1.1B、1.0-1.1C、1.2〜1.3D、1.3—1.53939.开标是指（）。3232.下列选项中属于楼宇自控系统优点的是（）。材料预算价格是材料从来源地到达施工工地仓库后的出库价格，不属于材料预算价格组成的是（）。A、材料原价B、包装费C、运输损耗费D、釆购保管费直接工程费包括人工费、材料费、（）。A、税金B、规费C、 施工机械使用费D、间接费在投资方案的不确定分析中，通过盈亏平衡分析，可以（）。A、度量项目风险的大小B、揭示产生项目风险的根源C、找出降低项目风险的具体途径D、 确定风险因素的变动对项目的影响程度消火栓箱体的规格类型应符合设计要求（）。A、箱体无裂缝、平整、光洁B、金属箱体有锈蚀、划伤C、箱门开启不灵活D、箱内配件不齐全、关闭不严实根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，施工现场内应设置临时消防车道，临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离，不宜小于Om,且不宜大于40m。A、2B、3C、4D、531.某工作项目施工采用蘇工总承包模式，其中电气设备由业主指定的分包单位采购和安装，则在鼎工中分包单位必须接受（）工作指令，服从其总体项目管理。A、业主B、设计方C、施工总承包方D、项目监理方A、没有有效地节约能源B、创建舒适的人工环境C、能源管理D、设备管理-般来说，项目的动态投资回收期与其静态投资回收期的关系是CoA、两者相同B、前者短于后者C、前者长于后者D、两者无关下列属于建设工程合同的是（）。A、监理合同B、咨询合同C、勘察设计合同D、买卖合同人SF6断路器灭孤室检查组装时，应在空气相对湿度小于（）的条件下进行，并采取防尘、防潮措施。A、90%B、80%C、70%D、60%绿色施工对地下设施、文物和资源保护的技术要点要求，施工过程中一旦发现文物，立即（），保护现场并通报文物部门并协助做好工作。A、报警B、清理文物C、停止施工D、报告单位负责人不属于组成材料预算价格的费用有（）。A、 材料原价B、 材料的场内外运输费C、采购保管费D、运输损耗费BIM全称为“建筑信息模型"，包含了不同专业的所有的信息、功能要求和性能，把一个工程项目的所有信息包括在（）、施工过程、运营管理过程的信息全部整合到一个建筑模型。A、勘察过程B、测量过程C、设计过程D、招标过程A、 给所有投标者打分B、当众宣布中标者名单C、把投标文件当众启封揭晓D、打开投标文件40.有特殊外饰面的构件，生产单位应研究生产工艺，经试生产、试安装形成样板墙，样板墙需由（）和生产单位共同确认。A、建设、监理单位B、 建设、设计、监理单位C、建设、设计、施工、监理单位D、建设、设计、施工单位41.为防止水箱中的水回流至室外管网，应在引入管上设置（）。A、止回阀B、闸阀C、浮球阀D、截止阀下列不属于防腐方法的是（）。A、金属钝化B、电化学保护C、空气喷涂D、村里尽可能采用先进的施工技术、方法和新材料、新工艺、新技术，保证进度目标实现是属于施工项目进度控制的（）。A、组织措施B、技术措施C、合同措施D、经济措施咨询人接受行政机构委托，提供工程造价鉴证服务的，应按（）程序和要求,可按工程造价鉴证相关的条款执行A、司法B、仲栽C、行政D、司法、仲裁对1千优及以下的电力电缆进行绝缘电阻摇测时，其最低绝缘电阻值不应低于（）。A、0.5兆欧B、1兆欧C、10兆欧D、400兆欧某工程合同价为2700万无，合同工期27个月，后因增建该项目的附属配套工程需增加工程费用160万元,则承包商可提出的工期索赔为（）。A、0.8个月B、1.2个月C、1.6个月D、1.8个月火灾自动报警系统的专用接地干线应采用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于（）mm。A、4B、16C、25D、10间接费由（）组成。2A、规费和企业管理费B、规费和税金C、企业管理费和间接费D、间接费和税金按照招投标公开程度的不同，工程施工招标分为（）。A、指定招标和公开招标B、全部招标和部分招标C、公开招标、邀请招标和议标D、公开招标和邀请招标我国建筑业企业资质分为（）三个序列。A、工程总承包、施工总承包和专业承包B、工程总承包、专业分包和劳务分包C、施工总承包、专业分包和劳务分包D、施工总承包、专业承包和劳务分包二、多选（共10题，共20分）51.装配式混凝土住宅设计宜采用（）的装配化集成技术。A、主体B、运输C、装修D、设备管线E、生产52.工程变更是建筑施工生产的特点之一，其变更形式包括（）。A、设计变更B、施工条件变更C、进度计划变更D、材料单价变更E、工程量清单中未包括的“新增工程”绿色施工对水污染控制的技术要点要求在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施，如（）等。A、沉淀池B、隔油池C、化粪池D、化油设备E、洗车设备由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位合格产品所需（）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工B、材料C、机械台班D、管理费E、利润属于影响人工单价的因素的有（）。A、社会平均工资水平B、生活消费指导C、 社会保障和福利政策D、人工的管理水平E、人工单价的组成内容单位工程概算的编制方法有（）。A、概算定额编制B、概算指标编制C、预算定额编制D、 类似工程预算编制E、企业定额编制间接费由（）组成。A、措施费B、规费C、企业管理费D、其他费用E、税金工程造价的第二种含义是指建设某项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场、承包市场等交易活动中，形成的工程承发包（交易）价格。其交易对象可以是（）。A、一个建设项目B、一个单项工程C、一个分项工程D、建设项目的某一阶段E、建设项目某个建设阶段的一个或几个组成部分材料消耗指标中的损耗量包括（）等内容。A、操作时损耗B、材料二次搬运损耗C、堆放损耗D、场内运输损耗E、规格改装加工损耗根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，以下关于在建工程防火说法正确的有（）。A、 既有建筑进行扩建、改建施工时，必须明确划分施工区和非施工区B、 施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3、Oh的不燃烧体隔墙进行防火分隔C、 非施工区内的消防设施应完好和有效，疏散通道应保持畅通，并应落实领导值班，发生火情应能立即处置D、 施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育、告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法，同时应组织进行疏散演练E、 外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作;外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的二分之一三、判断（共20题，共10分）（）自动喷水灭火系统，根据所使用的喷头形式的不同，分为闭式自动喷水灭火系统、半闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统。()全预制装配结构体系主要是采用预制钢筋混凝土柱、梁、板、墙、楼梯、阳台等，通过预埋件、预留插孔濯浆、钢筋混凝土后浇部分等将梁、板、柱及节点连成整体的结构体系。OOHSAS18001：2007中“相关方”是指工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。