监理工程师之合同管理题库精选题库一套

监理工程师之合同管理题库精选题库一套第一部分单选题(50题)1、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

【答案】：A

2、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调

【答案】：B

3、关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是（）。

A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意

B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意

C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人

D.发包人应在收到后14d内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书

【答案】：B

4、设计施工总承包合同文件中，专用条款内需约定（）对承包人提交文件应批准的合理期限。

A.分包人

B.工程师

C.监理人

D.发包人

【答案】：C

5、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

【答案】：B

6、当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，属于担保方式中的（）担保。

A.定金

B.抵押

C.留置

D.质押

【答案】：A

7、下列关于标底的说法正确的是（）。

A.是招标文件的必备内容

B.不等于工程的概（预）算

C.等于合同价格

D.在招标过程中应当保密

【答案】：B

8、下列关于定金的表述中，错误的是（）。

A.定金合同从签订之日生效

B.定金数额不得超过主合同标的额的20%

C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金

D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限

【答案】：A

9、关于技术服务，下列说法错误的是（）。

A.卖方应派遣技术熟练.称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务

B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理

C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担

D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员

【答案】：C

10、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。

A.发包人，姓名及其授权范围

B.发包人，职能分工及监理权限

C.总监理工程师，姓名及其授权范围

D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】：C

11、关于建设工程材料设备采购合同的特点，说法正确的有（）。

A.合同买受人只能是承包人

B.合同出卖人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商

C.大型设备采购合同的条款一般限于物资交货阶段

D.出卖人应尽量提前交货使建设项目及时发挥效益

【答案】：B

12、下列有关无效合同的说法中，错误的是()

A.无效合同从订立时起就没有法律效力

B.建设主管部门有权确认合同无效

C.一方当事人无权确认合同无效

D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行

【答案】：B

13、在确定国有资金占控股地位的依法必须招标项目的中标人时，做法正确的是（）。

A.根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

B.通常确定排名第一的中标候选人为中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标

D.由评标委员会确定中标人

【答案】：A

14、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。

A.三分之一

B.四分之一

C.五分之一

D.六分之一

【答案】：C

15、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是()。

A.联合体投标没有联合体协议书

B.投标工期长于招标文件要求的工期

C.投标报价的大写金额与小写金额不一致

D.投标文件没有投标人授权代表的签字

【答案】：C

16、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）

A.1020万元

B.1000万元

C.980万元

D.960万元

【答案】：C

17、设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即()

A.发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计

B.由原设计合同承包人完成设计修改

C.发包人经审批机关批准后，自行修改

D.发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批

【答案】：D

18、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4 万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。

A.7.5

B.11.5

C.13.0

D.20.5

【答案】：D

19、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的（）完全负责。

A.完备性、可靠性、先进性

B.完备性、正确性、经济性

C.适用性、先进性、经济性

D.正确性、适用性、可靠性

【答案】：D

20、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。

A.和解

B.调解

C.行政决定

D.仲裁

【答案】：D

21、关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（）。

A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失

B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失

C.因超负荷造成的电气设备损失

D.因自然磨损造成的设备损失

【答案】：A

22、通用条款中，发包人计日工方式支付的款项属于（）内支出项目。

A.总金额

B.部分金额

C.暂列金额

D.暂时金额

【答案】：C

23、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核

【答案】：A

24、买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，意味着（）。

A.对合同设备质量的确认

B.买方不再提出质量异议或拥有退货的权利

C.仅为过程行为

D.卖方不再承担合同设备的任何义务

【答案】：C

25、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。

A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中

B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿

C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担

D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担

【答案】：A

26、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。

A.与承包单位承担连带赔偿责任

B.工程监理单位独立承担责任

C.承包单位独立承担责任

D.与承包单位承担共同责任

【答案】：A

27、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。

A.7

B.14

C.15

D.28

【答案】：B

28、根据《标准施工合同》，下列属于施工合同文件的是()。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.委托监理协议书

D.投标企业定额标准

【答案】：B

29、建设工程勘察合同履行中，发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，关于被授权人员发出的指示，说法正确的是（）。

