2023年监理工程师之土木建筑目标控制模拟考试试卷A卷含答案

2023年监理工程师之土木建筑目标控制模拟考试试卷A卷含答案单选题（共100题）1、在单位工程的质量验收中，对于涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()A.见证取样检测B.主控项目的复查C.抽样检测D.检验资料的复查【答案】D2、按合同规定，设备制造厂申请出厂前的试车或整机性能检测，（）组织（）参加，符合要求后予以签认。A.建设单位，总监理工程师B.总监理工程师，专业监理工程师C.建设单位，设计单位D.专业监理工程师，监理员【答案】B3、某工程合同工期为13个月，绘制的工程网络计划计算工期为10个月。经综合分析确定的计划工期为11个月，则工程网络计划中关键工作的总时差是（）个月。A.0B.1C.2D.3【答案】C4、为确保涉及结构使用安全质量事故的处理效果，需由项目监理机构组织进行的工作是（）。A.检验鉴定B.定期观测C.专家论证D.定期评估【答案】A5、在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.单代号搭接网络计划中时距为零B.双代号网络计划中由关键节点组成C.单代号网络计划中由关键工作组成。D.双代号时标网络计划中无波形线【答案】D6、关于工程网络计划的说法，正确的是（）。A.关键线路上的工作均为关键工作B.总时差均为零的工作为关键工作C.一个网络计划中只有一条关键线路D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移【答案】A7、组织应综合考虑利益、成本和风险，通过质量管理体系持续有效运行和动态管理使其最佳化，体现了质量管理体系的（）特征。A.符合性B.持续受控C.动态性D.系统性【答案】C8、城市轨道交通建设工程验收中，单位工程预验由（）组织。A.建设单位B.施工单位C.总监理工程师D.负责专项验收的城市政府有关部门【答案】C9、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是（）。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】C10、项目监理机构应建立（）工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议。A.日完成B.月完成C.旬完成D.年完成【答案】B11、在施工试验室检查中，（）应审查施工单位定期提交的影响工程质量的计量设备的检查和检定报告。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.建设单位现场负责人【答案】B12、某新建项目，建设期2年，申请银行贷款1080万元，预计第一年贷款480万元，第二年贷款600万元，年利率6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.47.664B.62.064C.65.160D.93.600【答案】B13、某工程有4个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4天。各施工过程之间存在2天的插入时间，则流水施工工期为（）天。A.18B.20C.22D.24【答案】A14、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案，需报（）审核确认。A.建设单位B.施工单位C.项目监理机构D.设计单位【答案】C15、在工程施工质量控制的依据中，下列属于有关工程材料及其制品质量技术标准的是（）。A.钢材的机械及工艺试验取样法B.型钢验收规定C.钢材质量标准D.木材的物理力学试验方法【答案】C16、常用的索赔费用计算方法是（）。A.实际费用法B.单价定额法C.总费用法D.修正的总费用法【答案】A17、SDBIM软件中的5D包括()。A.质量信息维度B.几何信息维度C.进度信息维度D.成本信息维度E.造价信息维度【答案】B18、编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（）。A.工作项目工程量B.最小劳动组合C.人工产量定额D.最小工作面【答案】D19、（2020年真题）下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动施工津贴【答案】D20、以下属于BIM模型交付标准的是()。A.IFCB.IDMC.IFD.IPD【答案】A21、工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，（）应予以验收确认。A.监理工程师B.事故调查组C.业主项目负责人D.质量监督工程师【答案】A22、按照《建设工程质量保证金管理办法》，发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.3%B.5%C.10%D.任意比例【答案】A23、进行桩基工程单桩静承载力试验时，在同一条件下试桩数不宜少于总桩数的（），并不应少于3根。