0总承包单位将其所承包的工程中的专业工程或者劳务作业发包给其他承包单位完成的活动称为转包。()工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外，还包括落实设计变更签证和按图核实工程数量。0新拌砂浆能够保持内部水分不泌出流失的能力称为砂浆的流动性。0投资收益率指标没有考虑投资收益的时间因素。()根据《标准施工招标文件》中合同条款的相关规定，在合同工程履行期间，发生发包人要求承包人提前竣工事项，承包人可以向发包人索赔利润。()根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时，施工现场内可不设置临时消防车道。()在防腐工程中，一般采用建筑石油沥青和普通石油沥青。0建设工程总承包合同的履行不包括建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行。()消防喷洒管材应根据设计要求选用，一般选用镀锌碳素钢管或无缝钢管。()装配式混凝土构件堆放时，预埋吊件应外露。()材料价格内容包括材料原价、材料运杂费、运输损耗费和采购保管费。()当工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的10%或合同中规定的幅度时，应予调整该工程量清单项目的市场单价。()装配式混凝土构件施工时，预制构件与现浇混凝土之间的结合面应做成粗糙面，可釆用拉毛或表面露石处理。0为了提高混凝土的耐久性，常用的外加剂是速凝剂。0投资估算编制步骤和内容中投资估算调整后应转换为单位指标形式。包括建设项目投资费用的各类技术经济指标。0建设工程合同一旦签订后不允许进行合同价款的调整。0控制附件一般是指用来调节水量、水压，控制水流方向以及开启和关闭水流的各类阀门。四、案例分析(共4题，共20分)81.背景材料：电气施工图是设计单位提供给施工单位进行电气安装的技术图纸，也是运行单位进行凌工验收及运行维护和检修试验的重要依据.绘制电气施工图，必须遵循有关国家标准的规定。电气施工图按工程性质可分为：变配电工程施工图、动力工程施工图、照明工程施工图等；按图纸的表现内容可分为基本图和详图。其中，基本图包括设计说明、主要设备材料表、电气系统图、控制原理图等，详图包括构件大样图和标准图。（1） 、（判断题）DS表示管吊式灯具安装方式。A、正确B、错误（2） 、（判断题）低压配电系统电气施工图的识读顺序一般是从配电箱开始到进户装置，再按回路编号顺序，逐条线路进行识渎，直到开关和灯具为止。A、正确B、错误（3） 、（单选题）电气施工图是设计单位通过建设单位提供给（）进行电气安装的技术图纸。A、建设单位B、施工单位C、运行单位D、总承包单位（4） 、（单选题）绘制电气施工图，必须遵循有关国家标准的规定，并应尽可能参照建设部批准的（）。A、《电气装置图集》B、《电气工程文字符号》C、《建筑电气常用图形》D、 《全国通用电气装置标准图集》（5） 、（多选题）关于电气施工图识读、绘制和表示符号的说法，正确的是（）。A、详图包括构件大样图、电气平面图和标准图B、插头的文字符号是XP,插座的文字符号是XS。C、电流表用PV表示,电压表用PA表示D、电缆架桥的标注方式为ac/b。E、 电气蘇工图按工程性质可分为：变配电工程施工图、动力工程施工图、照明工程施工图等背景材料：建设单位将一热电厂建设工程项目的土建工程和设备安装工程施工任务按照招投标程序，确定了某土建施工单位和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准，土建施工单位又将桩基础施工分包给一专业基础工程公司。建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同和设备安装合同。（1） 、（判断题）当工程内容明确、工期较短时，宜采用总价可调合同。A、正确B、错误（2） 、（判断题）一般认为，投标是一种要约行为。A、正确B、错误（3） 、（单选题）投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单位没有填写单价或合价，则（）。A、允许投标单位补充填写B、视为废标C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中D、由招标人退回标书（4） 、（单选题）关于投标报价策略论述正确的有（）。A、工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报B、施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价C、一个建设项目总报价确定后，内部调整时，地基基础部分可适当提高报价D、当招标文件部分条款不公正时，可采用增加建议方案法报价（5） 、（多选题）凡在国内使用国有资金的项目，必须进行招标的情况包括（）。A、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上B、重要设备、材料釆购等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上C、施工单项合同估算价在200万元人民币以上D、项目总投资额在1000万元人民币以上E、项目总投资额在2000万元人民币以上背景材料：某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。招投标文件中有关资料如下：分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为4500m和3200。清单报价中甲项综合单价为1240元/m3,乙项综合单价为985元/s。措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，费率为3.8%。其他项目清单中包含零星工作费一项，暂定费用为3万元。规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数，规费费率为4%。税金率为3.41%。在中标通知书发出以后，招投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下：1施工工期自2012年3月1日开始，工期4个月。2材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20%计，于开工前7天支付，在最后两个月平均扣回。3措施费(含规费和税金)在开工前7天支付50%,其余部分在各月工程款支付时平均支付。4零星工作费于最后一个月按实结算。5当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的工程量单价调价系数为0.9；当实际工程量比清单工程量减少10%以上时，全部工程量的单价调价系数为1.08；6质量保证金从承包商每月的工程款中按5%比例扣留。33（1）、（判断题）在计算6月份承包商完成工程的工程款中甲分项工程的结算价款时需要调整其单价。（）A、正确B、错误（2） 、（判断题）6月份工程结算价为132.43万元。（）A、正确B、错误（3） 、（单选题）6月份承包商完成工程的工程款中甲分项工程清单合价是（）万元。A、115.40B、105.40C、125.40D.108.40（4）、（单选题）6月份承包商完成工程的工程款中乙分项工程清单合价是（）万元。A、26.82B、22.82C、24.82D、23.82（5）>（多选题）工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有（）。