一级建造师考试包过题库含答案（模拟题）

一级建造师考试包过题库含答案（模拟题）第一部分单选题（100题）1、（2015年真题）某项目建筑安装工程费，设备工器具购置费合计为7000万元，建设期2年，分期投入4000万元和3000万元。建设期内预计年平均价格总水平上浮率为5%，建设期贷款利息为735万元。工程建设其他费用为400万元。基本预备费率为10%，流动资金为800万元，则该项目的静态投资为（）万元。A:8940B:9748.5C:8948.5D:8140【答案】：D2、在一定范围内，产品生产成本与使用及维护成本的关系是（）。A:随着产品功能水平的提高，产品的生产成本减少，使用及维护成本降低B:随着产品功能水平的降低，产品的生产成本提高，使用及维护成本不变C:随着产品功能水平的降低，产品的生产成本增加，使用及维护成本提高D:随着产品功能水平的提高，产品的生产成本增加，使用及维护成本降低【答案】：D3、

终端复用器（TM）可将一个STM-1信号解复用为（）个2Mbit/s信号输出。

A:4B:16C:63D:64【答案】：C4、关于自动化仪表系统，说法不正确的有（）。A:线路的终端接线处及经达建筑物的伸缩缝和沉降缝处应留有余度B:电缆电线敷设前,应进行外观检查和导通检查,并应用兆欧表测量绝缘电阻,其绝缘电阻值不应小于5MΩC:同轴电缆和高频电缆应采用专用接头D:线路不得敷设在易受机械损伤，但可敷设强静电场干扰的位置【答案】：D5、风管板材咬口连接形式中，不适用于高压系统的是（）。A:单咬口B:联合角咬口C:扣式咬口D:转角咬口【答案】：C6、垫层是设置在（）之间的结构层。A:上底基层与下底基层B:面层与基层C:底基层与基层D:底基层与土基【答案】：D7、建设工程项目开办费包括（）。A:工程辅助费B:总部管理费C:现场勘察费D:经营业务费【答案】：C8、按现行规定，建设工程项目允许采用邀请招标方式的情形是(）。A:公开招标程序过于繁琐的B:因潜在投标人多而导致招标工作量太大的C:因潜在投标人不了解信息而导致投标人太少的D:受自然地域环境限制的【答案】：D9、对于露天矿疏干井的井深在200m以内的碎石土类松散层，其钻井宜采用（）的方法。A:回转钻进B:冲击钻进C:空气钻进D:反循环钻进【答案】：B10、在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应（）。A:收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失B:向建设主管部门报告C:提出索赔意向D:向工程师递交正式索赔报告【答案】：C11、施工成本目标控制的依据是（）。A:企业的项目管理规定B:工程承包合同C:企业管理制度D:项目目标管理责任书【答案】：B12、可变成本是随技术方案产品产量的增减而成正比例变化的各项成本，下列成本中为可变成本的是（）。A:原材料B:职工福利费C:长期借款利息D:无形资产摊销费【答案】：A13、某施工合同约定，人员窝工补贴为15元／工日。在基础工程施工期间，因罕见特大暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日；在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为（）。A:4天，0元B:4天，750元C:2天，0元D:4天，450元【答案】：B14、关于建设工程未经竣工验收而发包人擅自使用的质量责任的说法，正确的是（）。A:发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持B:承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任C:凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任D:承包人没有义务进行修复或返修【答案】：B15、建设项目工程总承包的意义主要在于（）。A:通过施工和设计的结合，以达到降低成本的目的B:通过项目“交钥匙”方式建设，实现项目专业化管理的目的C:通过设计与施工过程的组织集成，促进设计和施工紧密结合，以达到为项目建设增值的目的D:通过项目总价包干，实现业主效益最大化的目的【答案】：C16、我国钢筋用钢材中的主要添加元素是（）。A:磷B:硅C:碳D:锰【答案】：B17、下列施工机械中，既可压实非黏土，又可压实含水量不大的黏性和细粒的是（）。A:轮胎压路机B:光轮振动压路机C:羊脚振动压路机D:静碾钢轮压路机【答案】：C18、根据《建筑基坑支护技术规程》的规定，钢筋混凝土支撑构件的混凝土强度等级不应低于（）。A:C15B:C20C:C10D:C25【答案】：D19、施工单位对铁路施工测量质量实行过程检查和最终检查，其中承担过程检查的人员是（）。A:现场监理工程师B:测量队检查人员C:架子队质检人员D:安质部质检人员【答案】：B20、复合衬砌中防水层施工应在（）后，二次衬砌施作前进行。A:围岩变形充分稳定B:围岩变形基本稳定C:初期支护变形基本稳定D:初期支护变形完全稳定【答案】：C21、在桥梁基础分类中，将来自上部结构的荷载通过基础底板直接传递给承载地基的基础是（）A:扩大基础B:沉井基础C:桩基础D:地下连续墙基础【答案】：A22、可以担任工程取样送检见证人的是（）。A:分包单位总经理B:施工方项目总工程师C:项目监理部专业监理工程师D:施工方项目经理【答案】：C23、某工程的进度计划如下图（单位/天）所示，在实际进度中，因业主提供的设计图存在偏差导致C工作延误3天，则下列选项中，错误的是（）。A:该工程的实际竣工时间为第27天B:施工方可向业主方索赔1天工期C:C工作的延误对G工作没有影响D:因C工作的延误，会使D工作最早开始时间延迟3天【答案】：D24、严重损坏，需要经过除险加固才能正常运行的闸类是（）。A:4B:1C:3D:2【答案】：C25、（2017年真题）建筑物倒塌造成他人损害的，由（）承担连带责任。A:使用人和建设单位B:所有人和建设单位C:管理人和施工企业D:建设单位和施工企业【答案】：D26、

