农村供水改造工程施工招标文件

横枝岗路道路排水改造工程招标文件⑥经发包人或监理单单位抽查发现现承包人违反反约定，其技技术管理人员员或施工作业业人员没有佩佩带平安卡的的，由承包人人按每人次500元的标准向向发包人支付付违约金并立立即改正。24.争议的解决决24.1争议的解解决方式因本合同引起的或或与本合同有有关的任何争争议，合同双双方友好协商商不成、不愿愿提请争议组组评审或者不不愿接受争议议评审组意见见的，选择下下列第（壹）种方式式解决：（壹）提请广州仲仲裁委员会按按照该会仲裁裁规则进行仲仲裁，仲裁裁裁决是终局的的，对合同双双方均有约束束力。（贰）向有管辖权权的人民法院院提起诉讼。24.3争议评审审24.3.4争议议评审组邀请请合同双方代代表人和有关关人员举行调调查会的期限限：按通用合合同条款。24.3.5争议议评审组在调调查会后作出出争议评审意意见的期限：：按通用合同同条款。25补充条款款25．1若因当地政政府未能及时时解决工程征征地、青苗清清理、建筑物物拆迁等而导导致工程延期期，则可根据据实际顺延工工期，由于上上述原因造成成部分工程延延期开工的，该该部分工程所所需的工料机机价格将按照照基础价格（政政府公布的计计划开工日期期之上一期的的价格）与现现行价格（政政府公布的实实际开工日期期之上一期的的价格）之间间的价差进行行补偿。25．2若某个项目目在施工过程程中发生设计计变更，或在在招标工程量量清单中缺项项，则以该项项目的实际工工程量作为结结算工程量；；若工程在施施工过程中因因工程实际需需要，发生增增加或取消某某部分工程项项目时，则按按实际发生工工程量作为结结算工程量；；最终结算的的工程量均以以财政投资评评审中心的评评审结果为准准。25．3施工单位在在收到建设单单位发出的财财政评审结算算核对通知后后，7天内派员会会同建设、监监理单位一起起对经财政评评审的结算结结果进行核对对，若施工单单位不按期派派员参加，建建设、监理单单位将派代表表对经财政评评审的结算结结果进行核对对，施工单位位不得对核对对结果有异议议。建设、监监理、施工单单位应在收到到财政评审结结算结果后14天内以书面面形式提出核核对意见，否否则视为同意意财政评审结结算意见。当当核对意见与与财政评审结结果有异议时时，各方将按按照本工程合合同的有关条条款及实事求求是的原则进进行协商解决决，协商时间间一般为28天，如施工工单位不能提提供充分依据据的，或在本本款约定的期期限内协商未未果的，原则则上采用财政政部门评审结结果作为最终终结算价，或或根据合同约约定采用仲裁裁或诉讼的方方式进行解决决。25．4工程完工后，施工工单位应当按按照有关工程程档案管理规规定及时对工工程档案进行行整理归档，工工程具备验收收条件后，施施工单位应及及时向建设单单位提交合同同工程完工验验收或单位工工程验收申请请报告。施工工单位在工程程完工后28天内不提交交验收申请报报告（含工程程结算书）的的，则从逾期期第一天起每每天向建设单单位支付本工工程合同价款款1‰的违约金，累累计总额不超超过合同价的的5%，发包人上上报建设行政政管理部门列列入广州市增增城区建设市市场诚信行为为“黑名单”并停止施工工单位两年内内再参与广州州市增城区各各级财政投资资的所有建设设项目的招标标活动。合同同工程完工验验收或单位工工程验收后，除除验收时有遗遗留问题外施施工单位应在在7天内向建设设单位移交工工程档案，每每逾期一天施施工单位向建建设单位支付付本工程合同同价款1‰的违约金，累累计总额不超超过合同价的的5%。建设单位位组织竣工验验收时，施工工单位应当在在收到工程竣竣工验收通知知后及时准备备相关材料，并并派员准时参参加竣工验收收会议，否则则将被视为违违背诚信原则则，发包人上上报建设行政政管理部门列列入广州市增增城区建设市市场诚信行为为“黑名单”并停止施工工单位两年内内再参与广州州市增城区各各级财政投资资的所有建设设项目的招标标活动。合同附件一：项目目管理机构组组成表项目管理机构组成成表职务姓名职称执业或职业资格证证明备注证书名称级别证号专业社会保险

