一级建造师资格考试大全【基础题】

一级建造师资格考试大全【基础题】第一部分单选题（100题）1、碾压混凝土坝的施工工艺程序一般为（）。A:入仓、平仓、振动碾压、切缝、无振碾压B:入仓、平仓、切缝、振动碾压、无振碾压C:入仓、平仓、无振碾压、切缝、振动碾压D:入仓、平仓、振动碾压、无振碾压、切缝【答案】：A2、《建筑抗震设计规范》主要研究（）发生时，房屋结构的抗震设防。A:构造地震B:火山地震C:陷落地震D:海啸地震【答案】：A3、（2017年真题）根据工程建设用电的规定，需要提交用电申请资料的是（）A:用电规划B:用电档案C:用电线路D:用电变更【答案】：D4、（2018年真题）下列施工临时用电的变化，不需要变更用电合同的是（）。A:改变用电类别B:增加两个二级配电箱C:减少合同约定的用电量D:更换大容量变压器【答案】：B5、在下列关于设备磨损的表述中，错误的是()。A:由于劳动生产率水平的提高，使原设备发生贬值属于第一种有形磨损B:有形磨损造成设备的功能性陈旧C:无形磨损的原因是技术进步D:性能更好耗费更低的代替设备出现使原设备发生贬值属于第二种无形磨损【答案】：A6、冷弯性是反映钢筋性能中的（）指标。A:屈服强度B:延伸率C:强度D:塑性【答案】：D7、对于临时用电工程，基层公司按照（）一次进行定期检查。A:每周B:半年C:每季D:每月【答案】：C8、驼峰作为解体列车的一种手段，被广泛应用在铁路枢纽的列车编组作业中。采用半人工准备溜放进路，人工控制车辆减速器进行制动的作业方式属于（）。A:简易驼峰B:半自动化驼峰C:机械化驼峰D:自动化驼峰【答案】：C9、

管道中心线、人(手)孔中心的位置误差不应超过规范要求，遇特殊情况变化较大时应报()重新批准。

A:规划部门B:施工单位C:建设单位D:设计单位【答案】：A10、关于预付款，说法正确的是（）。A:在预计竣工前4个月，将不再支付材料、设备预付款B:预付款包括开工预付款和材料、设备预付款C:开工预付款在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的25％之后方可扣回D:全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的70％时扣完【答案】：B11、施工企业职业健康安全和环境管理体系的管理评审是（）。A:管理体系是接受政府监督的一种体制B:管理体系是自我保证和自我监督的一种机制C:对企业执行相关法律情况的评价D:企业最高管理者对管理体系的系统评价【答案】：D12、热拌沥青混凝土路面施工工艺包括。①路缘石安装②试验段施工③喷洒透层油④混合料压实⑤沥青混合料摊铺⑥路面成型监测，其施工顺序是（）。A:②→①→③→⑤→④→⑥B:①→③→②→⑤→④→⑥C:②→③→①→⑥→⑤→④D:①→②→③→⑥→⑤→④【答案】：B13、下列费用中，不属于分部分项工程清单综合单价的是（）.A:措施费B:管理费C:材料费差价D:利润【答案】：A14、建设工程项目管理规划属于（）项目管理的范畴。A:投资方B:工程总承包方C:施工方D:业主方【答案】：D15、下列开挖地质中，施工前不需要安全风险评估的是（）。A:开挖深度25m的岩质边坡B:膨胀土土地段开挖深度15m的边坡C:高压铁塔附近开挖深度30m边坡D:老滑坡体地段开挖深度20m的边坡【答案】：A16、主要适用于施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测，又无法单独列出项目内容的措施项目的措施项目费的计价方法是（）。A:分包法计价B:定额基价法C:参数法计价D:综合单价法【答案】：C17、水闸在首次安全鉴定后,以后应每隔（）年进行一次全面安全鉴定A:10B:6C:15D:5【答案】：A18、混合料的摊铺中，为减少摊铺中沥青混合料的离析，布料器两侧应保持有不少于送料器（）高度的混合料。A:1/3B:1/2C:2/3D:3/4【答案】：C19、室内埋地排水管的灌水试验，灌至不低于底层卫生洁具的上边缘，灌水到满水（），水面下降后再灌满观察5分钟，液面不降、接口无渗漏为合格。A:15minB:24hC:1hD:8h【答案】：A20、按照我国保险制度，建安工程一切险（）。2014A:由承包人担保B:投保人应以双方名义共同投保C:包含执业责任险D:包含人身意外伤害险【答案】：B21、