A、工程价款结算是建设单位组织竣工验收的先决条件B、工程价歉结算是加速资金周转的重要环节C、 工程价款结算是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据D、 工程价款结算是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本的重要依据E、工程价款结算是反应工程进度的主要指标背景材料：某设计方案年产量为15万吨，巳知每吨产品的销售价格为675元，每吨产品交纳的销售税金为175元，单位可变成本为250元，年总固定成本费用为1500万元。（1）、（判断题）总成本费用由生产成本、管理费用、财务费用和销售费用组成。（）A、正确B、错误（2） 、（判断题）固定成本费用是指在任何期限内和任何条件下不随产品数量变化而变化的费用。（）A、正确B、错误（3） 、（单选题）该方案的盈亏平衡产量是（）。A、6万吨B、8万吨C、10万吨D、12万吨（4） 、（单选题）该方案的盈亏平衡销售价格是（）。A、5250B、5200C、5245D、5240（5）、（多选题）下列关于盈亏平衡点的说法中，正确的是（）。A、盈亏平衡点越低，说明方案获利潜力越大B、盈亏平衡点越高，说明方案获利潜力越大C、盈亏平衡点越低，说明方案获利风险越大D、盈亏平衡点与方案获利潜力无关E、盈亏平衡点越低，说明方案获利风险越小參考答案一、单选（共50题，共50分）1.【答案】:D【答案】:A【答案】:D【答案】:C【答案】:A【答案】:B【答案】:C【答案】:B9.【答案】:D10.【答案】:C【答案】:B【答案】:A【答案】:A【答案】:A【答案】:C【答案】:B【答案】:C【答案】:C【答案】:D【答案】:B【答案】:C【答案】:D【答案】:C【答案】:B【答案】:D【答案】:B【答案】:C【答案】；D【答案】:A【答案】:D【答案】:C【答案】:B【答案】:C【答案】:C【答案】:B【答案】:C【答案】:B【答案】:C【答案】:C【答案】:D41.【答案】:A【答案】:C【答案】:B44.【答案】:C45.【答案】:C46.【答案】:C【答案】:C【答案】:A49.【答案】:D50.【答案】；C二、多选（共10题，共20分）51.【答案】:ACD【答案】:ABDE【答案】：ABC【答案】：ABC【答案】:ABCE【答案】:ABD【答案】：BC【答案】:ABDE【答案】:ACD【答案】：ABDE三、判断（共20题，共10分）61.【答案】：X【答案】:V【答案】:V【答案】:X【答案】:V【答案】:X【答案】:V【答案】:X【答案】:V【答案】:V【答案】:X72.【答案】：V【答案】:X【答案】：V【答案】：X【答案】:V【答案】:X［答案】:V［答案】:X［答案】:V四、案例分析（共4题，共20分）81.【答案】:J、X、B、D、BE［答案】:X、J、C、C、ABCE【答案】:X、J、D、C、BE【答案】:LX、A、A、AE试题2一、单选（共50题，共50分）根据《通用安装工程工程量计算规范》的规定，计算锻压设备安装的工程量时，其项目特征中包括“公称压力"的为（）。A、机械压力机、自动锻压机B、锻锤C、液压机D、锻造水压机经济分析中的静态分析法与动态分析法的区别在于（）。A、是否考虑了资金的时间价值B、是否考虑了利率的变化C、是单利计息还是复利计息D、是否考虑了利润定额的产生与0密切相关。A、生产力发展B、工器具发展C、科学管理的产生和发展D、管理的产生和发展由于工程变更会带来工程造价和工期的变化，为了有效的控制造价，无论哪一方提出工程变更，均需由（）。A、工程师确认，发包方签发工程变更指令B、发包方确认，工程师签发工程变更指令C、工程师确认并签发工程变更指令D、发包方确认并签发工程变更指令现金流量的三要素中，不包含现金流量的（）。A、大小B、方向C、速度D、时点下列关于建设工程索赔的说法，正确的是（）。A、承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔B、索赔按处理方式的不同分为工期索赔和费用索赔C、 工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔巳经认可D、 索赔意向通知发出后的14天内，承包人必须向工程师提交索赔报告及有关资料在施工项目管理中，从工程投标开始，都要加强工程承包合同的策划、签订、履行和管理是属于（）。A、施工项目的目标控制B、施工项目的合同管理C、施工项目的信息管理D、施工项目的生产要素管理按照招投标公开程度的不同，工程施工招标分为（）。A、指定招标和公开招标B、全部招标和部分招标C、公开招标、邀请招标和议标D、公开招标和邀请招标以下（）不属于建筑立面图图示的内容。A、外墙各主要部位标高B、详图索引符号C、散水构造做法D、建筑物两端定位价值工程的核心是（）。A、 功能分析B、 最低的寿命周期成本C、群体的参与D、可靠实现必要的功能11.工程清单应由具有编制招标文件能力的（）进行编制A、 招标人B、 招标人或受其委托具有相应资质的中介机构C、具有相应资质的中介机构D、建设行政主管部门不属于影响人工单价的因素的有（）。A、社会平均工资水平B、通货膨胀指数C、 人工单价的组成内容D、劳动力市场供求变化分包单位按照分包合同的约定对（）负责。A、建设单位B、总承包单位C、设计单位D、监理单位诉讼管辖中地域管辖的原则是（）原则。A、被告就原告B、原告就被告C、诉讼标的物所在地D、当事人所在地15.1程项目建设的程序按项目过程开展时间依次为（）。A、项目建议书及决策阶段-项目建设准备阶段-项目设计阶段-项目施工阶段-项目竣工验收阶段B、 项目建设准备阶段-项目设计阶段-项目决策阶段-项目施工阶段-项目竣工验收阶段C、 项目建议书及决策阶段-项目设计阶段-项目建设准备阶段-项目施工阶段-项目竣工验收阶段D、 项目建设准备阶段-项目建议书及决策阶段-项目设计阶段-项目施工阶段-项目竣工验收阶段发生人工费索赔时能按计日工庚计算的是（）。A、增加工作内容的人工费B、停工损失费C、工作效率降低所引起的损失费D、机上工作人员的工资下列选项中属于楼宇自控系统优点的是（）。A、没有有效地节约能源B、创建舒适的人工环境C、能源管理D、设备管理定位轴线一般用（）表示。A、 细实线B、 粗实线C、细点划线D、双点划线某一人民法院受理案件后，发现自己对该案件没有管辖权，将案件移送给有管辖权的人民法院审理，叫作0。A、移送管辖B、指定管辖C、级别管辖D、地域管辖下列选项不属于预制结构构件的是（）。A、预制外挂墙板B、预制柱C、 预制叠合楼板D、预制叠合梁绿色施工对材与材料资源利用技术要点要求，图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容,达到材料损耗率比定额损耗率降低（）％。A、10B、20C、30D、40根据《建筑施工安全技术统一规范》，工地应按照总平面图划分（），根据作业条件合理配备灭火器材。A、防火责任区B、防火分区C、作业区和生活区D、消防管理区净现值作为评价投资方案经济效果的指标，其优点是（）。A、全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况B、能够直接说明项目整个运营期内各年的经营成果C、能够明确反映项目投资中单位投资的使用效率D、不需要确定基准收益率而直接进行互斥方案的比选DN500人防穿墙密闭套管安装应套用第（）册定额。A、二B、六C、八D、七关于建筑平面图的图示内容，以下说法错误的是（）。A、表示内外门窗位置及编号B、表示楼板与梁柱的位置及尺寸C、注出室内楼地面的标高D、画出室内设备和形状26•测定混凝土立方体抗压强度时，标准试件的尺寸是（）mmoA、100X100X100B、150X150X150C、200X200X200D、70.7X70.7X70.7承包方提出设计变更申请，工程师进行审查后，交原设计单位审查并提供（）。