一级建造师考试附答案（名师推荐）

一级建造师考试附答案（名师推荐）第一部分单选题（100题）1、《建设工程安全生产管理条例》规定，（）应当提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料。A:建设单位B:监理单位C:有关部门D:设计单位【答案】：A2、（2016年）下列不属于混凝土配合参数的是（）A:水砂比B:水胶比C:浆骨比D:砂率【答案】：A3、可据以计算累计盈余资金，分析技术方案财务生存能力的现金流量表是（）。A:资本金现金流量表B:投资现金流量表C:财务计划现金流量表D:投资各方现金流量表【答案】：C4、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人投诉招标人不按规范的规定编制招标控制价的说法，正确的是（）。A:投诉人提出投诉的时间为招标控制价公布后的10天内B:书面投诉书只需加盖投标单位公章C:投诉人应向政府投资管理部门投诉D:投诉书中应包括投诉依据及有关证明材料【答案】：D5、建设单位在地下管线工程竣工验收前，应当提请（）对地下.管线工程档案进行专项预验收。A:城市规划行政主管部门B:工程质量监督机构C:城建档案管理机构D:工程设计单位【答案】：C6、船闸工程引航道模袋混凝土护面应（）。A:自上而下垂直坡向铺设B:自上而下平行坡向铺设C:自下而上垂直坡向铺设D:自下而上平行坡向铺设【答案】：A7、收费公路建设项目法人和项目建设管理单位进入公路建设市场实行（）制度。A:推荐B:审批C:评选D:备案【答案】：D8、矿区厂房基础结构中，适用于地基软弱土层厚、荷载大和建筑面积不太大的一些重要建筑物的基础形式是（）。A:独立基础B:筏形基础C:箱形基础D:条形基础【答案】：C9、垃圾填埋场与居民区的最短距离为（）。A:500mB:1000mC:1500mD:2000m【答案】：A10、建设工程项目管理信息系统（PMIS)是利用计算机辅助进行项目管理的信息系统，它()。A:主要用于项目的人、材、.物的管理B:主要用于企业的产、供、销的管理C:是项目倩息门户（PIP)的一种方式D:是项目进展的跟踪和控制系统【答案】：D11、岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形及产生近平行于边坡的裂隙，称为（）。A:蠕变B:崩塌C:滑坡D:松弛张裂【答案】：D12、

已知有一台设备，目前实际价值为10000元，预计残值为1000元，第1年的设备运行成本为800元，每年设备的劣化增量是均等的，年劣化值为500元，则该设备的经济寿命为()年。

A:5B:6C:7D:3.7【答案】：B13、项目竣工验收合格后，方可投入使用。对未经验收或验收不合格就交付使用的，要追究（）的责任，造成重大损失的，要追究其法律责任。A:移交和接受单位B:上级主管部门C:项目法定代表人D:管理单位【答案】：C14、王某应聘到施工单位，双方于4月15日签订了为期二年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18目，王某拟解除劳动合同，则（）。A:应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位B:口头通知用人单位即可C:应提前30日以书面形式通知用人单位D:必须取得用人单位同意【答案】：C15、建设工程项目决策阶段策划的工作内容为（）。A:项目风险管理与工程保险方案B:项目目标的分析和再论证C:实施期合同结构总体方案D:编制项目建设总进度规划【答案】：C16、