施工单位应以（）或专业为单位编制竣工图。A:单元工程B:分部工程C:工程项目D:单位工程【答案】：D22、根据巷道支护验收规范的规定，巷道施工作业中，掘进工作面与永久支护间的距离不应A:30B:60C:50D:40【答案】：D23、污水处理厂试运行基本程序有①单机试车；②设备机组充水试验；③设备机组负荷试运行；④设备机组自动开停机试运行；⑤设备机组空载试运行。下面顺序正确的是（）。A:②→①→④→③→⑤B:①→②→④→③→⑤C:①→②→③→④→⑤D:①→②→⑤→③→④【答案】：D24、双代号网络图如下图，图中存在的绘图错误是（）。A:出现循环回路B:存在曲线形状的箭线C:存在多余的虚箭线D:存在多个终点节点【答案】：A25、（2017年真题）关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）A:未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任B:只有经过再次审查，安全生产许可证有效期才可能延期C:建筑施工企业安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息D:施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发【答案】：C26、以息税前利润为基数计算的所得税应列入（）A:财务计划现金流量表B:投资现金流量表C:资本金现金流量表D:投资各方现金流量表【答案】：B27、分部工程中对工程质量影响大的分项工程定为（）分项工程。A:关键B:主要C:主体D:重要【答案】：B28、下列矿山工业广场主要建（构）筑物中，属于生产性辅助设施的是（）。A:矸石场B:矿灯房C:沉淀池D:压风机房【答案】：D29、估算建设项目设备购置费时，不可直接作为设备原价的是（）。A:国产非标准设备的成本价B:国产标准设备的交货价C:成套公司供应设备的订货合同价D:国产标准设备带备件的出厂价【答案】：A30、抹灰工程中室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。当设计无要求时，应（）。A:应采用1：2.5水泥砂浆做喑护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不应小于50mmB:应采用1：2水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不应小于100mmC:采用1：2.5水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于1.5m，每侧宽度不应小于100mmD:采用1：2水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不应小于50mm【答案】：D31、下列原则中．不属于土质路基压实原则的是（）。A:先低后高B:先快后慢C:先轻后重D:先静后振【答案】：B32、开标应当在招标文件确定的（）时间公开进行。A:提交投标文件后的最短B:提交投标文件截止后的一段C:提交投标书的同一D:提交投标文件截止时间的同一【答案】：D33、2012年4月6日，甲建筑公司与乙水泥厂签订了一个购买水泥的合同，合同价为100万元，约定违约金比例为1%。同时，应水泥厂的要求甲建筑公司交付了2万元定金。合同交货时间为2012年8月6日。2012年4月16日，乙水泥厂与甲建筑公司协议，由丙水泥厂代为提供水泥，甲建筑公司表示同意。但是，在2012年8月6日，丙水泥厂并没有按时提供水泥，则（）。A:由丙水泥厂承担违约责任，不支付违约金，而是返还定金4万元B:由丙水泥厂承担违约责任，支付违约金1万元，返还定金4万元C:由乙水泥厂承担违约责任，不支付违约金，而是返还定金4万元D:由乙水泥厂承担违约责任，支付违约金1万元，返还定金4万元【答案】：C34、（2016年真题）下列桥型中，在竖向荷载作用下，桥墩或桥台主要承受水平推力的是（）。A:刚架桥B:梁式桥C:悬索桥D:拱式桥【答案】：D35、某5级均质土石围堰，采用简化毕肖普法验算其边坡稳定时，按《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）规定，其边坡稳定安全系数应不小于（）。A:1.3B:1.15C:1.05D:1.2【答案】：B36、