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】A24、根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当发生工程变更，原合同中又没有适用和类似于变更工程的价格时，变更工程的价格应()。A.由承包人和工程师共同提出，经业主批准后执行B.由专业监理工程师提出，经业主确认后执行C.由业主提山，经承包商同意后执行D.由承包入提出，经工程师确认后执行【答案】D25、（2017年真题）下列承包人因工程变更提出的调整措施项目费的事项中，需采用承包人报价浮动率计算的是（）。A.安全文明施工费B.按单价计算的措施项目费C.按总价计算的措施项目费D.实施方案未提交发包人确认的措施项目费【答案】C26、关于抹灰工程的底层的说法，错误的是（）。A.主要作用有初步找平及与基层的黏结B.砖墙面抹灰的底层宜采用水泥石灰混合砂浆C.混凝土面的底层宜采用水泥砂浆D.底层一般分数遍进行【答案】D27、在设备工器具费及设备购置费中，国产标准设备原价一般按（）计算。A.带有备件出厂价B.定额估价C.系列设备插入估价D.不带备件出厂价【答案】A28、某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40％，应收账款年周转次数是60次，则应收账款估算额为（）万元。A.3000B.7500C.50D.20【答案】D29、对价值工程对象进行价值分析时，成本指数是指评价对象的（）A.目标成本在总目标成本中所占的比率B.目标成本与现实成本的比值C.现实成本在全部成本中所占的比率D.现实成本与目标成本的比值【答案】C30、关于竣工结算的说法，正确的是()A.竣工结算是承包方与业主办理工程价款最终结算的依据B.竣工结算金额是建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费用C.竣工结算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据D.竣工结算是建设项目竣工验收报告的重要组成部分【答案】A31、承包人应在收到发包人指令后的7天内，向发包人提交现场签证报告，发包人应在收到现场签证报告后的（）内对报告内容进行核实，予以确认或提出修改意见。A.24小时B.48小时C.3天D.7天【答案】B32、在制定检验批的抽样方案时，对重要的检验项目，当检验不具备破坏时，应进行（）抽样方案。A.二次抽样B.分层抽样C.全数检验D.调整性抽样【答案】C33、法院可以受理被害人提起的下列哪一附带民事诉讼案件？A.甲放火案，致乙被烧死以及乙的房屋被烧毁，乙的父亲要求甲赔偿丧葬费和被烧毁房屋的损失B.甲诈骗乙，乙要求甲返还诈骗的财物C.甲向乙借款2万元到期不还，乙索款时被甲殴打致重伤，乙要求甲偿还其借款2万元D.甲对乙刑讯逼供，乙要求甲赔偿肉刑导致的身体损害医疗费【答案】A34、某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成和最晚完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最晚开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（）.A.1B.2C.3D.4【答案】A35、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零D.自始至终由关键工作组成的线路总持续时间最短【答案】A36、国外工料测量师在立约后阶段的投资控制任务是（）。A.对拟建项目做出初步的经济评价B.根据建筑师和工程师提供的建设工程的规模、场址、技术协作条件，对各种拟建方案制定初步估算C.就工程的招标程序、合同安排、合同内容等提出建议D.回顾、分析项目管理和执行情况【答案】D37、《卓越绩效评价准则》的评价内容中，（）是连接两个三角的“链条”，推动组织的改进和创新。A.结果B.战略C.顾客与市场D.测量、分析和改进【答案】D38、投资偏差分析的赢得值法中，已完工作预算投资（BCWP）是指（）。A.已完成工作量×预算单价B.计划工作量×预算单价C.已完成工作量×实际单价D.计划工作量×实际单价【答案】A39、某建筑工程不含税的人工费为800万元，含税的材料费是2500万元（可抵扣的进项税率是11%），含税的施工机具使用费是1700万元（可抵扣的进项税率是13%），管理费、利润和规费的总和是200万元，增值税税率是9%，则该工程的含税造价为（）万元。A.4720.00B.4677.48C.5184.77D.5279.90【答案】C40、分项工程是分部工程的组成部分，它可按主要工种、材料、施工工艺、（）进行划分。A.专业性质B.工程部位C.施工工序D.设备类别【答案】D41、某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是()。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.可调单价合同【答案】A42、（2021年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率α和漏判概率β，正确的取值范围是（）。A.α和β均不宜超过5%B.α不宜超过5%，β不宜超过10%C.α不宜超过3%，β不宜超过5%D.