根据《水闸安全鉴定管理办法》（水建管[2008]214号），某水闸工程鉴定结论为：运用指标达不到设计标准，工程存在严重损坏，经除险加固后，才能达到正常运行。该水闸安全类别应为（）类闸。A:四B:一C:二D:三【答案】：D17、先张法预制梁板时，施工工艺包括：①浇筑混凝土；②穿预应力筋、调整初应力；③放松预应力筋；④立模；⑤张拉预应力筋；⑥拆模；正确的流程是（）。A:②⑤④①③⑥B:④①⑥②⑤③C:④①②⑤③⑥D:②⑤④①⑥③【答案】：D18、关于工程质量事故报告的说法，不正确的是（）。A:住房和城乡建设主管部门逐级上报事故情况时，每级上报时间不得超过2hB:事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告C:工程建设单位负责人接到报告后，应于2h内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告D:住房和城乡建设主管部门接到事故报告后，应按规定上报事故情况，并同时通知公安、监察机关等有关部门【答案】：C19、施工方案是施工组织设计的核心部分，主要包括拟建工程的主要（）的施工方法、施工机具的选择、施工顺序的确定等方面。A:分项工程B:关键工程C:工程部位D:单位工程【答案】：A20、管涵基础为天然地基时，应按照设计要求将管底土层夯压密实，并施作（）管座。A:矩形B:粗砂C:弧形D:中砂【答案】：C21、陆上爆破的爆破层厚度超过（）时，应采取台阶式分层爆破。A:6.0mB:4.0mC:3.0mD:5.0m【答案】：D22、下列关于抗滑桩施工说话正确的是（）。A:分节应设在土石层变化处和滑动面处B:开挖桩群应从两端沿滑坡主轴间隔开挖，桩身强度达到设计强度的80%后方可开挖邻桩C:抗滑桩施工前，应采取卸载、反压、排水等措施使滑坡体保持基本稳定，严禁在滑坡急剧变形阶段进行抗滑桩施工D:开挖应分节进行，分节不宜过长，每节宜为1～2m【答案】：C23、劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（）个月的平均工资。A:3B:12C:10D:6【答案】：B24、施工单位申领《污水排水许可证》的部门是（）。A:环境卫生管理部门B:建没行政主管部C:环境保护管理部门D:市政管理部门【答案】：D25、混凝土重力坝地基处理的主要目的不包括（）。A:透水性B:强度C:整体性D:管涌【答案】：D26、（）是道面结构的最下层，支承着道面结构的自重和飞机荷载。A:面层B:垫层C:基层D:土基【答案】：D27、FIDIC系列合同条件中，采用固定总价方式计价、只有在出现某些特定风险时才能调整价格的合同是（）。A:施工合同条件B:永久设备和设计—建造合同条件C:EPC交钥匙项目合同条件D:简明合同格式【答案】：C28、

