版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
PAGEPAGE38合同编号:工程名称:广州市xxx文化宫高效性双回路供电项目工程编号:工程地点:广州市xxx发包人:广州市xxx文化宫承包人:广州市城乡建设委员会制定广州市工商行政管理局第一部分协议书发包人:(全称)广州市xxx文化宫承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。一、工程概况工程名称:广州市xxx文化宫高效性双回路供电项目工程地点:广州市xxx文化宫工程内容及规模:对广州市xxx文化宫高效性双回路供电项目进行改造等。(具体内容详见招标文件、招标图纸和工程量清单)工程立项、规划批准文件号:xxx资金来源:工会自筹资金二、工程承包范围及承包方式承包范围:对广州市xxx文化宫高效性双回路供电项目进行改造等。(具体内容详见招标文件、招标图纸和工程量清单)承包方式:包工、包料、包优化设计、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包劳保、包验收、包保修。分部分项工程和单价措施项目综合单价包干、总价措施项目费包干。三、合同工期计划开工日期为2018年月日,具体时间以总监理工程师发出开工令为准,总工期80日历天。四、质量标准工程质量标准:一次竣工验收合格,且达到供电部门送电的要求。五、合同价款(人民币)合同总价(大写):;(小写):元。其中,安全文明施工费(大写):;(小写):元。六、组成合同的文件组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间:年月日本合同订立地点:合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。发包人:(盖章)承包人:(盖章)法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:第二部分通用条款详见《广州市建设工程施工合同》示范文本(穗建筑[2013]598号)。第三部分专用条款1.定义1.43单位工程■名称:广州市xxx文化宫高效性双回路供电项目■内容:对广州市xxx文化宫高效性双回路供电项目进行改造等。(具体内容详见招标文件、招标图纸和工程量清单)■范围:本项目按招标人提供的招标文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明,完成本项目广州市xxx文化宫高效性双回路供电项目等施工图纸的全部内容及招标过程相关资料所含全部内容。1.53所采用的书面形式包括:■文书;□信件;□电报;□传真;□电子邮件;□其他:2.合同文件及解释2.2下列组成本合同的文件是一个合同整体,彼此应当能相互解释,互为说明。当出现相互矛盾时,组成本合同文件的优先解释顺序如下:招标文件及其附件。4.语言及适用的法律、标准与规范4.3约定适用的标准、规范的名称:国家现行建设工程标准、规范。5.施工设计图纸5.1发包人提供施工设计图纸(1)提供的时间:签订合同后。(2)提供的数量:提供图纸2套。5.2承办人提供施工设计图纸(1)提供的时间:/(2)提供的数量:/(3)监理工程师答复的时间:/6.通信联络6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式各方通讯地址和设计人:发包人:通讯地址:收件人:邮政编码:承包人:通讯地址:收件人:邮政编码:监理人:通讯地址:收件人:邮政编码:工程造价咨询人:通讯地址:收件人:邮政编码:视为送达的其他方式:电报、传真、直接送达受送达人签收(含各方现场代表)。11.文物和地下障碍物11.2对影响施工的管线的迁移工作,由发包人负责。对影响施工的地下障碍物(无论合同中是否明确指出)的拆除工作,由承包人负责,有关费用已包含在本合同总价款内,发包人不再承担任何费用。12.