2017年二建再培训选修多选题题库

1.在工法应用中注重对工法适时跟踪、及时改进、努力创新，以保持工法的（）。正确答案：A、C、DA.先进性B.实用性C.适用性D.有效性E.合理性2.下列属于工法开发过程的实施阶段的有（）。正确答案：A、B、C、DA.围绕关键技术的工艺流程和操作要点，紧扣安全、质量、经济、环保等关键指标B.注重检查操作的严密性和管理的科学性C.收集、分析、整理和应用各类信息、数据、及时调控和改进D.保证工程资料的准确、齐全、及时、有效E.颁布文件，纳入企业施工管理的规程、标准3.国家一级工法和二级工法的主要区别在于（）。正确答案：A、B、C、DA.关键技术水平在国内领先的程度B.是成套还是单项工法C.工法的效能大小D.工法的效能大小E.关键技术水平在国际领先的程度4.在工法的每一个类别中，按国内建筑业的施工技术和施工管理的综合水平，可分为（）三级。正确答案：A、B、CA.国家级工法B.省、部级工法C.企业级工法D.市级工法E.区域级工法5.工法按专业范畴可分为（）三个类别。正确答案：C、D、EA.水利工程B.市政工程C.房屋建筑工程D.土木工程E.工业安装工程6.工法的特点有（）。正确答案：A、B、C、DA.先进性B.科学性C.效能性D.可操作性E.经济合理性7.施工过程水的回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外的（）等所有用水正确答案：A、C、D、EA.消防B.防尘C.降尘D.厕所冲洗E.基坑支护用水8.基坑施工封闭降水技术的特点有（）。正确答案：B、C、D、EA.抽水量多B.抽水量多C.对周边环境不影响D.不污染周边水源E.止水系统配合支护体系一起设计降低造价9.工法把先进技术和科学管理结合起来，科学管理主要体现在（）等方面。正确答案：A、B、C、DA.劳动组织B.资源配置C.现场制度D.规范规程E.施工图设计10.工法以工艺为核心有以下三个方面的内容：（）。正确答案：A、B、DA.施工中所采用的关键技术的工艺原理B.施工工艺流程C.施工图设计D.施工操作要点E.施工技术1.防水技术主要包括（）等正确答案：A、B、C、DA.防水卷材机械固定施工技术B.地下工程预铺反粘防水技术C.遇水膨胀止水胶施工技术D.预备注浆系统施工技术E.硬泡聚氨酯技术2.太阳能与建筑一体化应用技术在施工过程中应注意（）。正确答案：A、B、D、EA.保护屋面防水层B.防止屋面渗透C.上下水管保温，最好放置室外减少热损D.防雷、防风措施，消除安全隐患E.高寒地区应有防止结冰炸管的措施3.硬泡聚氨酯的技术特点有（）。正确答案：A、B、D、EA.聚氨酯具有很高的自黏结强度B.聚氨酯对混对混凝土、木材、金属、玻璃都具有很好的黏结性C.需要机械锚固件辅助连接D.施工具有连续性E.整个保温层无接缝4.深基坑施工监测方法可分为（）。正确答案：A、BA.基准线法B.坐标法C.指标法D.分析法E.因素法5.信息化应用技术包括（）。正确答案：A、B、D、EA.虚拟仿真施工技术B.高精度自动测量控制技术C.混凝土结构粘贴碳纤维、粘钢和外包钢加固技术D.工程量自动计算技术E.施工现场远程监控管理及工程远程验收技术6.粘贴式外墙外保温隔热系统施工时应注意岩棉（矿棉）板的（）等项目的检验结果。正确答案：B、C、D、EA.亲水率B.压缩强度C.憎水率D.酸度系数E.质量吸湿率7.施工过程水的回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外的（）等所有用水。正确答案：A、C、D、EA.消防B.防尘C.降尘D.厕所冲洗E.基坑支护用水8.聚氨酯防水材料是通过化学反应而固化成膜，分为（）两种类型。正确答案：A、B、CA.甲组分B.乙组分C.丙组分D.单组分E.双组分9.基坑施工封闭降水技术的特点有（）。正确答案：B、C、D、EA.抽水量多B.抽水量少C.对周边环境不影响D.不污染周边水源E.止水系统配合支护体系一起设计降低造价10.预分支电缆由（）三部分组成。正确答案：A、B、CA.主干电缆B.分支线C.起吊装置D.普通分支线E.耐火型分之电缆1.民用建筑管道工厂化预制的内容主要有（）。正确答案：A、B、C、DA.图纸深化B.现场测量C.绘制单线图D.绘制加工图E.运输配送2.机械密封式连接的种类主要有（）。正确答案：A、BA.钢管机械密封式连接B.薄壁不锈钢管机械密封式连接C.焊接D.粘结E.铆接3.变风量空调系统运行成功与否，取决于（）。正确答案：A、B、CA.空调系统设计是否合理B.变风量末端装置的性能优劣C.控制系统调试D.电量的大小E.空调系统的完备情况4.钢结构技术具体包括（）。正确答案：B、C、D、EA.钢结构安装工程施工B.深化设计技术C.厚钢板焊接技术D.大型钢结构滑移安装施工技术E.钢与混凝土组合结构技术5.在管线综合布置设计时，要遵循六大原则包括（）。正确答案：A、B、C、DA.小管让大管，越大越优先B.有压管道让无压管道C.一般性管道让动力性管道D.强电、弱点分开设置E.同等情况下造价高的让造价低的6.插接式钢管脚手架及支撑架技术科广泛应用于（）正确答案：A、B、C、DA.建筑结构B.市政桥梁工程的脚手架及模块支撑系统C.装修工程D.钢结构安装工程施工E.7.机电安装工程技术包括（）。正确答案：A、B、C、DA.管线综合布置技术B.金属矩形风管薄钢板法兰连接技术C.变风量空调技术D.非金属复合板风管施工技术E.大型复杂膜结构施工技术8.组装式大模板技术具有（）等特点。正确答案：A、B、C、DA.单块面积较大B.完整的使用功能C.工业化程度高D.机械化程度高E.造价高9.高强钢筋是指屈服强度为（）MPa和（）MPa级的普通热轧带肋钢筋和细晶粒热轧带肋钢筋。正确答案：A、BA.400B.500C.600D.700E.80010.钢筋及预应力技术包括（）。正确答案：A、B、C、DA.高强钢筋应用技术B.大直径钢筋直螺纹连接技术C.有粘结预应力技术D.无粘结预应力技术E.混凝土制备技术1.超高泵送混凝土技术是一项综合技术，包含（）等。正确答案：A、B、C、DA.混凝土制备技术B.泵送参数计算C.泵送机械选定与调试D.泵管布设E.预制混凝土2.预制混凝土装配整体式结构施工技术具有（）等优点。正确答案：A、B、C、DA.建造速度快B.质量好C.减少现场湿作业D.低碳环保E.节约造价3.复合土钉墙支护具有（）特点。正确答案：A、B、C、DA.针对性强B.机动灵活C.支护能力强D.轻型E.造价较高4.水泥粉煤灰碎石桩复合地基具有（）等特点。正确答案：B、C、DA.承载力提高幅度小B.承载力提高幅度大C.地基变形小D.适用范围广E.地基变形大5.水泥粉煤灰碎石桩是由（）加水拌合形成的高粘结强度桩。正确答案：A、B、C、DA.水泥B.粉煤灰C.碎石D.砂E.土工织物6.地基基础和地下空间工程技术具体表现在（）。正确答案：A、B、C、DA.灌注桩后注浆技术B.长螺旋钻孔压灌桩技术C.水泥粉煤灰碎石桩复合地基技术D.真空预压法加固软土地基技术E.高效钢筋和预应力混凝土技术7.编制建筑业10项新技术（）的基本思路包括（）。正确答案：A、B、C、DA.保持稳定性B.保证权威性C.突出创新性D.保持口径协调性E.保证可行性8.2010版10项新技术的内容包括（）。正确答案：A、B、CA.混凝土技术B.钢筋及预应力技术C.钢结构技术D.