A、变更的相应图纸与说明B、工程量清单C、变更价款D、概算造价工程量清单内容包括分部分项工程量清单、措穗项目清单和（）OA、 其他项目清单B、 单位工程项目清单C、综合单价清单D、零星项目清单装配式混凝土住宅结构施工，釆用钢筋套筒灌浆时，应在现场模拟构件连接接头的灌浆方式，毎种规格钢筋应制作不少于（）个套筒灌浆连接接头。A、1B、2C、3D、4装配式混凝土住宅结构施工，当钢筋直径大于（）mm时，不宜采用浆锚搭接连接。A、18B、20C、22D、25咨询人接受行政机构委托，提供工程造价鉴证服务的，应按（）程序和要求,可按工程造价鉴证相关的条款执行A、司法B、仲裁C、行政D、司法、仲裁手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位，当安装在墙上时，其底边距地髙度宜为（）m,且应有明显的标志。A、1.0〜1.1B、1.O〜1.1C、1.2-1.3D.1.3〜1.5详图符号应以粗实线绘制，直径为（）mmoA、10B、8C、12D、1434.新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程（）。A、同时设计一年B、同时施工C、 同时投入生产和使用D、包括以上ABC对于保冷的管道，其外表面必须设置（）。A、防潮层B、保护层C、防腐层D、 防紫外线照射层建设工程造价的统一计价依据是由（）根据国家统一规定的标准，结合本市实际组织编制。A、市建设行政主管部门B、国务院C、 市建设工程造价管理机构D、市人民政府主管部门根据《通用安装工程工程量计算规范》的规定，燃气表安装的计量单位为（）。A、个B、套C、组D、块消火栓箱体的规格类型应符合设计要求（）。A、箱体无裂缝、平整、光洁B、金属箱体有锈蚀、划伤C、箱门开启不灵活D、 箱内配件不齐全、关闭不严实火灾探测器投入（）年后，应每隔（）年全部清洗一次。A、1、2B、2、3C、3、4D、2、4洗涤用卫生器具包括洗涤盆、污水池和化验盆。其中较高质量的洗涤盆为（）。A、不锈钢制品B、铝合金制品C、碳素钢制品D、合金钢制品41.安装工程预算定额中，一般不包括（），因而安装工程定额基价是不完全工程单价。A、主材费B、辅材费C、人工费D、机械费仲裁庭的组成形式正确的是（）。A、仲裁庭可以由5名仲裁员组成B、仲裁庭可以由2名仲裁员组成C、仲裁庭可以由3名仲裁员组成D、仲裁庭可以由4名仲裁员组成住宅给水方式一般采用（）水表。A、旋翼式干式B、旋翼式湿式C、螺翼式干式D、螺翼式湿式凡涂在建筑物或构件表面的砂浆，可统称为（）。A、 砌筑砂浆B、抹面砂浆C、混合砂浆D、防水砂浆装配式混凝土住宅结构安装施工，采用临时支撑体系时，每个预制构件的临时支撑不宜少于（）道。A、1B、2C、3D、446.有特殊外饰面的构件，生产单位应研究生产工艺，经试生产、试安装形成样板墙，样板墙需由（）和生产单位共同确认。A、建设、监理单位B、 建设、设计、监理单位C、 建设、设计、施工、监理单位D、建设、设计、施工单位47.绿色施工第一责任人为（），负责绿色施工的组织实施及目标实现，并指定绿色施工管理人员和监督人员。A、企业负责人B、项目经理C、建设单位负责人D、总监理工程师根据投资估算指标等编制期的计价依据和有关规定以及编制期至竣工期的价格、利率、汇率等动态因素进行编制，并报经计划管理部门批准的文件是（）。A、建设工程概算B、投资估算C、建设工程预算D、建设工程招标标底根据建筑安装工程定额编制式的原则，按社会平均水平编制的是（）。A、预算定额B、企业定额C、概算定额D、概算指标根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（）公开进行。A、任意时间B、投标有效期内C、提交投标文件截止时间的同一时间D、提交投标文件截止时间之后三日内二、多选（共10题，共20分）GB/T19000中术语“组织结构”是指人员的职责.权限和相互关系的安排，以下说法正确的是（）。A、是建立方针和目标并实现这些目标的体系B、安排通常是有序的C、组织结构的正式表述通常在质量手册或项目的质量计划中提供D、组织结构的范围可包括与外部组织的有关接口E、是指挥和控制组织的协调活动由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位合格产品所需（）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工B、材料C、机械台班D、管理费E、利润以下属于装配式混凝土结构住宅部品的有：（）。A、 由墙体材料、结构支撑体、隔声材料组成的产品B、由阳台地板、栏板组成的产品C、由楼梯平台、梯段组成的产品D、由门框、门扇组成的产品E、由楼板、钢筋连接件组成的产品钢结构建筑与其它结构形式的建筑相比，主要是采用建筑钢材来建造，具有较突出的优点，包括（）。A、材料强度高，结构自重轻B、 钢材塑性和韧性好，结构安全可靠度高C、 钢结构加工、制作简单，施工方便，工业化程度高D、综合经济效果好E、钢结构具有良好的防火性T列关于室内配线说法正确的是（）。A、 室内配线应按图施工B、 在施工过程中，首先应符合电器装置安装的基本要求C、配线的布置及其导线型号、规格应符合设计规定D、所用导线的额定电压应大于线路的工作电压E、管内配线和配电屏（箱）内配线可以有接头间接费由（）组成。A、 措施费B、规费C、企业管理费D、其他费用E、税金BIM可视化的特点是指将各阶段的模型信息通过多维的方式直观的呈现出来，主要包括设计可视化、（）A、施工可视化B、 设备操作可视化C、 机电管线碰撞检查可视化D、施工流程管理可视化E、维护保养可视化58.1程造价计价的基本方法有（）。A、定额计价法B、清单计价法C、单价法D、实物量法E、预算法单位工程工程量清单计价的费用是指按照招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括（）°A、分部分项工程费B、分部工程费C、措施项目费D、规费和税金E、其他项目费绿色施工对水污染控制的技术要点要求在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施，如（）等。A、沉淀池B、隔油池C、化粪池D、化油设备E、洗车设备三、判断（共20题，共10分）0定额人工消耗量包括基本用工、辅助用工、计日工和人工幅度差。0项目的财务分析和国民经济分析所代表的利益主体不同，使得两种分析方法的目的、任务和作用不同。()GB/T24001-2004标准中“环境指标”是指由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们只可适用于整个组织。()混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷属一般外形缺陷。()不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线，不应穿于同一导管内。()混合砂浆强度高，耐久性和耐火性好，但其流动性和保水性差，施工相对困难，常用于地下结构或经常受水侵蚀的砌体部位。()根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房场地及在建工程的任意一侧。0招标控制价的编制必须保密。0投资估算编制步骤和内容中投资估算调整后应转换为单位指标形式。包括建设项目投资费用的各类技术经济指标。()建设单位招标依法采取竞投方式，不得压级压价，不得将建筑企业带资承包工程或垫资施工作为招标条件，不得用拖欠工程款的方法转嫁资金缺口。0企业定额的编制水平反映社会平均水平。0无证承接工程造价业务的建设工程造价计价及管理人员由建设行政主管部门单处或并处警告、1000元以上5000元以下的罚款0全預制装配结构体系主要是采用预制钢筋混凝土柱、梁、板、墙、楼梯、阳台等，通过预埋件、预留插孔灌浆、钢筋混凝土后浇部分等将梁、板、柱及节点连成整体的结构体系。