罐壁纵缝焊接采用气电立焊时,说法正确的是（）。

A:自下向上焊接B:自上向下焊接C:从中间向两端焊D:完成环缝焊接后才进行纵缝焊接【答案】：A37、先沿路堑纵向挖掘一条通道，然后将通道向两侧拓宽以扩大工作面，并利用该通道作为运土路线及场内排水的出路；该层通道拓宽至路堑边坡后，再挖下层通道，如此向纵深开挖至路基标高。上述作业方法是（）。A:分层纵挖法B:分段纵挖法C:通道纵挖法D:多层横向全宽挖掘法【答案】：C38、下列设施中，不属于交通标志的是（）。A:隔离墙B:里程碑C:作业区标志D:公路界碑【答案】：A39、下列关于工程测量的程序，步骤正确的是（）。A:确认永久基准平面→设置基础纵横中心线→设置基础标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录B:确认永久基准点、线→设置基础纵横中心线→设置沉降观测点→设置基础标高基准点→安装过程测量控制→实测记录等C:确认永久基准点、线→设置基础纵横中心线→设置基础标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录等D:确认永久基准点、线→设置基础标高基准点→设置基础纵横中心线→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录等【答案】：C40、某常规技术方案的净现值函数曲线如图所示，则该方案的内部收益率为（）。(2015真题金)A:i1B:i4C:i3D:i2【答案】：D41、在浇筑有主次梁结构的钢筋混凝土楼板时，若要留设施工缝，则施工缝应留在（）1/3跨度范围内。A:主梁跨中B:次梁跨中C:次梁两端D:主梁两端【答案】：B42、于细骨料“颗粒级配”和“粗细程度”性能指标的说法，正确的是（）。A:大小颗粒搭配得好时砂粒之间的空隙最少B:在不同质量条件下，细砂的总表面积较大，粗砂的总表面积也较大C:在相同质量条件下，细砂的总表面积较大，粗砂的总表面积也较大D:大小颗粒搭配得好时砂粒之间的空隙最多【答案】：A43、当基床顶面应力不大于地基承载力时，基床厚度不小于（）。A:1.0mB:2.0mC:1.5mD:0.5m【答案】：D44、下列斜井的施工中的说法中，错误的是（）。A:应每隔100m设置1处防溜车装置B:开挖工作面的积水用潜水泵先排到水仓（或临时集水坑），再用抽水机排出洞外C:提升绞车应有深度指示器及自动示警，并设有防过卷装置D:井口轨道中心必须设置安全挡车器，有专人管理应保证打开状态【答案】：D45、计算建筑安装工程费的过程中，税前工程造价是指（）。A:包含可抵扣进项税额的人、材、机、企业管理费、利润和规费之和B:不包含可抵扣进项税额的人、材、机、企业管理费和规费之和C:包含可抵扣进项税额的人、材、机、企业管理费和规费之和D:不包含可抵扣进项税额的人、材、机、企业管理费、利润和规费之和【答案】：D46、监理工程师已向承包人出具经发包人签认的进度付款证书，则发包人应在监理人收到进度付款申请单后的()天内，将进度应付款支付给承包人。A:28B:30C:14D:56【答案】：A47、根据《水工建筑物滑动模板施工技术规范》（SL32－2014），操作平台防护栏杆高度应不小于（）。A:100cmB:130cmC:120cmD:110cm【答案】：C48、影响混凝土流动性的主要因素是（）。A:水泥品种、用量与细度B:粗骨料的级配C:混凝土的含砂率D:混凝土单方用水量【答案】：D49、某大型水利水电工程施工合同签订后，根据承包人的申请，发包人向其提供了有关本工程的其他水文和地质勘探资料，但未列入合同文件，承包人使用上述资料引发的后果应由（）负责。A:发包人B:监理人C:上述资料的编写者D:承包人【答案】：D50、关于施工合同中承包人项目经理的说法，正确的是（）。A:发包人要求更换承包人项目经理，由此增加的费用由发包人承担B:承包人项目经理不得同时担任其他项目的项目经理C:项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同，不须发包人确认D:承包人项目经理事先通知发包人，可离开施工现场【答案】：B51、（2019年真题）关于DAB（争端裁决委员会）方式解决争议的说法，正确的是（）。A:DAB由合同一方当事人聘请B:DAB提出的裁决具有终局性C:DAB的成员一般是工程技术和管理方面的专家D:特聘争端裁决委员会的任期与合同期限一致【答案】：C52、编制工程量清单时，若有总承包服务费，则应列在（）中。A:规费项目清单B:分部分项工程清单C:措施项目清单D:其他项目清单【答案】：D53、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于施工中工程计量的说法，正确的是（）。2016A:对质量不合格的工程，承包人承诺返工的工程量给予计量B:总价合同结算时的工程量必须按实际工程量计量C:单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定D:发包人应在收到承包人已完工程量报告后14天内核实工程量【答案】：C54、以下关于选择价值工程分析对象的说明，其中正确的是（）。A:选择在施工中最不容易保证施工质量的工程B:选择结构简单的工程C:选择数量大和体积大的工程D:选择施工难度大，但较少花材料和工时的工程【答案】：C55、硬化混凝土抗渗性的主要影响因素是（）。A:骨料级配B:混凝土的灰砂比C:水泥品种D:混凝土的水灰比【答案】：D56、压力取源部件的安装位置应选在被测物料（）的位置。A:压力变化B:流束稳定C:流束变化D:压力稳定【答案】：B57、不属于隧道火警报警中的自动报警系统组成的为（）。A:监控分中心的火灾控制器B:光强检测器C:洞内火灾自动检测设备D:传输通道【答案】：B58、在编制财务报表的过程中，企业管理层应当利用所有可获得信息来评价企业自报告期末起至少12个月的情况。这属于财务报表列报基本要求的（）。A:不得以净额列报B:以持续经营为基础C:至少应当编制年度财务报表D:重要项目单独列报【答案】：B59、关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。