建筑节能技术E.高效钢筋和预应力混凝土技术9.《关于建筑业1994、1995年和“九五”;期间推广应用10项新技术的通知》中的“建筑业10项新技术”包括（）。?个正式文件。正确答案：A、B、C、DA.商品混泥土和散装水泥应用技术B.高强混凝土技术C.建筑节能技术D.高效钢筋和预应力混凝土技术E.钢结构技术10.下面属于自行招标应具备的条件有（）。正确答案：A、B、CA.具有项目法人资格B.熟悉和掌握招标投标法及有关规定C.有从事同类工程建设项目招标的经验D.有专门的招标机构或5名以上专职招标业务员E.其它1.下列合同中，（）属于可变更或可撤销的合同。正确答案：A、DA.小章与小刘的买卖合同，小章以为是赠与合同B.承包商某甲购买走私钢材的合同C.15岁的小明购买笔记本电脑的合同D.订立合同时显失公平的合同E.其它2.下列情况下，（）违反了《担保法》关于保证人资格的规定。正确答案：A、B、DA.某中学为校长的私人借款作保证人B.某省地税局，为局长赵某贷款买房作保证人C.某中学校长为该校的借款作保证人D.某医院为院长的私人借款作保证人E.其它3.对于下列对于责任的认定正确的有（）。正确答案：C、DA.工程师有权免除承包人的责任B.经过工程师的检查合格的工程，承包人无责C.雇主有权免除承包人的责任D.工程师对各种事项的同意，不减免承包人的责任E.其它4.下列选项中，（）属于我国《担保法》规定的担保形式。正确答案：B、C、DA.订金B.保证C.抵押D.质押E.合同5.下面关于仲裁的说法正确的有（）。正确答案：A、B、C、DA.仲裁可以减轻人民法院审理案件的负担B.仲裁分国内仲裁和涉外仲裁C.仲裁是一种法律制度D.仲裁与诉讼只可选其一E.其它6.合同的内容由当事人约定，一般应包括的条款有（）。正确答案：A、B、C、DA.履行期限B.违约责任C.价款或者报酬D.标的E.其它7.某房地产开发商拖欠某建筑公司15万元工程款，却不积极索要某设计院拖欠自己的20万元购房款，于是该建筑公司便对该设计院行使代位权，拿到了15万元工程款。就此情形，下列选项中正确的是（）。正确答案：B、DA.建筑公司可以自己的名义行使代位权B.建筑公司必须向法院请求行使代位权C.建筑公司不能以自己的名义行使代位权D.建筑公司只能以自己的名义行使代位权E.其它8.正大建筑公司与东方建材公司签订建筑材料买卖合同，双方当事人可以约定选择（）作为合同纠纷的管辖法院。正确答案：A、B、C、DA.建筑材料买卖合同签订地人民法院B.东方建材公司住所地人民法院C.正大建筑公司住所地人民法院D.建筑材料买卖合同履行地人民法院E.其它9.下列事项中，（）属于邀约邀请的范畴。正确答案：A、B、C、DA.招标公告B.拍卖公告C.招股说明书D.寄送价目表E.其它10.施工合同履行过程中，发生()等情况，应给承包人顺延合同工期。正确答案：A、C、DA.设计变更B.承包人采购的材料供货商未能按时交货C.发包人延误移交施工现场D.开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E.其它1.下列情况下，承包人有权延长工期的有（）。正确答案：A、B、C、DA.由于雇主责任造成的干**B.非承包人责任的其他特殊情况C.恶劣的气候条件D.额外或附加工程E.其它2.仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有（）的特点。正确答案：A、C、DA.仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则没有关于诉讼的协议B.在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼方式及诉讼管辖法院C.对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼则实行法定管辖，当事人不能随意选择管辖法院D.当事人对仲裁庭的组成有权选定；诉讼中审判庭人员是由法院指定的E.当事人对仲裁庭的组成有权选定3.索赔意向通知应该包括的内容有（）。正确答案：A、C、DA.索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况的描述B.索赔的依据和理由C.索赔事件的发展动态D.索赔工期的网络分析E.索赔费用的计算4.下列各项资料，可作为索赔依据的有（）。正确答案：A、B、CA.工程各项会议纪要B.中标通知书C.工程建设惯例D.监理工程师的意见E.法律法规5.下列各索赔事件，业主向承包商提出费用索赔合理的有（）。正确答案：A、B、D、EA.工程进度太慢，要求承包商赶工时，向承包商索赔工程师的加班费B.质量不符合合同要求，工程被拒绝接受，在承包商自费修复后，业主索赔重新检验费C.由于承包商的原因工程进度落后，工程师警告没有改进，业主没收履约保函D.承包商未按合同要求及时办理保险造成损失和损害，向承包商提出索赔E.合同工期已到而工程未完工，向承包商索赔烟雾期损害赔偿费6.某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下，（）可以提出索赔。正确答案：A、DA.承包人向发包人B.承包人向勘察单位C.分包人向发包人D.分包人向承包人E.发包人向监理7.常见的建设工程施工索赔有（）。正确答案：A、C、D、EA.因合同文件引起的索赔B.有关工程设计方案的索赔C.关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔D.关于工程暂停、终止合同的索赔E.特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔8.对进口设备、工器具和材料价款的支付，我国还经常利用出口信贷的形式。出口信贷根据借款的对象分为（）。正确答案：A、BA.卖方信贷B.买方信贷C.商业发票D.商业信用E.商业汇票9.专制机械设备的结算一般分为（）阶段。正确答案：A、B、CA.预付款B.阶段付款C.最终付款D.进度付款E.竣工付款10.工程竣工结算的审核一般从以下（）入手。正确答案：A、B、C、EA.核对合同条款B.落实设计变更签证C.按图核实工程数量D.严格按决算约定计价E.注意各项费用计取1.竣工结算编制的依据包括（）。正确答案：A、B、C、DA.全套竣工图纸B.材料价格或材料、设备购物凭证C.双方共同签署的工程合同有关条款D.业主提出的设计变更通知单E.承包商单方面提出的索赔报告2.工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有（）。正确答案：B、EA.是建设单位组织竣工验收的先决条件B.是加速资金周转的重要环节C.是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据D.是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本的重要依据E.是反应工程进度的主要指标3.有关变更的说法，正确的是（）。正确答案：A、BA.工程变更分为设计变更和其他变更两类B.工程中常发生的变更是设计变更C.其他变更仅指工程质量标准变更D.承包人不可要求设计变更E.只有发包人才能提出设计变更4.《施工合同(示范文本)》规定，()属于发包人的工作。