α不宜超过3%，β不宜超过10%【答案】A43、回弹法检测混凝土强度，批量检测时，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的（）且不宜少于（）件。A.20%，10B.30%，10C.20%，20D.30%，20【答案】B44、在工程施工质量控制中，满足施工条件后，（）应负责签发工程开工令。A.施工单位技术负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师D.建设单位负责人【答案】C45、FIDIC合同条件下，工程费用支付的必要条件之一是()A.工程施工已经全部完成B.承包商的工作使工程师满意C.工程进度符合工程师的要求D.变更项目已经工程师审核【答案】B46、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表自检结果应由（）签字，然后由（）负责检查并做出检查结论。A.施工单位质量负责人，专业监理工程师B.施工单位技术负责人，总监理工程师C.项目经理，专业监理工程师D.施工单位项目负责人，总监理工程师【答案】D47、某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失50万元；（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元；（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元；（4）工程清理修复费用1.2万元。根据《建设工程工程量清单计价规范》，监理人应批准的补偿金额为（）万元。A.50.0B.51.2C.59.5D.60.7【答案】B48、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应编制专项施工方案，并组织专家论证的是（）工程。A.开挖深度为4.5m的基坑B.45m高的脚手架C.悬挂高度为100m的高处作业吊篮D.20m高的悬挑脚手架【答案】D49、对建设项目环境管理提出的“三同时”要求，是指环境治理设施与项目主体工程必须()A.同时开工、同时竣工、同时投产使用B.同时设计、同时施工、同时投产使用C.同时开工、同时竣工、同时验收D.同时设计、同时开工、同时验收【答案】B50、下列施工进度控制工作中，属于监理工程师工作的是()A.编制单位工程施工进度计划B.按年、季、月审核施工总进度计划C.组织现场协调会D.审批工期延误事宜【答案】C51、在建设工程监理规划的指导下，由项目监理班子中进度控制部门的监理工程师负责编制的更具有实施性和操作性的监理业务文件是()。A.工程进度报告B.单位工程施工进度计划C.施工总进度计划D.施工进度控制工作细则【答案】D52、将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程，并按照施工过程成立相应的专业工作队，各专业队按照施工顺序依次完成各个施工对象的施工过程，同时保证施工在时间和空间上连续、均衡和有节奏地进行，使相邻两专业队能最大限度地搭接作业，这种方式的施工是（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.混合施工【答案】C53、（2022年真题）下列建设工程投资控制措施中，属于技术措施的是（）。A.明确各管理部门投资控制职责B.安排专人负责投资控制C.组织设计方案评审和优化D.在合同中订立成本节超奖罚条款【答案】C54、（）是程序文件的支持性文件，是对具体的作业活动给出的指示性文件。A.质量手册B.质量计划C.质量记录D.作业文件【答案】D55、监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。A.建立健全设计技术经济定额B.编制切实可行的设计进度计划C.推行限额设计管理模式D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】D56、下列违反上诉不加刑原则的有：A.第一审法院认为马某犯伤害罪判处有期徒刑３年，马某上诉，检察院没有抗诉，第二审法院认为一审判决认定事实不清，发回原审法院重审，原审法院直接加重马某量刑B.第一审法院认定赵某犯抢夺罪判处有期徒刑５年，赵某上诉，检察院没有抗诉，二审法院认为赵某量刑畸轻，可以直接将抢夺罪改为抢劫罪，但不得加重赵某的刑罚C.第一审法院以盗窃罪判处金某有期徒刑２年、王某有期徒刑１年，金某、王某以没有实施犯罪为由提起上诉，检察院认为对金某的量刑畸轻提出抗诉，第二审法院经过审理，将金某和王某都改判为有期徒刑５年D.第一审法院认定石某犯绑架罪被判处死刑缓期执行，犯抢劫罪判处无期徒刑，数罪并罚决定判处死刑缓期执行。石某上诉后，第二审法院将石某改判为死刑缓期执行并限制减刑【答案】A57、编制或修改质量管理体系文件，一般形成三个层次文件的信息，第二层次文件是（）。A.监理大纲B.程序文件C.作业文件D.质量手册【答案】B58、以下关于行政法规解释的说法，正确的是：A.行政法规条文本身需要进一步明确界限或者作出补充规定的，由国务院法制机构解释B.行政法规的效力高于行政法规解释的效力C.国务院各部门和省、自治区、直辖市人民政府可以向国务院提出行政法规解释要求D.