事故处理12.4承包人在本工程施工中发生重大质量或安全事故的,由承包人承担相应的经济和法律责任。并自事故发生之日起两年内不再接受其参与发包人其它工程项目的投标,同时发包人扣罚承包人工程总价10%的罚款。13.交通运输13.1办理道路通行权和修建场外设施的费用:由承包人负责,已包含在合同总价中,发包人不另外支付。13.2修建场内临时道路和交通设施的费用:由承包人负责,已包含在合同总价中,发包人不另外支付。13.4运输超大件和超重件的费用:由承包人负责,已包含在合同总价中,发包人不另外支付。13.7承包人自进场施工起至项目竣工验收止,需保证临时道路(或通道)的畅通安全及整洁。保证沿线相关单位、居民的行车畅通,如封闭沿线单位、居民进入拟施工道路的出入口,需按原道路宽度,修建临时道路,解决沿线单位、居民出入拟施工道路的问题,相关费用包含在合同总价中,若承包人无法保证,则发包人可另行委托其他单位实施上述工作,相关费用从支付给承包人的工程款中扣回。14.专项批准事件的签认14.2专项批准事件的签认人选监理工程师:姓名:印章样式:签字样式:造价工程师:姓名:印章样式:签字样式:建造师:姓名:印章样式:签字样式:19.发包人19.2发包人完成下列工作的约定(1)办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间:在开工前三天完成。(2)施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点:发包人不提供水、电接驳点,由承包人自行解决,通讯由承包人自行负责。施工场地内接驳水、电管线和用电、用水、通讯等费用已包含在本合同价款内,承包人安装独立的施工用水、用电计量表,按水表、电表实际用量缴回水电费给供给单位。承包人为保证工期和质量而采取的其他措施(包括自行发电、自行供水等)所发生的相关费用发包人不再补偿。(3)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间:开工前三天。(4)提供施工所需的有关资料的时间:开工前三天。(5)办理施工所需的有关证件和批准手续的时间:开工前三天发包人只提供立项批文等施工报建所需相关证明文件,其中施工临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续由承包人自行办理。(6)现场交验的时间:开工前三天以书面形式交验。(7)提供标准与规范的时间:不提供。(8)组织图纸会审和设计交底的时间:开工前三天。(9)协调处理施工场地周围地形关系问题和邻近建筑物等保护工作的约定:由承包人自行勘查和负责保护,有关费用已包含在本合同总价款内,发包人不再承担任何费用。委托承包人办理的工作有:对通用条款中应由发包人承担的工作而发包人委托承包人承担的,承包人已在投标时审慎报价,有关费用已包含在合同总价,发包人不再作补偿。19.3提供施工场地的时间:开工前三天。19.4支付款项(1)工程款支付期限□按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。■另作约定:1、施工单位进场开工并完成工程量30%以上,支付合同总价的30%;2、完成工程量至80%以上,支付至合同总价的60%;3、项目完工并通过竣工验收,支付至合同总价的80%;4、工程竣工验收合格及办理工程造价审核后支付至结算总价的97%;5、余下3%的保修金待竣工验收合格满壹年后十五个工作日内办理支付手续。(2)工程款支付方式■按协议书所注明的银行账户转账。□支票支付。□其他方式:/20.承包人20.2承包人完成下列工作的约定(3)提交支付申请和工程款额报告期限□按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。■另作约定:(5)向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求:按发包人有关规定执行。