1000MW发电机转子起吊时，（）可以作为着力点。

A:轴颈B:转子本体C:集电环D:护环【答案】：B29、隧道施工中，作业环境必须符合的规定是（）。A:空气温度不得超过28℃；噪声不得大于80dBB:空气温度不得超过26℃；噪声不得大于90dBC:空气温度不得超过26℃；噪声不得大于80dD:空气温度不得超过28℃；噪声不得大于90dB【答案】：D30、在国际工程承包合同中，根据工程项目的规模和复杂程度，DBA争端裁决委员会的任命有多种方式，只在发生争端时任命的是（）。A:常任争端裁决委员会B:工程师兼任的委员会C:特聘争端裁决委员会D:业主指定争端裁决委员会【答案】：C31、有关滑动轴承装配时，轴颈与轴瓦的测量，正确的是（）。A:顶间隙可用塞尺检查B:铅丝直径不宜大于顶间隙的2倍C:侧间隙可用压铅法检查D:单侧间隙应为顶间隙的1/2～1/3【答案】：D32、某采用工程量清单计价的招标工程，工程量清单中挖土方的工程量为2600立方米，投标人甲根据其施工方案估算的挖土方工程量为4400立方米，人、料、机费为76000元，管理费为18000元，利润为8000元，不考虑其他因素，则投标人甲填报的综合单价应为（）元/立方米。A:23.18B:36.15C:39.23D:29.23【答案】：C33、下列计量器具中，不属于国家强制管理的是（）。A:压力表B:电能表C:水表D:万用表【答案】：D34、下列关于燃气管道穿越铁路的要求，不正确的是（）。A:套管顶部距铁路路肩不得小于2.0mB:燃气管道应敷设在套管内C:套管两端应密封D:套管内径应比燃气管道外径大100mm以上【答案】：A35、下列关于膨胀土路基施工说法错误的是（）。A:填筑膨胀土路堤时，应及时对路堤边坡及顶面进行防护B:膨胀土在路基完成后铺筑封层的厚度不小于300mmC:膨胀土边坡开挖不得一次挖到设计线，应预留厚度300～500mmD:路基完成后应做封层【答案】：B36、在建筑物的组成体系中，能够保证使用人群的安全性和私密性的是（）。A:围护体系B:设备体系C:结构体系D:构造体系【答案】：A37、港航工程≤C40有抗冻要求混凝土，其粗骨料总含泥量（以重量百分比计）的限值是（）。A:≤3.0B:≤0.1C:≤5.0D:≤0.7【答案】：D38、软基处理方法中，强夯置换应按照（）的方式施工。2018真题A:由外向内，逐行跳打B:由内向外，隔行跳打C:由内向外，逐行跳打D:由外向内，隔行跳打【答案】：B39、（2015年真题）桥梁结构模板支架设计应考虑的荷载包括：①模板、支架和拱架自重；②新浇筑混凝土、钢筋混凝土或其他圬工结构物的重力；③施工人员和施工材料、机具等行走、运输或堆放的荷载；④振捣混凝土时产生的荷载；⑤新浇筑混凝土对侧面模板的压力；⑥倾倒混凝土时产生的水平荷载；⑦其他可能产生的荷载。其中现浇钢筋混凝土连续梁支架设计强度计算的荷载组合是（）。A:①+②+⑤+⑥+⑦B:①+②+③+⑥+⑦C:②+③+④+⑥+⑦D:①+②+③+④+⑦【答案】：D40、甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同。甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为（）。A:甲签字、盖章时B:乙签字、盖章时C:乙收到合同书时D:甲、乙达成合意时【答案】：B41、锚杆静力压桩法在压桩过程中的检查内容不包括（）。A:接头个数B:接桩间歇时间C:压入深度D:桩垂直度【答案】：A42、关于地铁车站盖挖逆作法的说法正确的是（）。A:利用临时性钢结构盖板做辅助维持道路通行B:从上向下开挖至底板位置后开始从下向上施做主体C:施工过程中车站主体结构作为围护结构的支撑D:开挖与临时支撑交替进行【答案】：C43、人工开挖土方时，预留建基面保护层厚度一般为（）m。A:0.5~1.0B:0.4~0.5C:0.3~0.4D:0.2~0.3【答案】：D44、在太阳能供电系统中，()是目前在通信系统应用最广泛的一种太阳电池，其效率可达18％，但价格较高。A:砷化镓太阳电池B:单晶硅太阳电池C:硫(碲)化镉太阳电池D:非晶硅太阳电池【答案】：B45、