对属于行政工作中具体应用行政法规的问题，省、自治区、直辖市人民政府法制机构可以请求国务院法制机构解释【答案】C59、某分部工程由4个施工过程(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)组成，分为6个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程Ⅳ需提前1天插入施工，该分部工程的工期为()天。A.21B.24C.26D.27【答案】C60、采取进度调整措施，应以（）的限制条件为依据，确保要求的进度目标得到实现。A.紧前工作和总工期B.平行工作和总工期C.后续工作和总工期D.紧前工作和后续工作【答案】C61、在施工过程中，（）应督促施工单位加强内部质量管理，严格质量控制。A.质量监督机构B.建设单位C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】D62、编制设计概算文件时，项目概算总投资及主要分项投资等经济分析指标应放在项目总概算文件的（）中。A.总概算表B.单项工程综合概算表C.单位工程概算表D.编制说明【答案】D63、项目监理机构控制设计进度时，在设计工作开始之前应审查设计单位编制的（）。A.进度计划的合理性和可行性B.技术经济定额的合理性和可行性C.设计准备工作计划的完整性D.材料设备供应计划的合理性【答案】A64、当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，宜采用()编制建筑工A.预算单价法B.概算指标法C.类似工程预算法D.扩大单价法【答案】D65、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m3，合同中约定土方工程单价为16元/m3；当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m3。该工程实际完成土方工程量1.8万m3，则该土方工程实际结算工程款为（）万元。A.27.00B.28.50C.28.65D.28.80【答案】C66、设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂家和供应商的，处以下列哪一项罚款？()A.10万元以上30万元以下B.指定建筑材料或建筑构配件合同价款2%以上4%以下C.5万元以上10万元以下D.指定建筑材料或建筑构配件合同价款5%以上10%以下【答案】A67、下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.建立实际进度检查分析制度D.建立信息沟通网络【答案】A68、某分部工，程分有甲4段、施乙工、，丙甲三施个工施过工程过的程流水节拍是3周、5周、2周、4周，乙施工过程的流水节、拍丙是施工4周过、程3的周流、水3节周拍、是3周5周、2周、4周、2周，为了实现连续施工，乙、丙两施工过程间的流水步距应是（）周。A.3??B.4??C.5??D.6【答案】B69、施工现场发生工程质量事故后，项目监理机构应及时()并要求施。单位采取措施按相关程序进行处理。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知设计单位D.报告政府主管部门【答案】B70、项目监理机构应建立（）工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议。A.日完成B.月完成C.旬完成D.年完成【答案】B71、建设项目开工前，（）应根据工程特点，确定旁站的关键部位、关键工序。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】C72、投资项目资本金占总投资的比例，根据不同行业和项目的经济效益等因素确定，下列规定中不正确的是（）。A.钢铁、电解铝项目，资本金比例为40%及以上B.水泥、煤炭项目，资本比例为35%及以上C.机场、港口项目，资本金比例为25%及以上D.铁路、公路、城市轨道交通项目，资本金比例为20%及以上【答案】B73、观感质量验收中，（）是指勉强达到验收规范要求，或有明显的缺陷，但不影响安全或使用功能的评价结论。A.差B.良C.好D.一般【答案】A74、（2019年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.分部工程D.单项工程【答案】B75、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格。从工程质量缺陷的成因角度分析，这属于（）。A.违背基本建设程序B.施工与管理不到位C.地质勘察失真D.片面追求进度【答案】A76、关于主体结构、节能分部工程的验收，参与者不包括（）。A.施工单位质量部门负责人B.施工单位技术负责人C.勘察单位项目负责人D.设计单位项目负责人【答案】C77、（2022年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程自竣工验收合格之日起15日内，（）应将竣工验收报告和相关文件报有关行政主管部门备案。A.施工单位B.检测单位C.监理单位D.建设单位【答案】D78、（2018年真题）双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，以关键节点为完成节点的工作的特点是（）。