(6)办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间:按合同的通用条款。(8)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木保护工作的约定:由承包人自行勘查和负责保护,有关费用已包含在本合同总价款内,发包人不再承担任何费用。因施工过程造成的破坏,由承包人负责其翻修费用及赔偿责任。(9)保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定:承包人必须按广州市文明施工管理有关规定执行,做好施工场地的文明施工措施,符合有关部门的文明施工要求;在竣工后搬走所有施工机械、垃圾及剩余材料,并使竣工现场干净、整齐。有关费用已包含在合同价款内。承包人文明施工措施不能满足施工合同约定,发包人不予支付文明施工措施费用。(10)提交竣工验收申请报告和竣工结算文件■按通用条款第82.2款规定提交。□另作约定:/20.4承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定:/21.现场管理人员任命和更换21.1发包人现场管理人员任命和更换:21.2承包人代表任命和更换:21.3监理工程师代表任命和撤回:造价工程师代表任命和撤回:21.4承包人代表授权人选任命和撤回:22.发包人代表22.1发包人人代表及其权权力的限制(1)发包人任任命()为发包包人代表,其其通讯方式为为通讯地址:邮政政编码:联系电话:传真真号码:(2)发包人对对发包人代表表权力做如下下限制:23.监理工程程师23.1负责合合同工程的监监理人及任命命的监理工程程师(1)监理人::法法定代表人::(2)任命()为为监理工程师师,其通讯方方式为通讯地址:邮政政编码:联系电话:传真真号码:23.3(122)需要发包包人批准的其其他事项:24.造价工程程师24.1负责合合同工程的造造价咨询单位位及任命的造造价工程师(1)工程造价价咨询人:法定代代表人:(2)任命()为为造价工程师师,其通讯方方式为通讯地址:邮政政编码:联系电话:传真真号码:24.3(7)需需要发包人批批准的其他事事项:25.承包人代代表25.1承办人人任命()为承承办人代表,其其通讯方式为为通讯地址:邮政政编码:联系电话:传真真号码:26.指定发包包人26.1依法指指定的发包人人(1)实施、完完成部分永久久工程的分包包人:/(2)提供材料料和工程设备备、服务的分分包人:/28.工程担保保28.1承包人人提供履约担担保的约定(1)履约担保的的金额:(大大写)(小写::元)(2)提供履约担担保的时间::□签订本合同时。■另作约定:(1)发包通知书书发放后155日内(在合合同签订前),,中标人须须向招标人提提交履约保证证金,履约保保证金为中标标价款的100%,以转账账方式提交。若若在中标通知知书发放后115日内,中中标人未提交交履约保证金金且未征得招招标人同意延延期缴交的,招招标人有权取取消其中标资资格并没收其其投标保证金金,并选取第第二中标候选选人替补。(2)履约保证金金退还:在工工程竣工验收收合格后,承承包人向发包包人提出退还还履约保证金金的书面申请请,经发包人人审批一个月月内无息退还还。(3)出具履约约保函的担保保人:28.4发包人人提供支付担担保的约定(1)支付担担保的金额::(大写)(小小写)(2)提供支付付担保的时间间:□签订本合同时。□另作约定:/(3)出具支付付保函的担保保人:/出具支付保函的担担保人://28.8担保内内容、方式和和责任等事项项的约定:/31.不可抗力力31.1(4)不不可抗力的其其他情形:/32.保险32.1委托承承包人办理保保险的事项有有:■通用条款第322.1款的第第(1)项;;■通用条款第322.1款的第第(2)项;;■通用条款第322.1款的第第(3)项;;■通用条款第332.1款的的第(4)项项。