2022年监理工程师(合同管理)考试题库高分通关300题及1套完整答案(安徽省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。

A.合同工期

B.竣工日期

C.施工期

D.合同有效期【答案】ACR5C5Y8F7D10C8B4HU10H6B7G4H2O8A4ZQ10Y2N10G10K5C1A72、发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，（）应承担承包人由此增加的保管费用。

A.发包人

B.承包人

C.供货商

D.监理人【答案】ACS2I10U8H6S2O10T6HN10Z6V5J4H2G4V9ZP1J6P2T9K6L3Q93、对逾期送达的资格预审申请文件，招标人不予受理。招标人应合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】DCG4V10I3H4I10K4Q3HN10K1T3F7D7K10C2ZI4M3W4N1F7V5X64、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。

A.职业资格

B.授权范围

C.技术职称

D.授权时间【答案】BCO8O10V1P2Y2B4D3HU9D4O8K2F9V1R3ZQ5L10V8J1Y8D4A15、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时丁也用自己的房屋进行了抵押为乙作担保。合同就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应（）。

A.由丙承担保证责任

B.处分丁抵押的房产清偿债务

C.由甲选择适用处分丁抵押的房产，或由丙承担保证责任

D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式【答案】CCW5P4X7L2I8Z5L4HS9Y2Y7A9P5K6B9ZE2E9C2M8S10T1F26、基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为（）。

A.法定代理

B.指定代理

C.转代理

D.委托代理【答案】DCF2O9U5W1Z1V8X10HJ1D5Y2J8M3L7C10ZL9Z1D3S8I5W7S87、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中（）。

A.是独立的第三方

B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员

C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员

D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】CCV9D2G3G10M9W5U6HP4R7N2Z9F10Q3M3ZT4W3A6R6S5M10G48、根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明的开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书

B.监理人发出的开工通知

C.合同双方签订的合同协议书

D.监理人批准的施工进度计划【答案】BCX8H5Y1C3L10A10V10HS4D3O7Q10N9W4A3ZR3D6V1Y1W3D1U29、关于工程设计管理的说法，正确的是（）。

A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务

B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商

C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务

D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析【答案】BCG7I5P4N5T7L1I8HV4Z6C9N3I5B10R9ZG9N1S1A3Q8T4N210、甲为17周岁，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人，关于甲实施民事法律行为的说法正确的有（）。

A.可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为

B.实施与其年龄、智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认

C.由其法定代理人代理实施民事法律行为

D.可以独立实施民事法律行为【答案】DCE2U5Q8R3M7F4J1HN7D6N8B1C10Y8F10ZV5Y1B7C5Q5Y3Y211、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】BCL9Q7U7R7C1M5F4HL5B8E9H5G2Q1N4ZZ3X7C3C5B2X2G712、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。

A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织

B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织

C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织

D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织【答案】CCP5U1B7M4U6K5L8HM9N5S1Y9W5Q7L3ZL4X4O1H4E3I4T413、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法不正确的是（）。

A.与承包人协商后确定实施变更

B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更

C.承包人同意实施变更的，可以直接实施变更

D.经发包人同意后发出变更指示【答案】CCP9V3J8D9L10P4E3HY3W2B2A6I5Y3B10ZT6R9J5F10P7D7Y514、制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以（）为关键约束条件。

A.最大限度减少资金时间价值

B.到货时间满足施工进度计划

C.采购资金落实到位情况

D.保证库存周期最短【答案】BCQ10W4Z8D3V8O2W8HO4U9U3D6L5U9H5ZO6E9R5E8V9R7J715、根据《建设工程设计合同》示范文本，合同有效期是()

A.从合同签字日起.至提交设计文件之日止

B.从合同签字日起，至工程竣工验收之日止

C.从设计人收到定会日起，至提交设计文件之日止

D.从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止【答案】DCS4U4W4M2S6S4B10HL9F10E1U7X10D6M5ZZ3Q2W9U4H2W4U816、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年

C.委托人增加的监理工作内容过多

D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工【答案】BCD9V10Z6F7K9Y1X5HE5F4K8F4D3C10P6ZE10Q1F2D2Z6H8Y517、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者【答案】CCC10O8V6Y7E10X8O7HI6A5Y4X7Y1O3J7ZL4N2Q1F6Q9H6L618、某工程竣工验收阶段，承包人于4月6日向监理人递交了竣工验收申请报告，监理人4月8日收到报告后，经审查于4月20日认为具备竣工验收条件，并于4月26日提请发包人竣工验收，但发包人延误竣工验收，则承包人的实际竣工日应为（）。

A.4月6日

B.4月8日

C.4月20日

D.4月26日【答案】ACM8K10C5Q10H10D5A4HU8L7P9A4X9P1I7ZZ5P8L8Z5X2P8R219、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A.雷电引起火灾

B.洪灾引起的沉降

C.台风导致脚手架坍塌

D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏【答案】DCI10I6Q1D2D4T5B1HG7V6F5N2N6E7S1ZM1F2N5W9D8U4D720、关于要约撤销的说法，正确的是()

A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人

B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力

C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销

D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人【答案】BCK7M9E2E8Z2S6U7HS7E6C3N3U6L1A9ZB4A3C1S3A8B6E621、签订保证合同的主体是（）。