正确答案：A、B、EA.使施工现场具备施工条件B.提供施工现场的工程地质资料C.提供施工进度计划D.提供工程师办公用房E.开通施工现场与城乡公共道路的通道5.要约邀请的主要形式有()。正确答案：A、B、DA.商品价目表B.招标公告C.投标书D.广告E.6.勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括（）。正确答案：A、B、EA.岩土工程勘察B.水文地质勘察C.变更及工程费的调整D.材料设备的供应E.工程测量7.竣工结算的方式有（）。正确答案：A、B、CA.单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.建设项目竣工总结算D.建设项目竣工总结算E.分部工程竣工结算8.合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有（）。正确答案：A、BA.按月结算与支付B.分段结算与支付C.按季结算与支付D.按形象进度结算与支付E.按实际进度结算与支付9.关于工程预付款结算，下例说法正确的是（）。正确答案：B、C、D、EA.工程预付款原则上预付比例不低于合同金额的30%，不高于合同金额的60%B.对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付C.实行工程量清单计价的，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例D.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣E.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，业主不得预付工程款10.属于招标文件主要内容的是()。正确答案：A、B、DA.设计文件B.工程量清单C.施工方案D.投标书的编制要求E.选用的主要施工机械1.关于招标信息修正的说法，下列描述正确的有（）。正确答案：A、B、CA.招标人在招标文件发布后，发现有问题可以按有关原则进行进一步的澄清和修改B.招标人对已发出的招标文件进行澄清和修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出C.所有澄清文件必须以书面形式进行D.澄清和修改的内容与招标文件没有关系E.所有澄清文件没有必要通知所有招标文件的收受人2.关于招标信息发布于修正的说法，正确的有（）。正确答案：D、EA.招标人或其委托代理机构至少应该在三家指定的媒介发布招标公告B.招标人对资格预审文件的收费应该合理，应该以微利为原则C.招标文件售出后，在扣除一定的费用后可以退还D.招标人售出招标文件后不得擅自终止招标E.招标人对于招标文件所附的涉及文件可以收取押金3.根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应该具备的条件有（）。正确答案：A、B、CA.招标人已经依法成立B.初步涉及应当履行审批手续的，已经批准C.招标方式应当履行核准手续的，已经核准D.招标人已经委托了招标代理单位E.相应的资金必须全部到位4.合同无效的法律后果有（）。正确答案：A、B、CA.返还财产B.赔偿损失C.追缴财产收归国有D.折价处理E.追究刑事责任5.监理单位的义务包括()。正确答案：C、D、EA.选择承担工程项目建设的实施单位B.与承包商签订施工合同C.公正地维护有关各方的合法权益D.不得泄露与本工程有关的保密资料E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动6.评标的条件是()。正确答案：B、C、D、EA.投标单位技术力量强B.标价合理、工期适当C.有较好的信誉D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行7.根据FIDIC施工合同条件规定，应由工程师签发()。正确答案：A、C、EA.期中付款证书B.最终报表C.竣工结算证书D.结清单E.最终支付证书8.索赔按目的划分包括()。正确答案：C、EA.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔9.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括()。正确答案：A、DA.以评标价最低的标书为最优B.以投标报价最低的标书为最优C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价D.中标后按投标价格签订合同价E.中标后按评标价格签订合同价10.在停工损失中的审核索赔的说法正确的是（）。正确答案：C、DA.以计日工费计算B.以机械台班费计算C.按设备折旧费计算D.按设备租赁费计算E.以人工单价为准1.发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由()。正确答案：A、C、DA.检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延工期B.发包人负责检查试验C.费用由发包人负责D.承包人负责检查试验E.2.综合索赔的主要做法有（）。正确答案：A、B、C、DA.带有综合性质的索赔可以单独列出条目B.索赔报告应编号C.每一项索赔应附单独的说明资料D.应有一份给现场工程师的致函E.3.张三欠李四人民币1000元，双方约定张三在一个月后将欠款交给王五。若到期后，张三未能履约，关于相应的债权债务关系，下列说法错误的是（）。正确答案：B、C、DA.张三向李四承担违约责任B.张三向王五承担违约责任C.张三和李四共同向王五承担违约责任D.李四向王五承担违约责任E.4.在正常使用条件下最低保修期限为5年的有（）。正确答案：A、B、CA.有防水要求的卫生间B.外墙面的防渗漏C.屋面防水工程D.供热与供冷系统E.5.下列属于工程竣工验收技术资料的有（）。正确答案：A、B、C、DA.工程项目准备阶段资料B.施工阶段技术准备资料C.施工记录D.竣工验收文件E.6.文明施工专项方案应当包括（）等内容。正确答案：A、B、C、DA.围墙B.场容场貌C.临时设施D.环境保护E.7.关于施工现场水污染防治措施下列说法正确的有（）。正确答案：A、B、C、DA.办公区、施工区、生活区应合理设置排水明沟、排水管B.在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池C.排放的废水先排入沉淀池，经二次沉淀后，方可排入城市排水管网或回收用于洒水降尘D.未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施和河流E.8.成本控制的依据包括（）。正确答案：A、B、C、DA.工程承包合同B.成本计划C.进度报告D.工程变更E.9.下列有关计价模式的表述正确的有（）。正确答案：A、B、C、DA.清单计价规范的编制以定额为基础B.定额计价可作为清单计价的组价方式C.定额消耗量是社会平均消耗量D.清单计价规范是由企业自主报价E.10.组织措施费包括（）。正确答案：A、B、C、DA.环境保护费B.安全施工费C.临时设施费D.