()建设工程总承包合同的履行不包括建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行。()工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外，还包括落实设计变更签证和按图核实工程数量。()定额人工消耗量包括基本用工、辅助用工、超运距用工和人工幅度差。()装配式混凝土构件施工时，预制构件与现浇混凝土之间的结合面应做成粗糙面，可采用拉毛或表面露石处理。()为了提高混凝土的耐久性，常用的外加剂是速凝剂。()电缆沟两边有支架时，架间净距一般不小于0.5mo()工程进度款的支付，是工程施工过程中的经常性工作，其具体的支付时间、方式都应在合同中做出规定。四、案例分析(共4题，共20分)81.背景材料：灯具安装包括普通灯具安装、装饰灯具安装、工厂灯具及防水防尘灯具安装、医院灯具安装等。常用安装方式有悬吊式、壁装式、吸顶式等。灯具的布置就是确定灯具在房间内的空间位置，这与它的投光方向、工作面布置、照度的均匀度都有直接关系。、(判断题)同一工程中成排安装的壁灯，安装高度应一致，高低不应大于5mmoA、正确B、错误、(判断题)室内一般照明通常采用分散布置。A、正确B、错误（3） 、（单选题）软线吊灯，灯质量在0.5kg及以下时，采用（）。A、吊链B、吊钩C、吊杆D、 软电线自身吊装（4） 、（单选题）灯具竖向布置时，一般悬挂髙度应为（）moA、2.1B、3.5C、2D、2.9（5）、（多选题）关于灯具选择的基本原则的说法，正确的是（）。A、合理的配光特性B、符合防触电保护要求C、外形与建筑风格相协调D、经济性好E、 在易燃气体的场所，应采用防火型灯具背景材料：某工程项目业主釆用《建设工程工程量清单计价规范》规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。招投标文件中有关资料如下：（1）分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为4500m3和3200m3o清单报价中甲项综合单价为1240元/m3,乙项综合单价为985元/ni3。（2）措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，费率为3.8%。（3）其他项目清单中包含零星工作费一项，暂定费用为3万元。（4）规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数,规费费率为4%。税金率为3.41%。在中标通知书发出以后，招投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下：1鼎工工期自2012年3月1日开始，工期4个月。2材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20%计，于开工前7天支付，在最后两个月平均扣回。3措施费（含规费和税金）在开工前7天支付50%,其余部分在各月工程款支付时平均支付。4零星工作费于最后一个月按实结算。5当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的工程量单价调价系数为0.9；当实际工程量比清单工程量减少10%以上时，全部工程量的单价调价系数为1.08;6质量保证金从承包商每月的工程款中按5%比例扣留。（1） 、（判断题）在计算6月份承包商完成工程的工程款中甲分项工程的结算价款时需要调整其单价。A、正确B、错误（2） 、（判断题）6月份工程结算价为132.43万元。A、正确B、错误（3） 、（单选题）6月份承包商完成工程的工程款中甲分项工程清单合价是（）万元。A、115.40B、105.40C、125.40D.108.40⑷、（单选题）6月份承包商完成工程的工程款中乙分项工程清单合价是（）万元。A、26.82B、22.82C、24.82D、23.82（5）、（多选题）工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有（）。A、工程价款结算是建设单位组织竣工验收的先决条件B、工程价款结算是加速资金周转的重要环节C、 工程价款结算是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据D、 工程价款结算是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本的重要依据E、工程价款结算是反应工程进度的主要指标背景材料：建设单位将一热电厂建设工程项目的土建工程和设备安装工程施工任务按照招投标程序,确定了某土建施工单位和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准，土建施工单位又将桩基础施工分包给一专业基础工程公司。建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同和设备安装合同。（1）、（判断题）当工程内容明确、工期较短时，宜采用总价可调合同。A、正确B、错误（2） 、（判断题）一般认为，投标是一种要约行为。A、正确B、错误（3） 、（单选题）投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单位没有填写单价或合价，则（）。A、允许投标单位补充填写B、视为废标C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中D、由招标人退回标书（4） 、（单选题）关于投标报价策略论述正确的有（）。A、工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报B、施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价C、一个建设项目总报价确定后，内部调整时，地基基础部分可适当提高报价D、当招标文件部分条款不公正时，可采用增加建议方案法报价（5）、（多选題）凡在国内使用国有资金的项目，必须进行招标的情况包括（）。A、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上B、重要设备、材料釆购等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上C、施工单项合同估算价在200万元人民币以上D、项目总投资额在1000万元人民币以上E、项目总投资额在2000万元人民币以上84.背景材料：某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。招投标文件中有关资料如下:（1）分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为4500和3200。清33单报价中甲项综合单价为1240元/,乙项综合单价为985元/。（2）措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，费率为3.8%。（3）其他项目清单中包含零星工作费一项，暂定费用为3万元。（4）规驟以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数，规费费率为4%。税金率为3.41%。3（1）、（判断题）本工程的预付措施费是17.84万元。A、正确B、错误（2） 、（判断题）5月份应付工程款为168.100万元。A、正确B、错误（3） 、（单选题）本工程的工程预付款是（）万元。A、893.20B、883.20C、878.20D、873.20（4）、（单选题）本工程的措施项目清单计价合计是（）万元。A、18.84B、19.84C、17.84D、16.84（5）、（多选题）竣工结算编制的依据包括（）oA、全套竣工图纸B、材料价格或材料、设备购物凭证C、双方共同签署的工程合同有关条款D、业主提出的设计变更通知单E、承包商单方面提出的索赔报告參考答案一、单选（共50题，共50分）【答案】:D【答案】:A【答案】：C【答案】:C【答案】:C【答案】:C【答案】:B【答案】:D【答案】:B【答案】:A［答案】:B12.【答案】:B【答案】;B【答案】:B【答案】:C【答案】;A【答案】:B【答案】:C【答案】:A【答案】:A【答案】:C【答案】:A24.【答案】:D【答案】:A24.【答案】:D【答案】:B【答案】:B【答案】:A【答案】:A【答案】:C【答案】:B【答案】:C【答案】:D【答案】:D【答案】:D【答案】:A【答案】;A［答案】:D【答案】:A【答案】:B【答案】:A