A.保证人与债务人

B.保证人与债权人

C.保证人、债务人与债权人

D.债权人与债务人【答案】BCP9E2W8G2E1O7I1HG7R1N9V4G4B9R5ZP7G6T10M3K3C7H322、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调【答案】BCN6A8M6T5F1Y5M8HR7A2K5R10N3B5F9ZC5W5T5E2K4X8T623、价格指数应首先采用（）提供的价格指数。

A.合同签订地有关行政管理部门

B.工程项目所在地工程咨询造价机构

C.合同签订地工程咨询造价机构

D.工程项目所在地有关行政管理部门【答案】DCW6S3V8Y2S7A2C4HR6T9N8M6R8B7I4ZL10N4V7J1I9U10T924、根据FIDIC施工合同条件，在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，该部分视为自（）起已被业主接收。

A.开始使用之日前28天

B.开始使用之日

C.计划颁发接收证书之日

D.实际颁发接收证书之日【答案】BCJ7Z10Z10Y3V10L5N1HV1F2A4Y6K5X4Q3ZK5Z7E8A1S10P3X225、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】CCN3S7V7A8S7R7Y1HW2M3T3H3X8Y10S6ZZ2R7R4P6B2B10X426、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是()。

A.一方因重大误解而订立的合同

B.双方协商一致订立的显失公平的合同

C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同

D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同【答案】CCP3E4F5O9O2Q4O2HZ4K4N8E4D6Y5I5ZF3Z3A10O1O4U5X527、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()

A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止

B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止

C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止

D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止【答案】DCI1A3T6V1P10X9V2HU2G6R1J7L9J7S2ZK7S9R6U2U1K9V328、招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.2

B.3

C.5

D.7【答案】CCW9Q10S2I5G6F1R4HC9A10Q8X1P3V1S7ZK8W6M6D4K4V2G229、能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。

A.罢工

B.法院判决

C.行政行为

D.仲裁机构裁决【答案】ACJ8P9O5Z3K8X9C2HZ2G10Z9T2I10E1W2ZK3T4G2S6K3K4Y230、每百克某品牌奶粉的蛋白质含量为22g，则500g该奶粉折合成鲜奶的量是（）g(每百克鲜奶中蛋白质的含量为3g)。

A.3667

B.4210

C.5120

D.6550【答案】ACW10P10W3E9B7Y7K2HD3Y8L4J1F7U1G6ZF6A7H3Z10S4U6O631、关于竣工验收的表述中，不正确的是（）。

A.以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明

B.实际竣工日用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工

C.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56d后未进行验收，视为未通过验收

D.实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外【答案】CCO9V5Z1S2H7J2B10HH9P1U9J6S3S4O1ZO4Y5O9R8S3I5E432、以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。

A.抵押合同成立

B.建筑工程竣工

C.抵押合同生效

D.抵押登记【答案】DCK8E1P3T1N3I2X3HP1P2S10Q7S6L10U1ZE8A6N4M5I1B8L533、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人【答案】CCM5P7A7G8Z7N9H8HN5O4S9T6P8F4U10ZC6G4J2V4K7Z10G434、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要【答案】BCN8P5I8Q6T3E5E4HM1K5E6Y10W2G5N4ZP8P1S5D9S10D1D535、CM模式中，当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由（）承担，体现了CM管理承包的风险性，也使业主方造价控制风险大大降低。

A.雇主

B.CM承包商

C.总承包商

D.工程师【答案】BCS4C6N5L10S3Y1N10HG1M9P8Z2E8N10P3ZO7R8S6T8V1W10X236、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。

A.承包人，14天

B.发包人，14天

C.承包人或发包人，14天

D.承包人或发包人，21天【答案】DCA9R8W1X9Y7E10Y8HL2G9W10S6R1L2Q5ZH2P8Y6C10Z2N10P137、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调【答案】BCP9Y7A6F7F8X7C5HE3S7E7I8H7D1K2ZD2P5N3A7S10C4S838、（2020年真题）联合体资质等级的确定（）。

A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定【答案】CCJ1H9E10V3J10P6L2HM1X7C5V7T5A6Z10ZQ9U2T4N9X2N1C339、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()

A.以投标截止日期作为风险划分时间点

B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿

C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处

D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失【答案】ACM10R2B6B7W3R8A9HZ3S7Z3C5F2N9W5ZS4D4W5Q10H6P6P640、应由（）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。

A.资质审查委员会

B.评标委员会

C.招标人

D.招标代理机构【答案】CCB6A8I4X7X9T3Z4HR8N7Y8Q7T3I2S6ZR4P3N3D1M10U6Z341、下列内容（）不属于合同协议书中应明确填写的内容。

A.签约合同价

B.合同工期

C.质量标准

D.争议解决方法【答案】DCQ3I4T4M1C5F6W1HV10D3A7W9Z2B1C3ZU5S4X7E2V3M1A642、关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法正确的是（）。

A.监理人是施工合同的当事人

B.监理人不属于发包人一方人员

C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示

D.监理人与承包人没有任何利益关系【答案】DCS5L10H7A6Y9T6K1HN10M6G4A2G5A4V6ZE8R6O4B9R8Y8Y443、承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，提出索赔要求的方式正确的是（）。

