监理工程师之合同管理题库内部题库附参考答案（黄金题型）

监理工程师之合同管理题库内部题库附参考答案（黄金题型）第一部分单选题(50题)1、根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（）。

A.设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款

B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还

C.设计费应保留3%的质量保证金

D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项

【答案】：D

2、工程勘察设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（）。

A.开标形式相同，评标原则不同

B.招标文件内容相同，评标原则相同

C.投标书的编制要求不同，开标形式相同

D.评标原则不同，招标条件不同

【答案】：D

3、由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.施工单位甲

D.乙某

【答案】：C

4、工程勘察设计招标与施工和材料设备投标报价相比，虽然设计投标报价（），但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。

A.数额不大

B.占签约合同价的比例不大

C.占中标价的比例不大

D.占项目总投资额的比例不大

【答案】：D

5、（2020年真题）根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

【答案】：D

6、建设项目总承包的优点不包括（）。

A.单一的合同责任

B.减少设计变更

C.设计是最优方案

D.缩短建设周期

【答案】：C

7、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（）．

A.通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求

B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书

C.通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书

D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求

【答案】：B

8、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）

A.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件

B.发出投标邀请书、开标，审查投标人资格

C.发布招标公告、开标、审查投标人资格

D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件

【答案】：B

9、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。

A.视为合同材料不符合质量标准

B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金

C.质量合格情况待定

D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准

【答案】：B

10、某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付（）。

A.15万元

B.20万元

C.25万元

D.10万元

【答案】：A

11、（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，不正确的有（）。

A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分，最接近标底的优先

D.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

【答案】：C

12、下列关于计量资料的说法，正确的是（）。

A.如身高、体重等

B.每个观察单位用定量方法测定某项指标数值

C.观察单位个数所得的资料

D.一般为无序变量

E.一般有单位为有序变量

【答案】：A

13、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当（）。

A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延

B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延

C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延

D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延

【答案】：A

14、NEC施工合同文本有6个不同计价模式，其中选项E是指()。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的目标合同

C.成本补偿合同

D.管理合同

【答案】：C

15、在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师()。

A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

【答案】：B

16、(2009年真题)按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后（）。

A.应当由发包人保管

B.应当由承包人保管

C.应当由监理人保管

D.应当由材料供应商保管

【答案】：B

17、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

【答案】：C

18、同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权，如多重抵押权均未进行登记，则（）。

A.按抵押合同签订的顺序清偿

B.按债权比例进行清偿

C.未进行登记抵押权无效，不能进行清偿

D.以银行申请清偿的先后顺序清偿

【答案】：B

19、营养干预中的类实验设计，不是因为（）而为的。

A.人群没法随机分配

B.人力不足

C.实施过程未设计同期对照

D.不能开展平行随机对照试验

【答案】：B

20、下列资格审查委员会成员数量符合要求的是（）。

A.3人

B.4人

C.7人

D.8人

【答案】：C

21、与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（）。

A.交易成本低

B.采购工作量小

C.采购工作周期长

D.便于磋商价格

【答案】：C

22、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为()。

A.承包人可自行调运到其他工地

B.至竣工结束，不得运出工地

C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后，可以提前撤出工地

D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地

【答案】：C

23、供货方逾期交货，如果采购方认为已不再需要，有权在接到发货协商通知后的（）天内，通知供货方办理解除合同手续。但逾期不予答复视为同意供货方继续发货。

A.15

B.20

C.21

D.28

【答案】：A

24、出现（）情况时，勘察合同不可以延长合同工期。

A.发包人提出变更

B.发包人要求工作量变化

C.不可抗力影响

D.勘察人原因造成的停工、窝工

【答案】：D

25、根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下埋藏物等资料由勘察人收集时，费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.勘察人，勘察人

C.发包人，勘察人

D.勘察人，发包人

【答案】：A

26、关于人身保险合同的说法，正确的是（）

A.人身保险合同只能由被保险人与保险人订立

B.被保险人不能是受益人

C.受益人可以由被保险人指定

D.投保人不能是被保险人

【答案】：C

27、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（）。

A.最低评标价法

B.综合评估法

C.评标价法

D.合格制法

【答案】：A

28、下列FIDIC标准施工合同文本中，适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同的是()。

A.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《土木工程施工分包合同条件》

D.《施工合同条件》

【答案】：C

29、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。

A.交货期晚于招标文件规定的交货时间

B.可以减少招标文件说明的预付款金额

C.投标材料性能高于标准

D.交货期早于招标文件规定的交货时间

【答案】：B

30、保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议，保险合同一般是以（）的形式订立的。

A.保险单

B.合同

C.电子文件

D.邮件

【答案】：A

31、在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包

B.允许供应商同时投标几个合同包

C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品

D.划分的合同包较小，有利于供应商投标

【答案】：B

32、工程施工合同文本具有（）的特点。

A.条款用词简单.适用范围广

B.条款用词简单.使用灵活

C.条款用词简洁.使用灵活

D.条款用词简洁.适用范围广

【答案】：C

33、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和承包人共同

D.承包人

【答案】：D

34、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（）之日起。

A.招标人发出中标通知书

B.发承包双方签订合同

C.中标人接到中标通知书

D.监理人发出开工通知

【答案】：B

35、材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是()