夜间施工增加费E.1.企业管理费包括（）。正确答案：A、B、CA.管理人员工资B.劳动保护费C.职工教育经费D.住房公积金E.2.在吊装作业中，下列做法符合规定的有（）。正确答案：A、C、DA.下有人工作、通过或者站立B.吊钩没有安全插销和舌片C.货物本体固定绑牢D.按货物长短进行分批吊装E.3.使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）单位共同进行验收，验收合格后方可使用。正确答案：A、B、C、DA.施工总承包B.分包C.出租D.安装E.4.施工单位应当在施工现场（）等危险部位，设置明显的安全警示标志。正确答案：A、B、C、DA.楼梯口B.电梯井口C.孔洞口D.临时用电设施E.5.下列做法符合安全生产规定的有（）。正确答案：A、B、C、DA.劳动防护用品购买回来后，生产经营单位组织验收B.生产经营单位维护、保养、检测安全生产设备必须有记录，并由有关人员签字C.施工单位须在施工现场人口处设置明显的安全警示标志D.设置的安全警示标志必须符合国家标准E.6.安全评估的方法有（）。正确答案：A、B、C、DA.SCA法B.专家评议法C.故障分析法D.PHA法E.7.施工单位应当建立健全（）等制度，指定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。正确答案：A、BA.安全生产责任制度B.安全生产教育培训制度C.安全事故责任制度D.安全事故调查制度E.8.下列需参加专家论证会的人员有（）。正确答案：A、B、C、DA.专家组成员B.建设单位项目负责人或技术负责人C.施工单位分管安全的负责人或技术负责人D.勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员E.9.专项施工方案的内容包括（）。正确答案：A、B、C、DA.工程概况B.编制依据C.施工安全保证措施D.施工计划E.10.下列符合我国当前危险性较大的分部分项工程安全管理现状及特点的有（）。正确答案：A、B、C、DA.数量多B.分布广C.掌控难D.危害大E.1.下列属于危险性较大的分部分项工程的有（）。正确答案：A、DA.基坑支护与降水工程B.楼地面工程C.屋面防水工程D.土方开挖工程E.2.下列属于《建设工程安全生产管理条例》基本制度和措施的有（）。正确答案：A、B、C、DA.安全生产的市场准入制度B.生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作全面负责的制度C.企业必须依法设置安全生产管理机构D.企业必须依法设置安全生产管理人员的制度E.3.下列可以适用《安全生产法》的有（）。正确答案：A、B、C、DA.国有企事业单位B.股份制企业C.中外合作经营企业D.外资企业E.4.强制式搅拌机适合搅拌的是（）。正确答案：B、CA.水泥砂浆B.干硬性混凝土C.轻质混凝土D.混合砂浆E.5.混凝土运输一般可以分为（）。正确答案：B、C、DA.索道运输B.地面运输C.垂直运输D.楼面运输E.6.制备混凝土中二次投料法与一次投料法相比其优点是（）。正确答案：B、CA.操作简便B.节约水泥C.混凝土强度高D.混凝土和易性好E.7.业主在确定误期损害赔偿费的费率时，一般要考虑（）因素。正确答案：A、B、C、DA.业主盈利损失B.由于工程拖期而引起的贷款利息增加C.工程拖期带来的附加监理费D.由于工程拖期不能使用，继续租用原建筑物或租用其他建筑物的租赁费E.工程看护费8.当采用可调工料单价法计算工程进度款时于在确定已完工程量后，可按（）步骤计算工程进度款。正确答案：A、B、C、EA.根据已完工程量的项目名称、分项编号、单价得出合价B.将本月所完全部项目合价相加，得出直接费小计C.按规定计算间接费、利润D.按规定计算辅材差价或差价系数E.按规定计算税金9.可采用的预付款额度的计算方法有（）。正确答案：A、B、CA.按合同中约定的数额B.影响因素法C.额度系数法D.合同金额的20%E.合同金额的50%10.预付款可采用的扣回方式有（）。正确答案：A、BA.开工后某个月份到竣工前的某个月份平均扣还B.由开工到累计支付额达到合同总价的某一百分数的下一个月开始扣还，到竣工前的某个月平均扣还C.整个合同工期内平均扣还D.分两期平均扣还E.分三期平均扣还1.影响预付款额度的因素有（）。正确答案：A、B、C、DA.施工工期B.建安工程量C.主要材料和构件费用占建安工程量的比例D.材料储备周期E.其他费用2.在施工阶段依据法律和合同对自控主体的质量行为和效果实施监督控制的主体为（）。正确答案：B、C、DA.供应方B.业主C.监理单位D.设计单位E.3.施工阶段质量的自控主体是（）。正确答案：A、BA.施工承包方B.供应方C.设计单位D.业主E.4.施工准备质量控制指的是（）。正确答案：A、B、CA.全面施工准备B.施工过程中各分部分项工程施工作业前的施工准备C.季节性的特殊施工准备D.工程产品的质量控制E.5.在工程索赔中，可索赔费用的组成为（）。正确答案：A、B、C、EA.人工费B.材料费C.施工机械使用费D.工期索赔E.利息6.对于利润损失的索赔，一般只有承包商作了额外的与工程相关的工作才能得到如（）。正确答案：A、B、CA.因设计变更等变更引起的工程量增加B.施工条件变化导致的索赔C.施工范围变更导致的索赔D.合同终止带来预期利润损失E.质量不符合合同要求而造成的返工7.索赔费用的计算方法有（）。正确答案：A、B、CA.实际费用法B.总费用法C.修正的总费用法D.预算费用法E.修正的预算费用法8.索赔成立的条件包括（）。正确答案：A、B、C、EA.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出B.与合同对照，事件已造成了承包人的直接工期损失C.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任D.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定属于承包人的行为责任或风险责任E.承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告9.按工程延误原因分类，属于双方不可控因素引起的延误有（）。正确答案：A、B、CA.人力不可抗拒的自然灾害导致的延误B.特殊风险，如战争、叛乱、革命、污染等造成的延误C.不利的施工条件或外界障碍引起的延误D.施工组织不当引起的延误E.质量不符合合同要求而造成的返工10.索赔成立的条件包括（）。正确答案：A、B、C、EA.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出B.与合同对照，事件已造成了承包人的直接工期损失C.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任D.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定属于承包人的行为责任或风险责任E.承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告1.《建设工程施工合同（示范文本）》主要适用于施工总承包合同，是由（）三部分组成。