A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书

B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书

C.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

D.在引起索赔事件发生后28天内，既可以向监理人递交索赔意向通知书，也可以向监理人递交索赔通知书【答案】CCE2S6G6U1R4Y9D2HN10G10S8Z8M8B5X7ZH2M7J4X8I10B8B344、下列招标采购阶段的管理任务中，（）是招标采购和合同管理工作的关键。

A.开展建设工程项目招标采购的总体策划

B.根据标准文本编制招标文件和合同条件

C.细化项目参建各相关方的合同界面管理

D.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式【答案】DCG3U4T10N6H6U4L5HH4I10K6A1J5V4P7ZU1B3E5A3O6Q6K945、（）是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。

A.保证

B.担保

C.抵押

D.质押【答案】BCZ7M6F6U10G3L6P9HZ2O5U9Z2O5V5U1ZM5A7O10G3J1Z6X546、营养干预试验设计的类型在研究层面上常采用（）方案。

A.动物实验

B.随机对照

C.临床试验

D.类实验

E.人体试验【答案】BCX10I8C7P7V3P1A4HG3L8R5Q10X5H7L9ZA5L3I7S1T9T5C1047、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是()。

A.污染物

B.不利于施工的气候条件

C.非自然的物质障碍

D.不可预见的自然物质条件【答案】BCE6H1C5J2Z2X5G8HV4K1B7C10J7F7B1ZV8N8F2K3V3Y8Z548、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。

A.5%，加上

B.5%，减去

C.20%，加上

D.20%，减去【答案】ACE1T2A7P1H1F9B3HQ1F8Y6G8E9E6N10ZU2M6C3Q5N5M10X649、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于()。

A.债务承担

B.债权转让

C.债务人向第三人履行债务

D.由第三人向债权人履行债务【答案】ACJ3Z9Z9K7L8Q8Z6HE1L6T7O3W4A9F6ZU1L1F4S9R8P1T250、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。

A.发包人提供的材料、设备不符合要求

B.发包人原因指示的暂停施工

C.发包人要求提前交货

D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格【答案】CCQ5B10T4X1D10A1J5HT7C7T9I4T10U6N10ZR8M4P10U8G3B1E551、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（）。

A.定金或预付款应专用与本工程的设计

B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定

C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付

D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还【答案】CCD3N10M10I4T1L5N5HU7B6R6S9S3U3L3ZY2O10M3X8I5O1N952、设计施工总承包合同谈判阶段，随着（）的调整，承包人建议书也应对一些技术细节进一步予以明确或补充修改，作为合同文件的组成部分。

A.合同协议书

B.专用条款

C.通用合同条款

D.发包人要求【答案】DCD6B1D1G4O2O10I4HI2U4J9I6Y4E9F9ZE4D9W1W2K1X7S853、关于竣工阶段的缺陷责任期的说法，不正确的是（）。

A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算

B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前

C.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长

D.任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人重新进行合同约定的试验和试运行的全部费用应由发包方承担【答案】DCA4Q6N9O5S2S7Y1HK3V1V3Z6V1H1H5ZB7P3L5H1I8O4K954、根据《标准施工招标文件》，以下（）不属于招标文件的有效内容。

A.投标预备会会议纪要

B.对投标人质疑的书面解答

C.对招标文件的修改、澄清文件

D.评标报告【答案】DCL7O1V5U6E7M9Y5HB2S6O10F1H4S1E7ZE9E4V3J8R9U4F355、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。

A.执行监理人编制的施工安全摺施计划

B.要求发包人提供劳动保护用具

C.制定安全操作规程

D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】CCC1M6L4S2K3S5G6HV10Z10N2V1D7I8L6ZI2H5R10A10S5F8B756、经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【答案】DCI1T10U6D4I9K9O2HJ2A2T10J3K1O10D4ZQ5J2M6X7I9M3O457、下列选项中不能作为履约担保金的是（）。

A.保兑支票

B.银行汇票

C.现金支票

D.银行保函【答案】DCG8Z1M7F8F2H2L1HT9B4F8C2A7P7B1ZD2E10J4T6Q6X5F458、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是()。

A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款

B.要求该采购员支付电视机货款

C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货

D.甲公司应当支付电视机货款【答案】BCI6F4W5G10X3S4I3HO3W6T3V9E10N10J2ZT10L9S5N9M4Y5V859、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.容易获得最优设计方案

B.发包人便于控制实施过程

C.合同责任明确

D.承包人承担的风险小【答案】CCA9K10F8G7Q7N6S3HV9I2Y8X2Y2G7C7ZS4F4K9V6S2Y1W560、（2012年真题）某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.工程材料运抵施工现场日【答案】DCJ2X3F6G3D7H1L1HC7R10R6G7H9Z6M10ZF4B2O2D4Y5V4W1061、(2018年真题)《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】DCQ9E10D7Z7Z5B1P10HR4P10G4D3W7D6N2ZP6K2B10G7O10B5G862、《标准施工招标文件》的适用范围是（）。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目【答案】ACE7X7Q4W2Y5M2L3HA2G3F1Q4D9R5K2ZN10I10K3B1C5B3E663、下列细菌，具有嗜盐性的是（）。