A.自由时差必然为零B.总时差必然大于自由时差C.总时差必然为零D.总时差和自由时差必然相等【答案】D79、按照建筑工程施工质量验收层次的划分，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】A80、“纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量检验的()A.主控项目B.一般项目C.基本项目D.保证项目【答案】A81、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】D82、（2021年真题）某工程原定2019年6月30日竣工，因承包人原因，工程延至2019年10月30日竣工，但在2019年7月因法律法规的变化导致工程造价增加200万，则该工程合同价款的正确处理方法是（）。A.不予调增B.调增100万C.调增150万D.调增200万【答案】A83、关于地下防水工程施工的说法，正确的是（）。A.主要施工人员应持有施工企业颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书B.设计单位应编制防水工程专项施工方案C.防水材料必须经具备相应资质的检测单位进行抽样检验D.防水材料的品种、规格、性能等必须符合监理单位的要求【答案】C84、在砌体上安装建筑外门窗时严禁采用的方法是：()A.预留洞口B.预埋木砖C.预埋金属件D.射钉固定【答案】D85、对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经（）检查认可，才能进行下道工序施工。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.建设单位负责人【答案】A86、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为4、3、2、5，2、5、4、3和4、3、3、4天，则3个施工过程之间的流水步距分别为()天。A.5和4B.5和3C.4和2D.3和4【答案】A87、下列关于城市轨道交通工程单位工程验收的内容和程序描述不正确的是（）。A.检查单位工程实体质量时涉及运营及使用功能的部位应全数检测B.检查施工单位自检报告及施工技术资料时包含主要产品的质量保证资料及合格报告C.建设.勘察.设计.施工.监理等单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律.法规和工程建设强制性标准的情况D.工程质量监督机构出具验收监督意见【答案】A88、关于合同价款及计价方式的说法，错误的有（）。A.实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起28日内由发承包双方约定B.招标文件与投标文件合同价款约定不一致的，应以投标文件为准C.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同D.实行招标的工程合同价款应由发承包双方根据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定【答案】A89、（2017年真题）某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C90、筹集资金时必须做到以需定筹，这体现了项目资金筹措的（）。A.规模适宜原则B.时机适宜原则C.经济效益原则D.结构合理原则【答案】A91、建设工程项目招标时，工程量清单通常由（）提供。A.造价单位B.施工单位C.咨询单位D.建设单位【答案】D92、“持续改进”是ISO质量管理体系八项质量管理原则之一，其核心是提高质量管理体系的()A.有效性和效率B.管理水平C.科学性D.创造价值能力【答案】A93、某建设工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为6天、3天、9天和12天，则需要专业工作队总数为（）。A.3B.4C.10D.11【答案】C94、某产品的目标成本为1000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0．4，若现实成本为600元，则该零部件成本需要降低（）元。A.160B.200C.230D.240【答案】B95、由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给项目的（），经其审查同意后方可实施。A.监理机构B.设备总工程师C.建设单位D.设备安装工程师【答案】A96、某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元，第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8%，则该项目的净现值为()万元。A.-45.84B.-1.57C.27.76D.42.55【答案】B97、某工程网络计划中，C工作的总时差为8d，自由时差为5d，在检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了6d，则说明C工作的实际进度将使其紧后工作的最早开始时间推迟（）。