【答案】:A【答案】:C43.【答案】:B【答案】:B【答案】:B46.［答案】:47.【答案】：B48.【答案】:B【答案】:A【答案】:C二、 多选（共10题，共20分）【答案】:ABC【答案】：ABCD【答案】：ABCD【答案】：ABCD【答案】:BC【答案】:ABC【答案】:AB【答案】：ACDE【答案】:ABC三、 判断（共20题，共10分）【答案】：V【答案】：BCD.【答案】:X【答案】:【答案】：BCD.【答案】:X【答案】:V【答案】:V［答案】:X67.【答案】：X【答案】:X【答案】:V【答案】:V［答案】:X【答案】:V【答案】:V【答案】:X【答案】：V【答案】:V【答案】:V【答案】:X【答案】:V【答案】:V四、案例分析（共4题，共20分）81.［答案】:J、X、D、D、ABCD【答案】:X、J、D、C、BE【答案】:X、J、C、C、ABCE84.【答案】:J、J、D、C、ABCD试题3专业技能（一）一、单选（共40题，共40分）FIDIC合同条件下可以合理补偿承包商索赔的条款中规定延误发放图纸可得到补偿的内容是（）。A、工期;B、费用;C、利润;D、均可得到补偿；称量式油蟻计量仪是由油罐的（）测量液位的。A、体积;B、高度;C、重量;D、面积；施工图设计完成后，根据施工图纸编制的预算称为（）。A、施工图预算;B、设计概算;C、投资估算;D、施工预算；在局域网的解决方案中，最常用的网络拓扑结构是（）。A、总线型;B、环型;C、星型;D、混合型；制定（）的水平应是平均先进水平。A、概算定额;B、施工定额;C、预算定额;D、概算指标；泵是化工厂主要流体输送机械，泵的选型通常要依据流体的物理化学特性进行，下列关于泵的选型要求的说法中，正确的是（）。A、毒性或腐蚀性较强的介质可选用屏蔽泵;B、悬浮液优先选用齿轮泵;C、黏度大的液体优先选用离心泵;D、膏状物优先选用屏蔽泵；（）是将费用值固定下来，然后选出能得到最佳效率的方案。A、费用法;B、固定费用法;C、固定效率法;D、效率法；承包工程实际造价等于（）。A、合同价;B、索赔额;C、合同价+索赔额;D、以上都不对；管道支架制作安装以（）为计量单位。A、10m；B、100m；C、100kg;D>付；下列关于建设工程索赔的说法，正确的是（）。A、承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔;B、索赔按处理方式的不同分为工期索赔和费用索赔;C、工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28d未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;D、索赔意向通知发出后的14d内，承包人必须向工程师提交索赔报告及有关资料；11.对于教育、科技、文化、卫生、体育用地，其土地使用权的出让年限最高为（）A、70；B、40；C、30；D、50；FIDIC合同条件下可以合理补偿承包商索赔的条款中规定变更导致竣工时间的延长可得到补偿的内容是（）°A、工期;B、费用;C、利润;D、均可得到补偿；采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为工程招标文件的组成部分，其准确性和完整性由（）负责。A、投标人;B、招标人;C、评标人;D、承包人；给、排水安装工程中的各种法兰安装均以（）为计量单位。A、付;B、kg；C、个;D、套；分析工程索赔产生的原因时，下列事件中，不属于合同变更的是（）。A、施工方法变更;B、合同中的遗漏;C、设计变更;D、追加某些工作；在局域网的解决方案中，最常用的联网技术是（）A、以太网;B、令牌环网;C、“FDDI”；D、ATM；X程造价第一种含义是从（）角度定义的。A、建筑安装工程发包商;B、建筑安装工程承包商;C、建设项目投资者;D、设备供应；下列措施中，不属于生产经菅单位安全生产保障措施中经济保障措施的是0。A、保证劳动防护用品、安全生产培训所需要的资金;B、保证工伤社会保险所需要的资金;C、保证安全设施所需要的资金;D、保证员工食宿设备所需要的资金；电气设备的绝缘材料长时间在较高温度作用下，容易导致的危险状况是（）。A、局部断路;B、热击穿短路;C、导线烧断;D、接触不良；根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成10人及以上30人以下死亡，或者50人及以上100人以下重伤，或者5000万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故属于（）。A、重伤事故;B、较大事故;C、重大事故;D、一般事故；21.采用工程量清单计价符合工程量计算方法标准化、工程量计算规则统一化、工程造价确定市场化的要求，此表现了《计价规范》的（）。A、通用性;B、规范性;C、实用性;D、统一性；淋浴器安装，以（）为计量单位。A、组;B、个;C、m；D、套；综合单价是指完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费、（）和利润，并考虑风险因素。A、间接费;B、定管费;C、管理费;D、财务费用；某建设项目，建设期为2年，各年投资计划额如下：第一年投资1000万元，第二年投资500万元，若年均投资价格上涨率为5%,则该项目建设期间涨价预备费为（）万元°A、75；B、100；C、105.75；D、101.25；竣工验收由（）单位负责，必须按程序进行A、监理;B、施工;C、质检;D、建设；当从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或在釆取可能的应急措施后撤离作业场所，这里的权是指（）。A、拒绝权;B、批评权和检举、控告权;C、紧急避险权;D、自我保护权；下列选项中，不属于设计方案比选原则的是（）A、协调好技术先进性和经济合理性的关系;B、考虑建设投资和运营费用的关系;C、兼顾近期和远期的要求;D、处理好建设规模与资源利用的关系；以下关于生产经营单位的主要负责人的职责的说法中，错误的是0。A、建立、健全本单位安全生产责任制;B、保证本单位安全生产投入的有效实施;C、根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查;D、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（）是索赔处理的最主要依据。A、合同文件;B、工程变更;C、结算资料;D、市场价格；按建标[2013]44号文的规定，（）是指按工资总额构成，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位的工人的各项费用。A、人工费;B、计时工资;C、计件工资;D、津贴补贴；31.在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是0。