A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险

B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间

C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响

D.全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输损耗，提高仓储能力

【答案】：B

36、根据《标准施工合同》，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。

A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书

B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款

C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款

D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款

【答案】：D

37、下列说法不正确的有（）。

A.限制民事行为能力人不得独立实施纯获利益的民事法律行为

B.限制民事行为能力人可以独立实施与其年龄.智力相适应的民事法律行为

C.限制民事行为能力人实施与其年龄.智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意.追认

D.无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为

【答案】：A

38、标准施工合同通用条款规定的变更范围不包括()。

A.取消合同中任何一项工作

B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性

C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸

D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序

【答案】：A

39、采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价

【答案】：C

40、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指()

A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和

B.合同签字之日起至竣工之日止的期间

C.开工之日起至结清单生效之日止的期间

D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间

【答案】：D

41、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()

A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

【答案】：B

42、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。

A.争议评审组的评审意见

B.发包人的意见

C.承包人的意见

D.总监理工程师的确定

【答案】：D

43、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是()。

A.按订购单价计算全部数量的货款

B.按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款

C.按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款

D.按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款

【答案】：A

44、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由()承担。

A.承包人

B.钢材供应商

C.监理单位

D.发包人

【答案】：D

45、在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过（）。

A.保险单列明的建筑期保险终止日

B.工程所有人对全部工程验收合格之日

C.工程所有人实际占用全部工程之日

D.工程所有人使用全部工程之日

【答案】：A

46、下列建设工程材料和设备的采购适宜询价选择供货商的是（）。

A.采购数额不大的建筑材料和标准规格产品

B.采购大宗及重要建筑材料和设备

C.应急采购

D.只能从一家供应厂商获得

【答案】：A

47、某工程采用的是不足额投保方式（保险金额少于工程实际价值）投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（）补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

【答案】：C

48、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.7

B.10

C.14

D.20

【答案】：D

49、设计团队招标主要通过对（）进行评审确定中标人。

A.设计单位资质等级

B.设计单位的业绩

C.拟派设计团队负责人的实力信誉

D.拟派设计团队的综合能力

【答案】：D

50、烹饪方法需要注意的有（）。

A.料酒的用量

B.盐的用量

C.油的用量

D.糖的用量

E.熏制

【答案】：B

第二部分多选题(50题)1、关于设备采购合同履行管理中交付的说法中正确的是（）。

A.买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收获清单，并自负风险和费用进行卸货

B.买方签发收货清单代表对合同设备的接受

C.卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方

D.合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方

E.合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担

【答案】：ACD

2、根据ECC合同，以下有关早期警告的论述，正确的是（）。

A.早期警告会应由工程师发起

B.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议

C.项目经理和承包商每一方都可在对方同意后要求其他人员出席该会议

D.在早期警告会上寻求对将要受影响的所有各方均有利的解决办法

E.工程师应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给业主和承包商

【答案】：BCD

3、某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行过程中出现非承包人原因导致合同进度计划工作的延误，应承担延长工期和增加费用并支付合理利润的有（）。