A.变形杆菌

B.沙门菌

C.葡萄球菌

D.副溶血性弧菌【答案】DCD6K3S9E7J2N3A6HZ5X2O4W6H7S1U10ZD1T1B1W8M10N3N664、当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当（）。

A.不承担保证责任

B.对全部债务承担责任

C.由被保证人决定担保范围

D.由保证人承担部分责任【答案】BCE2M1H10C2X10Y10L10HG6A1T2Y7Z10A7O7ZT6M8L4X7G9W4E965、《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查方法和办法

D.资格预审申请文件【答案】ACR9D4G7F3A10S10S2HX8T8R10W9G6N9F2ZY2F6G1F2T7A2K266、在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包

B.允许供应商同时投标几个合同包

C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品

D.划分的合同包较小，有利于供应商投标【答案】BCA8H1Z3D7L6L2J5HD5D5E1L6U6L6M4ZR7O1Z3Z10N3X8G867、招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.2

B.5

C.10

D.15【答案】DCG7X5M5G10L7T4M7HQ7V5J10N1S10P9Q7ZP6S7N6I10O7F8M768、下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。

A.政府机关

B.企业法人

C.项目监理机构

D.社会团体【答案】CCA8F9E5R4V8T9Y4HB5J4P1V2F10Z4V2ZR9Z4R4U7L3K2X569、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是()。

A.污染物

B.不利于施工的气候条件

C.非自然的物质障碍

D.不可预见的自然物质条件【答案】BCW2Q3S10S10B5T4I5HD9X10L1O1L2U9N7ZT1V2V7Z7P7A4T470、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。

A.工程延误索赔

B.工程变更索赔

C.工程加速索赔

D.合同工期索赔【答案】CCR4E2L2L4N6S5W1HM1M6S8K9Z3Q1U4ZZ8I4S1L3G4N3C971、关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。

A.一般采用邀请招标方式

B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目

C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标

D.对投标人的资格不进行审查【答案】BCJ3W1Q9Y5G4M1Z9HA4Z9K10L9H8C7X6ZZ1K5C6L1R5K6F172、（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。

A.工程施工合同

B.专业服务合同

C.评判人合同

D.定期合同【答案】ACE4Q3F6N9O10L9P4HG1A5A4S10Q7G10N6ZO2S1S1D2J4W8G673、关于材料采购合同试用买卖的表述中，不正确的是（）。

A.试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易

B.试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间

C.试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买

D.试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买【答案】DCQ5W1P10C5H7V2Z7HW6Y9X2C4E3S4F4ZE3J5P9T8C2Q5R874、技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改

B.投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标【答案】DCR5N4Q5S7D1W4Y8HF8C2P7S4G1L9U5ZT2D8S4O4H5V5E475、适用于进行资格预审的公开招标的是（）。

A.招标公告

B.投标邀请书

C.工程量清单

D.内部招标通告【答案】ACN1Q7I9A8A8W6Q1HN2I8U8E3Q6V6J8ZT10Y2Y4R2Y4U10D276、ECC合同，管理承包商与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同费用由（）支付。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.监理人【答案】ACR2B10V10E1P10N2V1HB6F1B6F3U9B3A2ZQ7U7D9T6M9D2C977、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()

A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【答案】DCV7W6V7J7F2S8E5HV3J4I8P8B4U4A10ZG7L7F5V2Z8O6N678、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是()。

A.一方因重大误解而订立的合同

B.双方协商一致订立的显失公平的合同

C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同

D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同【答案】CCM6C7J3T9M4R7X8HM4P4W4H10K7F1W7ZQ3D5R10T10X10E7S379、根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是()。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标人购买招标文件后不递交投标文件

C.投标文件中附有招标人不能接受的条件

D.投标截止日期后要求撤回投标文件【答案】DCS9A6V8L10Y5Y6A5HL8Q6B3K2J3Z4B3ZS4W7G7A9M9O6R180、关于施工阶段承包人违约处理的表述中，不正确的是（）。

A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，承包人可通知发包人立即解除合同

B.对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正

C.承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误

D.监理人发出整改通知28d后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知【答案】ACO4M4H3B1O7U8B10HJ1R8G6M5L4J10W4ZF8Q9Y10W7A2Z8K681、建设工程设计合同发包人通常是工程建设项目的（）。

A.施工单位或者监理单位

B.业主(建设单位)或者监理单位

C.业主(建设单位)或者项目管理部门

D.施工单位或者项目管理部门【答案】CCA7O2U10Z9K10I4U8HO1K1T4C1D2H10B8ZJ5C8E3F9O4C2Q1082、下列描述中不属于资格评审的是（）。

A.资质要求

B.业绩要求

C.质量要求

D.信誉要求【答案】CCI1Z1I1E2C4J9T10HB3S6N8W6L3W10Y10ZM5L4Y5S2F10N6F383、（2017年真题）大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（）。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标改进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管【答案】CCN10Q8J8B6F8S1M8HQ4M2R2N8H4J2Q4ZH2Z3P6E3W8P6Y184、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。

A.发包人提供的材料、设备不符合要求

B.发包人原因指示的暂停施工

C.发包人要求提前交货

D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格【答案】CCI9P9I8K2L4A1U8HP1U8M3G4J1O4U8ZN2E10N4I5O1U8S685、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。

