民事答辩状(施工分包合同纠纷)_第1页
民事答辩状(施工分包合同纠纷)_第2页
民事答辩状(施工分包合同纠纷)_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

民事答辩状（施工分包合同纠纷）民事答辩状答辩人：XXX公司，住所地：XXX,统一社会信用代码:XXXo法定代表人：XXX,该公司执行董事。答辩人针对原告的诉讼请求及事实与理由，答辩人认为：原告的诉讼请求没有依据，应依法予以驳回。理由如下：一、双方至今尚未办理完成竣工结算，工程结算价款尚未确定，合同约定的付款条件尚并未成就，原告的诉请没有依据。依据施工合同15.26约定，结算额=合同价款+现场签证+增加项目-减少项目+奖励-违约金。就工程量部分，原告所报工程量部分项目严重虚报，答辩人委托第三方公司提供造价咨询服务，尚未确定其真实的工程量。就违约金部分，原告一直拒绝承担工期违约金。因此，双方至今尚未完成竣工结算工作。答辩人委托的第三方咨询公司，仅就工程量造价部分，为答辩人提供咨询服务，其并没有工程结算权限，而原告与答辩人的结算应按照双方施工合同的约定进行办理。在施工合同第五条工程款支付约定如下：竣工资料交付齐全、有效、手续完备，且工程整体竣工备案后办理结算,结算办理完成后乙方提交付款申请，甲方审核确认后支付价税合计款的20%,累计支付至结算价税合计款的80%结算办理完成满6个月后，乙方提交付款申请，甲方审核确认后支付价税合计款的15%,累计支付至结算价税合计款的95%o5.4预留总价税合计款的5%作为质保金，自保修期满30日后,扣除在保修期内发生的保修费用、违约金，无息支付剩余质保金。施工过程中，答辩人已按合同约定支付原告工程款，剩余款项并未届至付款时间节点，应依法驳回原告的诉讼请求。1二、原告严重违背合同约定的工期，应承担工期延误违约金XX元，应在竣工结算中直接扣减。按照合同结算条款15.26的约定，结算额=合同价款+现场签证+增加项目-减少项目+奖励-违约金。应扣减原告因工期延误应承担的违约金。对此，答辩人已经提起反诉。三、施工合同约定预留5%的质保金合法有效，原告要求将质保金变更为3%没有依据。双方施工合同5.4约定，预留总价税合计款的5%为质保金。该约定为双方自愿达成，并不违反法律的强制性规定，不存在无效或者可撤销的情形。原告要求按照3%预留质保金的规定并不能改变双方合同约定的内容。《全国法院民商事审判工作会议纪要》（（法（2019）254号））第31条规定，违反规章一般情况下不影响合同效力，但该规章的内容涉及金融安全、市场秩序、国家宏观政策等公序良俗的，应当认定合同无效。人民法院在认定规章是否涉及公序良俗时，要在考察规范对象基础上，兼顾监管强度、交易安全保护以及社会影响等方面进行慎重考量，并在裁判文书中进行充分说理。在合同约定合法有效的前提下，原告依《建设工程质量保证金管理办法》要求调整质保金违背法律规定及意思自治的法律原则，应按照合同约定的5%预留质保金。四、原告要求答辩人承担利息没有事实依据。由于至今尚未结算，合同约定的付款条件并未

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论