无绳电话是通信终端(电话机)的一种无线延伸装置，并使话机由固定变为移动，是()。

A:有线接入网B:固定无线接入C:移动无线接入D:都不是【答案】：A27、以下一般在施工合同专用条款中约定为业主承担的保险是（）。A:机器设备损坏险B:雇主责任险C:意外伤害险D:建筑工程一切险【答案】：B28、某装饰工程共有墙纸裱糊、墙面软包两项相互独立的施工过程，每项施工过程包括备料、运输、现场施工三项工作，墙纸裱糊各项工作的持续时间分别为2、2、5天，墙面软包各项工作的时间分别是3、2、4天；由于运输工具的限制，每天只能运输一项施工过程的材料，该装饰工程的最短施工工期是（）。A:10B:9C:11D:12【答案】：A29、关于建筑材料采购合同条款的说法，正确的是()。A:需方提货的，交货日期以需方收货戳记的日期为准B:建筑材料采购合同通常采用固定总价合同C:建筑材料的包装物由供方负责，并且一般不另向需方收费D:不属于国家定价的材料（产品），由供方确定价格【答案】：C30、不属于发电厂的电力调度设施保护范围的是（）。A:电力调度通信设施B:电网运行控制设施C:发电交通设施D:发电厂调度场所【答案】：C31、隧道岩爆地段超前地质预报应采用以（）为主的综合预报方法。A:超前水平钻探B:地震波法C:红外探测法D:电磁波法【答案】：A32、某桥梁基础，基坑土质较差且有严重流砂现象、地下水位较高、基坑不深但坑壁不易稳定，其基坑拌水方法宜采用（）。A:沉井法B:井点降水法C:板桩法D:集水坑排水法【答案】：B33、围堰使用期间河流的常水位为+2.0m，可能出现的最高水位（包括浪高）为+3.0m，则该围堰顶的最低标高应为（）。A:+4.0mB:+3.0mC:+3.5mD:+2.5m【答案】：C34、某些技术方案在运营期需要进行一定的固定资产投资才能得以维持正常营运，下列关于维持营运投资的说法错误的是（）。A:维持运营投资费用一般不超过技术方案资本金总额的20%B:反映在财务计划现金流量表中，参与财务生存能力分析C:维持运营投资费用参与财务内部收益率等指标的计算D:发生维持运营投资时估算的投资费用，在现金流量表中作为现金流出【答案】：A35、一般来说，沟通者的沟通能力包含（）。A:想象能力、表达能力、说服能力和设计能力B:思维能力、表达能力、倾听能力和说服能力C:表达能力、争辩能力、倾听能力和设计能力D:思维能力、表达能力、把控能力和说服能力【答案】：C36、（2019年真题）居住区夜间噪声应低于（）dB。A:55B:50C:45D:65【答案】：C37、可用于各级公路基层和底基层的粒料材料是（）。A:泥结碎石B:砂砾C:级配碎石D:填隙碎石【答案】：C38、机电工程采用横道图表示施工进度计划的优点是（）。A:能表达各项工作之间的逻辑关系B:能反映影响工期的关键工作C:便于计算劳动力的需要量D:能反映工作的机动时间【答案】：C39、增加工作内容产生的人工费应按（）计算。A:补贴费B:加班费C:计日工D:窝工费【答案】：C40、在价值工程活动中，描述某一个产品零部件“是干什么用的”，属于（）的工作内容。A:产品结构分析B:产品功能分析C:产品设计D:对象选择【答案】：B41、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部107号令），施工图预算应由（）构成。A:成本、利润和税金B:直接成本、管理费、利润和税金C:成本、预备费和利润D:直接成本、利润、风险费和税金【答案】：A42、金属导管施工程序中，最后一步应进行（）。A:送电验收B:导管连接C:绝缘测试D:接地线跨接【答案】：D43、发电机设备的安装程序中，发电机穿转子的紧前工序是（）。A:氢冷器安装B:端盖、轴承、密封瓦调整安装C:定子就位D:定子及转子水压试验【答案】：D44、公司进行利润分配时，应在提取任意公积金前分配的有（）。A:提取留作以后年度分配的利润B:向股东分配股利C:向投资者分配利润D:弥补公司以前年度亏损【答案】：D45、下列关于公路工程施工技术交底工作的叙述正确的是（）。A:第一级交底的主要内容为分部分项工程的施工工序等B:第一级交底由现场技术员负责向班组全体作业人员进行技术交底C:第三级交底由项目总工向项目各部门负责人及全体技术人员进行交底D:第二级交底由项目技术部门负责人或各分部分项工程主管工程师向现场技术人员和班组长进行交底【答案】：D46、厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部宜现浇混凝土坎台，其高度应为（）mm。A:150B:300C:250D:200【答案】：A47、关于大型建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（）。A:大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制总进度纲要B:若编制的总进度计划不符合项目的总进度目标，应调整总进度目标C:大型建设工程项目总进度目标论证过程中，经调查研究和收集资料之后的工作是进行项目结构的分析D:大型建设工程项目总进度目标的确定应在项目的实施阶段进行【答案】：C48、采用土工合成材料对台背路基填土加筋工序有：①清地表；②锚固土工合成材料、摊铺、张紧并定位；③分层摊铺、压实填料至下一层土工合成材料的铺设标高；④下一层土工合成材料锚固、摊铺、张紧与定位；⑤地基压实。施工程序正确的是（）A:①→⑤→③→②→④B:①→②→⑤→③→④C:①→⑤→②→④→③D:①→⑤→②→③→④【答案】：D49、