主要人员简历表姓名年龄学历执业资格安全生产考核合格格证书职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要施工管理经历历时间参加过的类似项目目担任职务发包人及联系电话话注：主要人员指项项目负责人、技技术负责人、安安全管理人员员（专职安全全生产管理人人员）及其它它主要人员。包包含的人员应应与项目管理理架构组成表表所列人员一一致。合同附件二：建设设工程廉政责责任书（格式式）建设工程廉政责任任书工程项目名称：工程项目地址：发包人：承包人：为加强建设工程廉廉政建设，规规范建设工程程各项活动中中发包人承包包人双方的行行为，防止谋谋取不正当利利益的违法违违纪现象的发发生，保护国国家、集体和和当事人的合合法权益，根根据国家有关关工程建设的的法律法规和和廉政建设的的有关规定，订订立本廉政责责任书。一、双方的责任1.1应严格遵守守国家关于建建设工程的有有关法律、法法规，相关政政策，以及廉廉政建设的各各项规定。1.2严格执行建建设工程合同同文件，自觉觉按合同办事事。1.3各项活动必必须坚持公开开、公平、公公正、诚信、透透明的原则（除除法律法规另另有规定者外外），不得为为获取不正当当的利益，损损害国家、集集体和对方利利益，不得违违反建设工程程管理的规章章制度。1.4发现对方在在业务活动中中有违规、违违纪、违法行行为的，应及及时提醒对方方，情节严重重的，应向其其上级主管部部门或纪检监监察、司法等等有关机关举举报。二、发包人责任发包人的领导和从从事该建设工工程项目的工工作人员，在在工程建设的的事前、事中中、事后应遵遵守以下规定定：2.1不得向承包包人和相关单单位索要或接接受回扣、礼礼金、有价证证券、贵重物物品和好处费费、感谢费等等。2.2不得在承包包人和相关单单位报销任何何应由发包人人或个人支付付的费用。2.3不得要求、暗暗示或接受承承包人和相关关单位为个人人装修住房、婚婚丧嫁娶、配配偶子女的工工作安排以及及出国（境）、旅旅游等提供方方便。2.4不得参加有有可能影响公公正执行公务务的承包人和和相关单位的的宴请、健身身、娱乐等活活动。2.5不得向承包包人和相关单单位介绍或为为配偶、子女女、亲属参与与同发包人工工程建设管理理合同有关的的业务活动；；不得以任何何理由要求承承包人和相关关单位使用某某种产品、材材料和设备。三、承包人责任应与发包人保持正正常的业务交交往，按照有有关法律法规规和程序开展展业务工作，严严格执行工程程建设的有关关方针、政策策，执行工程程建设强制性性标准，并遵遵守以下规定定：3.1不得以任何何理由向发包包人及其工作作人员索要、接接受或赠送礼礼金、有价证证券、贵重物物品及回扣、好好处费、感谢谢费等。3.2不得以任何何理由为发包包人和相关单单位报销应由由对方或个人人支付的费用用。3.3不得接受或或暗示为发包包人、相关单单位或个人装装修住房、婚婚丧嫁娶、配配偶子女的工工作安排以及及出国（境）、旅旅游等提供方方便。3.4不得以任何何理由为发包包人、相关单单位或个人组组织有可能影影响公正执行行公务的宴请请、健身、娱娱乐等活动。四、违约责任4.1发包人工作作人员有违反反本责任书第第一、二条责责任行为的，依依据有关法律律、法规给予予处理；涉嫌嫌犯罪的，移移交司法机关关追究刑事责责任；给承包包人单位造成成经济损失的的，应予以赔赔偿。