32.8投保内内容、保险金金、保险期限限和责任等事事项的约定::1、合同价价已包含工伤伤保险金,承承包人在工程程开工之前必必须购买,如如不购买,由由此造成的一一切后果由承承包人负责。22、施工企业业规定的劳动动保险金统筹筹计入合同价价,支付工程程款时按有关关文件规定抵抵扣。3、承包包人不得拖欠欠施工人员工工资、材料供供应商货款,如如因此影响发发包人,则扣扣除余下工程程款并追究相相应责任。33.进度计划划和报告33.3承包人人编制月施工工进度报告和和修订进度计计划的约定::合同签订后后五个工作天天内34.开工34.2:监理工工程师在收到到发包人的书书面指令后三三天内签发开开工令。35.暂停施工和和复工35.4承包人人原因造成暂暂停施工的其其他原因:承承包人因材料料供应、施工工劳力和机具具设备不足、管管理不善或发发生安全质量量事故。36.工期及工工期延误36.1合同工工程的工期约约定为()日历天。(1)//(工程名名称)单位工工程的工期约约定为/天。(2)/(工程名名称)单位工工程的工期约约定为/天。38.竣工日期期38.1计划竣竣工日期:42.质量标准准42.1约定的的工程质量标标准(1)合同工程质质量标准:按按国家有关现现行工程质量量验收标准执执行,且验收收达到合格等等级。(2)工程质量验验收标准:按按国家有关现现行工程质量量验收标准执执行,且验收收达到合格等等级。45.安全文明明施工45.5治安管管理:□按通用条条款的规定。□另作约定定:46.测量放线线46.1承包人人提交施工控控制网资料的的时间:46.4测量放放线误差的约约定:按现行行国家、行业业和广东省的的标准与规范范或规程要求求执行。48.发包人供应应材料和工程程设备48.1约定供供应的材料和和工程设备■发包人不供应应材料和工程程设备,本条条不适用。□发包人供应材料料和工程设备备的,应与承承包人约定“发发包人供应材材料和工程设设备一览表”,作作为本合同的的附件。48.8发包人人供应材料和和工程设备的的结算方式::49.承包人采采购材料和工工程设备49.1承包人人采购材料和和工程设备□按通用条款规定定,由承包人人负责运输和和保管。■另作约定:本本工程使用的的工程材料,订订货前,承包包人应提供生生产厂家的合合格证书及试试验报告,到到货后,经发发包人确认,符符合工程要求求,方可使用用。如发生货货不对板,发发包人有权拒拒用,并由承承包人承担损损失。49.2承包人人供货要求::/49.8发包人人依法指定的的生产厂家和和供应商://。50.材料和工工程设备的检检验试验50.2见证取取样检验试验验的材料和工工程设备(1)种类类:/(2)检测机构::/51.施工设备备和临时设施施51.1承包人人配置施工设设备和临时设设施■按通用条款规定定,承包人承承担修建临时时设施的费用用。□另作约定:51.2发包人人提供的施工工设备和临时时设施:/53.隐蔽工程程和中间验收收53.1中间验验收的部位有有:按工程程验收规定,属属于隐蔽工程程的由双方验验收签证。55.工程试车车55.1试车内内容■不需要试车的的,本条不适适用。□需要试车的,试试车的内容和和要求:有有关费用已包包含在本合同同总价款内,由由承包人承担担。56.工程变更56.4承包人人提出工程变变更建议发包人采纳承包人人建议带来利利益的计奖方方法://58.竣工验收收58.1竣工验验收标准合同工程竣工验收收标准:按照照国家或行业业的质量验收收标准执行。58.8单位工工程和工程部部位验收■合同工程无单单位工程、无无工程部位提提前验收的,本本款不适用。□合同工程单位工程程或工程部位位需提前验收收的,各单位位工程或工程程部位的名称称、竣工验收收时间和范围围如下:(1)(名称)工工程或部位,竣竣工验收时间间为,其其范围包括::(2)(名称)工工程或部位,竣竣工验收时间间为,其其范围包括::58.9施工期期运行■合同工程无单单位工程、无无工程部位在在施工期运行行的,本款不不适用。□合同工程单位工工程或工程部部位需在施工工期运行的,各各单位工程或或工程部位的的名称、运行行时间如下::(1)(名称)工工程或部位,运运行时间为;(2)(名称)工工程或部位,运运行时间为。