正确答案：B、C、DA.通用条款B.通用合同C.专用合同D.协议书E.2.招标文件在形式上的构成，主要包括（）三个部分。正确答案：A、C、DA.正式文本B.合同范本C.对正式文本的澄清D.对正式文本的修改E.3.勘察设计招标发包的最小分标单位为（），施工招标发包的最小分标单位为（）。正确答案：A、BA.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程E.4.在我国，工程建设项目一般被划分为建设项目、（）五个层次。正确答案：A、B、C、DA.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程E.5.按索赔要求可将索赔分为（）。正确答案：A、BA.费用索赔B.工期索赔C.工期延长索赔D.工期加速索赔E.工期中断索赔6.下列关于工程索赔特点描述正确的有（）。正确答案：A、B、C、DA.索赔的依据是法律法规、合同文件及工程惯例B.索赔是双向的C.与合同对比，索赔一方必须有损失D.索赔是一种未经对方确认的单方行为E.索赔是一种经对方确认的双方行为7.下列符合基于《清单计价规范》确定变更基本原则的有（）。正确答案：A、C、EA.漏项或新增清单项目，综合单价由承包人提出，发包人确认B.漏项或新增清单项目，综合单价由发包人提出，承包人确认C.对于工程量增减的项目，属于合同约定的幅度范围以内，执行原单价D.对于工程量增减的项目，属于合同约定幅度范围以外的，执行原单价E.对于工程量增减的项目，属于合同约定幅度范围以外的，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认8.下列符合《示范文本》变更确定基本原则的有（）。正确答案：A、B、CA.对于合同中已有适用于变更工程的价格，按已有价格执行B.对于合同中有类似于变更工程的价格，可参照类似价格执行C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出，经对方确认D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出，经发包人确认E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人提出，经承包人确认9.工程变更的类型有（）。正确答案：A、B、D、EA.设计变更B.施工条件变更C.主体变更D.进度计划变更E.增（减）工程项目的内容10.施工成本管理的主要任务包括（）。正确答案：A、B、C、EA.成本预测B.成本分析C.成本计划D.成本控制E.成本核算1.赢得值法包括（）四个指标。正确答案：A、B、D、EA.费用偏差B.进度偏差C.工期偏差D.费用绩效指标E.进度绩效指标2.施工成本控制的基本方法包括（）。正确答案：A、B、CA.价值工程法B.曲线法C.横道图法D.因素分析法E.净现值法3.下列属于施工成本控制原则的有（）。正确答案：A、B、C、DA.成本最低化原则B.效益最大化原则C.全面成本控制原则D.动态控制原则E.责权利相组合原则4.施工成本控制的依据有（）。正确答案：A、B、D、EA.施工合同B.成本计划C.承发包合同D.进度报告E.工程变更5.以施工图预算控制成本支出的基本思路是（）。正确答案：A、B、CA.以收定支B.量入为出C.量价分离D.收支一条线E.量价合并6.赢得值法的三个参数是（）。正确答案：A、B、CA.已完工作预算费用B.已完工作实际费用C.计划工作预算费用D.计划工作实际费用E.实际工作实际费用7.合同无效的法律后果有（）。正确答案：A、B、CA.返还财产B.赔偿损失C.追缴财产收归国有D.折价处理E.追究刑事责任8.依照《担保法》，()不能作为施工合同的保证人。正确答案：A、CA.建筑协会B.担保公司C.建筑大学D.施工企业E.建设银行9.工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括()。正确答案：A、C、DA.正常的监理工作B.附属工作C.附加工作D.额外工作E.业主要求的工作10.广义的工程合同指一项工程项目实施过程中所有与建筑活动有关的合同的总和，包括（）等合同。正确答案：A、B、C、DA.勘察设计合同B.施工合同C.监理合同D.咨询合同E.施工方案1.下列关于分包合同的说法正确的有（）。正确答案：A、B、DA.分包人必须具备相应的资质条件B.分包只能发生一次C.分包可以发生多次D.分包不同于转包E.分包等同于转包2.下列可采用固定总价合同的有（）。正确答案：A、B、C、DA.工程量小、工期短、工程条件比较稳定B.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确C.工程结构和技术简单，风险小D.投标期相对宽裕E.工程量大、工期长3.下列关于增加建议方案法说法正确的有（）。正确答案：A、B、C、DA.只有在招标文件中规定可以提建议方案时才适用B.必须对原招标方案首先报价C.建议方案应当在工期、费用等方面有较大优势，以吸引招标人采纳D.建议方案一定要比较成熟，有很好的可操作性E.无须对原招标方案首先报价4.下列关于评标的规定，符合《招标投标法》有关规定的有（）。正确答案：A、C、D、EA.招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行B.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人C.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人D.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标E.任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果评标委员会经招标人授权可以直接确定中标人，若无此授权，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人，由招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人5.在招投标过程中，企业通常可以采用（）等投标报价技巧。正确答案：A、B、C、DA.不平衡报价法B.多方案报价法C.突然袭击法D.增加建议方案报价法E.询价报价法6.投标文件应当包括的内容有（）。正确答案：A、C、DA.投标函B.投标邀请书C.投标报价D.施工组织设计E.投标须知7.公开招标设置资格预审的目的是()。正确答案：B、DA.评选中标人B.减少评标的工作量C.迫使投标单位降低投标报价D.优选最有实力的承包商参加投标E.了解投标人准备实施招标项目的方案8.下列关于评标的规定，符合《招标投标法》有关规定的有（）。正确答案：A、C、D、EA.招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行B.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人C.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人D.