不符合母线槽的施工技术要求的是（）。

A:母线槽直线段安装应平直，配电母线槽水平度与垂直度偏差不宜大于1.5‰，全长最大偏差不宜大于20mmB:母线槽的连接紧固应采用力矩扳C:母线槽直线敷设长度超过100m,每5060m宜设置伸缩节。D:母线槽跨越建筑物变形缝处时，应设置补偿装置【答案】：C46、根据《水利工程施工监理规范》SL288-2014，实施阶段监理工作的开工条件控制不包括（）。A:分项工程开工B:单元工程开工C:混凝土浇筑开仓D:签发开工通知【答案】：A47、评选“建筑业新技术应用示范工程”的项目,至少应推广应用《建筑业10项新技术(2010)》新技术（）项。。A:7B:5C:6D:8【答案】：C48、非煤矿山用爆破法贯通巷道，两工作面相距（）时，只准从一个工作面向前掘进，并应在双方通向工作面的安全地点设置警戒，待双方作业人员全部撤至安全地点后，方可起爆。A:20mB:15mC:10mD:5m【答案】：B49、整体道床混凝土浇筑后用薄膜覆盖喷湿养护或洒水养护，在道床混凝土未达设计强度（）之前，严禁各种车辆在道床上通行。A:0.8B:0.6C:0.65D:0.7【答案】：D50、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于（）。2017真题A:合同B:无因管理C:不当得利D:侵权【答案】：C51、项目管理工作的核心任务是（）。A:为工程建设和使用增值B:实现工程项目实施阶段的建设目标C:项目的目标控制D:为项目建设的决策和实施增值【答案】：C52、采用外防内贴法铺贴卷材防水层时正确的有（）A:混凝土结构的保护墙内表面采用1:3水泥砂浆进行找平处理，厚度30mmB:混凝土结构的保护墙内表面抹厚度为20mm的1:3水泥砂浆找平层C:混凝土结构的保护墙内表面采用1:4水泥砂浆进行找平处理，厚度30mmD:混凝土结构的保护墙内表面采用1：5水泥砂浆进行找平处理，厚度30mm【答案】：B53、关于正台阶工作面(下行分层)施工法上分层超前距离的说法，正确的是()。A:超前距离应大于10m，以保证上分层掘砌施工设备的布置B:超前距离一般2～3m，以方便上分层凿岩施工和方便出渣工作C:超前距离应满足上分层支护施工对下分层不产生影响D:超前距离应满足上分层爆破施工对下分层不产生影响【答案】：B54、（2013年真题）工程档案的编码应根据有关工程档案的规定、项目的特点和（）等而建立。A:项目实施的工作任务目录B:信息输入输出模型C:分部分项工程的定额号D:项目实施单位的需求【答案】：D55、关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）。A:因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人B:注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外C:发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人D:注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业【答案】：C56、根据施工生产防火安全的需要，消防通道应保持通畅，宽度不得小于（）m。A:2.5B:4.5C:1.5D:3.5【答案】：D57、竖井提升钢丝绳必须有生产企业的产品合格证，并经试验确认合格后方可使用。库存超过（）年的钢丝绳，使用前应进行检验，确认合格并形成文件后方可使用。A:1B:0.5C:1.5D:2【答案】：A58、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。A:对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的B:对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的C:对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的D:对建设行政主管部门责令停止施工的决定不服的【答案】：A59、

某土石坝面碾压施工设计碾压遍数为5遍，碾滚净宽为4m，则错距宽度为（）m。

A:0.8B:1.25C:1D:0.5【答案】：A60、根据《人民调解法》的规定，双方达成的调解协议书（）。A:具有强制执行力B:经人民法院确认后具有强制力C:经人民法院确认后有效D:司法确认是必经程序【答案】：B61、根据大坝安全状况，实际抗御洪水标准不低于部颁水利枢纽工程除险加固近期非常运用洪水标准，但达不到《防洪标准》（GB50201—94)规定的坝属于（）。A:四类坝B:一类坝C:二类坝D:三类坝【答案】：C62、利润表是反映企业在一定会计期间的经营成果的会计报表,其编制依据是（）。A:资产＝负债＋所有者权益B:收入－费用＝利润C:会计要素D:收入和费用【答案】：B63、