A.因发包人原因导致的暂停施工

B.未按合同约定及时支付预付款、进度款

C.承包人未按已确认修改的设计文件实施

D.发包人提供的基准资料错误

E.异常不利的气候条件

【答案】：ABD

4、下列关于IPD合同模式的说法中，错误的是（）。

A.IPD模式，即集成项目交付模式，亦称为综合项目交付模式或一体化项目交付模式

B.参与项目各方充分利用自身的技能与知识，通过项目全寿命周期各阶段的通力合作，使项目效益最大化，为业主创造更大价值并减少浪费

C.由业主、承包商（还可包括供应商、分包商）共同签署一份合同形成多方合同型IPD模式

D.在报酬激励方面，参与各方共同商定项目目标实现的报酬金额，若实际成本小于目标成本，则业主应将结余资金按合同约定的比例支付给其他参与方作为激励报酬

E.在索赔方面，参与各方应放弃任何对其他参与方的索赔

【答案】：C

5、关于专业施工分包人权利义务的说法，正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】

A.分包人应当按照固定计件单价取得劳务报酬

B.分包人为施工场地内自有人员的生命财产和施工机械办理保险，并支付保险费用

C.分包人不需要单独编制施工组织设计，可以根据承包人制定的施工组织设计施工

D.分包人对分包工程的质量缺陷承担修复责任

E.分包人在施工现场接受承包人的管理

【答案】：BD

6、根据《建设工程勘察合同示范文本》的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括()。

A.办理施工许可证

B.拆除地下障碍物

C.平整施工现场

D.挖好排水沟渠

E.接通水源电源

【答案】：BCD

7、下列关于变更的阐述正确的是（）。

A.没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更

B.合同变更应在合同相应内容实施前提出，否则发包人应承担由此给承包人造成的损失

C.发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，直接发出变更指示

D.变更指示只需说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量即可

E.监理人收到承包人书面建议后，应在收到承包人书面建议后的28天内作出变更指示

【答案】：AB

8、仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有（）。

A.延误移交施工现场

B.不可预见的外界条件

C.施工遇到文物和古迹

D.后续法规的调整

E.不可抗力事件造成的损害

【答案】：BC

9、根据建设工程施工合同的有关规定，施工合同的当事人包括()。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.建设主管部门

E.设计人

【答案】：AB

10、资格预审申请文件包括（）。

A.联合体协议书

B.申请人须知

C.近年财务状况

D.资格审查方法

E.正在施工的和新承接的项目情况表

【答案】：AC

11、某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有()

A.施工企业可以行使代位权

B.施工企业可以行使撤销权

C.施工企业应以建设单位名义行使权利

D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利

E.施工企业行使权利的范围以其债权为限

【答案】：BD

12、某订购50吨水泥的材料采购合同，供货方在约定的交货时间前30天通过铁路运输将55吨水泥发运到工程所在地车站。采购方将全部货物运到施工现场后露天存放，恰逢连续降雨使3吨水泥被浸泡。关于水泥交货后义务和责任的说法，正确的有()

A.接货后采购方应及时支付50吨水泥的货款

B.接货后采购方应及时支付55吨水泥的货款

C.采购方仍按合同约定的到货时间支付50吨水泥的货款

D.采购方可向供货方索要55吨水泥的保管费

E.供货方应承担3吨水泥的损失

【答案】：CD

13、在FIDIC的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在()等方面。

A.选择分包单位的权利不同

B.分包合同的工作内容不同

C.分包合同的当事人不同

D.工程款的支付开支项目不同

E.业主对分包商利益的保护不同

【答案】：ABD

14、机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括（）

A.负责所供货的设备监造

B.提供货物组装和维修所需的专用工具

C.提供详细的操作和维护手册

D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责

E.对买方的维修、运行和管理人员进行培训

【答案】：BC

15、（2019年真题）根据《英国工程施工合同文本》（ECC），属于核心条款的有（）。

A.承包商的主要责任

B.工期

C.通货膨胀引起的价格调整

D.法律的变化

E.履约保证

【答案】：AB

16、详细评审过程中，标准文件的澄清和补正说法正确的是（）。

A.评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明

B.投标人主动提出的澄清、说明或补正，评标委员会应接受

C.澄清、说明和补正应该改变投标文件的实质性内容

D.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价

E.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

【答案】：A

17、根据《标准施工招标文件》的规定，存在以下（）情况时，资格预审不得通过。

A.申请人为项目前期准备提供设计或咨询服务（设计施工总承包除外）

B.申请人为招标人不具备独立法人资格的附属机构

C.申请人为本项目的招标代理人

D.申请人为施工总承包三级资质

E.申请人本年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题

【答案】：ABC

18、在建设工程勘察合同履行期间，由于发包人筹资困难放弃该项目而提出解除合同时，关于勘察费用结算的说法，正确的有()

A.勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金

B.完成勘察工作量在50%以内时，应支付预算额30%的勘察费

C.完成勘察工作量在50%以上80%以下时，应支付预算额50%的勘察费

D.完成勘察工作量在50%以上时，应支付预算额100%的勘察费

E.应按完成工作量占预计工作量的比例，支付预算额相应比例的勘察费

【答案】：AD

19、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程竣工应满足的条件有（）。

A.合同范围内的全部区段工程的试验和竣工试验均已完成

B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件

C.监理人要求提交的竣工验收资料清单

D.合同范围内的工程需在缺陷责任期内全部完成

E.承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运

【答案】：BCD

20、与单价合同相比，固定总价合同的特点有（）。

A.适用于地下条件复杂的工程

B.适用于时间特别紧迫的工程

C.业主控制投资的难度大

D.承包商承担价格变化的风险较大

E.对承包商准确预估工程量的要求高

【答案】：D

21、根据九部委发布的标准设计合同，以下有关设计审查的说法，正确的是（）。

A.发包人接收设计文件之后，应当组织专家会进行审查

B.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天

C.发包人逾期未做出审查结论，视为设计未通过发包人审查

D.发包人审查后不同意设计文件的，设计人承担违约责任

E.修改设计方案后重新进行审查的，审查期限重新起算

【答案】：B

22、根据《标准材料采购合同》的规定，若合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，卖方应（）。