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标E.任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果评标委员会经招标人授权可以直接确定中标人，若无此授权，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人，由招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。9.投标单位有以下行为时，()招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。正确答案：C、DA.通过资格预审后不投标B.不参加开标会议C.中标后拒绝签订合同D.开标后要求撤回投标书E.不参加现场考察10.下列关于评标委员会的叙述符合《招标投标法》有关规定的有（）。正确答案：A、B、D、EA.评标由招标人依法组建的评标委员会负责B.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数C.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一D.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会E.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密1.招标活动的基本原则有（）。正确答案：A、B、D、EA.公开原则B.公平原则C.平等互利原则D.公正原则E.诚实信用原则2.属于建筑业发展十二五规划提出的九大措施的有（）。正确答案：A、B、C、DA.调整优化产业结构B.加强技术进步与科技创新C.全面提高行业信息化水平D.积极推动建筑工业化E.坚持深化改革与稳定发展3.属于建筑业发展十二五规划提出的六大发展目标的有（）。正确答案：A、B、C、DA.产业规模目标B.人才队伍建设目标C.技术进步目标D.建筑节能目标E.节能减排目标4.市场经济条件下建筑业三大管理主体指（）。正确答案：A、B、CA.政府B.企业C.协会D.人事部门E.注册建造师5.国际高端建筑市场体现在（）。正确答案：A、B、CA.强业主B.大项目C.高投资D.高质量E.低风险6.建筑企业管理目标的四个一包括（）。正确答案：A、B、C、EA.形成一套具有中国特色并于国际管理接轨、适应市场经济、操作性强、比较系统的工程项目管理理论和方法B.培养和造就一支具有一定专业知识、懂法律、会经营、善管理、敢负责、作风硬的工程项目管理人才队伍C.开发应用一代较快促进建筑生产力水平，提高企业有机构成和技术含量的新材料、新工艺和新技术D.积极推动建筑工业化E.建设和总结推广一批高质量、高速度、高效益，充分展示建筑行业科技水平和当代管理实力，具有国际水平的代表工程7.建筑企业组织结构是两层建设，三层关系，其中;三层关系指（）。正确答案：A、B、CA.项目经理与企业法人代表的关系B.项目层次与企业层次的关系C.项目经理部与劳动作业层的关系D.项目经理与企业层次的关系E.项目经理部与项目层次的关系8.项目经理责任制的特征包括（）。正确答案：A、B、C、DA.对象终一性B.内容全面性C.主体直接性D.责任风险性E.客体唯一性9.下列属于项目生产力的特征的有（）。正确答案：A、B、C、DA.效益性B.创新性C.集约型D.多元性E.单一性10.项目生产力理论的主要来源有有（）。正确答案：A、BA.以鲁布革工程建设为代表的我国建筑施工生产方式改革的实践B.马克思主义关于生产力理论的启迪C.项目法施工D.西方经济学理论E.劳动论1.为了推动建筑企业组织结构和工程建设实施放肆的深层次变更，可以采取的措施有（）。正确答案：A、B、C、DA.深化改革工程建设实施组织方式B.促进建筑企业扩展一体化服务功能C.做强、做大核心建筑企业D.扶持中小建筑企业健康发展E.加快法规建设步伐2.为了规范建筑市场秩序可采取的有效措施有（）。正确答案：A、BA.加快法规建设步伐B.进一步健全市场监管制度C.提升从业人员素质D.优化行业人才发展环境E.坚持节能减排与技术进步相结合3.落实五方负责人的个人质量终身负责制中的五方除了建设方还有（）。正确答案：A、B、C、DA.勘测方B.设计方C.施工方D.监理方E.建造师4.属于建筑业发展十二五规划提出的九大措施的有（）。正确答案：A、B、C、DA.调整优化产业结构B.加强技术进步与科技创新C.全面提高行业信息化水平D.积极推动建筑工业化E.坚持深化改革与稳定发展5.属于建筑业发展十二五规划提出的六大发展目标的有（）。正确答案：A、B、C、DA.产业规模目标B.人才队伍建设目标C.技术进步目标D.建筑节能目标E.节能减排目标6.下列属于建筑业发展十二五规划基本原则的有（）。正确答案：A、B、C、DA.坚持市场调节与政府监督相结合B.坚持国内与国际两个市场发展相结合C.坚持行业科技进步与规模增长相结合D.坚持深化改革与稳定发展相结合E.坚持节能减排与技术进步相结合7.下列属于建筑业发展十二五规划指导思想的有（）。正确答案：A、B、CA.以保障工程质量安全为核心B.以加快建筑业发展方式转变和产业结构调整为主线C.以建筑节能减排为重点D.以完善法规制度和标准体系为支撑E.以技术进步和创新为着力点8.鲁班奖复查工作的主要内容有（）。正确答案：A、B、D、EA.查看工程的实体质量和相关资料B.撰写复查报告C.各项技术指标均符合或严于国家标准、规范、规程和工程建设标准强制性条文的要求D.查看工程施工关键技术的难度及工程质量特色和不足之处E.查看工程新技术应用、节能环保（绿色施工）和工程交付后使用或产能情况9.评选鲁班奖要求工程必须安全、适用、美观，主要体现在（）等方面。正确答案：C、D、EA.施工过程坚持四节一环保B.质量保障体系健全C.各项技术指标均符合或严于国家标准、规范、规程和工程建设标准强制性条文的要求D.工程设计先进合理，功能齐全，满足使用要求E.装饰工程细腻，观感质量上乘，工艺考究10.鲁班奖的评选工程为我国境内已经建成并投入使用的各类新（扩）建工程，可分为（）四类。正确答案：A、B、C、DA.住宅工程B.公用建筑工程C.市政园林工程D.工业交通水利工程E.装饰装修工程1.鲁班奖对工程复查应从（）等五个方面进行综合评价。正确答案：A、B、C、DA.工程必须安全、适用、美观B.工程必须积极推进科技进步与创新C.施工过程坚持四节一环保D.工程管理科学规范E.经济效益显著2.实行（）三级创优管理是整个项目创优成功的关键。正确答案：A、B、CA.公司B.项目经理部C.作业层D.班组E.施工企业3.提高对争创鲁班奖;的认识需强调三高三严理念，其中三高主要体现在（）等方面。正确答案：A、D、EA.高的质量目标B.严的质量控制C.高的质量管理D.高的质量意识E.高的质量标准4.鲁班奖的基本方针主要体现在（）等方面。正确答案：A、C、D、EA.实施全员、全组织、全过程、多层次、多方法创优B.质量保障体系健全C.践行细节大师、过程精品D.一次成优、整体创优E.持续改进、创新分享5.项目建设的各相关方，包括有（）等，应统一协作、及时配合，加强项目的综合管理。正确答案：B、C、D、EA.施工方B.总包方C.分包方D.设计方E.监理方6.施工过程要坚持四节一环保，其中四节指（）。