A.发出的指示视为已得到发包人代表的同意

B.在授权范围内发出的指示，经发包人代表确认后效力等同于发包人代表发出的指示

C.发出的指示与发包人代表发出的指示具有同等效力

D.在授权范围内发出的指示效力等同于发包人代表发出的指示

【答案】：D

30、关于材料采购合同分期交付买卖的表述中，不正确的是（）。

A.分期交付买卖是指购买的标的物要分批交付

B.由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见

C.买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的。则不得就已经交付和未交付的各批标的物解除

D.出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除

【答案】：C

31、根据《标准施工总承包招标文件》，建设工程采用设计施工总承包模式的缺点是（）。

A.设计方案最优

B.减弱发包人对承包人的监督和检查

C.增加设计变更

D.增加承包人的索赔

【答案】：B

32、下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。

A.由发包人负责组建

B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成

C.作出的评审意见具有强制约束力

D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件

【答案】：B

33、承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于（）的价格。

A.基准日

B.基准日3日前

C.基准日7日前

D.上一年度同期基准日

【答案】：A

34、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。

A.公路管理部门

B.承包人

C.发包人

D.承包人与发包人共同

【答案】：C

35、下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是()。

A.法人资格

B.持有正规营业执照

C.联合体组织

D.持有正规的资质证书

【答案】：C

36、（2019年真题）施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

【答案】：D

37、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

【答案】：C

38、招标人最迟应当在（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A.定标后5日

B.发出中标通知书后5日

C.中标人提交履约保证后5日

D.书面合同签订后5日

【答案】：D

39、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指（）。

A.设计负责人

B.设计专业负责人

C.项目经理

D.项目技术负责人

【答案】：A

40、(2016年真题)根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。

A.工程结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算价的3%

D.签约合同价的3%

【答案】：D

41、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

【答案】：D

42、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。

A.14天

B.28天

C.42天

D.56天

【答案】：C

43、《标准施工招标文件》的适用范围是（）。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

【答案】：A

44、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。

A.合同协议书

B.专用合同条款

C.勘察费用清单

D.通用合同条款

【答案】：A

45、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月

A.6

B.8

C.9

D.12

【答案】：A

46、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。

A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任

B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

【答案】：D

47、无权代理行为属于（）。

A.无效行为

B.可撤销的行为

C.效力待定的行为

D.可变更的行为

【答案】：C

48、下列关于单位工程竣工验收的说法，不正确的是()。

A.单位工程验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书

B.单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件

C.移交后的单位工程由发包人负责照管

D.合同约定了单位工程分部移交，如果发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润

【答案】：D

49、承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.发包人，承包人

C.监理人，发包人

D.监理人，承包人

【答案】：B

50、根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定

B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调

C.由工程师负责裁决

D.由承包商与项目经理共同处理

【答案】：A

第二部分多选题(50题)1、关于投标预备会的描述正确的有（）。

A.在招标文件中规定召开投标预备会

B.投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清按规定的形式通知提出问题的投标人

C.投标人应按规定的时间和形式将提出的问题送达招标人

D.招标人在会议期间澄清投标人提出的问题

E.澄清内容为招标文件的组成部分

【答案】：ACD

2、如投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件损害时正确做法（）。

A.保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失

B.损失赔偿的不足部分由保险事件的投保责任方负责补偿

C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担

D.已完工工程损失不足部分由承包人承担

E.临时工程损失由发包人承担

【答案】：AC

3、下列选项中，建设工程合同的特征包括（）。

A.合同主体的单一性

B.合同履行期限的长期性

C.合同标的的特殊性

D.计划和程序的严格性

E.合同形式的多样性

【答案】：BCD

4、合同生效后，当事人对合同的某些内容没有约定，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定。关于处理该事件应履行原则的说法，正确的有()

A.质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行

B.价款不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行

C.报酬不明的，按订立合同时订立地的市场价格履行

D.政府定价的，应执行政府定价

E.履行地点不明确的，交付不动产的，在不动产所在地履行

【答案】：ABD

5、关于施工招标中开标工作的说法，正确的有（）。

A.开标时应宣布投标人姓名

B.开标时应宣布投标人报价

C.设有标底的，开标时应公布标底

D.开标时应对投标报价进行排序

E.开标时应宣布评标委员会成员选取办法

【答案】：ABC

6、建设工程项目设备材料采购招标中，最低投标价法考虑的因素为（）。

A.投标价

B.运输费用

C.付款条件

D.估算寿命期残值

E.交货期

【答案】：ABC

7、施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。

A.不可抗力

B.承包商基础施工超挖

C.工程师延误提供所需指令

D.工程量增加

E.设计变更

【答案】：ACD

8、（2017年真题）大型设备招标采购的投标报价或评标价中，属于伴随服务费用的有（）。

A.出厂前的质量检验费

B.运输中破损的修理费

C.现场试运行费

D.保修期内的维护、修理费

E.运行、管理和维修人员培训费

【答案】：CD

9、（2014年真题）合同法律关系的客体有（）。

A.物

B.行为

C.义务

D.权利

E.知识产权

【答案】：AB

10、在材料采购招标中，最低评标价法，是以（）作为比较要素，选择总价格最低者中标。

A.材料设备的报价

B.交货期

C.寿命期内所需的燃料消耗费

D.付款条件

E.寿命期内的维修费用

【答案】：ABD

11、根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有（）。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后进行