A.按正常价格支付合同价款

B.减价支付合同价款

C.向买方支付补偿金

D.向买方支付利息

E.解除合同

【答案】：BC

23、设备采购合同一方不履行合同义务或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担（）等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

A.继续履行

B.终止合同

C.修理

D.更换

E.退货

【答案】：ACD

24、成本加酬金合同，也称为（）

A.成本补偿合同

B.成本加成合同

C.成本加固定酬金合同

D.成本加固定百分比酬金合同

E.成本加可变酬金合同

【答案】：AB

25、在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括（）。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.投标函及投标函附录

D.专用条款

E.招标公告

【答案】：ABCD

26、招标备案文件应说明（）。

A.自行招标还是委托代理招标

B.计划工期

C.招标工程量清单

D.招标方式

E.投标人的资质要求

【答案】：ABD

27、招标人向建设行政主管部门办理招标申请手续时，招标备案文件中应说明的内容有（）。

A.招标工作范围

B.计划工期

C.对投标人的资质要求

D.招标费用预算

E.评标办法

【答案】：ABC

28、工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。

A.招标文件的内容不同

B.投标保函的保证范围不同

C.对投标书的编制要求不同

D.开标形式不同

E.评标原则不同

【答案】：ACD

29、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失，下列说法正确的是（）。

A.监理单位与承包单位承担按份赔偿责任

B.监理单位与承包单位承担连带赔偿责任

C.难以确定责任大小的，平均承担责任

D.建设单位无权请求监理单位承担全部赔偿责任

E.监理单位对建设单位要求承担全部赔偿责任的请求无权拒绝

【答案】：BC

30、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，工程师对分包工程的管理职责有()。

A.批准分包工程部位

B.审查分包商资质

C.协调分包工程的施工

D.检查分包工程使用的材料

E.参与计量分包人完成的永久工程

【答案】：BD

31、下列关于定金的说法正确的有（）。

A.定金超过主合同标的额的20%，则定金合同无效

B.定金合同自实际交付定金之日起生效

C.收受定金的一方不履行合同的，应当双倍返还定金

D.给付定金的一方不履行合同的，可以要求返还定金

E.定金的性质是担保，债务人履行债务后，定金应当抵作价款

【答案】：BC

32、勘察人必须具备的条件包括（）。

A.依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位必须具备法人资格

B.除法人以外的任何其他组织和个人符合相关条件的均可成为承包人

C.建设工程勘察合同的承包方须持有建设行政主管部门核发的施工许可证

D.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建没活动

E.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书，而且应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察

【答案】：AD

33、关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无需约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

【答案】：BC

34、境外供货的中型机电设备分项报价表中，应填报的信息有（）。

A.型号和规格

B.原产地和制造商名称

C.FOB/FCA单价

D.CIF/CIP总价

E.至最终目的地的运费和保险费

【答案】：ABCD

35、（2019年真题）《简明标准施工招标文件》使用的项目有（）。

A.小型项目

B.设计和施工由同一承包人承担的项目

C.技术要求复杂的项目

D.工期不超过12个月的项目

E.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目

【答案】：AD

36、建设工程勘察合同合同管理中，勘察作业要求的说法正确的有（）。

A.勘察人测绘之前，应核对测绘数据

B.测绘工作应由测量人员如实记录，可以进行补记

C.勘察人应充分考虑勘察方法对自然环境的影响

D.勘察人不得随意改动标定的孔位

E.勘察人应根据勘察目的和发包人要求合理选择勘探方法

【答案】：ACD

37、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”文件包含的内容有（）。

A.工程项目管理规定

B.设计完成时间

C.缺陷责任期服务要求

D.合同价格清单

E.设计标准和规范

【答案】：ABC

38、（2018年真题）根据《标准施工合同》，承包人在施工准备阶段的主要义务有（）。

A.提出开工申请

B.办理临时道路通行审批手续

C.编制施工组织设计

D.提交工程质量保证措施文件

E.负责管理施工控制网点

【答案】：ACD

39、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有（）。

A.是否列入已标价的工程量清单

B.是否在招标阶段已经确定的价格

C.是否在合同履行阶段必然发生

D.承包人是否必然获得支付

E.是否包括在签约合同价内

【答案】：BCD

40、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有()。

A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿

B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件

C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误

D.后续法规调整引起的延误

E.施工中受到其他承包商的干扰

【答案】：BCD

41、以下对索赔的表述中，正确的有()。

A.索赔的要求不需经对方同意

B.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交正式的索赔通知书

C.承包人应在索赔影响结束后的28天内递交最终索赔通知书

D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定

【答案】：ABCD

42、根据《标准施工合同》，关于专业分包的说法，正确的有（