A.投标文件的符合性鉴定

B.投标人的资格预审

C.商务标评审

D.技术标评审【答案】BCB4V5V10P7D7B3H7HJ7J9F2K5D5J2Y1ZB5R1S2S7D2E10V986、（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】DCF5R2E3T6L8Y8P10HY8D2P5T3I1P5N6ZS7U7Y5D5B3H2P1087、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。

A.对方当事人降低注册资金

B.对方当事人银行贷款数额激增

C.对方当事人的法定代表人变更

D.对方当事人经营状况严重恶化【答案】DCA6S5X8V6K2X7M9HO5W3G2E2P2J2F7ZR5R10Z3B6W10R2Y188、(2017年真题)根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日【答案】CCZ9R1Z9O9L3I4Z6HV4J4V4M8S2V6Q1ZC6J7Z10G3C4X1F189、合同工期为（）。

A.合同内约定的工期

B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期

C.合同基准日至竣工验收的工期

D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】DCN2E9A1Z10Y1A2I7HE6C9A10B8R9P5J9ZZ4N2G6L9Z6T5B1090、下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()

A.施工招标

B.材料招标

C.设备招标

D.设计招标【答案】DCN8S9F5V4R7Z9L2HO4U4V9E10U10P2V4ZS6J8V10Y6K10N8N591、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。

A.承包人的工程设计方案说明

B.设备方案的说明

C.设计模型

D.对发包人要求中的错误的说明【答案】CCF1O9C8Y1R2P9G8HS6N1V3I9V6P2Z2ZN9D3F7C3U3Y1D592、关于分包工程施工的管理职责，下列说法正确的是（）。

A.业主派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调

B.分包商使用的材料.施工工艺.工程质量由承包商进行监督管理

C.分包合同的当事人是业主和分包商

D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任【答案】DCX7Z3R10A6I7M1J4HT5L8K1T7G10O5V1ZX8N8H1V4M1W3J693、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）

A.1020万元

B.1000万元

C.980万元

D.960万元【答案】CCH9W8T4W1Y1X1B10HF4M1T2H1I5I5Q2ZY6W9F4O4O8B10O994、AIAC191将整个项目实施过程分为8个阶段，不包括（）

A.概念阶段

B.施工阶段

C.招投标阶段

D.标准设计阶段【答案】CCN4E3Q8D9B2Z7R7HQ9E4H5K8F10A6K1ZT10T2P6D10V4L9U595、关于承担违约责任的说法，正确的是()

A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任

B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任

C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任

D.因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任【答案】BCV2K2O4O4K3M1R8HM10F2A10F9J5T6J6ZQ10C1C4V7W2J6J796、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。

A.发包人和分包人

B.承包人和分包人

C.承包人和发包人

D.分包人和造价管理部门【答案】CCD9H4A5V8T7U5H4HB1O5B9L9P3R2S4ZT10G10M2N5W10B2Z197、一个轻体力成年男人所食用的脂肪每日应在（）g左右。

A.25

B.35

C.67

D.77【答案】CCC3D8N5K9G7V3M8HZ3C6C5N3F6X9X5ZD3N7G5O6S5A3F898、根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是（）。

A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价

B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式

C.CM承包商可以负责设计工作

D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施【答案】BCT8S8D8S1Z7N2P7HU2U4J2I5L6C4U1ZX2L10D3X10I9E9Q299、CM合同属于（）。

A.管理合同

B.管理承包合同

C.成本补偿合同

D.标价合同【答案】BCK8Y8J7E4A5R10L5HW10C3A6Z4A5P4A10ZP7V6V8L4D9Q2C2100、开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（）。

A.招标人

B.投标人

C.投标人推选的代表

D.招标人委托的公证机构【答案】ACN4L3Y6Q4C2W10U9HC6P1U9E7J6V9S1ZQ10Z10A3V4V10I7Z9101、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（）承担。

A.施工企业法定代表人

B.拟派项目经理

C.施工项目部

D.施工企业【答案】DCT10E9A1Y10L7Z3R9HV9M10P3W5Y5Z8Z6ZO7Z9O9J3O3Z7X9102、承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，属于竣工试验程序中的第（）阶段。

A.一

B.二

C.三

D.四【答案】ACJ9H6S6M4W2S10C5HD7C3P8O6Z6I9H6ZM3G4V3D1X10R8B3103、根据《标准施工合同》，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。

A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书

B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款

C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款

D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款【答案】DCS1I10W4A10J3K5T6HG3M10B2O1D3L4Q10ZA6H1R4S5R1V4G5104、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。

A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费

B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费

C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成工作量超过50%时，依据工作量支付勘察费

D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费【答案】BCJ2Z4T9C10G4W4U1HP9O4E7N7I10J1D9ZN4O1A3F9B7A4D3105、设计施工总承包合同订立时，如果发包人要求违反法律规定，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。此时（）。

A.发包人仅承担承包人由此引起的费用损失

B.发包人仅承担承包人由此引起的工期损失

C.发包人应承担由此引起的承包人全部损失

D.发包人与承包人共同承担由此引起的承包人全部损失【答案】CCS9T6Z6I9S3Z8J8HV7X2D7V9K2H3W5ZC2W6J9X8U3X10L3106、关于设计招标的说法，正确的是()