【答案】：AB

12、根据《标准材料采购招标文件》，建设工程材料供货要求中应写明卖方提供的相关服务有（）。

A.为买方检验材料提供技术指导

B.为买方检验材料提供检测仪器设备

C.为买方使用供货材料提供培训

D.为买方购买的材料进行投保

E.可根据买方要求派遣技术人员到施工现场提供服务

【答案】：AC

13、下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是（）

A.具有独立订立合同的能力

B.良好的银行信用

C.完善的质量保证体系

D.相应的资金来源

E.良好的商业信誉

【答案】：ABC

14、根据《标准设备采购合同》的规定，如专用条款无特别约定，则以下有关设备监造的说法，正确的是（）。

A.设备生产应当由买方进行监造

B.买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担

C.买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，买方可以解除合同

D.如买方人员对设备生产进行了监造，则不必再对设备进行发货前检验

E.交货前检验的有关费用由卖方承担

【答案】：B

15、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人施工项目部人员管理的主要措施有（）。

A.在施工现场设立专门的质量检验机构

B.施工人员的质量教育和技术培训

C.严格执行规范和操作规程

D.现场施工人员的职称和职业资格审查

E.定期考核施工人员的劳动技能

【答案】：ABC

16、以下有关组织踏勘现场的说法，正确的是（）。

A.招标人应当组织现场踏勘

B.部分投标人未按时参加踏勘现场的，须重新组织踏勘

C.踏勘现场的费用由投标人自行承担

D.招标人应当组织召开投标预备会

E.投标预备会后，招标人将投标人所提问题的答复通知所有购买招标文件的投标人

【答案】：C

17、根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（）。

A.监理人是施工合同的当事人

B.监理人是受发包人委托的发包人代表

C.监理人是发包人聘请的管理人

D.监理人属于发包人一方人员

E.监理人一切行为均遵照发包人的指示

【答案】：CD

18、根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（）。

A.风险和保险

B.早期警告

C.测试和缺陷

D.争端解决

E.补偿事件

【答案】：B

19、某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将对购材料运抵项目所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括()

A.及时支付全部货物的货款

B.及时支付订购数量的货款

C.及时支付订购数量及合理尾差的货款

D.按合同约定的到货时间支付订购数量的货款

E.在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用

【答案】：D

20、某项工程项目由于设计错误造成部分工程发生了质量事故，按照《建设工程设计合同》示范文本，设计单位承担的违约责任包括()