正确答案：A、B、C、DA.节地B.节能C.节材D.节水E.节电7.评选鲁班奖要求工程必须安全、适用、美观，主要体现在（）等方面。正确答案：C、D、EA.施工过程坚持四节一环保B.质量保障体系健全C.各项技术指标均符合或严于国家标准、规范、规程和工程建设标准强制性条文的要求D.工程设计先进合理，功能齐全，满足使用要求E.装饰工程细腻，观感质量上乘，工艺考究8.评选鲁班奖要求工程管理科学规范，主要体现在（）等方面。正确答案：B、C、DA.施工过程坚持四节一环保B.质量保障体系健全C.运用现代化管理方法和信息技术，实行目标管理D.符合建设程序，规章制度健全E.获得省（部）级以上科技进步奖9.评选鲁班奖工程的基本要求有（）。正确答案：A、B、C、DA.工程必须安全、适用、美观B.工程必须积极推进科技进步与创新C.施工过程坚持四节一环保D.工程管理科学规范E.经济效益显著10.申报工法若具有（）任何一条违规行为的，不能被推荐为国家级工法。正确答案：A、B、C、DA.工法内容与国家工程建设和环保节能的法律、法规相违背的B.没有获得省（部）级工法的C.不能确定工法关键技术是成熟可靠的D.与在有效期内的既有国家级工法内容相同的而又无创新的E.已获得省（部）级工法的1.申报国际级工法材料应包含（）资料。正确答案：A、B、C、DA.申报单位工程承包资质证书复印件B.国家级工法申报表（主册上的各单位公章一定为原件）C.省（部）级工法批准文件复印件D.省（部）级工法评审意见书复印件E.申报单位工程承包资质证书复印件2.工法编写中存在的问题有（）。正确答案：A、B、D、EA.工法特点模糊或混杂B.工艺流程与操作要点不对称C.文本格式基本符合要求D.将工法与施工组织设计、施工方案、技术总结相混淆E.选题不当3.为实现四节一环保，在施工过程中应采用绿色施工技术，四节一环保中的四节指（）。正确答案：A、B、C、DA.节能B.节地C.节水D.节材E.节电4.工法特点说明工法在使用功能或施工方法上的特点，与传统的施工方法相比较，在（）等技术经济效能方面的先进性和特色。正确答案：A、B、C、EA.工期B.安全C.质量D.设计E.造价5.根据《建设工程质量管理条例》竣工验收应当具备的调节有()正确答案：A、C、D、EA.有完整的技术档案B.完成工程结算备案C.由主要建筑材料的进场试验报告D.有设计单位签署的质量合格文件E.有施工企业签署的质量保修书6.甲公司主张乙公司违约，乙公司则主张合同未成立，其理由是自己向甲公司发出的要约已经撤销。在甲公司可以提出的下述理由中，哪些可以被法院认定为乙公司撤销要约的行为不能成立的依据？（）正确答案：A、C、DA.乙公司在要约中确定了承诺期限B.尽管乙公司在要约中未定承诺期限，但甲公司接到要约后即为履行合同作了准备工作C.乙公司在要约中明确表示等待甲公司的答复D.甲公司发出承诺以后才收到乙公司撤销要约的通知E.乙公司在甲公司收到要约后才发出撤销要约的通知7.根据《合同法》，下列属于无效合同的包括（）。正确答案：A、EA.监理工程师与承包商签订的可以在工程上使用劣质材料的协议B.某甲和某乙通过电子邮件签订的建设工程施工合同C.某甲乘商场大甩卖，与商场签订的买卖合同D.17岁的精神病人某甲在可以辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同E.19岁的精神病人某乙在不能辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同8.A市甲厂与B市乙厂签订了一份买卖合同，约定由甲厂供应乙厂钢材10吨，乙厂支付货款3万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为（）。正确答案：A、BA.付款地点为A市B.交货地点为A市C.付款地点在B市D.交货地点在B市E.交货地点和付款地点均在B市9.根据《建设工程质量管理条例》及相关规定，以下关于建设工程的质量保修的表述正确的是（）正确答案：C、EA.不管什么原因，都要由施工单位履行保修义务B.保修费用由施工单位承担C.建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算D.装修工程的保修期为2年E.因不可抗力造成的质量缺陷，不属于法律规定的保修范围10.根据《建设工程安全生产管理条例》，以下表述正确的是（）正确答案：C、EA.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施并附具安全验算结果B.施工起重机械全部由施工单位自行拆装C.专职安全生产管理人员有权对违章操作予以制止D.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由建设单位承担E.施工现场的机械设备应该定期进行检查并建立相应的档案资料1.下列合同中，属于可变更，可撤销合同的有()正确答案：D、EA.施工企业超越资质等级订立的合同B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同C.健身单位为洗钱而订立的施工合同D.显失公平的合同E.一方乘人之危与他人订立的合同2.施工作业人员享有的主要安全生产权利有()正确答案：A、B、D、EA.建设权B.检举权C.收益权D.获得工伤保险赔偿权E.紧急避险权3.下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有()正确答案：A、B、DA.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通投标C.招标人操纵中标D.投标人以他人名义投标E.投标人以高于市场价的报价竞标4.根据(招标投标法)和招标投标法实施条列)关于招标项目的说法。正确的有()正确答案：C、DA.招标人不可以授权评委委员会直接确定招标人B.评委委员会成立对其评审意见承担个人责任C.履约保证金不得超过中标合同金额的10%D.国有资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人E.招标人可以与投标人就投标价格，投标方案等实质性内容进行谈判5.根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有()正确答案：A、EA.约定专业技术培训服务违约金B.扣押居民身份证C.钦定敬业限制协议书D.扣押职业资格证E.要求提供担保6.下列招标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有()正确答案：A、B、C、DA.使用伪造、变造的许可证B.提供虚假的财务状况或业绩C.提供虚假的信用状况D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明E.不同投标人的投标文件相互混装7.工程监理单位的主要安全责任有()正确答案：C、DA.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线B.组织抢救生产安全事故C.对施工安全事故隐患要求整改D.及时报告生产安全事故E.8.