A:对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉B:有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖C:人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖D:两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉【答案】：D60、受弯构件的受拉区焊接钢筋接头配置在同一截面的允许百分率最大值为（）。A:0.5B:0.3C:0.4D:0.8【答案】：A61、利用爆破石渣和碎石填筑的大型地基，应优先选用的压实机械为（）。A:轮胎压路机B:光轮振动压路机C:羊足碾D:钢轮压路机【答案】：B62、下列关于综合管廊说法错误的是（）。A:综合管廊工程建设应以综合管廊工程规划为依据，遵循“规划先行、适度超前、因地制宜、统筹兼顾”的原则B:热力管道不应与电力电缆同仓敷设C:给水管道与热力管道同侧布置时，给水管道宜布置在热力管道上方D:综合管廊的结构设计使用年限为100年，结构安全等级为一级【答案】：C63、关于环境保护税的纳税人的说法，正确的是（）。A:在中华人民共和国领域，直接向环境排放应税污染物的企业为环境保护税的纳税人B:依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所超过国家和地方规定的排放标准向环境排放应税污染物的，无需缴纳环境保护税C:企业向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物，仍需缴纳环境保护税D:在中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的事业单位不是环境保护税的纳税人【答案】：A64、关于定金的说法,正确的是（）。A:定金不得超过合同金额的30%B:定金合同自签订之日生效C:定金可以口头约定D:定金的法律性质是担保【答案】：D65、某工程双代号时标网络图如下（时间：月）。其中：工作箭线上方的数字为该工作每月完成的投资额。实际施工时，工作⑧→⑨由于业主变更图纸，施工单位停工待图拖延了2月，但业主还要施工单位在规定时间内完成，施工单位据此向业主提出赶工费索赔5万元，（单位：万元）。下列说法正确的是（）。A:⑧→⑨总时差为3个月B:施工单位向业主索赔赶工费5万元成立C:6月底工作②→④进度超前一个月D:6月底工作③→⑥进度拖后一个月【答案】：A66、抗震设防烈度为8度的地区，对于不能同时砌筑的普通砖砌体，当必须留置临时间断处时的正确做法是（）。A:加设可靠的临时固定措施B:可留直槎，但直槎必须做成凸槎C:砌成水平投影长度不小于高度2/3的斜槎D:砌成水平投影长度不小于高度1/3的斜槎【答案】：C67、下列施工场所中，照明电压不得超过12V的是（）。A:人防工程B:潮湿场所C:金属容器内D:地下车库【答案】：C68、关于静态投资回收期特点的说法，正确的是（）。A:静态投资回收期可以单独用来评价方案是否可行B:若静态投资回收期若大于基准投资回收期，则表明该方案可以接受C:静态投资回收期只考虑了方案投资回收之前的效果D:静态投资回收期越长，表明资本周转速度越快【答案】：C69、矿山井下爆破使用的水炮泥主要成分是（）。A:泥浆B:水C:石灰水D:水泥浆【答案】：B70、铁路安全管理坚持（）的方针。A:安全第一、预防为主、全面治理B:安全第一、预防为主、综合治理C:安全第一、预防为主、全面管理D:安全第一、预防为主、综合管理【答案】：B71、在投标时，商务报价分析的内容不包括（）。A:认真分析和考虑工程的风险因素B:认真编制施工组织设计纲要C:认真研究招标文件，核实工程量清单D:认真评估自身的能力和市场走势【答案】：B72、混凝土立方体抗压强度试件的标准养护温度为（）。A:20℃±5℃B:20℃±2℃C:20℃±4℃D:20℃±3℃【答案】：B73、双壁钢围堰的围堰钢壳可分层、分块制造，块件大小可根据制造设备、运输条件和（）决定。A:堆放场地条件B:焊接能力C:安装起吊能力D:基础形式【答案】：C74、下列关于现金成本说法错误的是（）。A:管理成本随现金持有量增加而增加B:短缺成本随现金持有量增加而下降C:机会成本随现金持有量增加而增加D:机会成本、管理成本、短缺成本三项之和最小的现金持有量，就是最佳现金持有量【答案】：A75、（）使得通信质量下降，从而限制了通信容量和传输距离。A:瑞利散射B:色散C:吸收损耗D:连接损耗【答案】：B76、某工程双代号时标网络计划如下图（时间单位：天），工作A的总时差为（）天。A:2B:3C:0D:1【答案】：D77、高桩码头桩裂损的控制，除了控制制造和起吊桩的质量外，就是要采取措施控制（）。A:沉桩周边环境B:打桩应力C:沉桩施工条件D:桩的自身强度【答案】：B78、不属于安全使用的玻璃是（）。A:镀膜玻璃B:夹层玻璃C:钢化玻璃D:防火玻璃【答案】：A79、100m以上的薄壁空心桥墩墩身施工采用的垂直提升设备主要有缆索吊机、塔吊、（）等。A:井架B:高空作业车C:桅式扒杆D:汽车吊机【答案】：A80、砌体基础必须采用（）砂浆砌筑。A:水泥B:水泥混合C:防水D:石灰【答案】：A81、承包人在工程变更确定后（）天内，可提出变更涉及的追加合同价款要条的报告。A:15B:30C:14D:7【答案】：C82、转体施工中，板体预制尺寸其允许偏差为±（）A:3mmB:5mmC:10mmD:1mm【答案】：B83、（2017年真题）关于民事纠纷和解的说法，正确的是（）。A:和解可以与仲裁、诉讼程序相结合B:和解协议具有强制执行力C:和解只能发生在诉讼或仲裁程序中D:当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自动终结【答案】：A84、根据《水工碾压混凝土施工规范》(DL／T5112—2000)，碾压混凝土压实质量的评价指标是（）。A:相对密度B:最大干密度C:压实重度D:相对密实度【答案】：D85、下列不属于真空高压开关设备试验内容的是（）。A:机械试验B:主回路电阻测量和温升试验C:内部故障试验D:漏气及含水率试验【答案】：D86、根据《水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）》规定，下列属于临时设施费的是（）。A:场内施工排水B:安全措施费C:夜间施工增加费D:特殊地区施工增加费【答案】：A87、在桩基混凝土无损检测中，操作简便，检测快速，结果较为精确的检测方法是（）。A:拔出法B:小应变法C:回弹法D:钻芯法【答案】：B88、管道进入人(手)孔窗口处应呈()，管头应终止在砖墙体内。A:三角形B:方形C:喇叭口形D:圆形【答案】：C89、