58.10竣工工清场■按通用条款规定定。□另作约定:58.11施工工队伍的撤离离■按通用条款规定定,承包人的的人员和施工工设备全部撤撤离施工现场场。□另作约定:59.缺陷责任任与质量保修修59.1缺陷责责任期计算缺陷责任期:2年年。59.3(2)缺缺陷责任期内内,发包人对对已接收使用用的工程负责责日常维护工工作。发包人人在使用过程程中,发现已已接收的工程程存在新的缺缺陷或已修复复的缺陷部位位或部件又遭遭损坏的,应应及时通知承承包人修复,承承包人应在收收到通知后的的2天内派人人修复,直至至检验合格为为止。承包人人未能在规定定时间内修复复的,发包人人可自行或委委托第三方修修复,所需费费用和利润按按照本款通用用条款第(33)点规定办办理。59.8质量保保修期计算质量保修期:按质质量保修书规规定执行。61.工程量61.1清单工工程量包括的的工作内容□按通用条款规定定。■另作约定:承承包人在招标标疑问收集期期间未对工程程量清单提出出质疑,即视视为承包人对对本项目清单单工程量的认认可,以及工工程量清单已已包含图纸中中的全部工程程内容,且没没有出现量差差、漏项或重重复计算等情情况,承包人人不得以任何何理由要求发发包人增加工工程量或项目目。61.2与专用条条款61.11不同之处按按专用条款661.1执行行。61.3发包人不不提供取、弃弃土点,土方方的运距由承承包人自行考考虑进行计价价,因运距而而引起造价变变化属投标风风险,发包人人在项目实施施时对相关影影响不作增减减。发包人对对本工程范围围内多余土方方拥有优先处处置权,本标标段与其它标标段间土方的的调配要服从从发包人安排排。63.暂列金额额63.1合同工工程的暂列金金额为元。65.暂估价65.1招标暂暂估价项目必须招标暂估价项项目合同双方方当事人的权权利、义务□材料、工程设备备://□专业工程:/65.3非招标标专业工程款款的确定□按通用条款规定定,由造价工工程师与分包包人确定。□另作约定:66.提前竣工工奖与误期赔赔偿费66.1提前竣竣工奖(1)提起竣工工奖额度■没约定提前竣竣工奖的,本本款不适用。□约定提前竣工奖奖的,每日历历天应奖额度度为元。(2)提前竣工工奖的最高限限额□按通用条款规定定为合同价款款的5%,即即元。□另作约定:66.2误期赔赔偿费(1)每日历天天应赔偿额度度为:本工程程要求承包人人按中标工期期完成,因承承包人原因造造成工期延误误的,每日历历天赔偿10000元。(2)误期赔偿偿费的最高限限额□按通用条款规定定为合同价款款的5%,即即/元。■另作约定:施施工单位应在在合同工期内内保质、保量量、保安全按按时完成建设设工程。由于于施工单位的的原因未能按按约定合同工工期竣工,从从延误第一天天起,每延误误一天,按合合同价款的万万分之五计算算违约金,发发包人有权在在施工款或结结算款中扣除除;67.工程优质质费67.1工程优优质费的计算算方法■没约定工程优优质费的,本本款不适用。□约定工程优质费费的,其计算算方法:67.2工程优优质费的计算算额度:□按通用条款规定计计算。□另作约定(合同同工程同时获获得下列多个个奖项的,只只按最高奖项项的额度计算算):国家级质量奖,合合同价款的/%%;省级质量奖,合同同价款的/%;;市级质量奖,合同同价款的//%。68.合同价款款的约定与调调整68.2合同价价款的调整事事件□按通用条款规定定的调整事件件。■另作约定:合同同价款调整事事件包括:11工程变更事事件;2现场场签证事件;;3费用索赔赔事件;4因因发包人原因因的其他事件件。(9)调整合同价款款的其他事件件:①设计变更修改(施施工单位原因因造成的除外外);②发包人指派新的的工作。72.工程变更更事件72.3工程变更更引起措施项项目发生变化化的,凡可计计算工程量的的措施项目费费,按照实际际发生变化的的措施项目的的工程量乘以以通用条款第第72.2款款规定的单价价或合价调整整。其余均包包干,不予调调整。72.4调整承承包人报价偏偏差的方法□按通用条款的规规定调整。■按照下列方法法调整:按招招标文件规定定。