4.2承包人工作作人员有违反反本责任书第第一、三条责责任行为的，依依据有关法律律法规处理；；涉嫌犯罪的的，移交司法法机关追究刑刑事责任；给给发包人单位位造成经济损损失的，应予予以赔偿。4.3本责任书作作为建设工程程合同的组成成部分，与建建设工程合同同具有同等法法律效力。经经双方签署后后立即生效。五、责任书有效期期本责任书的有效期期为双方签署署之日起至该该工程项目竣竣工验收合格格时止。六、责任书份数本责任书一式二份份，发包人承承包人各执一一份，具有同同等效力。发包人（公章）：：承包人（公公章）：法定代表人或其法定代表人人或其委托代理人（签签字）：委托代理人人（签字）：：年月日日合同附件三：工程程质量保修书书（格式）工程质量保修书发包人（全称）：：承包人（全称）：：为保证（工程程名称）在合合理使用期限限内正常使用用，发包人、承承包人协商一一致签订工程程质量保修书书。承包人在在质量保修期期内按照有关关管理规定及及双方约定承承担工程质量量保修责任。一、工程质量保修修范围和内容容质量保修范围：具具体保修的内内容，双方约约定如下：（即即承包人施工工的工程范围围）。二、质量保修期质量保修期从从工程实际竣竣工之日算起起。分单项竣竣工验收的工工程，按单项项工程分别计计算质量保修修期。双方根据国家家有关规定，结结合具体工程程约定本工程程的质量保修修期如下：1、地基基础工程和和主体结构工工程为设计文文件规定的该该工程的合理理使用年限；；2、装修工程为22年；3、电气管线、给排排水管道、设设备安装工程程为2年；4、给排水设施、道道路等配套工工程为2年；5、防水工程为5年年；6、其他保修期限约约定如下：原原则上按2年进行保修修。三、质量保修责任任1.属于保修范围、内内容的项目，承承包人应当在在接到保修通通知之日起7天内派人修修理。承包人人不在约定期期限内派人修修理，发包人人可以委托其其他人员修理理，保修费用用从质量保修修金内扣除。2.发生紧急抢修事故故的，承包人人在接到事故故通知后，应应当立即到达达事故现场抢抢修。非承包包人施工质量量引起的事故故，抢修费用用由发包人承承担。3.在国家规定的工程程合理使用期期限内，承包包人确保地基基基础工程和和主体结构的的质量。因承承包人原因致致使工程在合合理使用期限限内造成人身身和财产损害害的，承包人人应承担损害害赔偿责任。四、质量保修金的的支付工程质量保修修金一般不超超过施工合同同价款的3％，本工程程约定的工程程质量保修金金为施工合同同价款的3％。本工程双方约约定承包人向向发包人支付付工程质量保保修金金额为为/（大写）。质质量保修金银银行利率为零。五、质量保修金的的返还发包人在质量量保修期满后后14天内，将剩剩余保修金返返还承包人（无无息）。六、其他双方约定的其其他质量保修修事项：发包包人扣留工程程结算价的3％作为保修修期的保证金金，待保修期期满后再支付付给承包人（无无息）。本工程质量保保修书作为施施工合同附件件，由发包人人、承包人双双方共同签署署。发包人（甲方）：：承包人（乙乙方）（盖章）（盖章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：年月日日合同附件四：安全全生产和文明明施工管理协协议书（格式式）安全生产和文明施施工管理协议议书发包人：（甲方）：承包人：（乙方）：：第一条为确保保安全文明施施工，保证工工程顺利进行行,根据《中华华人民共和国国合同法》、《广广东省建设厅厅建筑工程安安全防护、文文明施工措施施费用管理办办法》、《广广州市建设工工程文明施工工管理规定》等等规定，经双双方协商，签签订本协议书书。本协议书所涉及的的工程范围（即承包人人施工的工程程范围）。第二条甲乙双双方均应当遵遵守《建筑施施工安全检查查标准》(JGJ559-20111)和广东省、广广州市政府及及其部门制定定的有关建筑筑工程安全生生产、文明施施工管理办法法和规定。