A.6d，同时使总工期延长6dB.1d，同时使总工期延长1dC.6d，同时使总工期延长1dD.1d，但不影响总工期【答案】D98、质量事故发生后，（）就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理机构和建设单位。A.施工单位B.监理单位应要求施工单位C.监理员D.事故调查小组【答案】A99、工程变更往往会对工程费用和工程工期带来影响，工程变更由（）审核无误后签发。A.监理员B.监理工程师C.总监理工程师D.业主代表【答案】C100、某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元/m3；到月末时已完工程量3000m3，实际单价26元/m3，对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（）。A.已完成工作实际投资75000元B.费用绩效指数为0.76C.进度绩效指数0.93D.投资偏差为－3000元【答案】D多选题（共50题）1、下列属于一般模型拆分原则的是()。A.按专业拆分B.按人防分区拆分C.按施工缝拆分D.按楼层拆分E.按楼号拆分【答案】ACD2、在施工单位所对应的费用中，属于检验试验费的有（）。A.建设单位委托检测机构进行检测的费用B.对建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用C.自设试验室进行试验所耗用的材料费用D.新材料的试验费用E.对构件进行破坏性试验的费用【答案】BC3、施工组织设计应审查的基本内容包括（）A.施工总平面布置应科学合理B.施工组织设计的基本内容是否完整C.编审应符合建设单位要求D.工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面应符合施工合同要求E.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要【答案】ABD4、进行建设项目敏感性分析时，可以通过计算()确定敏感因素。A.盈亏平衡点B.评价指标变动率C.不确定性因素变动率D.变动因素临界点E.敏感度系数【答案】BCD5、企业通过发行债券进行筹资的优点是（）。A.增强企业经营灵活性B.可能使企业总资金成本增大C.降低企业总资金成本D.企业筹资成本较低E.便于调整资本结构【答案】D6、下列关于流水施工的表述中，正确的有()。A.流水施工工期就是整个建设工程的总工期B.划分施工段的目的就是为了组织流水施工C.流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式D.专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数E.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求【答案】BCD7、下列费用中，属于工程建设其他费用的有（）。A.进口设备检验鉴定费B.施工单位临时设施费C.建设单位临时设施费D.环境影响评价费E.进口设备银行手续费【答案】ACD8、工程质量会受到各种因素的影响，下列属于系统性因素的有()。A.使用不同厂家生产的规格型号相同的材料B.机械设备过度磨损C.设计中的安全系数过小D.施工虽然按规程进行，但规程已更改E.施工方法不当【答案】BCD9、建设工程各计划期物资需求量的编制方式有（）。A.因素分析法B.强制确定法C.计算法D.评分法E.卡段法【答案】C10、建设工程施工事故发生后施工单位提交的质量事故调查报告应包括的内容有（）.A.事故发生的简要经过B.事故原因的初步判断C.事故责任范围的初步界定D.事故主要责任者情况E.事故等级的初步推定【答案】ABD11、下列属于卓越绩效模式核心价值观内容的有（）。A.远见卓识的领导B.顾客驱动C.结果导向D.系统管理E.学习、改进与创新【答案】ABD12、工程质量管理体系包含三个层次，其中的承建方包括（）。A.勘察单位B.设计单位C.施工单位D.材料供应单位E.监理单位【答案】ABCD13、张三涉嫌故意伤害一案，检察院作出了不起诉决定，被害人不服，向人民法院提起了刑事自诉，关于本案的审理程序，下列说法错误的是？A.如犯罪事实清楚，有足够证据，法院可以不开庭审理B.本案在法院的主持下进行了调解C.本案双方当事人进行了和解，自诉人撤诉D.本案由于案情清楚，被告人认罪并对适用简易程序没有意见，适用了简易程序【答案】AB14、在工程开始前，施工单位必须做好施工准备工作，专业监理工程师重点审查施工单位的内容包括（）。A.施工组织设计是否已由总监理工程师签认B.是否建立相应的现场质量管理体系C.管理及施工人员是否已到位D.主要施工机械是否已具备使用条件E.施工质量验收体系是否落实【答案】ABCD15、甲15周岁，系我国某边镇中学生。甲和乙一起上学，在路上捡到一手提包。打开后，发现内有1000元钱和4小袋白粉末。甲说：“这袋上有中文''海洛因''和英文''heroin''及''50g''的字样。我在电视上看过，这东西就是白粉，我们把它卖了，还能发一笔财。”二人遂将4袋白粉均分。甲先将一袋白粉卖与他人，后在学校组织去邻国旅游时，携带另一袋白粉并在境外出售。甲的行为：A.构成走私毒品罪B.构成非法持有毒品罪C.构成贩卖毒品罪D.