导航台的导航设备配置应根据（）的要求，选择能提供持续稳定导航信号、性能可靠的设备。

A:机场运行标准及飞行程序B:飞行程序及管制方式C:机场规划及机场运行标准D:机场运行标准及飞行区指标【答案】：A50、（2015年）下图所示土石围堰的防渗形式属于（）。A:垂直防渗墙式B:斜墙式C:灌浆帷幕式D:斜墙带水平铺盖式【答案】：A51、

一般通信行政处罚程序，除依法可以当场决定行政处罚外，执法人员发现公民、法人或其他组织有违法行为依法应当给予通信行政处罚的，应当填写《行政处罚立案呈批表》报()批准。

A:上级机关负责人B:本机关负责人C:行业机关负责人D:本部门负责人【答案】：B52、（2017年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，某分部分项工程的项目编码为01-02-03-004-005，其中“004"这一级编码的含义是（）。A:分项工程顺序码B:工程分类顺序码C:分部工程顺序码D:清单项目顺序码【答案】：A53、

某通信线路施工过程中发生了安全事故，造成2人死亡，10人重伤，800万元的直接经济损失，则此事故属于（）安全事故。

A:一般B:较大C:特别重大D:重大【答案】：B54、施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款（）的罚款。A:4%以上6%以下B:3%以上5%以下C:1%以上3%以下D:2%以上4%以下【答案】：D55、工程质量缺陷按返修方法处理后，无法保证达到规定的使用要求和安全要求，又无法返工处理，可（）。A:重做处理B:返工处理C:返修处理D:降级使用【答案】：D56、可与截流戗堤结合，利用开挖弃渣，并可直接利用主体工程开挖装运设备进行机械化快速施工，我国应用最广泛的围堰形式是（）。A:钢板桩围堰B:不过水围堰C:土石围堰D:草土围堰【答案】：C57、

某企业通过长期借贷和长期债券两种方式筹资，其中长期借贷款3000万元，债券2000万元。期限均为3年，每年结息一次，到期一次还本。长期贷款利率为6%，手续费率2%；长期债券年利率为6.5%；手续费率1.5%，所得税率25%。关于该企业资金成本的说法，错误是（）

A:长期借款的资金成本为4.59%B:两种筹资成本均属于债务资金成本C:企业筹资的综合资金成本为4.77%D:长期债券的资金成本率为4.95%【答案】：C58、热拌沥青混合料摊铺后正常施工时碾压温度为（）。A:150～160℃B:100～110℃C:120～135℃D:140～150℃【答案】：C59、夏热冬暖地区门窗节能工程使用的材料、构件进场时，可不进行复验的项目是（）。A:可见光透射比B:气密性能C:传热系数D:玻璃的遮阳系数【答案】：C60、