第三条甲方权利利和义务1、对乙方安全文明明施工进行指指导、监督，督督促施工单位位依法履行安安全文明施工工管理职责，并并作好现场记记录。2、督促乙方对生产产中存在的安安全隐患和违违反文明施工工规定的行为为进行整改，及及时协调解决决各工地之间间、工地与周周边群众之间间的矛盾。3、负责组织建设、监监理、施工三三方责任主体体每月末按标标准对乙方进进行考核。4、每星期召开一次次有乙方项目目负责人、安安全专职人员员参加的安全全文明施工会会议，通报情情况，交流经经验，及时纠纠正施工中存存在的安全隐隐患问题。5、甲方发现安全隐隐患或违反文文明施工规定定的行为，有有权责令乙方方停工整改，直直至排除安全全隐患。第四条乙方权权利和义务1、严格执行国家和和省市规定的的安全生产和和文明施工的的相关规定。2、建立、健全安全全文明施工责责任制，健全全组织机构，制制定安全文明明施工规章制制度和操作规规程，落实安安全文明施工工专职人员。3、制定安全事故应应急救援预案案，若遇险情情，及时启动动。4、保证对具备安全全文明施工条条件所必需资资金的投入，并并对因资金投投入不足导致致的后果承担担责任。5、根据《安全生产产法》的规定定，乙方应对对从业人员进进行安全教育育和培训，保保证从业人员员具备安全生生产知识，熟熟悉安全生产产规章制度和和安全操作规规程，掌握本本岗位的安全全操作技能，未未经安全生产产教育培训合合格的人员不不得上岗作业业。6、文明施工现场管管理应当做到到“六个100%”，即：施工工现场100%围蔽，工地地砂土100%覆盖，工地地路面100%硬化，拆除除工程100%洒水压尘，出出工地车辆100%冲净车轮车车身，暂不开开发的场地100%绿化。7、施工现场应当按按照下列要求求设置相关设设施：(1)在醒目位置置设置施工铭铭牌，并张贴贴有关许可证证件。施工铭铭牌应当明确确项目名称，建建设、施工、监监理单位及项项目负责人姓姓名，监督机机构名称，开开工、计划竣竣工日期和监监督投诉电话话等。(2)施工作业区区与办公、生生活区应当分分开设置，具具有足够的安安全距离，采采取相应的隔隔离措施；占占用、挖掘城城市道路施工工的，不得设设置办公场地地、宿舍等非非必要区域和和设施。(3)施工现场四四周应当设置置连续、封闭闭的围档。管管线工程、非非全封闭的城城市道路等工工程应当使用用路拦式围档档。(4)工地内车辆辆出入口应当当设置洗车场场地和沉淀池池，配备高压压冲洗水枪；；不具备设置置洗车设施的的管线工程、非非全封闭的城城市道路等工工程，施工单单位应当采用用移动式冲水水设备冲洗工工地车辆，并并安排工人保保洁。(5)工地外立面面脚手架使用用钢管搭设，禁禁止使用竹子子搭设或者钢钢竹混搭，脚脚手架杆件应应当涂装规定定颜色的警示示漆，不应有有明显锈迹，立立面统一采用用绿色密目式式安全网围蔽蔽。(6)施工现场的的建筑材料和和设备设施，应应当按照施工工总平面图划划定的区域存存放整齐，并并设置标签，不不得堆放在现现场围蔽以外外。(7)施工现场道道路应当畅通通，并设置通通畅的排水设设施和应急设设施。8、对有较大危险因因素的作业场场所和有关设设施、设备要要设置明显的的安全警示标标志。9、安全文明施工监监督检查人员员进行监督检检查时，乙方方要主动接受受检查，并积积极配合，不不得拒绝，阻阻挠和拖延，并并在检查记录录上签字。10、每周至少召开一一次安全文明明施工会议，自自查自纠安全全隐患及违反反文明施工管管理规定因素素，保证工程程顺利进行。第五条绿色施施工安全防护护措施费的计计取和管理本工程合同中标价价万元（大写写：），其中中应计取绿色色施工安全防防护措施费用用为万元，该费费用为专项费费用，全部投投入到施工工工程的安全文文明施工管理理，按计量支支付，总额控控制，超过部部分不另外支支付。