构成走私、贩卖毒品罪【答案】C16、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上升展状态的参数有()A.流水能力B.工作面C.施工过程D.施工段E.专业工作队数【答案】BD17、下列关于法官职业道德具体内容的表述正确的是、()A.坚持实体公正与程序公正并重B.认真贯彻司法公开原则，尊重人民群众的知情权C.不得以其身份谋取特殊利益D.不得从事或者参与营利性的经营活动【答案】ABCD18、为保证工程建设中各个环节相互衔接，工程项目进度平衡表中需明确的内容包括（）。A.各种设计文件交付日期B.主要设备交货日期C.施工单位进场日期D.管理和施工人员进场日期E.水、电及道路接通日期【答案】ABC19、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款承包人可向发包人索赔工期和费用但不可要求利润补偿的情形有（）。A.发包人原因造成工期延误B.法律变化引起的价格调整C.施工工程中承包人遇到不利物质条件D.发包人要求承包人提前竣工E.施工过程中遇到不可抗力影响【答案】C20、当隐蔽工程完成后，施工单位应自检合格，填写相应的（），并附有相应工序和部位的工程质量检查记录。A.隐蔽工程完工表B.隐蔽工程报审表C.隐蔽工程自检合格表D.隐蔽工程报验表E.隐蔽工程交接表【答案】BD21、下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的有()A.总投资收益率B.财务内部收益率C.利息备付率D.财务净现值E.资产负债率【答案】C22、采用计日工计价的任何一项变更工作，在该项变更的实施过程中，承包人按合同约定应该提交（）。A.耗用工时B.投入该工作所有人员的工种C.投入该工作管理人员的工资证明D.投入该工作的施工设备型号E.投入该工作的材料报价【答案】ABD23、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明的技术指标有（）。A.规格B.供应商C.型号D.使用年限E.性能【答案】AC24、根据2017版FIDIC《施工合同条件》，业主应给予承包商工期、费用和利润补偿的情形有（）。A.例外事件B.当地政府造成的延误C.业主原因暂停工程D.非承包商责任的修补工作E.因法律变化【答案】CD25、供货单位的项目管理工作涉及哪些阶段？()A.施工阶段B.设计准备阶段C.设计阶段D.动用前准备阶段E.保修期【答案】ABCD26、为保证订购设备的质量，采购方首先要通过评审选择一个合格的供货厂商。评审的内容包括（）。A.供货厂商资质B.设备供货能力C.设备营销方式D.近年类似设备的生产和制造情况E.各种检验检测手段【答案】ABD27、相比其他债务资金筹措渠道与方式，债券筹资的优点有（）。A.保障股东控制权B.发挥财务杠杆作用C.便于调整资本结构D.经营性灵活E.筹资成本较低【答案】ABC28、流水施工方式具有的特点（）。A.提高劳动生产率B.提高技术水平C.有利于资源供应的组织D.不利于施工现场的文明施工E.工期较长【答案】ABC29、建设工程质量特性中，下列属于适用性内容的有（）。A.地基基础牢固程度B.建设工程产品的耐火及防火能力C.铁道.航道的通达便捷功能D.工程上的防洪与抗震能力E.建筑物造型的美观大方【答案】AC30、在单位工程质量竣工验收时，要检查建筑与结构安全和功能检测资料，检查的重点包括主要功能检查记录中的()A.屋面淋水试验检查记录B.隐蔽工程验收记录C.地下室防水效果检查记录D.新材料新工艺施工记录E.建筑物沉降观测测量记录【答案】AC31、质量记录资料是设备制造过程质量情况的记录，属于设备制造单位质量管理检查的资料有（）。A.特殊工种、试验检测人员上岗证书B.质量管理制度C.原材料进厂合格资料D.工艺设备设计及制作资料E.工序交接检查验收记录【答案】AB32、根据FIDIC《施工合同条件》，出现()情况且对承包商造成影响时，承包商也不能索赔利润。A.不可抗力B.法规改变C.业主未能提供现场D.文件有技术错误E.暂停施工【答案】AB33、下列费用中，属于引进技术和进口设备其他费的有（）。A.单台设备调试费用B.进口设备检验鉴定费用C.设备无负荷联动试运转费用D.国外工程技术人员来华费用E.生产职工培训费用【答案】BD34、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作有()。A.进行工程计量B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.审核竣工决算款E.处理费用索赔【答案】ABC35、按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)规定，属于企业管理费的有()。A.危险作业意外伤害保险费B.6个月以上的病假人员工资C.生产工人休假期间的工资D.现场管理人员工资E.职工探亲路费【答案】BD36、坚持质量标准是监理工程师控制工程质量应遵循的原则之一。下列关于工程质量的说法中，正确的有()A.工程质量标准是衡量施工质量好坏的尺度B.工程质量是否合格应通过检验并和标准对照确定C.工程质量不符合标准的，必须返工处理D.工程质量标准必须通过监理工程师的确认E.工程质量标准必须在合同文件中规定【答案】BC37、农用土地征用费由（）及耕