A、容易取得索赔成功的一种方式;B、通常采用的一种方式;C、特定情况下，被迫采用的一种方式;D、解决起来较容易的一种方式;（）是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用。A、环境保护费;B、安全文明施工费;C、规费;D、社会保险费；按建标[2013]44号文的规定，（）是企业按规定发放的劳动保护用品的支出。A、津贴补贴;B、劳动保护费;C、劳动保险费;D、职工福利庚；绘制信息系统流程图的基础是（）。A、数据关系图;B、数据流程图;C、数据结构图;D、功能结构图;以下关于生产经营单位的主要负责人的职责的说法中，错误的是0。A、建立、健全本单位安全生产责任制;B、保证本单位安全生产投入的有效实施;C、根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查;D、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值（）工程预付款数额时开始起扣。A、大于;B、小于;C、等于;D、为10%；接地线、避雷线的敷设长度，以图示延长米计算以后，另加（）的附加长度，纳入工程量。A、3.5%；B、3.9%；C、2.9%；D、2.5%；以下系统中（）不能对企业的资金流信息进行管理。A、ERPII；B、MRPII；C.ERP；D、MRP；（）是指为完成工程项目，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的技术和组织措施费用。A、规费;B、临时设施费;C、其他项目费;D、措施费；为建设项目提供和验证设计参数、数据、资料等所进行的必要的试验费用属于（）A、检验实验费;B、检验鉴定费;C、研究试验费;D、检查鉴定费;二、多选（共10题，共20分）现场经费是指施工企业的项目经理部组织管理过程中所发生的费用，包括（）A、财务经费;B、检验试验费;C、住房公积金;D、工作人员工资;E、工程定位复测点交及竣工清理费；下列（）属于物理计量单位A、套;B、m；C、kg；D、个;E、m3；人与机器的功能和特性在很多方面有着显著的不同，为充分发挥各自的优点，需要进行人机功能的合理分配。下列工作中，适合机器完成的有（）oA、快速、商可靠性、高精度的工作;B、单调、操作复杂、简单决策的工作;C、持久、笨重的工作;D、环境条件差、规律性、输出功率大的工作;E、灵活性差、高干扰、信号检测的工作;公路运输事故多，加强事故预防尤为重要。目前，公路运输事故预防技术包括人为因素控制、车辆因素控制、道路因素控制、道路交通安全管理和智能交通运输系统的使用。下列采取的预防公路运输事故的技术中，正确的有（）A、改变和抑制交通参与者的异常行为;B、加强车辆检测和维护;C、在夜间易出事故的路段增设“凹下路标”和照明设备;D、科学控制道路进、出口；E、制定灾害气候条件下的交通管制预案；生产经营单位安全生产保障措施由（）组成。A、经济保障措施;B、技术保障措施;C、组织保障措施;D、法律保障措施;E、管理保障措施；＜电气设备安装工程定额》适用于（）A、10KV以下变配电设备及线路安装工程;B、配管配线;C、车间动力电气及照明器具;D、设备安装工程;E、各类工业、民用建筑的新建、扩建安装工程；建设项目蝮工决算包括（）A、竣工决算报告说明书;B、竣工决算报表;C、工程预算报表;D、竣工图;E、工程造价比较分析；建筑工程招标招标活动应当遵循()原则，择优选择承包单位A、保密;B、公平;C、公正;D、诚实信用；E、公开；以下()属于建筑工程费用内容。A、列入建筑工程预算的各种管道、电力和电缆导线敷设工程的费用;B、附属于被安装设备的管线敷设工程费用;C、各种炉窑的砌筑工程的费用;D、修建水库、堤坝、灌渠及防洪等工程的费用;E、为测定安装工程质量对单台设备进行单机试运转工作的调试费；建设工程人工、材料、机械等实物消耗量的计算依据包括()A、人、料、机单价;B、概算定额;C、预算定额;D、费用定额;E、投资估算指标；三、判断(共20题，共10分)()在具有火灾危险的场所吸烟的行为属违法行为。()供暖工程图是由平面图、剖面图及详图等三个部分组成的。()相对标高为零(点)时，以土0.000表示。()员工使用的设备、工具如果电气部份出了故障，应请电工修理，不得擅自修理,更不能带故障运行。()工程排污费属于组织措施费。56.()对锅炉进行水泵试稳时，水压升至试验压力，保持5皿，不漏水为合格。()按照国家统计局颁发的文件规定，在民用建设中，一个住宅小区不是一个建设项目。()合理确定和有效控制项目投资水平及工程建设造价水平的基础工作是估算的编制及管理。()管道安装中不包括法兰、阀门及伸缩器的制作安装。()第二类防雷建筑物的滚球半径hr为60m。()编制资金使用计划，确定、分解粛工成本管理目标，属于成本管理中的技术措施。()管道支架制作安装，室内管道工程至今32mm以上的安装项目基价巳包括，其工程量不得另行计算。()直接工程费由人工费、材料费和机械使用费组成。()工程量清单应采用综合单价计价。()锅炉胀接管管端应打磨光，打磨长度比锅筒壁厚多出40皿。()配电板制作安装及包铁皮，按配电板图示外形尺寸以“m”为计量单位。()()综合布线技术是只能建筑弱点技术中的主要技术之一。()小概率事件的发生，其带给人们的信息量就小。()按照成本计算估算法，组装费不属于国产非标准设备原价的组成范围。()符号“WE”表示沿墙明配线。四、案例分析(共5题，共30分)71.某综合楼地下车库层高7m,需制作安装规格为1000*500mm矩形排烟风管。风管底边具地面6m,总长120m,材质为镀锌薄钢板（1.0mm）o在风管上安装有：1.14个规格为1000*500mm,L（长）=300mm的蝶阀；1.16个规格为500*300mm的铝合金双层百叶风口；1.11个规格为1000*500mm,L（长）=1000mm的阻抗复合式消声器（120.56kg）。（1） 、（判断题）分部分项工程量清单综合合价二综合单价*清单工程量。A、正确B、错误（2） 、（判断题）分部分项工程量清单综合合价=综合单价*定额工程量。A、正确B、错误（3） 、（单选题）巳知6=1.0mm镀锌钢板48.67元/m2,型钢元/kg,1000X500mm的蝶阀480元/个，500X300mm的铝合金双层百叶风口300元/个，1000X500mm的阻抗复合式消声器1050元/个，1000*500mm矩形排烟风管直接工程费单价为。元/itfA、48.67B、175.52C、6202.88D、4.58（4） 、（单选题）巳知6=1.0mm镀锌钢板48.67元/m2,型钢元/kg,1000X500mm的蝶阀480元/个，500X300mm的铝合金双层百叶风口300元/个，1000X500n）m的阻抗复合式消声器1050元/个，1000*500mm矩形排烟风管直接工程费合价为（）元/WA、48.67B、175.52C、6202.88D、4.58（5） 、（单选题）巳知6=1.0mm镀锌钢板48.67元/m2,型钢元/kg,1000X500mm的蝶阀480元/个，500X300mm的铝合金双层百叶风口300元/个，1000X500mm的阻抗复合式消声器1050元/个，1000*500nnn矩形排烟风管人工费合价为（）元/皿A、48.67B、175.52C、6202.88D、123.50（6）、（多选题）直接工程费应该包含（）。A、I问接费B、措施费C、人工费D、材料费E、机械费72.1.该建筑物为单层砖混结构，建筑物净高3.6m,顶板为现浇,建筑物室内外高差0.45mo2.电源釆用三相四线制、电缆埋地穿管入户，室外部分管道埋深0.8m；配线线路全部采用穿管暗敷，照明插座线路采用BV2.5mm2穿PVC刚性阻燃电工管，2根穿PC16,3〜5根穿PC20;柜机空调播座釆用BV5X4mm2穿SC25。3.入户处做重复接地,配电箱AL下设断接卡子一处，接地母线釆用-40X4镀锌扁钢，室外埋深0.75m,坚土；接地极采用镀锌角钢Z50X50X5X2500mm,直立打入地下，顶埋深0.75m。