同时，在在财务管理中中应以工程项项目为单位，单单独列出安全全防护、文明明施工措施费费收入和支出出清单备查。（最最终以现行广广东省统一工工程计价依据据规定为准）1、甲方不定时组织织人员按照《建建筑安全施工工检查标准JGJ599-20111）》和《广广州市建设工工程文明施工工管理规定》对对乙方落实安安全生产和文文明施工措施施进行检查评评分，每个月月评分一次，评评分等级为不不合格（综合合分数低于70分）的在履履约保证金扣扣罚5万/次；乙方隐隐瞒安全风险险的，按评定定不合格处理理。2、履行承包合同期期间，发生一一起一般生产产安全事故的的，扣罚施工工承包人履约约保证金10万元人民币币；一个自然然年度（1月1日至12月31日，下同）内内发生两起及及以上一般生生产安全事故故的，从第二二起事故起，每每起扣罚施工工承包人履约约保证金20万元；发生生较大及以上上生产安全事事故的，每起起扣罚施工承承包人履约保保证金50万元。3、甲方每季度对施施工承包人安安全文明施工工情况进行评评价，并将评评价结果录入入市水务局诚诚信系统。第七条发生一一般(或以上)安全生产责责任事故的，对对本工程施工工承包人纳入入广州市水务务工程不诚信信行为记录，记记录有效期2年（不诚信信行为记录自自安监部门等等相关单位的的书面调查报报告或行政处处罚决定书发发布的时间之之日开始计算算）第八条安全风风险因素辨识识和评估及安安全交底1、开工前，乙方应应提交工程项项目安全风险险因素辨识和和评估报告作作为申请开工工令的材料，该该报告应根据据具体项目以以列表形式详详细列出本项项目可能的安安全风险因素素，并提出切切实可行的安安全防控措施施；2、乙方应该在项目目安全风险因因素辨识和评评估报告的基基础上，编制制项目绿色施施工安全防护护措施费的投投入计划；3、在开工前由甲方方组织召开工工程安全交底底会议，参加加人员包括甲甲方代表、甲甲方工程安全全管理人员，乙乙方项目管理理机构全体成成员，乙方安安全员、乙方方施工班组长长和作业人员员、监理公司司总监理工程程师、工程安安全监理工程程师等；第九条安全预预报和安全约约谈1、在施工过程中，甲甲方现场安全全负责人、安安全员应该根根据工程的进进度，及时进进行动态跟踪踪，并根据现现场实际情况况及时进行安安全预报，在在每次的工程程例会上，乙乙方现场安全全负责人必须须就具体工点点进行安全风风险分析和预预报并形成会会议纪要送监监理工程师和和甲方备案；；2、除了开工前的安安全交底外，在在项目实施过过程中，甲方方在认为必要要时，有权约约集乙方及监监理单位有关关人员进行安安全约谈，范范围包括并不不限于乙方本本部安全责任任人、现场安安全负责人、安安全员、施工工班组长及监监理单位有关关人员等。乙乙方在接到约约谈通知后，应应根据甲方要要求安排有关关人员至指定定的地点参加加。第十条事故处处理1、发生重伤或死亡亡或直接经济济损失100万元以上的的安全生产事事故，乙方施施工项目部负负责人应立即即按规定向事事故所在地安安监部门、行行业主管部门门和广州市规规定的相关政政府部门报告告，并同时统统计上报甲方方代表。2、发生生产安全事事故的，事故故发生单位负负责人接到事事故报告后，应应当立即启动动事故相应应应急预案，或或者采取有效效措施，组织织抢救，防止止事故扩大，减减少人员伤亡亡和财产损失失。3、乙方由于没有尽尽到自身安全全责任，被认认定为安全生生产责任事故故的，应承担担违约责任。4、对违章作业、冒冒险进入施工工禁区及损坏坏安全防护设设施、不按规规定进行安全全技术交底及及组织施工造造成伤亡事故故的，应由乙乙方和事故责责任者自己承承担罚款及一一切经济损失失和刑事责任任。