关于通信线路施工技术的说法,错误的是（）。

A:对光缆最小曲率半径的要求在敷设过程中和固定后相同B:光缆长度复测应100%抽样C:固定接头光纤的接线应采用熔接法D:光缆单盘损耗应采用后向散射法测试【答案】：A61、城镇水泥混凝土道路加铺沥青混凝土面层时应调整（）高程。A:雨水管B:检查井C:防撞墩D:路灯杆【答案】：B62、（2019年真题）根据《民事诉讼法》，关于法院调解书的说法，错误的有（）A:调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力B:能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书C:调解书由审判员、书记员署名并加盖其印章，送达双方当事人D:调解和好的离婚案件，人民法院可以不制作调解书【答案】：C63、根据《公路桥涵施工技术规范》（JTGTF50-2011），桥梁工程施工中，大体积C30混凝土的最大胶凝材料总量不宜超过（）kg/m3。2013年A:500B:450C:400D:350【答案】：D64、

（2014年真题）电站锅炉炉壁上型钢制作的刚性梁通常采用（）制造。

A:槽钢B:角钢C:工字钢D:T型钢【答案】：C65、进行天线基础基准点的初始定位及直角坐标系的建立和复核需要使用（）。A:万用表B:全站仪C:示波器D:反射仪【答案】：B66、堆石体的干密度一般用（）测定。A:灌砂法B:环刀取样C:灌浆法D:灌水法【答案】：D67、关于政府主管部门质量监督程序的说法，正确的是（）。A:监督机构要组织进行工程竣工验收并对发现的质量问题进行复查B:监督机构在工程基础和主体结构分部工程质量验收前，要对地基基础和主体结构混凝土分别进行监督检测C:监督机构检查内容中不包含企业的工程经营资质证书和人员的资格证书检查D:工程项目开工后，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对文件进行审查，合格后签发质量监督文件【答案】：B68、

卷扬机是起重施工作业的动力设备，在机电工程吊装中，一般采用的是（）卷扬机。

A:气动快速B:电动慢速C:手动慢速D:电动快速【答案】：B69、关于双代号网络图中节点编号的说法，正确的是（）。A:箭头节点编号要小于箭尾节点编号B:各节点应连续编号C:起点节点的编号为0D:每一个节点都必须编号【答案】：D70、在分包合同的履行过程中，由于设计图纸错误引起分包人的权益受到损害，分包人应向（）提出索赔要求。A:监理B:业主C:设计方D:承包人【答案】：D71、当事人对行政处罚决定不服，申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚()执行，法律另有规定的除外。A:停止B:行政复议后C:暂缓D:不停止【答案】：D72、通常用来进行土方平衡调配决策的岩土物理力学性能重要参数是（）。A:密实度B:干密度C:黏聚力D:可松性【答案】：D73、某工程项日施工合同约定竣工时间为2016年12月30日，合同实施过程中因承包人施工质录不合格返工导致总工期延误了2个月；2017年1月项目所在地政府出台了新政策，直接导致承包人计人总造价的税金增加20万元。关于增加的20万元税金责任承担的说法，正确的是（）。A:由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务承担B:由承包人承担，理由是承制人责任导致延期、进而导致税金增加C:由承包人和发包人共同承理，理由是国家政策变化，修承包人的责任D:由发包人承担，理由是承包人担质量问题责任，发包人承担政策变化责任【答案】：B74、（2020年真题）关于代理的说法，正确的是（）。A:代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利B:代理人可以对被代理人的任何民事法律行为进行代理C:代理人完全履行职责造成被代理人损害的，代理人对该代理行为承担民事责任D:代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，其代理行为后果由被代理人承担【答案】：A75、企业在各个纳税期末，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应采用（）确认提供劳务收入。A:按照已经发生的劳务成本确认收入B:按合同金额确认收入C:不确认提供劳务收入D:按完工进度（完工百分比）法确认收入【答案】：D76、深孔爆破是指炮孔直径大于（），并且深度大于（）的爆破作业。A:30mm；5mB:30mm；3mC:50mm；5mD:50mm；3m【答案】：C77、

在SDH网中，()结构中各节点主要采用DXC，一般用于业务量很大的一级长途干线。

A:星形B:网孔形C:树形D:环形【答案】：B78、施工项目成本核算的程序中，对未完工程进行盘点，以确定本期已完工程实际成本之后需进行的工作是（）。A:对所发生的费用进行审核，确定应计入工程成本的费用和期间费用B:将应计入工程成本的各项费用，区分计入本月或其他月份的工程成本C:将已完工程成本转入工程结算成本D:将每个月应计入工程成本的生产费用，在各个成本对象之间进行分配和归集【答案】：C79、