在焊前装配时先将焊件向焊接变形相反的方向进行人为变形的方法，是预防焊接变形装配工艺措施中的（）。

A:反变形法B:预留收缩余量法C:层间锤击法D:刚性固定法【答案】：A90、地下防水属于二级工程的防水标准是（）。A:有漏水点，每昼夜漏水量小于2L/m2B:不允许渗水，围护结构可有少量偶见的湿渍C:不允许渗水，围护结构无湿渍D:有少量漏水点，每昼夜漏水量小于0.5L/m2【答案】：B91、

柴油发电机组燃油管的涂漆颜色为（）。

A:深蓝色B:银粉色C:浅蓝色D:棕红色【答案】：D92、钢筋中心线同直线的偏差不应超过其全长的（）%。A:1B:5C:3D:2【答案】：A93、在工业管道系统的试验中，管道安装完毕，热处理和无损检验合格后，应进行（）。A:压力试验B:热膨胀试验C:耐腐试验D:密封试验【答案】：A94、大型建设工程项目总进度纲要的内容之一是（）A:工程项目物资采购进度计划B:里程碑事件的计划进度目标C:工程项目施工总进度计划D:工程项目设计总进度计划【答案】：B95、矿井施工环境管理对顶板的要求明确了严格执行掘进工作面控顶距离的规定，并严禁（），严格执行敲帮问顶制度。A:空顶作业B:超前支护C:先支后挖D:临时支护【答案】：A96、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500），关于工程量清单编制的说法，正确的是（）A:同一招标工程的项目编码不能重复B:所有清单项目的工程量都应以实际施工的工程量为准C:措施项目都应该以“项”为计量单位D:暂估价是用于施工中可能发生工程变更时的工程价款调整的费用【答案】：A97、(2021年真题)下列硬质绝热制品的捆扎方法中，正确的是（）。A:每块捆扎至少一道B:多层一次捆扎固定C:应螺旋式缠绕捆扎D:振动部位加强捆扎【答案】：D98、在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A:双代号网络计划中由关键节点组成B:单代号搭接网络计划中时距之和最大C:单代号网络计划中由关键节点组成D:双代号时标网络计划中无波形线【答案】：D99、施工单位采用了不合适的施工方法造成了质量事故，该事故发生的原因属于（）。A:社会、经济原因B:技术原因C:管理原因D:人为事故原因【答案】：B100、关于代理的说法，正确的是（）。2017真题A:民事法律行为的委托代理必须采用书面形式B:作为被代理人的法人终止，委托代理终止C:代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任D:代理涉及被代理人和代理人两方当事人【答案】：B第二部分多选题（100题）1、下列选项中，属于对项目管理机构施工成本考核的主要指标的是（）。A:施工生产总成本B:施工成本降低额C:施工成本降低率D:劳动力不均衡系数【答案】：B、C2、可以参加安全生产标准化评审的水利生产经营单位有（）。A:水利工程管理单位B:小型水利工程项目法人C:从事水利水电工程施工的企业D:从事水利水电工程设计的企业【答案】：A、C3、依《中华人民共和国民用航空法》，民用机场的（）应当符合依法制定的民用机场布局和建设规划，符合民用机场标准，并按照国家有关规定报经有关主管机关批准并实施。A:改建B:运行C:新建D:None【答案】：A、C4、

吊装方法基本选择步骤有（）。

A:技术可行性论证B:进度分析C:环境分析D:安全性分析【答案】：A、B、D5、关于建筑装饰装修对建筑结构的影响，说法正确的是（）。A:建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能B:建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体.承重结构C:建筑装饰装修工程施工中，严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水.暖.电.燃气.通讯等配套设施D:当各种增加的装饰装修荷载不能控制在允许范围以内时，应对结构进行重新核验.确认【答案】：A、B、C、D6、一般，利用永久井架凿井时需要改造的内容包括（）。A:立架改造B:增设稳定性连系杆C:增设卸矸台D:对大量悬吊位置的加强处理【答案】：B、C7、下列有关编制施工组织设计的内容，说法正确的是（）。【答案】：8、

机电工程施工成本控制措施中,属于人工费成本的控制措施有（）。

A:严密劳动定额管理B:加强技术培训C:加强施工设备管理D:严格劳动组织【答案】：A、B、D9、粗直径钢筋套筒挤压连接的优点有（）。【答案】：10、路基施工时挖土路基的施工要点包括（）。A:根据测量中线和边桩开挖B:碾压时，应视土的干湿程度而采取洒水或换土、晾晒等措施C:压路机不小于8t级，碾压应自路两边向路中心进行D:压路机不小于12t级，碾压应自路中心向两边进行【答案】：A、B11、下列关于工程合同咨询计价方式的表述，说法正确的是（）。A:咨询服务费用由酬金、可报销费用、不可预见费用三部分组成B:人月费仅包括咨询人员的月工资C:人月费单价法最常用、最基本的以服务时间为基础的计费方法D:社会福利费一般为基本工资的65%-150%【答案】：A、C12、