5、由于乙方原因发发生安全生产产事故，主管管部门对甲方方进行经济处处罚的，乙方方应承担甲方方全部经济损损失。第十一条开工工前，乙方应应向甲方提供供的安全管理理网络体系资资料包括但不不限于：1、安全管理网络图图;2、人员配备情况;;3、安全员名单;4、安全管理制度5、项目安全风险因因素列表6、甲方要求的其他他资料。第十二条违约责责任本协议为主合同附附件，与主合合同具同等效效力，违反本本协议的，按按违反主合同同的约定执行行。第十三条本协协议一式陆份份，甲乙双方方签字生效，工工程竣工验收收后自动失效效。未尽事宜，双方协协商解决。附表：文明施工检检查评分标准准表甲方：法定代表人（签章章）：日期：乙方：法定代表人（签章章）：日期：合同附件五：工程程变更报审表表（格式）工程变更报审表工程名称：编号号：致：（监理单单位全称）由于原因，现提出出工程变更（内容见见附件），请请予以审批。附件：１.提出变变更原因（必必要时附图）；；２.工程量量增减计算书书；３.工程变变更价款报价价单。承包人（章章）承包代表表人日期复核意见：设计单位（章）建筑师／结构师日期复核意见：监理单位（章）监理工程师日期复核意见：造价咨询单位（章章）造价工程师日期审批意见：发包人（章）发包包人代表日期审批意见：主管部门（章）日期说明：本表一式六六份，由承包包人、设计单单位、监理单单位、造价咨咨询单位、发发包人按合同同规定程序填填制，并按照照规定报主管管部门各存一一份。合同附件六：履约约担保（格式式）履约担保（格式） （发包人名名称）：鉴于（发包人名名称，以下简简称“发包人”）已接受（承包人名名称，以下称称“承包人”）于年月日参加（项目名称称）的投标文文件。我方愿愿意无条件地地、不可撤销销地就承包人人履行与你方方订立的合同同，向你方提提供担保。1.担保金额人人民币（大写写）元（¥元）。2.担保有效期期自发包人与与承包人签订订的合同生效效之日起至发发包人签发合合同工程完工工证书之日止止。3.在本担保有有效期内，因因承包人违反反合同约定的的义务给你方方造成经济损损失时，我行行在收到你方方以书面形式式提出的在担担保金额内的的赔偿要求后后，无条件地地在７天内予予以支付。4.发包人和承承包人按《通通用合同条款款》第15条变更合同同时，我方承承担本担保规规定的义务不不变。担保人：（盖单位章章）法定代表人或委托托代理人：（签字）地址： 邮政编码： 电话：传真：年月日注：委托代理人应附授授权委托书。合同附件七：预付付款担保（格格式）预付款银行保函（格格式） （发包人名名称）：根据（承包人名名称，以下称称“承包人”）与（发包人名名称，以下简简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称称）合同协议议书，承包人人按约定的金金额向发包人人提交一份预预付款担保，即即有权得到发发包人支付相相等金额的预预付款。我方方愿意就你方方提供给承包包人的预付款款提供担保。1.担保金额人人民币（大写写）元（¥元）。2.担保有效期期自预付款支支付给承包人人起生效，至至发包人签发发的进度付款款证书说明预预付款已完全全扣清止。3.在本保函有有效期内，因因承包人违反反合同约定的的义务而要求求收回预付款款时，我方在在收到你方的的书面通知后后，无条件地地在７天内予予以支付。但但本保函的担担保金额，在在任何时候不不应超过预付付款金额减去去发包人按合合同约定在向向承包人签发发的进度付款款证书中已扣扣回的金额。4.发包人和承承包人按《通通用合同条款款》第15条变更合同同时，我放承承担本保函规规定的义务不不变。担保人：（盖单位章章）法定代表人或委托托代理人：（签字）地址： 邮政编码： 电话：传真：年月日注：委托代理人应附授授权委托书。