由380／220V、50Hz的交流电源供电时，通信设备电源端子电压波型畸变率应小于()。

A:0.05B:0.025C:0.01D:0.02【答案】：A80、根据施工生产防火安全的需要，消防通道应保持通畅，宽度不得小于（）m。A:3.5B:4.5C:1.5D:2.5【答案】：A81、关于GPS测站观测要求的说法，错误的是（）。A:有效观测卫星不少于4颗B:每个时段观测时间不少于15minC:采样时间间隔为5～30sD:卫星高度角不小于15°【答案】：B82、均布荷载作用下，连续梁弯矩分布特点是（）A:跨中负弯柜，支座正弯矩B:跨中正弯规，支座零弯矩C:跨中正弯矩，支座负弯矩D:跨中负弯矩，支座零夸矩【答案】：C83、在施工过程中，若监理工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在施工质量问题，且造成该施工质量问题的是承包人原因，则修复该部位工程质量缺陷时，应（）。A:由发包人承担费用损失，由承包人承担工期损失B:由承包人承担费用损失，由发包人承担工期损失C:由承包人承担费用损失，由承包人承担工期损失D:由发包人承担费用损失，由发包人承担工期损失【答案】：C84、（2020年真题）某建设项目只有一个单项工程。关于该项目施工图预算编制要求的说法，正确的是（）。A:应采用三级预算编制形式B:不需编制施工图預算C:编制建设项目总预算和单项工程综合预算D:应采用二级预算编制形式【答案】：D85、