广播电视塔桅架设安装前的技术准备包括：施工人员配备、（）等。

A:技术交底B:安装程序和方法C:安全防范措施D:施工机具配备【答案】：A、B、C、D13、关于硬化混凝土质量，下列说法正确的是（）。A:NoneB:引人一定数量的均匀细小气孔可以提高混凝土的抗冻性C:水泥用量越大，混凝土收缩与徐变越大D:在一定范围内，水灰比越大，混凝土强度越高【答案】：B、C14、关于网架安装方法及适用范围的说法，正确的有（）。【答案】：15、建设工程项目进度控制的主要工作环节包括（）等。A:进度控制工作职能分工B:若执行有偏差，则采取纠偏措施，并视必要调整进度计划C:定期跟踪检查所编制进度计划的执行情况D:进度目标的分析和论证【答案】：B、C、D16、债务人有权处分的下列财产中，可以进行抵押的财产有（）。A:房屋、设备、原材料B:所有权、使用权有争议的财产C:建设用地使用权D:土地所有权【答案】：A、C17、下列有关成本核算的说法正确的有（）。A:用表格核算法进行工程项目成本核算B:表格核算法的精度不高C:表格核算法的优点是简便易懂，方便操作，实用性较好D:施工项目成本核算的方法主要有表格核算法和会计核算法【答案】：B、C、D18、

具有易折性要求的灯具包括（）。

A:等待位置灯B:滑行道边灯C:跑道上的滑行道中线灯D:跑道末端灯【答案】：B、D19、对海港设计高水位可采用（）。A:重现期为2年的年极值高水位B:高潮累积频率90%的潮位C:高潮累积频率10%的潮位D:历时累积频率1%的潮位【答案】：C、D20、下列工程质量事故发生的原因，属于社会、经济原因的有（）。A:施工单位低报价、中标后偷工减料B:施工单位质量控制不严格C:施工单位材料质量检验不严D:“边勘察、边设计、边施工”的工程【答案】：A、D21、当结构或结构构件出现（）时，应认为超过了承载能力极限状态。A:影响外观、耐久性或结构使用功能的局部损坏B:影响外观、使用舒适性或结构使用功能的变形C:因过度变形而不适于继续承载D:整个结构或其一部分作为刚体失去平衡【答案】：C、D22、国际上业主方工程建设物资采购的模式主要有（）。A:业主规定价格、由承包商采购B:承包商询价、由业主采购C:业主方自行采购D:与承包商约定某些物资为指定供应商【答案】：C、D23、管道基础采用天然地基时，地基因排水不良被扰动时，应将扰动部分全部清除，可回填（）。A:碎石B:卵石C:低强度混凝土D:级配碎石【答案】：A、B、D24、（2019年真题）关于钢框架-支撑结构体系特点的说法，正确的有（）。A:钢框架部分是剪切型结构B:属于双重抗侧力结构体系C:两者并联将增大结构底部层间位移D:支撑部分是弯曲型结构【答案】：A、B、D25、关于填充墙砌体工程的说法，正确的有（）。A:砌筑前加气混凝土砌块应提前2d浇水湿透B:蒸压加气混凝土砌块墙体下部可现浇混凝土坎台，高度宜为150mmC:蒸压加气混凝土砌块堆置高度不宜超过2m，并应防止雨淋D:用轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑墙体时，墙体底部可用烧结多孔砖砌筑【答案】：B、C26、

中国5G设定的技术场景主要有()。

A:低功耗大连接B:低时延高可靠C:热点高容量D:连续广域覆盖【答案】：A、B、C、D27、关于人工挖孔施工要求的说法，正确的有（）。A:井孔内电缆应为防水绝缘电缆，照明电压安全电压B:施工前应制定安全专项施工方案C:孔口处护圈应与地面水平D:挖孔桩施工应按桩号顺序依次开挖【答案】：A、B28、于钢筋弯折的弯弧内直径的说法，正确的有（）。A:NoneB:335MPa级带肋钢筋，不应小于钢筋直径的4倍C:500MPa级带肋钢筋，当直径为28mm以下时不应小于钢筋直径的6倍D:光圆钢筋，不应小于钢筋直径的3倍【答案】：B、C29、特别适宜用激光经纬仪进行的测量工作有（）。A:测点的高程测量B:烟囱垂直定位C:楼地面找平D:高层建筑垂直度观测【答案】：B、D30、（）属于发包人义务。A:向承包人进行设计交底B:协助承包人办理相关证件C:向承包人提供施工场地D:委托监理人按照约定向承包人发出开工通知【答案】：B、C、D31、

下列通风空调工程阀门、部件安装，说法正确的是（）。

A:钢索预埋套管弯管不应大于2个B:长边大于630mm的防火阀设独立支架C:除尘系统吸入管段调节阀安装在水平管段D:部件可以随意安装【答案】：A、B32、高速公路通信系统的组成有（）。A:数字程控交换系统B:通信管道工程C:紧急电话系统D:光纤数字传输系统【答案】：A、B、C、D33、安装在工作区地面上的接线盒应（）。A:防水B:抗压C:立式D:铸铝【答案】：A、B34、井巷掘进爆破中的斜孔掏槽方式包括（）。A:单向掏槽B:扇形掏槽C:锥形掏槽D:楔形掏槽【答案】：A、B、C、D35、填石渗沟、管式渗沟和洞式渗沟均应设置（）。A:透水层B:排水层（或管、洞）C:反滤层D:防冻层【答案】：B、C36、工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据有（）A:作业指导书B:质量计划C:施工组织设计D:计量检测设备使用说明书【答案】：B、C37、关于工程变更处理方法的说法，正确的是（）。【答案】：38、