第四章投标文件格格式一、技术标投标文文件格式格式一：技术标封封面[工程名称]投标文件第一册【技术术投标书（含含资格审查文文件）】投标人：（盖章）法定代表人或其委委托代理人：：（签字或盖盖章）日期：格式二广州建设工程施工工招标投标书书（技术标）工程名称投标总报价（元）见经济标招标投标书书其中：人工费（元元）见经济标招标投标书书其中：绿色施工安安全防护措施施费（元）见经济标招标投标书书投标总工期工程质量标准保修期限委派的项目负责人人姓名委派的安全员姓名格式三：投标函投标函致：（招标人名名称）1.根据招标人（工工程项目名称称）招标文件，遵遵照《中华人人民共和国招招标投标法》等等有关规定，经经踏勘项目现现场和研究上上述招标文件件、相关招标标资料及其他他有关文件后后，我方愿按按我方投标总总价并遵照上上述文件要求求承包上述工工程的施工、竣竣工，并承担担任何质量缺缺陷保修责任任。2.我方已详细审核全全部招标文件件，包括修改改文件（如有有时）及有关关附件。3.如果我方中标，我我方保证按照照合同文件中中规定的开工工日期开始施施工，并按规规定的预计竣竣工日期完成成和交付全部部工程。4.如果我方中标，我我方承诺在充充分考虑场地地环境变化及及政策性调整整等风险因素素的前提下，继继续补充完善善施工组织设设计，直至招招标人满意为为止并加以实实施，由此产产生的费用已已包含在投标标报价中。5.如果我方中标，我我方承诺按《建建设工程质量量管理条例》（中中华人民共和和国国务院令令第279号）、《建建设工程安全全生产管理条条例》（中华华人民共和国国国务院令第第393号）的规定定对承包工程程的全部建设设工程质量和和施工现场的的安全生产负负责。6.如果我方中标，我我方将按照招招标文件的规规定，按时提提交履约担保保，以保障本本项目优质、优优价、按期、顺顺利完成。7.我方同意所提交的的投标文件在在招标文件投投标须知中第第15条规定的投投标有效期内内有效，在此此期限届满之之前，本投标标书始终将对对我方具有约约束力，并随随时接受中标标。8.在合同协议书正式式签署生效之之前，本投标标书连同你单单位的中标通通知书将构成成我们双方之之间共同遵守守的文件，对对双方具有约约束力。9.随同本投标文件，我我方已提交人人民币万元的投标担担保。如果我我方在投标文文件有效期内内撤回投标文文件；或在接接到中标通知知书后28天内未能或或拒绝签订合合同协议书；；或未能按招招标文件要求求提交履约担担保，你单位位有权没收投投标保证金，另另选中标单位位。10.我方理解，你你单位不一定定接受最低标标价的投标或或你单位接到到的其它任何何投标。同时时也理解，你你单位不负担担我方的任何何投标费用。投标人：（盖章）法定代表人或授权权代理人（签签字或盖章）：：日期：年月日格式四：参与编制制技术标投标标文件人员名名单参与编制技术标投投标文件人员员名单投标单位名称姓名职务所承担工作身份证号码本人签名栏注：参与编制技术术标书所有人人员名单应包包括如编制技技术部分、负负责清样校对对、负责打印印及复印等所所有人员在内内的人员名单单。PAGEPAGE231格式五：法定代表表人证明书、授授权委托书法定代表人证明书书、授权委托托书（1）法定代表人证明明书（）第号现任我单位职务，为法定代表人（负责人），特此证明。有效期限：附：法定代表人（负责人）性别：年龄：身份证号码：注册号码：企业类型：经营范围：单位：（盖章）年月日授权委托证明书（）第号注：按提供的该表表格格式填写写，或使用从从工商管理部部门购买的表表格填写。（2）法定代表人授权权委托书（）第号兹授权兹授权为我方委托代理人，其权限是：有效期限：附：代理人性别：年龄：身份证号码：注册号码：企业类型：经营范围：法定代表人（负责人）：（签字或盖章）授权单位：（盖章）年月日注：按提供的格式式或使用从工工商管理部门门购买的格式式填写。