光信号在进行放大的过程中，由于放大器的自发辐射等原因引起的光信噪比的劣化值是（）。A:最小边摸抑制比B:吞吐量C:背靠背D:噪声系数【答案】：D86、下列污水处理构筑物中，需要同时满水试验和气密性试验的是（）A:曝气池B:浓缩池C:消化池D:调节池【答案】：C87、关于强夯地基质量管理的说法，正确的是（）。A:施工结束后检查地基承载力B:施工中应检查桩锤重量C:施工中应检查被夯地基的土质D:施工前应检查夯点位置【答案】：A88、根据《企业会计准则》的规定，施工企业模板、挡板的费用，应当属于（）。A:耗用的材料费用B:期间费用C:措施费用D:其他直接费用【答案】：A89、下列关于无机结合料稳定类基层适用范围说法错误的是（）。A:骨架空隙型混合料具有较高的空隙率，适用于需要考虑路面内部排水要求的基层B:石灰稳定类材料宜用于各级公路底基层以及三、四级公路的基层C:冰冻地区、多雨潮湿地区，石灰粉煤灰稳定集料类材料宜用于高速公路、一级公路的上基层或底基层D:水泥稳定集料类、石灰粉煤灰稳定集料类材料适用各级公路的基层、底基层【答案】：C90、关于机场水泥混凝土配合比说法，正确的是（）。A:采用维勃稠度仪控制稠度时应大于15sB:单位水泥用量不应小于320kg/m3C:现场施工使用的配合比，宜按强度1.00～1.10倍进行配置D:坍落度应小于2m【答案】：A91、下列属于施工组织设计先进性原则的是（）。A:采取先进的技术措施和方法B:遵守工程建设法律法规、方针政策、标准规范的规定C:合理配置资源D:采取科学的管理措施和方法，进行多方案的优化比选【答案】：A92、施工合同中约定按每月工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方的诉讼时效期间应从（）之日算起。A:第一次付款期限届满B:最后一次付款期限届满C:每次付款期限届满D:提交工程款支付申请【答案】：B93、柱板式锚杆挡土墙墙后的土压力传递顺序，正确的是（）。A:墙后的土压力→挡土板→肋柱→锚杆B:墙后的土压力→肋柱→挡土板→锚杆C:墙后的土压力→锚杆→挡土板D:墙后的土压力→挡土板→锚杆【答案】：A94、下列有关全玻幕墙施工的说法中，错误的是（）。A:玻璃面板宜采用机械吸盘安装B:吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触，夹具的衬垫材料与玻璃应平整结合，紧密牢固C:允许在现场打注硅酮结构密封胶D:钢结构焊接完毕后，立即涂刷防锈漆，然后进行.隐蔽工程验收【答案】：D95、基坑监测应由（）委托具有相应资质的第三方实施。A:监理方B:设计方C:建设方D:施工方【答案】：C96、施工环境会影响混凝土的使用寿命及性能，反复冻融环境会导致混凝土损伤，下列混凝土最适宜用于冻融环境的是（）。A:引气混凝土B:早强混凝土C:泵送混凝土D:防水混凝土【答案】：A97、当在使用中对非快硬水泥水泥质量有怀疑或水泥出厂超过（）个月时，应进行复验，并应按复验结果使用。A:3B:6C:1D:2【答案】：A98、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。A:实质上是招分包商B:必须招标C:由承包人组织招标D:由招标人组织招标【答案】：A99、直方图的分布形状及分布区间宽窄，取决于质量特征统计数据的（）。A:平均值和标准偏差B:分布位置和控制标准上下限C:控制标准和分布状态D:样本数量和分布情况【答案】：A100、在坚硬、中等坚硬的较完整岩体中开挖隧洞时，宜选用（）掘进机开挖。A:双护盾B:单盾式C:护盾式D:开敞式【答案】：D第二部分多选题（100题）1、施工占用慢行道和便道要获得（）部门的批准。A:交通管理B:桥梁管理C:道路管理D:建设管理【答案】：A、C2、通信建设工程专职安全生产管理人员安全生产管理能力考核要点包括（）。A:检查施工现场安全生产达标情况B:检查相关专业作业人员安全教育培训和持证上岗情况C:组织救援、保护现场、报告事故和配合事故调查、处理情况D:制止现场违章操作、违章指挥、违反劳动纪律等行为情况【答案】：B、D3、下列混凝土灌注桩桩质量检查项目中，在混凝土浇筑前进行检查的有（）。（2014年真题）A:孔深B:孔径C:桩身完整性D:承载力【答案】：A、B4、饰面板（砖）材料进场时，现场应验收的项目有（）。【答案】：5、关于矿山施工方面的安全要求和预防措施，正确的说法是（）。【答案】：6、关于建设工程项目管理的说法，正确的有（）。A:建造师的业务范围是只限于项目实施阶段的项目管理工作B:业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程C:建设工程项目管理的核心任务是为工程的建设和使用增值D:项目管理的核心任务是项目的目标控制【答案】：B、D7、铺轨基地内，钢轨应分类垛码，其应符合的规定包括（）。A:每垛钢轨应竖立标牌，标识产地、类型、规格和数量B:钢轨长度应逐根丈量，并测量断面尺寸。不同长度和断面尺寸公差级别的钢轨应分类码垛，并予以标识C:钢轨起吊应缓起、轻落并保持钢轨基本平直D:钢轨垛底应承垫架空，支垫应与钢轨垂直放置，间距5～7.5m【答案】：A、B、C、D8、防治巷道交叉点处冒顶事故发生，采区措施正确的是（）。【答案】：9、建筑物的主要体系有（）。A:节能体系B:设备体系C:围护体系D:None【答案】：B、C10、关于因不可抗力导致相关费用调整的说法，正确的有（）。A:工程本身的损害由发包人承担B:运至施工现场待安装设备的损害，由发包人承担C:承包人人员伤亡所产生的费用，由发包人承担D:承包人的停工损失，由承包人承担【答案】：A、B、D11、关于分部分项工程成本分析的说法，正确的有（）。【答案】：12、根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》，工业安装工程单位（子单位）工程施工质量验收项目应按（）进行划分。A:工业安装工程的特点B:工业厂房C:设备的台机组D:车间（工号）【答案】：B、D13、有关支付担保相关规定的表述，说法正确的有（）。【答案】：14、关于工程款担保制度的说法，下列说法正确的是（）。A:以银行保函替代工程质量保证金的，银行保函金额可以超过工程价款结算总额的3%B:加快推行银行保函制度，在有条件的地区推行工程担保公司保函和工程保证保险C:建筑业企业可以将现金保证金挪作他用，保证金到期可不予退还D:招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保【答案】：B、D15、下列空间不可计入建筑层数的有（）。2018真题【答案】：16、以下选项中关于喷锚暗挖法施工隧道的防水设计与施工说法正确的是（）。A:辅加防水层B:以接缝部位混凝土施工为控制重点C:以结构自防水为根本D:以“防、排、截、引”为原则【答案】：A、B、C17、铁路施工项目上场前开展施工队伍配置工作，其主要作用有（）。A:可以确定施工单位数量B:可以明确工程任务划分C:有利于编制劳动力计划D:有利于编制组织机构【答案】：A、B、C、D18、有色金属中，属于轻金属的是（）A:镍合金B:镁合金C:铝合金D:钛合金【答案】：B、C19、对于一般工业与民用建筑而言，若不编制总概算，单项工程综合概算的组成包括（）。A:预备费B:措施费概算C:建筑单位工程概算D:工程建设其他费用概算【答案】：C、D20、关于安全技术交底要求的说法，正确的有（）。A:必须实行逐级安全技术交底制度B:定期向多工种交叉施工作业队伍书面交底C:必须采用新的安全技术措施D:必须采用两阶段技术交底【答案】：A、B21、进行公开招标的工程建设项目，必须具备的条件有（）。【答案】：22、审计准备阶段要进行的工作包括（）。A:征求意见B:编制审计实施方案C:编制审计工作底稿D:审计立项【答案】：B、D23、（2019年真题）填方路肩施工说法正确的是（）。【答案】：24、