电动机的保护接地线必须连接可靠，铜芯接地线的截面不小于（）。

A:2.5mm2B:1.5mm2C:4.0mm2D:6.0mm2【答案】：C64、（2011年）根据《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001），混凝土养护时间不宜少于（）d。A:21B:28C:7D:14【答案】：B65、五类双绞电缆中，传输信号频率越高，则（）。A:衰耗越小，近端串音衰减越大B:衰耗越大，近端串音衰减越大C:衰耗越小，近端串音衰减越小D:衰耗越大，近端串音衰减越小【答案】：D66、某施工项目部进行施工分包费用控制时，应进行的工作不包括（）。A:加强施工验收B:建立稳定的分包关系网络C:加强劳动定额管理D:订立平等互利的分包合同【答案】：C67、（2021年真题）根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A:国务院相关部门B:国务院C:全国人民代表大会常务委员会D:全国人民代表大会【答案】：C68、标志线线宽允许偏差为（）。A:0～+5％B:0～+8％C:0～+12％D:0～+10％【答案】：A69、一设备原价50万元，运杂费5%，保险费2%，设备安装费率5%。依照设备安装工程费概算中概算指标法，该设备安装费是多少（）。A:2.5万元B:3万元C:2.63万元D:2.68万元【答案】：A70、根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-2014，接缝灌浆应在（）的条件下进行。A:库水位低于灌区底部高程B:水库最低蓄水位C:施工期设计水位D:库水位高于灌区底部高程【答案】：A71、

根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农[1997]220号），水电建设工程质量事故分类中不包括（）质量事故。A:重大B:较大C:特大D:特别重大【答案】：D72、施工现场污水排放前，应与所在地县级以上人民政府()部门签署排放许可协议，申领许可证。A:城管B:环卫C:环境保护管理D:市政管理【答案】：D73、仲裁庭调解达成协议的，调解书自()，即发生法律效力。A:当事人签字后B:仲裁庭制作完成后C:当事人签收后D:人民法院确认后【答案】：C74、建筑安装分项工程施工完成后由（）组织内部验评。A:专业技术负责人B:项目技术负责人C:监理工程师D:项目部副经理【答案】：A75、

根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是（）。

A:为降低投标总价，投标人可以将暂列金额降至零B:投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中C:开标前投标人来不及修改标书时，可在投标者致函中给出优惠比例，并将优惠后的总价作为新的投标价D:投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费，税金合计金额上做出优惠【答案】：B76、下列干扰事件中,承包商不能提出工期索赔的是()。A:工程师指示承包商加快施工进度B:异常恶劣的气候条件C:业主未能及时支付工程款造成工期延误D:开工前业主未能及时交付施工图纸【答案】：A77、某拦河闸永久性水工建筑物的级别为3级，其校核洪水过闸流量分大于（）m3/s，其建筑物级别可提高一级，但洪水标准可不提髙。A:1000B:3000C:2000D:5000【答案】：A78、下列关于质量事故的说法错误的是（）。A:一般质量事故是指1000万元以下直接经济损失的事故B:特长隧道结构坍塌是重大质量事故C:公路水运建设工程质量事故分为特别重大.重大.较大和一般质量事故四个等级D:特别重大质量事故是指造成直接经济损失损失1亿元以上的事故【答案】：A79、港口与航道工程中，不可用于预应力混凝土构件主筋的是（）。A:冷拉钢丝B:热轧光圆钢筋C:刻痕钢丝D:热轧带肋钢筋【答案】：B80、关于明挖扩大基础施工的说法，错误的是（）。A:基坑开挖过程中应监测边坡的稳定性、支护结构的位移和应力、围堰及邻近建（构）筑物的沉降与位移、地下水位变化、基底隆起B:锚杆挂网喷射混凝土加固坑壁，孔深小于或等于3m时，宜采用先插入锚杆后注浆C:井点降水法在无砂的粘质土中不宜使用D:集水坑排水除严重流沙外，一般均可适用【答案】：B81、签发铁路梁场预制箱梁技术证明书前，应按（）对箱梁进行检查验收。A:件B:月C:班组D:批次【答案】：A82、在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（）。A:分析和论证进度计划系统目标的合理性B:分析和论证进度计划系统结构的合理性C:分析和论证进度计划方法采用的适用性D:分析和论证进度目标实现的可能性【答案】：D83、大体积混凝土保湿养护的持续时间不得少于（）d，应经常检查塑料薄膜或养护剂涂层的完整情况，保持混凝土表面湿润。A:3B:14C:5D:7【答案】：B84、对河床边界条件改变和对近岸水流条件的影响均较小的是（）。A:坡式护岸B:坝式护岸C:墙式护岸D:顺坝护岸【答案】：A85、关于马头门施工技术要求，说法错误的有（）。A:马头门标高不一致时，宜遵循“先低后高”的原则B:当竖井初期支护施工至马头门处应预埋暗梁及暗桩C:马头门破除竖井井壁时，按照先侧墙、再拱部、最后底板的顺序破除D:马头门开启应按顺序进行，同一竖井内的马头门不得同时施工【答案】：C86、下列费用中属于安全文明施工费的是（）。A:脚手架费B:临时设施费C:夜间施工增加费D:二次搬运费【答案】：B87、某水库总库容为1亿m3，设计地震烈度为8度，相应其均质土坝压实度宜采用（）。A:0.96B:0.97C:1D:0.98【答案】：C88、（2014年真题）热动力疏水阀应安装在（）管道上。A:排潮B:凝结水C:蒸汽D:热水【答案】：C89、（2010年）下列导流方式中，属于混凝土坝分段围堰法导流方式的是（)导流。A:明渠B:涵管C:隧洞D:底孔【答案】：D90、非承重墙设计和施工中，轻型砌块墙在高度3m处应设置钢筋混凝土圈梁，交接和转角处应设置钢筋混凝土构造柱，并沿高度方向每（）mm加不少于两根直径6mm?长度≥1000mm钢筋。A:650B:550C:500D:600【答案】：C91、根据《工程量清单计价规范》（2013版）中规定，对使用工程量清单计价的工程，宜采用的合同类型是（）。A:成本加酬金合同B:总价合同C:单价合同D:固定总价合同【答案】：C92、