格式六：企业相关关资料企业相关资料注：提供证明投标标人实力的证证明文件，投投标人认为有有必要提供的的证明文件的的复印件（应应加盖投标人人公章）等。格式七：施工组织织架构图施工组织架构图注：1、投标人应结合本本工程的类型型和特点，科科学、合理地地设置本项目目的施工组织织架构；2、施工组织架构图图由投标人结结合招标人对对本工程的具具体要求自行行设定；3、可结合自身情况况附相关辅助助说明资料。格式八：投入主要要人员汇总表表投入主要人员汇总总表序号职姓名性别年龄职称专业从事工程工作年限限职称或执业或上岗岗（或岗位）证证号备注注：1、“主要人员”指实际际参加本项目目施工的项目目管理、技术术等方面的负负责人，包括括但不限于项项目负责人、技技术负责人、各各专业负责人人及其他招标标人要求配置置的人员等；；2、其它人员由投标标人视本工程程具体情况结结合招标人对对本工程的具具体要求自行行配备；3、本表后附投标人人投入主要人人员的资格证证、职称证及及社保证明的的复印件；年年龄以身份证证中载明出生生日期计算为为准。4、各岗位人员不得得相互兼职。投标人：（盖盖章）法定代表人或授权权代理人（签签字或盖章）：：日期：年月日格式九：响应招标标文件所附施施工组织设计计要点的承诺诺书响应招标文件所附附施工组织设设计要点的承承诺书（招标人）：：我方承诺，如中标标承建(项目名称)，将按招标标文件所附的的本工程施工组织设设计要点进行响应的的基础上自行行组织施工。并并承诺在中标标后按招标文文件所附的施工组织设设计要点基础上编制制详细的施工工组织设计，并并报经监理单单位和建设单单位审批后实实施。投标人名称（盖法法人公章）：：法定代表人或被授授权人（签字字或盖章）：：日期：年月日二、经济标投标文文件格式格式一：经济标封封面[工程名称]投标文件第二册【经济投投标书】投标人：（盖章）法定代表人或其委委托代理人：：（签字或盖盖章）日期：格式二：广州建设工程施工工经济标招标投投标书工程名称投标总报价（元）其中：人工费（元元）其中：绿色施工安安全防护措施施费（元）格式三：工程量清清单计价表工程量清单计价表表本部分内容详见招招标文件第七七章工程量清单单。格式四：参与编制经济标投投标文件人员员名单投标人名称姓名职务所承担工作身份证号码本人签名栏注：参与编制经济济标书所有人人员名单应包包括如编制各各种专业工程程量清单投标标报价、负责责清样校对、负负责打印及复复印等所有人人员在内的人人员名单。格式五：对投标文件编制的的承诺本公司授权（身份证号号：）负责对投标标文件的编制制及内容进行行解释、说明明，并承诺以以下事项：1.被授权人清楚投标标文件编制的的具体情况，包包括技术方案案文件、工程程量清单、以以及投标文件件的加密打包包的理解；2.在本项目开标至评评标结束前，努努力确保被授授权人在项目目评标所在地地附近；3.从评标委员会要求求澄清起二小小时内，被授授权人应如实实地书面澄清清。如由于未遵守上述述承诺内容之之一导致无法法进行澄清的的，我公司认认可和接受评评标委员会作作出的评审结结论。附件：《投标文件件编制情况》投标人名称（盖法法人公章）：：法定代表人或被授授权人（签字字或盖章）：：日期：年月日投标文件编制情况况1.投标文件报价编制制方式:□自行编制的的，编制的负负责人：（盖造价工工程师执业专专用章或全国国建设工程造造价员章，执执业单位应与与投标人一致致）。□委托编制的的，受委托单单位，编制的的负责人：（盖造价工工程师执业专专用章或全国国建设工程造造价员章，执执业单位应与与受委托单位位一致）。2.投标文件加密打包包的电脑情况况投标文件加密打包包的电脑自有□外包□其他□电脑类型电脑所属单位电脑所在地址（如××