中国5G设定的技术场景主要有()。

A:低功耗大连接B:连续广域覆盖C:低时延高可靠D:热点高容量【答案】：A、B、C、D25、作为现金等价物的短期投资必须同时满足的条件是（）。A:期限短B:变现能力弱C:易于转换为已知金额的现金D:价值变动风险小【答案】：A、C、D26、关于疏散走道上设置防火卷帘的说法，正确的有（）。A:具有自动控制的功能B:具有手动控制的功能C:在防火卷帘的一侧设置启闭装置D:在防火卷帘的两侧设置启闭装置【答案】：A、B、D27、地层产状是指岩层的空间几何关系，主要参数有（）A:走向B:倾角C:倾向D:单斜【答案】：A、B、C28、给水管道的沟槽回填施工时，应按方案要求的回填方式，经现场试验确定（）等参数。A:虚铺厚度B:压实遍数C:压实厚度D:回填材料含水量【答案】：B、D29、机电工程施工阶段项目成本控制要点包括（）。A:编制成本计划B:核算实际成本C:落实分解的计划成本D:进行成本差异分析【答案】：B、C、D30、水工建筑物永久作用荷载包括（）等。A:静水压力B:结构自重C:扬压力D:地应力【答案】：B、D31、《道路石油沥青技术要求表》中，当缺乏所需标号的沥青时，可采用不同标号掺配的调合沥青，其掺配比例由试验决定。掺配后的沥青质量应满足的指标有（）。【答案】：32、基床以下路堤填筑的“三阶段”是指（）。A:整修验收阶段B:施工阶段C:检测阶段D:准备阶段【答案】：A、B、D33、工程变更根据其性质与对工程项目的影响程度，一般分为（）。A:重大工程变更B:主要工程变更C:一般工程变更D:较大工程变更【答案】：A、C、D34、关于拱形涵、盖板涵施工技术要点的说法，正确的有（）。A:挖方区的涵洞基槽开挖应符合设计要求，且边坡稳定B:拱圈和拱上端墙应由两侧向中间同时、对称施工C:依据道路施工流程，可采取整幅施工或分幅施工D:填方区的涵洞应在填土至涵洞基底标高后，及时进行结构施工【答案】：A、B、C、D35、计算吹填土方量时的主要参数有（）。【答案】：36、编制人工定额时需拟定施工的正常条件，其内容包括拟定（）。(2015真题)【答案】：37、根据《特种设备生产单位许可目录》，工业管道可分为）。A:长输管道B:燃气管道C:动力管道D:制冷管道【答案】：C、D38、

机房及井道布置图中的技术内容有（）。

A:底坑深度B:安全距离C:顶层高度D:楼层间距【答案】：A、B、C、D39、施工成本计划编制依据包括（）。【答案】：40、板桩码头的结构形式应根据（）等因素，通过技术经济比较选定。【答案】：41、建设工程生产安全检查的主要内容包括（）。A:隐患检查B:管理检查C:思想检查D:危险源检查【答案】：A、B、C42、下列关于路基防排水施工要求的说法，正确的有（）。A:施工期各类防排水设施应及时维修和清理B:路基施工中应核对全线排水系统C:路基工程施工前，应抽干地下水D:None【答案】：A、B43、施工合同交底的主要目的和任务有（）。A:明确各项工作或各个工程的工期要求B:争取对自身有利的合同条款C:明确各个工程小组（分包人）之间的责任界限,D:将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人【答案】：A、C、D44、梁（板）预制实测项目包括（）。A:梁长度B:倾斜度C:支座中心偏位D:混凝土强度【答案】：A、D45、消防工程验收程序通常为（）等阶段。A:工程移交B:验收受理C:结论评定D:现场检查【答案】：A、B、C、D46、（2016年真题）关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）。A:施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期B:安全生产许可证的有效期为3年C:安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续D:施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续【答案】：B、D47、

发电机转子穿装前应单独进行（）。

A:试验压力符合制造厂规定B:磁道通路试验C:气密性试验D:漏气量试验【答案】：A、C、D48、在钻孔灌注桩施工中，埋设护筒的主要作用包括（）。A:保护孔口地面B:提高桩基承载力C:防止坍孔D:钻头导向【答案】：A、C、D49、某施工企业对建筑物的外墙进行功能分析的说法，正确的有（）。A:承重外墙的基本功能是承受荷载B:防风挡雨是外墙的过剩功能C:隔热保温是外墙的辅助功能D:分隔空间是外墙的上位功能【答案】：A、C50、于建筑地面工程基层铺设的做法，正确的有（）。A:三合土垫层采用石灰、碎石土与碎砖的拌合料铺设B:水泥混凝土垫层的平头缝缝间应设置隔离材料，浇筑时不得互相紧贴C:砂垫层应采用中砂D:室内地面的水泥混凝土垫层应设置纵向缩缝和横向缩缝【答案】：C、D51、静冰压力大小与（）有关。A:冰层厚度B:温升率C:开始升温时的气温D:风速【答案】：A、B、C52、（2018年真题）幕墙工程中，后置埋件的验收要点有（）。A:锚板和锚栓的材质B:锚板的位移C:后置埋件的规格D:锚栓埋置深度【答案】：A、C、D53、高压真空断路器在验收时，制造厂应提供()等技术文件【答案】：54、下列各项中，属于节能装饰型玻璃的是（）。A:冰花玻璃B:釉面玻璃C:中空玻璃D:着色玻璃【答案】：C、D55、下列关于钻孔灌注桩正循环回转法的说法正确的有（）。A:它是利用钻具旋转切削土体钻进，泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头，通过钻杆中心从钻头喷入钻孔内B:泥浆输入钻孔内，然后从钻头的钻杆下口吸进，通过钻杆中心排出至沉淀池内C:泥浆挟带钻渣沿钻孔上升，从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池D:施工占地较多，且机具设备较复杂【答案】：A、C、D56、关于电动机安装的要求，说法正确的有（）。【答案】：57、