73.工程量偏偏差事件73.1承包人在在招标疑问收收集期间未对对工程量清单单提出质疑,即即视为承包人人对本项目清清单工程量的的认可,以及及工程量清单单已包含图纸纸中的全部工工程内容,且且没有出现量量差、漏项或或重复计算等等情况,承包包人不得以任任何理由要求求发包人增加加工程量或项项目。73.2调整分分布分项工程程费的方法调整结算分部分项项工程费:□按通用条款的规规定调整。■按照下列方法法调整:无。73.3调整措措施项目费的的方法调整结算措施项目目费:□按通用条款的规定定调整。■按照下列方法法调整:无。75.现场签证证事件75.3现场签签证报告的确确认提交现场签证报告告的时间:■按通用条款的的规定的时间间提交。□另作约定:76.物价涨落落事件76.3承包人人采购材料和和工程设备的的材料设备费费、施工机械械费调整方法法:(1)价格系数数法各资源的权重系数数约定如下::1)固定系数aa为;;2)人工权重系数数b为;3)机械台班权重重系数c为;;4)钢筋权重系数数d为;5)水泥权重系数数e为;6)铜材权重系数数f为;7)沥青权重系数数g为;8)其他资源的权权重系数:78.支付事项项78.2计算利利息的利率■按照中国人民民银行发布的的同期同类贷贷款利率。□另作约定:79.预付款79.1预付款款的约定及管管理(1)预付款的的约定□没约定预付款的的,本条不适适用。■约定预付款的的,预付款的的金额为/元元(2)预付款的最最高限额□按通用条款规定定为合同价款款的30%,即即//元。■另作约定:79.2提交预预付款支付申申请期限:□按承包人在完成成本款三项工工作后的7天天内。■另作约定:79.4预付付款抵扣方式式□预付款按照期中中应支付工程程款的//%扣回,直直到扣完为止止。■其他方式:不作作抵扣。80.安全文明明施工费80.1安全文文明施工费的的内容、范围围和金额(1)内容和范范围■按通用条款的的规定,以现现行广东省统统一工程计价价依据规定为为准。□另作约定:80.2支付申申请的提交与与核实■按通用条款的规规定。□另作约定:80.3费用支支付安全文明施工费的的支付办法和和抵扣方式::■按通用条款的规规定。□另作约定:81.进度款81.1约定支支付期限和提提交支付申请请(1)支付期期限□以月为单单位。□以季度为为单位。□√以形象象进度为准,具具体为:1、施工单位进场场开工并完成成工程量300%以上,支支付合同总价价的30%;;2、完成工程量至至80%以上上,支付至合合同总价的660%;3、项目完工并通通过竣工验收收,支付至合合同总价的880%;4、工程竣工验收收合格及办理理工程造价审审核后支付至至结算总价的的97%;5、余下3%的保保修金待竣工工验收合格满满壹年后十五五个工作日内内办理支付手手续。81.1(111)本期间间应支付或扣扣留(回)的的其他款项::(2)政府资资金投资工程程的支付期、支支付办法□按通用条条款的规定。□另作约定定:/81.2期期中支付的最最低限额为元。82.竣工结算算82.1竣工结结算的程序和和时限:□按通用条款的规规定办理。■另作约定:1、工程竣工验收收报告经发包包人认可后228天内,承承包人向发包包人递交竣工工结算报告及及完整的结算算资料。2、工程竣工验收收报告经发包包人认可后228天内,承承包人未能向向发包人递交交竣工结算报报告及完整的的结算资料,造造成工程竣工工结算不能正正常进行或工工程竣工结算算价款不能及及时支付,承承包人提不出出正当理由延延期的,承担担违约责任;;发包人要求求交付工程,承承包人应当交交付;发包人人不要求交付付工程的,承承包人承担保保管责任。3、本工程按综合合单价包干,措措施费包干,增增、减工程量量包括设计变变更的资料按按发包人、鉴鉴证单位同意意签章后方可可有效。结算算时,结算价价大于合同价价,则以合同同价为准进行行结算;若结结算价小于合合同价,则以以实际工程量量结算。83.结算款83.1提交竣竣工支付申请请(1)竣工支付付期限■按通用条款的规规定,在造价价工程师签发发竣工结算支支付证书后的的28天内。