A.招标文件中应有具体的工作量

B.评标时不考虑设计资历

C.评标时应进行投入、产出经济效益的比较

D.开标时应按报价高低排定标价次序【答案】CCN3W6I2C3T3P8G3HJ7Q1C3F1Y8O10M5ZT5P2J7I10D6O8O3107、某工程项目材料供应合同中约定，供货方交付订购的材料后，采购方再行支付货款。合同履行过程中，因供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款。采购方行使的是()。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.先诉抗辩权

D.不安抗辩权【答案】BCD1Z3L1Z8Q1J4G3HC2Z8S6W7H9J2Y1ZS5C9L7W5A2X6F8108、设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（）试验。

A.检查和功能性试验

B.在所有可利用的操作条件下安全运行

C.各种性能测试

D.设备质量检验【答案】CCS6Y4Q3H5Z8Q8N4HL5N6U4U1O5S2N3ZM10J7P9I10B9U10U9109、工程设计招标采用的开标形式是（）。

A.由招标单位直接宣读各投标人报价

B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序

C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价

D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】CCX7V10V8Q2Z6L9Q4HS5R1N4E10H4O2T5ZM3U7B6T2Y2T8X6110、根据NEC《工程施工合同》，关于“早期警告”的说法，不正确的是（）。

A.项目经理或承包商都可以向对方发出早期警告

B.项目经理和承包商都可以要求对方出席早期警告会议

C.项目经理和承包商都可以直接邀请其他人员出席早期警告会议

D.项目经理负责记录早期警告会议建议或决定，会后发给承包商【答案】CCV6V3Y4H6I7M10X9HG7J5Q7B7K10G2B1ZX9R5E7C1G5C10M10111、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。

A.顺延合同工期，给予费用补偿

B.顺延合同工期，不给予费用补偿

C.不顺延合同工期，给予费用补偿

D.缩短合同工期，给予费用补偿【答案】DCI9I4E7V4I9B4S7HL7O8B1R4I7R4H6ZW9N9H8F10H7R10Q1112、按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。

A.监理委托函

B.工程变更申请书

C.监理合同专用条件

D.实施过程中与委托人签署的补充文件【答案】BCN8G5J7L1X3B5B9HA3P4S5J7Y7X4N4ZB4E1H4J10D6W10A5113、对于大型项目，竣工后试验由（）进行。

A.发包人

B.承包人

C.发包人或承包人

D.监理人【答案】CCQ5H6Y6O5J9R4W8HZ5N4Y2X3Q10L6A9ZD10P5S10R2N3W7R1114、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书应（）。

A.发包人出具经监理人审核

B.监理人出具经发包人签认

C.发包人和监理人共同签认

D.监理人签认【答案】BCQ4H4U9I5D3T5Q3HQ2Z2K8U5C2B4K2ZS5B3H2I7E1S6T3115、根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是()

A.罚金

B.利息

C.赔偿金

D.违约金【答案】DCN1U8T3R1G6V2D3HB9L6K9I4Y8I10I8ZV3R9R5Y9A3J9P8116、招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同。

A.中标通知书发出，15日

B.中标通知书发出，30日

C.中标通知书送达，15日

D.中标通知书送达，30日【答案】BCO4V6M4O2L3C2T5HH8Y9S6R1Q8I4O6ZO10I9H10X10Q7E5T3117、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金在工程师颁发（）后分两次返还。

A.工程履约证书和移交证书

B.工程移交证书和接收证书

C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书

D.工程接收证书和履约证书【答案】DCP3M1J4K7Q2H6D7HZ2A6V2E10Z3Z9F5ZG2T4W4O5H4D5O9118、设计施工阶段总承包合同履行过程中，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，（）。

A.承包人可以自行修正

B.承包人无权提出修正申请

C.监理人与承包人均有权进行修正

D.监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请【答案】DCS6U8G9Y2P9U8Z9HF5R8N4P4G6L10X3ZM3Z9T2T7P2P2C2119、材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（）。

A.按合同有关条款执行

B.按交易习惯确定

C.执行买受人要求

D.达成补充协议【答案】DCJ2V5T3S6G9P7U6HW3N1D10F4S7P5Q7ZB9W10D8S8Z8Z1H2120、关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是()

A.推进项目法人责任制落实

B.提高工程进度控制水平

C.减少建筑领域的经济违法

D.降低不可抗力发生的风险【答案】DCJ5F4X2R2W5I3P7HB9T8V4G2Q1M1X8ZS2W10S10S3T6X2G6121、施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4．998吨。施工单位应支付的货款为（）。

A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【答案】ACJ4I3F3W10I9I10V7HK1A1Y3Y7F9W8T8ZR8B2G2P1S8G8S7122、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查【答案】DCV2Q4P8F3N8B10K9HV9T7U6K8A4A6D4ZR3F9T5F10T10T5L6123、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是（）。

A.地下和水文条件

B.不利于施工的气候条件

C.非自然的物质障碍

D.不可预见的自然物质条件【答案】BCJ5L1P10W4O6B9J1HJ6R8W5L1C1F2Z3ZW9F4L8L4W9R7L4124、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()