混凝土耐久性包括（）等方面。A:抗冲磨性B:抗渗性C:强度D:抗冻性【答案】：A、B、D58、门窗节能工程常见问题处理要点中，夏热冬冷地区的建筑外门窗进入施工现场时，应对其（）性能进行复验。【答案】：59、常用于施工成本分析的比率法有（）。【答案】：60、

起重作业中，一般都是根据（）及现场环境等条件来选择平衡梁的形式。

A:起重机站车位置B:设备的规格尺寸C:设备的重量D:设备的强度【答案】：B、C61、给水处理目的是去除或降低原水中的（）。A:胶体B:悬浮物C:有害细菌生物D:钙、镁离子含量【答案】：A、B、C62、施工组织设计应及时修改或补充的情况有（）。A:施工环境有重大改变B:主要施工方法有重大调整C:主要施工资源配置有重大调整D:工程设计有重大修改【答案】：A、B、C、D63、衡量砂浆质量的指标主要包括（）。A:耐久性B:流动性C:NoneD:强度【答案】：B、D64、下列检查项目中，属于《扣件式钢管脚手架检查评分表》中保证项目的有（）A:横向水平杆B:构配件材质C:剪刀撑D:立杆基础【答案】：C、D65、

《中华人民共和国计量法》规定，企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于（）方面的列入强制检定目录和工作的计量器具，实行强制检定。

【答案】：66、关于施工现场消防管理的说法，正确的有（）。A:易燃材料仓库应设在上风方向B:应配备义务消防人员C:动火证当日有效D:施工现场严禁吸烟【答案】：B、C、D67、关于现场宿舍管理的说法，正确的有（）。A:宿舍内通道宽度不得小于0.8mB:现场宿舍必须设置推拉式窗户C:宿舍内的床铺不得超过2层D:宿舍室内净高不得小于2.5m【答案】：C、D68、

检测混凝土面板堆石坝的垫层料压实干密度，可采用（）。A:挖坑灌水法B:挖坑灌砂法C:环刀法D:蜡封法【答案】：A、B69、水泥稳定碎石基层施工，确定每日施工作业段长度，宜综合考虑的因素有（）。【答案】：70、（2019年真题）关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的有（）。A:可根据资金筹措情况在“香蕉图”内调整S型曲线B:可在网络图的基础上进一步扩充得到C:可以用成本计划直方图的方式表示D:可以用时间-成本累积曲线表示【答案】：A、B、C、D71、水利工程建设监理是指具有相应资质的水利工程建设监理单位受建设单位委托，依据工程建设合同，对（）进行的管理。A:环境保护B:工程质量C:建设程序D:工程进度【答案】：A、B、D72、下列费用项目中，属于规费项目清单表中应列项内容的有（）。A:工程排污费B:商业保险C:住房公积金D:社会保障费【答案】：A、C、D73、企业置存一定数量的现金，主要是为了满足（）。A:投机性需要B:降低机会成本的需要C:交易性需要D:预防性需要【答案】：A、C、D74、关于总价合同的说法中正确的有（）。【答案】：75、稽查的安全管理主要包括（）。A:防洪度汛B:安全技术管理C:风险管控与事故隐患排查D:安全制度管理【答案】：A、B、C76、（2016年真题）关于买卖合同的说法，正确的有（）。A:标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有B:因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物C:试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买D:买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物【答案】：A、C77、关于保修范围和最低保修期限说法正确的有（）。A:电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年B:基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限C:供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D:屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间，最低保修期限为2年【答案】：A、B78、耐蚀性较好的水泥品种有（）。A:硅酸盐水泥B:普通水泥C:火山灰水泥D:矿渣水泥【答案】：C、D79、

在混凝土施工中，掺人粉煤灰的目的是（）A:减少混凝土初期发热量B:增加混凝土的后期强度C:减少混凝土后期发热量D:None【答案】：A、B80、关于观察法验槽内容的说法，正确的有（）。A:观察基槽边坡是否