□另有约定。■按通用条款的规规定。□另作约定:84.质量保证证金84.2质量保保证金的约定定与扣留(1)质量保证证金的约定□按通用条款规定定为合同条款款的3%,即即/元。■另有约定:(2)质量保证证金的扣留□按通用条款的规规定,按每支支付期应支付付给承包人的的进度款和结结算款的3%%扣留。■另有约定:按按支付给承包包人的结算款款的3%扣留留。85.最终清算算款85.1提交最最终清算支付付申请(1)最终清算算支付申请提交份数:提交期限:(2)最终清清算支付时限限■按通用条款的的规定,在造造价工程师签签发最终清算算支付证书后后的14天内内。□另有约定:86.合同争议议86.4调解或或认定争议调解或认定机机构:■按通用条款的的规定。□另有约定:(1)(2)(3)86.6仲裁或或诉讼解决争议的最终方方式:■向广州仲裁委委员会申请仲仲裁。□向有管辖权的人民民法院提起诉诉讼。91.保密要求求91.1提供保保密信息的期期限:长期。94.合同份数数94.1约定提提供合同文件件提供合同文本:■按通用条款的的规定,由发发包人向承包包人提供。□另有约定:94.2正副本本效力合同的份数:正本贰份,副本肆肆份。其中:发包人正本本壹份,副副本贰份;承包人人正本壹份,副本本贰份。附件一:工程质量量保修书;附件二:廉政合同;附件三:安全施工工生产承诺书书;附件四:中标通知知书。附件一工程质量保修书发包人:(全称)广州市xxx文化宫承包人:(全称)为保证广州市xxxx文化宫高高效性双回路路供电项目在在合理使用期期限内正常使使用,合同双双方当事人根根据《中华人人民共和国建建筑法》、《建建设工程质量量管理条例》和和《房屋建筑筑工程质量保保修办法》等等规定,经协协商一致,订订立本质量保保修书。质量保修范围质量保修范围包括括地基基础工工程、主体结结构工程、屋屋面防水工程程、有防水要要求的卫生间间、房间、外外墙面的防渗渗漏工程、电电气管线工程程、给排水管管道工程、设设备安装工程程、供热、供供冷系统工程程、装饰装修修工程以及双双方约定其他他项目。具体体质量保修范范围,合同双双方当事人约约定如下:承承包人负责保保修广州市xxxx文化宫高效效性双回路供供电项目图纸纸包含的由承承包人承包施施工的全部工工程内容。质量保修期2.1质量保修修期从工程实实际竣工之日日算起。单项项竣工验收的的工程,按单单项工程分别别计算质量保保修期。2.2合同工程程质量保修期期,合同双方方当事人约定定如下:2.2.1地基基基础工程、主主体结构工程程为设计文件件规定的合理理使用年限;;2.2.2屋面防防水工程、有有防水要求的的卫生间、房房间和外墙面面的防渗漏工工程为5年;2.2.3电气管管线工程、给给排水管道工工程、设备安安装工程为22年;2.2.4供热、供供冷系统工程程为2个采暖期、供供冷期;2.2.5装饰装装修工程为2年;2.2.5其他项项目:工程为为2年。3.质量保修责责任3.1属于保保修范围的项项目,承包人人应在接到发发包人通知后后的7天内派人保保修。承包人人未能在规定时间间内派人保修修的,发包人人可自行或委委托第三方保保修。3.2发生紧紧急抢修事故故的,承包人人在接到通知知后,应立即即到达事故现现场抢修。3.3在国家家规定的工程程合理使用期期限内,承包包人应确保地地基基础工程程和主体结构构的质量和安安全。凡出现现其质量问题题,应立即报报告当地建设设行政主管部部门,经设计计人提出保修修方案后,承承包人应立即即实施保修。3.4质量保保修完成后,由由发包人组织织验收。4.质量保修费用用质量保修等费用,由由责任方承担担。5.质量保证金(1)质量保修金金的支付本工程约定的工程程质量保修金金为工程结算算总价的3%%。本工程双方约定发发包人向承包包人支付工程程质量保修金金金额为人民民币元(大写::)。质质量保修金利利率为零零。(2)质量保修金金的返还自竣工验收合格之之日起满两年年且承包人完完成全部保修修项目后一个个月内,发包包人向承包人人无息返还质质量保修金,发发包人按照约约定从质量保保修金内扣除除的保修费用用不予返还。