接地电阻不得大于1欧姆。4.配电箱AL型号为PZ30R/20,厂家成品供应，箱内无端子板；配电箱尺寸为350（高）X250（宽）X120（深），底边安装高度距地1.6m。5.其他安装高度:A86KU-10N.A86K21-10N.调速开关A86KT250安装高L3m；插座A86Z223-10N.86Z14-25,安装高度0.3m；荧光灯YG2-22X40W.防水防尘灯1X60W、圆球吸顶灯①3001X40W、吊扇①1400吸顶安装。答题要求：1.进配电箱AL的管线，仅计算配管部分（出外墙1.5m）o2.尺寸在图纸中按比例量取（1:100）O3.电气配管进入地坪或顶板的深度均按100mm计算。4.不考虑挖填土工。（1） 、（判断题）荧光灯的清单项目编码应为030213004001。A、正确B、错误（2） 、（判断题）荧光灯数量为4套。A、正确B、错误（3） 、（单选题）吸顶双管荧光灯YGZ-2计量单位为（）。A、个B、套C、台D、m（4） 、（单选题）防水防尘灯计量单位为（）。A、个B、套C、台D、m（5） 、（单选题）按清单计算规则，圆球吸顶灯的工程量为（）套。A、1B、2C、3D、4（6） 、（多选题）本题中下列哪些项目不属于小电器（）。A、板式暗开关：A86K11-10B.板式暗开关：A86K21-10C.吸顶双管荧光灯D、接地电阻E、单相暗插座：A862223-1073.1.成套落地式配电箱XL-51三只，基础采用10#槽钢12m（10kg/m）,压接铜接线端子截面16mm260个。2.砖混凝土结构暗配电线管MT15共80米，接线盒20个，开关盒20个。3.主材只列出数量和损耗量，不计入合价。4.不计算脚手架搭拆费，临时设施费率按1%,劳动保险费率1.8%,税率3.445%,检验试验费按现行的规定计算。5.现场安全文明施工措施费按省级文明工地考虑。预留金按1000元考虑。（1）、（判断题）分部分项工程量清单综合单价中应计算规费。A、正确B、错误（2） 、（判断题）分部分项工程量清单综合单价中不应计算规费。A、正确B、错误（3） 、（单选题）单位工程费中，规费小计为（）元oA.2139.71B、62.66C、24.61D、3.2（4） 、（单选题）单位工程费中，劳动保险费为（）元°A、57.54B、62.66C、24.61D、3.2（5） 、（单选题）单位工程费中，安全生产监督费为（）元。A、2139.71B、1.92C、24.61D、3.2（6） 、（多选题）下列哪些费用是税金的计取基数（）°A、分部分项工程量清单计价B、措施项目清单计价C、其他项目计价D、利润E、规费74.1.该建筑物为单层砖混结构，建筑物净高3.6m,顶板为现浇,建筑物室内外高差0.45mo2.电源采用三相四线制、电缆埋地穿管入户，室外部分管道埋深0.8m；配线线路全部釆用穿管暗敷，照明插座线路采用BV2.5mm2穿PVC刚性阻燃电工管，2根穿PC16,3〜5根穿PC20；柜机空调插座采用BV5X4mm2穿SC25。3.入户处做重复接地,配电箱AL下设断接卡子一处，接地母线釆用-40X4镀锌扁钢，室外埋深0.75m,坚土；接地极采用镀锌角钢Z50X50X5X2500mm,直立打入地下，顶埋深0.75m。接地电阻不得大于1欧姆。4.配电箱AL型号为PZ30R/20,厂家成品供应，箱内无端子板；配电箱尺寸为350（高）X250（宽）X120（深），底边安装高度距地1.6mo5.其他安装高度：开关A86K11-10N.A86K21-10N.调速开关A86KT250安装高L3m；插座A86Z223-10N、86Z14-25,安装高度0.3m；荧光灯YG2-22X40W、防水防尘灯1X60W、圆球吸顶灯03001X40W.吊扇01400吸顶安装。答题要求：1.进配电箱AL的管线，仅计算配管部分（出外墙1.5m）o2.尺寸在图纸中按比例量取（1:100）o3.电气配管进入地坪或顶板的深度均按lOOmm计算。4.不考虑挖填土工。（1） 、（判断题）小电器的清单项目编码应为030204031。A、正确B、错误（2） 、（判断题）配电箱的清单项目编码应为030204031。A、正确B、错误（3） 、（单选题）电气配管（焊接钢管；SC50；砖、混凝土结构暗配）计量单位为（）。A、个B、套C、台D、m（4） 、（单选题）电气配管（焊接钢管；SC50；砖、混凝土结构暗配）的清单工程量为（）。mA、4.5B、14.3C、47.35D、36.3（5）、（单选题）电气配管（焊接钢管；SC25；砖、混凝土结构暗配；开关盒86H50）的A、4.5B、14.3C、47.35D、36.3（6）、（多选题）下列清单工程量中计算正确的是（）。A、电气配管（焊接钢管；SC25；砖、混凝土结构暗配；开关盒86H50）14.3mB.电气配管（焊接钢管；SC50；砖、混凝土结构暗配）4.5mC、接地装置10项D、电扇2台E、荧光灯4套75.某住宅楼管道安装工程，该楼27层，框架-剪力墙结构，钢筋混凝土结构施工时采用钢模板。计算工程量为：DN50mm以内镀锌钢管324m,其中有280m安装在管道间，安装高度超过3.6m的管道有24m。DN50mm镀锌钢管22元/m。相应的定额条目如下表所示。定额规定：1.1脚手架搭设按人工费的5%计算，其中人工工资占25%；1.1管道间安装，人工费乘以系数1.3；1.1主体结构内外浇注的人工费乘以1.05；1.1髙层建筑增加系数13%；1.1操作超商增加费系数1.1。（1）、（判断题）未计价材料数量=工程量*定额消耗量。A、正确B、错误（2） 、（判断题）材料费=单价*定额消耗量。A、正确B、错误（3） 、（单选题）本题的脚手架搭设费为（）元A、2.94B、95.86C、10D、280（4） 、（单选题）本题管道间安装人工费为（）元A、2.94B、95.86C、2492.24D、280（5） 、（单选题）本题主体结构内外浇注的人工费为（）元A、2.94B、95.96C、10D、2012.96（6） 、（多选题）下列关于费用计算正确的是（）A、管道间安装管道人工增加费用为497.03元，此费用实际上应归类为人工费B、主体结构采用钢模板（内外浇注）管道安装人工增加费为95.86元，此费用实际上应归类为材料费C、操作超高增加费为14.20元，此费用实际上应归类为人工费D、高层建筑增加费为249.22元，此费用实际上应归类为人工费E、此项目的直接工程费为11820.15元参考答案一、单选（共40题，共40分）1.【答案】:D【答案】:D【答案】:A【答案】:C【答案】:B【答案】:A【答案】：B【答案】:C【答案】:C【答案】:C【答案】:D【答案】:A14.【答案】:A【答案】:14.【答案】:A【答案】：B【答案】:A【答案】:C【答案】:D19.【答案】:B20.【答案】；C21.【答案】:A【答案】:A【答案】:C【答案】:D【答案】:D【答案】:C【答案】:D【答案】:C【答案】:A【答案】：A【答案】:C【答案】:C【答案】:B【答案】:B【答案】:C36.【答案】:C【答案】:B【答案】:D【答案】:D40.【答案】:C二、多选（共10题，共20分）41.【答案】:BDE.【答案】:BCE.【答案】：ACD【答案】：ABDE【答案】：ABCE【答案】：ABCE【答案】：ABDE【答案】：BCDE【答案】:ACD［答案】：BCE三、判断（共20题，共10分）51.【答案】：V52.【答案】:X【答案】：V［答案】:V【答案】:X【答案】:V57.【答案】:X【答案】:V【答案】:V60.【答案】:X【答案】:X【答案】:X【答案】:V【答案】:V65.【答案】:X【答案】：V【答案】:V【答案】：X【答案】：V【答案】:V

四、案例分析（共5题，共30分）71.【答案】:72.73.X、B、C、B、【答案】X、X72.73.X、B、C、B、【答案】X、X