A.工程本身的损害

B.因工程损害导致的第三方财产损失

C.承包人的施工机械损坏

D.工程所需清理费用【答案】CCF9X6Y6Z4T3K7X3HF3P6N5I8A5G8L9ZS3B8D7U1R5X10A6125、（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。

A.货样买卖

B.试用买卖

C.分期交付买卖

D.分期付款买卖【答案】BCQ4N3V9R8K5D2W5HV7J5G4F9K3X9A2ZL9I2H9X6X1I6N2126、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人【答案】ACG5A8P3W10Z5N10L5HY8O9N7O1S8I4U3ZX5F6I10K7L4G2W1127、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货商承担供货的全部运费

B.由采购方承担自行运到目的地所需费用

C.由供货商承担货物转运增加的保险费用

D.由采购方和供货方共同承担转运费用【答案】BCS9W3D10Z2D4A1A10HS5W8T1M9J8C3V5ZR9X2H10Q7Q3P10W9128、根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时()。

A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款

B.将无条件补偿条款写入专用条款

C.将有条件补偿条款写入专用条款

D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担【答案】ACG6K2Q1N3H10H8C4HI7J9R4R6Z4Z5Y5ZC9M2V2X3X9W1I3129、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。

A.货样买卖适用于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】BCS5Y7Z3A4O8N2L9HH1V4F8N7E2Q3I4ZD1C3U1I10N4B2C4130、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%【答案】ACH7U6H9C2U3P5M9HD9J9G10G7A2M9J5ZJ3W4W3N8T6I3I8131、为充分发挥投标人设备制造和安装的综合实力，采用合并招标方式采购设备和安装工程时，可按照（）来确定招标类型。

A.设备生产周期

B.安装工程实施周期

C.设备安装条件

D.各部分所占费用比例【答案】DCM9V7F10Q4Q1T2Z1HD9H1X9C2W5W3C2ZZ3I8G7O3Y9C8J3132、工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（）。

A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】CCU1U2W10B9P9P1T4HJ5W5H2U10V3J10G1ZD7J3B5O7M5W3N10133、承包人对施工专业分包管理的职责是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.负责专业分包工程的施工组织管理

B.审查专业工程分包人的质量保证体系

C.选派分包工程的项目经理

D.负责对分包工程进行全面的质量检查【答案】BCE7G3H10K9R4Z3J5HW1Q6N1D5J10V4V9ZY9F9N1Z5I5E10L3134、关于延长投标有效期的说法，错误的是（）。

A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人

B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金【答案】DCQ3X6V8W10C8R5C3HZ6T2I1M7N4L5C10ZD3G9R2Y10Q2K2Q10135、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）。

A.若买方不履行购买义务，25万元予以没收

B.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元

C.若卖方不能交付货物，应返还50万元

D.若卖方不能交付货物，应返还40万元【答案】BCZ2B7I3G4W2W7T8HO4S2Z9H2Y5C8M10ZR1A5P8U8I6G10E5136、勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。

A.7

B.14

C.28

D.32【答案】BCH6A2D9N3V6F3D4HB3X1Y4K3F6X6J4ZR1C8X4M6H5I7Q10137、根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。

A.能够留置的财产仅限于动产

B.材料采购合同可以采用留置担保

C.施工合同可以采用留置担保

D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产【答案】ACQ9N9M9E5N3G10K6HB8A5P10X3V8L7A10ZH6P10P6M6Q2W6M6138、资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）。

A.有限数量限制法

B.合格制法

C.标准化法

D.综合记分法【答案】ACI10G10C9G7S10P3R2HI1Q3I3A1C3C7A3ZB8K4F10X6A8V5U9139、设计施工总承包合同的价格清单，是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为（）。

A.标底

B.签约合同价

C.最高投标限价

D.工程结算价【答案】BCW3C6E5G3O2W4O4HX9M10K9H2C8A4U3ZP1Y2I7S5P10D10L1140、下列对承包人违约的处理，正确的是（）。

A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可向承包人发出整改通知

B.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，监理人可通知承包人立即解除合同

C.发生承包人违反合同规定的情况时，监理人应向承包人发出整改通知

D.发生承包人违反合同规定的情况时，发包人应向承包人发出立即解除合同通知【答案】CCY5D4B8B1G8F5K3HT2C1D2D5I2W1A3ZQ1F10Z5X10N9W7K9141、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是()。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权利

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】DCL6T3F4U4W6K8L1HK10P3C6E1C3F10N3ZH4Y9I9Y7I3T7D9142、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。

A.以投标人的平均报价作为评标价

B.以中标人的评标价作为中标价

C.以报价最低的投标价为中标价

D.以中标人的报价为中标价【答案】DCY10O4C6G3Y5C10M8HP3M1J10J2K5N5X9ZD4G10J8B2P9N4X1143、履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书等，其中履约银行保函的额度一般是合同价的（）。

A.10%

B.30%

C.20%

D.40%【答案】ACQ8R9H4G10F1F8M10HZ10S5Y2S2Y3L2A9ZM4L10A9N10U1Y3S10144、下列关于安全事故处理程序说法不正确的是（）。