质量保修金返还后后承包人须按按照约定继续续承担工程质质量保修责任任。6.其他6.1本质量量保修书,由由合同双方当当事人在承包包人向发包人人提交竣工验验收申请报告告时签署,作为本合同同的附件。6.2本质量量保修书,自自合同双方当当事人签署之之日起生效,至至质量保修期期满后失效。发包人(盖章章):承包人人(盖章)::法定代表人:法定代表表人:联系电话:联系电电话:年月日年月日附件二廉政合同发包人:(全称)广州市xxx文化宫承包人:(全称)根据国家、省有关关廉政建设的的规定,为做做好合同工程程的廉政建设设,保证工程程质量与施工工安全,提高高建设资金的的有效使用和和投资效益,合合同双方当事事人就加强合合同工程的廉廉政建设,订订立本合同。1双方权利和和义务1.1严格遵遵守国家、省省有关法律法法规的规定。1.2严格执执行合同工程程一切合同文文件,自觉按按合同办事。1.3合同双双方当事人的的业务活动应应坚持公平、公公开、公正和和诚信的原则则(法律认定定的商业秘密和合同同文件另有规规定除外),不不得损害国家家和集体利益益,不得违反反工程建设管管理规章制度度。1.4建立健健全廉政制度度,开展廉政政教育,设立立廉政告示牌牌,公布举报报电话,监督督并认真查处处违法违纪行行为。1.5发现对对方在业务活活动中有违反反廉政建设规规定的行为,应应及时给予提提醒和纠正。1.6发现对对方严重违反反合同的行为为,有向其上上级部门举报报、建议给予予处理并要求求告知处理结结果的权利。没没有上级部门门的,可按本本合同第二部部分《通用条条款》第887条规定处。2发包人义务务2.1发包人人及其工作人人员不得索要要或接受承包包人的礼金、有有价证券和贵贵重物品,不不得在承包人人报销任何应应由发包人或或工作人员个个人支付的费费用等。2.2发包人人及其工作人人员不得参加加承包人安排排的宴请(工工作餐除外)和和娱乐活动;;不得接受承承包人提供的的通讯工具、交交通工具和高高档办公用品品等。2.3发包人人及其工作人人员不得要求求或者接受承承包人为其住住房装修、婚婚丧嫁娶活动动、配偶子女女的工作安排排以及出国出出境、旅游等等提供方便等等。2.4发包人人及其工作人人员不得以任任何理由向承承包人推荐分分包人、推销销材料和工程程设备,不得得要求承包人人购买合同以以外的材料和和工程设备。2.5发包人人及其工作人人员要秉公办办事,不准营营私舞弊,不不准利用职权权私自为合同同工程安排施施工队伍,也也不得从事与与合同工程有有关的各种有有偿中介活动动。2.6发包人人及其工作人人员(含其配配偶、子女)不不得从事与合合同工程有关关的材料和工工程设备供应应、工程分包包、劳务等经经济活动。3承包人义务务3.1
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025届四川省成都市邛崃市数学三下期末复习检测模拟试题(含答案解析)
- 2025届嘉兴市桐乡市四下数学期中学业水平测试模拟试题(含答案)
- 2026年医护合作性模拟试题及答案
- 2026年海船船员三管模拟试卷带答案
- 2026年药店员工晋级模拟试题及答案
- 2026年中药饮片炮制模拟试题带答案
- 2026年国际贸易司法模拟试题(含答案)
- 2026年救护规程模拟试题及参考答案
- 2026年历史新疆史模拟试题及参考答案
- 2026年无锡疫情模拟试卷及参考答案
- 2027年高考地理复习:综合题 答题方向+答题模版汇编
- 2025年控告申诉检察业务竞赛真题及答案解析
- 2026年慢性病防控岗位考试题库及答案
- 化工运行制冷过程工程分析培训课件
- GB/T 2423.68-2026环境试验第2部分:试验方法试验:覆冰融冰循环试验
- 数据资产价值评估指南及实践案例集
- 苏州市住宅工程建安成本参考指标(2021年)
- 小学信息技术-《制作表格》课件
- 外研版高一英语开学第一课课件
- 2025年江苏省宿迁市宿豫区辅警招聘考试真题附答案解析
- 非开挖顶管技术施工流程
评论
0/150
提交评论