电站汽轮机主要由（）等组成。

A:空气预热器B:再热器C:汽轮机本体设备D:其他辅助设备【答案】：C、D39、机电安装工程技术性回访有（）。A:制冷系统运行情况B:新材料C:新工艺D:锅炉房【答案】：B、C40、关于裸体井巷的施工质量要求，说法正确的是（）。A:硐室的规格尺寸要求分为机电硐室和非机电硐室B:平硐的宽度规格要求在无中线时可以检查平硐的全宽尺寸误差C:对于有提升设备的井筒，其掘进断面的直径误差不允许小于零D:裸体巷道的光面爆破效果好坏由巷道表面光滑程度评定【答案】：A、B41、（2017年真题）根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，项目管理机构负责人的职责有（）。A:参与工程竣工验收B:对资源进行的动态管理C:确保项目建设资金的落实到位D:进行授权范围内的利益分配【答案】：A、B、D42、

根据《核子水分-密度仪现场测试规程》（SL275-2014），在使用核子水分-密度仪时，做法正确的是（）。

A:更换仪器内放射源时，应由专业人员现场拆卸放射源，非专业人员不得靠近B:仪器非工作期间，应将仪器手柄置于安全位置C:仪器工作时，应由仪器放置地点的3m范围设置明显放射性标志和警戒线D:操作人员应取得上岗证书【答案】：B、C、D43、工程变更包括（）。A:施工条件变更B:进度计划变更C:人员资质变更D:设计变更【答案】：A、B、D44、金属饰面板施工包含的工序有（）A:固定骨架连接件B:钻眼开槽C:放线D:金属饰面板安装【答案】：A、C、D45、线路竣工测量主要包括（）。A:中线测量B:横断面测量C:高程测量D:沉降测量【答案】：A、B、C46、

室温条件下的残余变形可分为焊件的面内变形和面外变形，其中属于面外变形的有（）。

A:失稳波浪变形B:焊缝回转变形C:焊缝纵向收缩变形D:弯曲变形【答案】：A、D47、矿井井底车场副井系统硐室包括（）。A:排水泵房B:变电所C:装载硐室D:井底矿仓【答案】：A、B48、关于混凝土施工期间的测温项目与频次的说法，正确的有（）。A:外加剂溶液温度每一工作班不少于2次B:室外气温测量最高、最低气温C:搅拌机棚温度每一工作班不少于3次D:环境温度每昼夜不少于4次【答案】：B、D49、压力管道试验准备工作的内容有（）。A:试验段内不得用闸阀做堵板B:试验管道所有敞口应封闭，不得渗漏水现象C:实验前应清除管内杂物D:试验段内消火栓安装完毕【答案】：A、B、C50、码头施工区挖泥应按下列要求进行：（）。【答案】：51、灌注桩成孔的控制深度与桩型有关，下列说法中，正确的有()。A:摩擦桩采用锤击沉管法成孔时，桩管入土深度控制应以贯入度为主，以标高控制为辅B:当端承型桩采用锤击沉管法成孔时，桩管入土深度控制应以贯入度为主，以标高控制为辅C:当端承型桩采用钻(冲)、挖掘成孔时，应以设计桩长控制成孔深度D:摩擦桩应以设计桩长控制成孔深度【答案】：B、D52、铁路工程验工计价依据包括（）。【答案】：53、下列施工质量事故发生的原因中，属于社会、经济原因的有（）。A:违反基本建设程序，无立项、无报建、无开工许可、无招投标、无资质、无监理、无验收的“七无”工程B:边勘察、边设计、边施工的“三边”工程C:某些施工企业盲目追求利润而不顾工程质量，在投标报价中随意压低标价，中标后则依靠违法的手段或修改方案追加工程款，甚至偷工减料D:施工管理混乱，不遵守相关规范，违章作业，检验制度不严密【答案】：A、B、C54、下列公路工程建设项目中，可以不进行招标的有（）。A:需要采用不可替代的专利或者专有技术B:涉及国家安全、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况C:采购人自身具有工程施工或者提供服务的资格和能力，且符合法定要求D:已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行施工或者提供服务【答案】：A、B、C、D55、GPS测量方法主要分为事后差分处理和实时差分处理。实时差分处理包括（）。A:位置差分B:载波相位差分C:伪距差分D:静态差分【答案】：A、B、C56、关于现场宿舍管理的说法，正确的有（）。A:宿舍内通道宽度不得小于0.8mB:现场宿舍必须设置推拉式窗户C:宿舍室内净高不得小于2.5mD:宿舍内的床铺不得超过2层【答案】：C、D57、港口工程质量检验评定中，把工程划分为（）。A:单项工程B:单位工程C:分项工程D:分部工程【答案】：B、C、D58、关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法，正确的有（）。A:法兰连接螺栓安装方向应一致B:法兰接头歪斜可强紧螺栓消除C:法兰连接螺栓应对称紧固D:法兰连接螺栓长度应一致【答案】：A、C59、关于卷材搭接缝的说法，以下说法正确的是（）。A:叠层铺贴的各层卷材，在天沟与屋面的交接处，应采用叉接法搭接B:上下层卷材长边搭接缝应错开，且不应小于幅宽的1/3C:平行屋脊的搭接缝应顺流水方向D:搭接缝宜留在天沟底部【答案】：A、B、C60、关于分部分项工程施工成本分析的说法，正确的有()。A:分部分项工程成本分析的对象为已完分部分项工程B:分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础C:必须对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析D:分部分项工程成本分析的方法就是进行实际成本与目标成本比较【答案】：A、B61、（2018年真题）下列饮用水处理方法中，属于深度处理的是（）。【答案】：62、国际机电工程项目合同风险防范措施中，属于自身风险防范的有（）。A:法律风险防范B:管理风险防范C:技术风险防范D:财经风险防范【答案】：B、C63、光缆线路工程中，当光缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用()等防雷措施。A:避雷针保护B:排流线保护C:消弧线保护D:套钢管保护【答案】：A、B、C64、关于建设工程项目进度控制的说法，正确的是（）。A:项目进度计划系统中各进度计划必须注意相互之间的联系与协调B:进度控制的目的是实现工程进度目标，与工程质量和成本无关C:与进度控制有关的信息应尽可能对项目各参与方透明D:项目各参与方可以构建多个不同的进度计划系统【答案】：A、C、D65、三角高程测量需要的测量仪器有（）A:准直仪B:水准仪C:全站仪D:经纬仪【答案】：C、D66、关于超前支护结构施工技术说法错误的是（）A:小导管直径30~50mm，钢管长可达40mB:根据地层条件和加固要求，深孔注浆可采取前进式分段注浆、后退式分段注浆等方法C:小导管前后两排小导管的水平支撑搭接长度不应小于1mD:在隧道洞口段应采用小导管支护【答案】：A、D67、