导航设备及附属设备的安装中，机房环境调节设备安装完成后可进行（）。

A:接地装置安装B:供配电设备安装C:弱电设备安装D:走线架安装【答案】：C93、（2014年真题）参评“建筑业新技术应用示范工程”的工程，应至少应用《建筑业十项新技术（2010）》推荐的建筑新技术的（）项。A:7B:6C:8D:9【答案】：B94、根据《企业会计准则》，若企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计，且已经发生的劳务成本预计不能得到补偿，则收入确认的方式是（）。2016A:按合同金额确认收入B:按照已经发生的劳务成本确认收入C:按合同完工百分比确认收入D:不确认提供劳务收入【答案】：D95、某项目设计年产量为6万件，每件售价为1000元，单位产品可变成本为350元，单位产品税金及附加为150元，年固定成本为360万元，则用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为（）。A:0.12B:0.09C:0.15D:0.3【答案】：A96、大型水斗机的应用水头约为（）m。A:40～250B:20～50C:50～100D:300～1700【答案】：D97、综合管廊模板施工前，应根据（）、施工工艺、设备和材料供应条件进行模板及支架设计。A:合同规定B:业主要求C:结构形式D:规划【答案】：C98、根据《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计[2012]93号），涉及工程规模发生较大变化的设计变更应事先征得（）的同意。A:原初步设计审查部门B:原可行性研究报告批复部门C:项目主管部门D:施工图设计审查部门【答案】：B99、下列选项中，关于安全文明施工费的说法，正确的是（）。A:发包人应在开工后的28天内预付安全文明施工费总额的60%B:安全文明施工费由承包人承担C:发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权暂停施工D:基准日后合同所适用的法律发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担【答案】：D100、采用材料力学法分析重力坝坝体应力时，将坝体视为固结于地基上的（）。A:简支结构B:悬臂梁C:三角形结构D:梯形结构【答案】：B第二部分多选题（100题）1、编制人工定额时需拟定施工的正常条件，其内容包括拟定（）。(2015真题)【答案】：2、水利工程建设监理是指具有相应资质的水利工程建设监理单位受建设单位委托，依据工程建设合同，对（）进行的管理。A:环境保护B:工程质量C:建设程序D:工程进度【答案】：A、B、D3、