依法必须进行招标的项目活动违反法律规定，对中标接货造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应()正确答案：A、B、CA.认定招标、投标、中标无效B.依法重新招标C.依法重新评标D.由行政监督部门接管剩余招标投标工作E.依法禁止就该项目再次招标9.下列建设工程合同中，属于无效合同的有()正确答案：A、B、EA.承包人未取得相应建设业企业资质订立的合同B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工期以名义订立的合同C.建设单位因对工程内容有大量重大误解而订立的合同D.分包单位胁迫施工企业订立的合同E.建设单位为逃税而订立的施工合同10.关于合同成立时间的说话，正确的有()正确答案：A、B、CA.合同书自双方签字时成立B.双方意思表示一直合同即成立C.口头合同自交付标的物时成立D.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立E.1.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，关系社会公共利益，公众安全的基础设施项目的范围包括()正确答案：A、B、C、EA.防洪，灌溉，排涝，引(共)水，滩涂治理等树立项目B.垃圾处理，地下管道，公共停车场等城市设施项目C.邮政，电信枢纽，通信，信息网络等邮电通讯项目D.供水，供电，供气，供热等市政工程项目E.生态环境保护项目2.合同为约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有()正确答案：B、D、EA.赔礼道歉B.继续履行C.赔偿损失D.采取补救措施E.支付违约金3.工法具有先进性、科学性、（）等。正确答案：A、B、DA.适用性B.可操作性C.经济性D.效益性E.4.节水与水资源利用主要包括（）。正确答案：A、B、DA.提高用水效率B.非传统水源利用C.节约用水D.用水安全E.5.创建鲁班奖工程要求三严是指（）。正确答案：A、B、DA.严格的质量管理B.严格的质量控制C.严格的质量标准D.严格的质量检验E.6.创建鲁班奖工程要求三高是指（）。正确答案：B、C、DA.高的质量水平B.高的质量目标C.高的质量意识D.高的质量标准E.7.工法按工程专业类别分为（）。正确答案：A、C、DA.房屋建筑工程B.市政道路工程C.土木工程D.工业安装工程E.8.生产安全事故等级划分的主要因素有()正确答案：C、EA.政治B.心理C.人身D.主观恶意E.经济9.绿色施工方案内容包括环境保护措施、（）、节地与施工用地保护措施。正确答案：A、C、DA.节材措施B.节电措施C.节水措施D.节能措施E.10.绿色施工管理主要包括组织管理、（）、人员安全与健康管理等。正确答案：B、C、DA.现场管理B.规划管理C.实施管理D.评价管理E.1.绿色施工中环境保护主要包括扬尘控制、噪声与振动控制、光污染控制、水污染控制、建筑垃圾控制、（）保护。正确答案：A、B、CA.土壤B.地下设施C.文物和资源D.环境E.2.绿色施工四节一环保是指（），节材和保护环境。正确答案：A、B、CA.节能B.节地C.节水D.节电E.3.根据国家发展和改革委员会等9部门联合颁布的《标准施工招标文件》，投标文件应该包括()正确答案：B、D、EA.招标管理机构B.已标价工程量清单C.拟转包项目情况表D.资格审查资料E.施工组织设计4.建筑业新技术应用示范工程工作由下至上分为（）。正确答案：A、C、DA.公司级B.地市级C.省部级D.国家级E.5.建筑业新技术应用示范工程的组织与实施步骤是总结。正确答案：A、B、C、DA.确立示范工程工作领导实施机构及成员分工B.确定计划推广项目和数量C.预计产生的效益D.制定新技术示范工程的工作措施E.6.2010版与2005版10项新技术对比，名称简化的有。正确答案：A、B、CA.混凝土技术B.钢筋与预应力技术C.防水技术D.信息化应用技术E.7.绿色施工示范工程验收评审的主要内容有。正确答案：A、B、CA.提供评审的资料是否完整齐全B.是否完成了申报实施规划方案中提出的绿色施工的全部内容C.绿色施工中各有关主要指标是否达标D.工程质量是否获得省级以上优良工程E.8.根据《建设工程质量管理条例》，法定质量保修范围有()。正确答案：B、C、EA.土石方工程B.地基基础工程C.电气管线工程D.景观绿化工程E.屋面防水工程9.工法在材料与设备章节中，对材料要求。正确答案：A、B、CA.说明所使用的主要材料名称、规格、特性、外观要求等主要技术指标B.对新型材料提供关键性能的检测、检验方法和指标值C.材料在操作要点和过程结果中起到的作用D.材料的检验报告E.10.工程专项指标验收合格，一般是指验收合格。正确答案：A、B、C、DA.节能B.环保C.卫生D.消防E.1.以下哪些工程不得推荐鲁班奖工程？。正确答案：A、B、DA.存在影响结构安全和耐久性的质量问题的工程B.存在违反国家工程建设标准强制性条文的工程C.设计为砖混结构的工程D.工程资料弄虚作假或存在较多问题的工程E.2.鲁班奖工程复查组对工程综合评价分哪几个等级？正确答案：A、CA.上好B.优良C.好D.合格E.3.施工过程控制资料包括：。正确答案：A、B、DA.各种物质进场的复试报告和质量证明文件B.施工现场质量管理检查记录C.监理现场傍站记录D.隐蔽工程检查记录E.4.鲁班奖对工程资料的要求，当资料为复印件时，要求。正确答案：B、DA.复印件加盖建设单位公章B.复印件加盖提供单位公章C.复印件加盖施工单位公章D.注明原件存放处和复印日期，并有经手人签字E.5.由中国建筑业协会组织的鲁班奖工程复查，其复查的主要内容有。正确答案：A、B、C、DA.工程实体质量B.工程质量特色C.工程质量不足之处D.工程技术资料E.6.创鲁班奖工程应做好施工策划，其目的是：保证基础稳定，结构安全可靠，。正确答案：A、B、CA.装饰装修美观实用B.管线排列整齐C.设备安装规范D.门窗表面色泽一致E.7.鲁班奖工程在质量上要制造一些令人耳目一新的亮点，这些亮点要争取做到：。正确答案：A、B、C、DA.人无我有B.人有我优C.人优我精D.人精我特E.8.鲁班奖工程是一项综合优质工程，不仅仅是承包商的事情，而且牵扯到项目建设的业主方、设计方、。正确答案：B、CA.勘察方B.监理方C.质监方D.检测方E.9.鲁班奖工程要求工程资料，且编目规范。正确答案：A、C、DA.内容齐全B.规格统一C.真实有效D.具有可追溯性E.10.鲁班奖工程要求设备安装规范，。正确答案：A、B、CA.安全可靠B.管线布置合理美观C.系统运行平稳D.无噪声E.1.鲁班奖要求工程设计。正确答案：B、C、DA.框架结构B.先进合理C.功能齐全D.满足使用要求E.2.鲁班奖工程的基本要求是：工程必须安全、适用、美观，。正确答案：A、B、C、DA.积极推进科技进步与创新B.施工过程坚持四节一环保C.工程管理科学规范D.综合效益显著E.3.国家级工法的评审原则要求，编写内容齐全完整、。正确答案：A、B、CA.文本格式符合要求B.可操作性强C.便于指导施工D.工程质量优良E.4.工法编写时，下列名称哪些属于章的名称？正确答案：A、B、DA.工艺原理B.施工工艺流程及操作要点C.劳动力安排D.环保措施E.5.工法开发的实施阶段要做到，保证工程资料、有效。正确答案：A、C、DA.准确B.整齐C.齐全D.及时E.