A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人

B.发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失

C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据

D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施【答案】DCA8A3T10N5L10K2X10HS6H5N10E5X1V8U3ZA3L7C4Y4R8U3A5145、根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是（）。

A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价

B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式

C.CM承包商可以负责设计工作

D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施【答案】BCK8U8Z5V1J10C5K2HC2B8G8Y6D10P8L2ZI10Q9N7Y8A8Y1R3146、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。

A.均采用无条件担保

B.分别采用无条件担保和有条件担保

C.均采用有条件担保

D.分别采用有条件担保和无条件担保【答案】ACN1F10G3H7X9Z1E4HN5E5M8N2V3A2W1ZZ10F7A2B9S3O10A1147、关于定标的说法，正确的是()

A.确定中标人的权利归评标委员会

B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人

C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【答案】BCX5L2S7D9L10T8J1HO5Y2I9E9H6H8T8ZF5M10X7F10T1L4U9148、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示（）。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿【答案】DCA6R2H10D5N6V7T9HB6Q4N6N8C10W2K8ZU5A9L2E8Y4F6H3149、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，关于争端处理的说法错误的是（）

A.DAAB必须由具有适当资格的三人组成

B.合同争端可按照规定，由争端避免/裁决委员会裁决

C.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB

D.DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金【答案】ACB6V2H7Z10L3R2A6HC8U7Q7C10T4O1S4ZI8R10I7T4A7B4E2150、发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过（）天。

A.10

B.14

C.15

D.21【答案】BCQ9M9H5Z3Y4I2Y3HR5Q5X5V10R7D8I6ZY3E5T8O3J8H10O7151、由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。

A.实际合同价

B.签约合同价

C.预计合同价

D.约定合同价【答案】BCO3U7D8B6B2V10F7HV7M3Q5N5Z4M8Y4ZD6B1R8H7P6N6C7152、工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据()进行分类。

A.索赔的合同依据

B.索赔的目的

C.索赔事件的性质

D.索赔的起因【答案】CCA2X1V5K3M8T6I10HF1W4R7G7B8P8C6ZI7K10P2A10F3K10A1153、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。

A.投标保证金凭证

B.预付款担保凭证

C.履约担保凭证

D.质量管理体系认证文件【答案】CCN10M9O10W8Y9N3C1HO7Z8W5V7G1W9V1ZZ10D6D3Q4K6S7V4154、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，后又组织竣工验收合格的，该工程竣工日期应为（）。

A.提交竣工验收申请报告日

B.竣工验收合格日

C.签发工程接收证书日

D.转移占有建设工程日【答案】DCV7C1V6E8C9U8F10HA6O3I6C7M7T5Q8ZO7N5L2P3F10F10G9155、关于分包的说法错误的是（）。

A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包

B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定

C.接受分包的人就分包项目承担连带责任

D.分包人应当就分包项目向招标人负责【答案】DCH9F8Q6I6C5H2P3HM10O9L2S8X1W9X8ZM6J3L7L1W6C9B5156、承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送（）审批，按其的指示制定应对灾害的紧急预案。

A.监理人

B.发包人

C.勘察人

D.设计人【答案】ACC2O9S7T4R10X1A4HX5R5I9W5Q4A4T3ZZ2V9O2Q7K2O1F3157、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）。

A.5%

B.10%

C.25%

D.30%【答案】CCB7L9Y1D9A5J3U4HW7K1B6R5D1Z10P3ZU4Z5U5H4D8Y6F3158、（2020年真题）招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.2

B.5

C.10

D.15【答案】DCF6T2W1G6N3S2H9HK9C4Q2W7D4P3A7ZB5E4P10Q7U2T4A5159、根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是()。

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】BCV6F7F6P10Y9H1B10HL6P5M7Z8Z6W1C10ZE6G8N1N4X8P7O3160、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿【答案】DCZ6U4R8A7K10Y1T6HR2S2L10A5E9P1X9ZZ5Q1B1J2Q9D1A2161、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备【答案】CCP1H7Y10V5O3O6T4HX7W5S6H1O7P7E3ZZ6K5A5O7P3Q4Q9162、（）是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。

A.货样买卖

B.试用买卖

C.分期交付买卖

D.分期付款买卖【答案】ACR7S7R4S8O5Z6G4HD10I5I3Z9D8W6I2ZB3P9B1Y2F8N3V4163、材料设备采购招标活动中，依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.10

B.15

C.20

D.30【答案】CCU10L6B2Q5R2D8V6HU4B10S5I3N6H10D4ZV5D8C2A3I10F9J2164、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。

A.项目经理任命书

B.合同协议书

C.工程设备表

D.建筑材料表【答案】BCP6W3L7L5D7L9G8HP2K4O2J10D4C1Z9ZY7A5N2C6L4J8E2165、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，工程师在收到索赔报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其他期限内，做出回应。

A.7

B.14

C.28

D.42【答案】DCU10P8F6D10L10R8K5HF4L1T9T2U9H5P8ZU8L3D7G4T9L1F10166、下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（）。

A.材料和工程设备

B.临时设施

C.工程质量

D.交通运输【答案】CCV6D7A10M8Z5B2E5HR6C9Q9K4B4U5U1ZD7Y