A.负责修改该部分工程的设计

B.免收该部分工程的设计费

C.赔偿发包人该部分工程的全部损失

D.赔偿发包人该部分工程的一定百分比的损失

E.赔偿施工承包人的实际损失

【答案】：ABD

21、根据建设工程施工合同示范文本的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括（）。

A.工程本身的损失

B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失

C.工程的人员伤亡损失

D.工程停工损失

E.承包人的施工机械损失

【答案】：AB

22、事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起（）的客观现象。

A.合同法律关系产生

B.合同法律关系变更

C.合同法律关系消灭

D.合同法律关系转移

E.合同法律关系冻结

【答案】：ABC

23、以下有关争端裁决的说法，正确的是（）。

A.DAAB应当由具有适当资格的三人组成

B.DAAB成员不得与业主、承包商及工程师有利害关系

C.DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金

D.DAAB应在收到委托事项后28天内或在双方认可的其他期限内，提出其有理由的决定

E.DAAB的裁决对双方都有约束力

【答案】：BC

24、关于工程设计招标方式的说法，不正确的有（）。

A.所有的工程设计都应当通过招标发包

B.依法必须招标的工程设计，都应当公开招标

C.工程设计公开招标的，应当通过国家指定的媒介发布招标公告

D.工程设计邀请招标的，应当邀请五个以上单位参加投标

E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂的，可以邀请招标

【答案】：ABD

25、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，属于发包人违约的情形有（）。

A.因发生不可抗力事件导致设计工作严重受阻

B.设计人在合同约定的时间内未能获得发包人按合同约定应支付的设计费用

C.发包人未按合同约定对设计人提出的确认事项进行答复导致设计滞后

D.设计文件标注的质量标准不符合工程建设强制性标准规定

E.设计人所提供设计文件的设计深度不符合设计合同约定

【答案】：BC

26、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。

A.DAAB由业主和承包商双方在规定的日期前联合任命

B.由具有适当资格的与业主、承包商及工程师没有利害关系的一人至三人组成

C.如任一争端方对DAAB决定不满，则该决定对争端双方不具有约束力

D.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端

E.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行

【答案】：AD

27、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，有关工程师表述正确的是（）。

A.相当于国内的监理工程师，但不属于业主方人员

B.受业主委托授权，开展项目日常管理工作

C.可以行使合同中明确规定的权力，经业主方确认后可以行使必然隐含的权力

D.处理施工过程中有关问题时应保持公正（Impartially）的态度

E.可以向助手指派任务和委托部分权力，但不得修改合同

【答案】：B

28、下列有关招标投标签订合同的说明，正确的是（）。

A.中标人无正当理由拒签合同，应取消其中标资格，并没收投标保证金

B.招标人无正当理由拒签合同，投标保证金不予退还

C.应当在中标通知书发出之日起30日内签订

D.根据招标公告和投标文件签订

E.联合体中标的，由联合体各方共同与招标人签订

【答案】：AC

29、下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于详细审查内容的是（）。

A.申请函的签字盖章

B.资质条件

C.财务状况

D.项目经理资格

E.申请人名称是否与营业执照一致

【答案】：BCD

30、境外供货的中型机电设备分项报价表中，应填报的信息有（）。

A.型号和规格

B.原产地和制造商名称

C.FOB/FCA单价

D.CIF/CIP总价

E.至最终目的地的运费和保险费

【答案】：ABCD

31、勘察人对于勘察方法的（）完全负责.

A.正确性

B.适用性

C.可靠性

D.经济性

E.耐久性

【答案】：ABC

32、根据《建设工程设计合同（示范文本）》，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有()。

A.设计合同经签字盖章后立即生效

B.设计合同在支付定金后生效

C.设计合同的定金为合同总价的20%

D.设计人收到定金为设计开工的标志

E.委托人不按约定支付定金应承担违约责任

【答案】：BCD

33、标底是建设工程项目招标人编制的文件，关于标底的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.一个招标项目只能有一个标底

B.标底应在开标时公布

C.标底应在评标时公布

D.接近标底的投标报价应作为评标条件

E.接近标底的投标报价不应作为评标条件

【答案】：AB

34、材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，应以（）的方式承担违约责任。

A.消除影响

B.继续履行

C.赔偿损失

D.恢复原状

E.采取补救措施

【答案】：BC

35、（2017年真题）《标准施工合同》中给出的合同附件格式有（）。

A.合同协议书

B.预付款担保

C.业主支付保函

D.履约担保

E.项目经理任命书

【答案】：ABD

36、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，卖方交付合同约定的全部设备后，买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有（）。

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方签署的收货清单正本一份

C.制造商出具的设备出厂质量合格证正本一份

D.合同价格?100%金额的增值税发票正本一份

E.监造人员出具的合同设备监造确认书一份

【答案】：ABCD

37、建筑工程设计方案评标时，关于评标委员会的说法不正确的是（）。

A.评标委员会人数为5人以上

B.由技术、经济等方面的专家组成

C.技术和经济方面的专家不得少于建筑专业专家总数的2/3

D.建筑专业专家不得少于成员总数的2/3

E.应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审

【答案】：ABCD

38、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有()。

A.发包人提供的材料、设备不符合要求

B.监理人的指示延误、错误

C.发包人要求提前交货

D.行政审批延误

E.为他人提供方便

【答案】：C

39、建设工程施工项目投标人交纳的投标保证金，在招标过程中被没收的情形有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件

B.投标人在投标截止日前撤销投标文件

C.投标人在投标截止日前修改投标文件

D.中标人收到中标通知书后拒签合同

E.中标人未按招标文件规定提交履约担保

【答案】：AD

40、工程总承包合同中，监理人职责说法正确的是（）

A.监理人的职责与权力与标准施工合同基本相同

B.发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人

C.总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人

D.监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准

E.总监理工程师可以将约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员

【答案】：ABCD

41、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师审核承包商提交的月支付报表后，可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的情况包括()。

A.承包商的实际施工进度滞后于进度计划

B.本月应签证的金额小于合同约定的签证最小金额

C.承包商本月施工的工程不符合合同要求部分的工程款

D.承包商无正当理由未支付给指定分包商上月应得工程款

E.承包商代表不能胜任工作

【答案】：BCD

42、根据FIDIC《施工合同条件》，当工程达到下列（）条件，即认为业主接收了工程。

A.工程已按合同竣工，并通过竣工验收

B.对承包商的竣工文件没有给出反对通知

C.对承包商的操作与维护手册没有给出反对通知

D.承包商完成了合同要求的培训工作

E.签发了