执行一般程序的案件调查完毕后，通信主管部门负责人应当及时审查有关案件调查材料、当事人陈述和申辩材料、听证会笔录和听证会报告书，根据情况分别作出()决定。

A:移送检察院处理B:予以行政处罚C:不予行政处罚D:移送法院处理【答案】：B、C68、《环境管理体系要求及使用指南》中，应对风险和机遇的措施部分包括的内容有（）。A:环境目标B:环境因素C:总则D:合规义务【答案】：B、C、D69、钢筋代换可采用等面积代换原则的情况有（）。A:构件配筋受强度控制时B:构件按最小配筋率配筋的C:构件受裂缝宽度控制的D:同钢号钢筋之间代换的【答案】：B、D70、矿业工程技术档案的内容包括（）。A:工程技术档案B:工程进度交换图纸C:施工组织管理技术档案D:招投标资料【答案】：A、B、C71、碾压混凝土芯样外观描述评定碾压混凝土的（）。A:力学性能B:密实性C:均质性D:抗渗性【答案】：B、C72、关于沥青表面处治路面的说法，正确的有（）。2012年A:NoneB:沥青表面处治主要是对非沥青承重层起保护和防磨耗作用C:沥青表面处治路面的使用寿命一般比沥青贯入式路面更长D:可分为单层式、双层式和三层式【答案】：B、D73、关于高分子合成材料进行阻燃处理的说法，正确的有（）。A:顶棚采用的泡沫塑料应涂刷一级饰面型防火涂料，湿涂覆比值应大于500g/m2B:B1级塑料电工套管不宜明敷C:B1级塑料电工管套明敷时，应明敷在B1级材料表面D:顶棚采用的泡沫塑料应涂刷耐火极限大于30min的超薄型钢结构防火涂料【答案】：A、B、D74、下列检查项目中，属于《文明施工检查评分表》中保证项目的有（）。A:现场公示标牌B:封闭管理C:施工场地D:现场宿舍【答案】：B、C、D75、为有效控制施工机具使用费支出。从台班单价方面进行控制的是（）。A:降低材料成本，做好施工机械配件和工程材料采购计划B:加强设备租赁计划管理，减少不必要的设备闲置和浪费C:加强机械操作人员的培训工作，不断提高操作技能D:提高机械设备的完好率，最大限度地提高机械设备的利用率【答案】：A、C、D76、下列水处理构筑物中，属于城市污水处理构筑物的是（）A:格栅间B:反应池C:消化池D:氧化沟【答案】：A、C、D77、配制C60高强混凝土时，不宜选用（）水泥。A:硅酸盐B:普通C:火山灰D:粉煤灰【答案】：C、D78、泵送剂是用于改善混凝土泵送性能的外加剂，一般由（）组成。A:减水剂B:调凝剂C:引气剂D:膨胀剂【答案】：A、B、C79、（2015年真题）混凝土振捣作业易引发的职业