起重作业中，一般都是根据（）及现场环境等条件来选择平衡梁的形式。

A:设备的重量B:起重机站车位置C:设备的强度D:设备的规格尺寸【答案】：A、D4、有关支付担保相关规定的表述，说法正确的有（）。【答案】：5、稽查的安全管理主要包括（）。A:安全技术管理B:风险管控与事故隐患排查C:防洪度汛D:安全制度管理【答案】：A、B、C6、关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。A:开工日期不可能太早，建设周期会较长B:与平行发包模式相比，组织协调工作量大C:项目质量好坏在很大程度上取决于总承包单位的管理水平和技术水平D:不利于投资控制【答案】：A、C7、

中国5G设定的技术场景主要有()。

A:热点高容量B:连续广域覆盖C:低时延高可靠D:低功耗大连接【答案】：A、B、C、D8、企业置存一定数量的现金，主要是为了满足（）。A:降低机会成本的需要B:投机性需要C:预防性需要D:交易性需要【答案】：B、C、D9、作为现金等价物的短期投资必须同时满足的条件是（）。A:易于转换为已知金额的现金B:变现能力弱C:期限短D:价值变动风险小【答案】：A、C、D10、机械使用中的三定制包括（）。A:定机B:定人C:定薪酬D:定时间【答案】：A、B11、计算吹填土方量时的主要参数有（）。【答案】：12、关于安全技术交底要求的说法，正确的有（）。A:必须采用新的安全技术措施B:必须采用两阶段技术交底C:必须实行逐级安全技术交底制度D:定期向多工种交叉施工作业队伍书面交底【答案】：C、D13、地层产状是指岩层的空间几何关系，主要参数有（）A:单斜B:走向C:倾角D:倾向【答案】：B、C、D14、高压喷射注浆的全过程主要为（）A:钻孔B:钻机就位C:下放钢筋笼D:安装导管【答案】：A、B15、关于现场宿舍管理的说法，正确的有（）。A:现场宿舍必须设置推拉式窗户B:宿舍内通道宽度不得小于0.8mC:宿舍内的床铺不得超过2层D:宿舍室内净高不得小于2.5m【答案】：C、D16、

发电机转子穿装前应单独进行（）。

A:气密性试验B:试验压力符合制造厂规定C:磁道通路试验D:漏气量试验【答案】：A、B、D17、（2019年真题）关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的有（）。A:可在网络图的基础上进一步扩充得到B:可以用成本计划直方图的方式表示C:可以用时间-成本累积曲线表示D:可根据资金筹措情况在“香蕉图”内调整S型曲线【答案】：A、B、C、D18、施工组织设计应及时修改或补充的情况有（）。A:工程设计有重大修改B:主要施工资源配置有重大调整C:主要施工方法有重大调整D:施工环境有重大改变【答案】：A、B、C、D19、下列各项中，属于节能装饰型玻璃的是（）。A:冰花玻璃B:中空玻璃C:着色玻璃D:釉面玻璃【答案】：B、C20、审计准备阶段要进行的工作包括（）。A:编制审计工作底稿B:审计立项C:征求意见D:编制审计实施方案【答案】：B、D21、建筑物的主要体系有（）。A:节能体系B:NoneC:围护体系D:设备体系【答案】：C、D22、铁路施工项目上场前开展施工队伍配置工作，其主要作用有（）。A:可以确定施工单位数量B:有利于编制组织机构C:有利于编制劳动力计划D:可以明确工程任务划分【答案】：A、B、C、D23、高压真空断路器在验收时，制造厂应提供()等技术文件【答案】：24、衡量砂浆质量的指标主要包括（）。A:强度B:耐久性C:流动性D:None【答案】：A、C25、根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》，工业安装工程单位（子单位）工程施工质量验收项目应按（）进行划分。A:工业厂房B:工业安装工程的特点C:设备的台机组D:车间（工号）【答案】：A、D26、以工程量清单计价方式投标时，不得作为竞争性费用的有（）。A:措施项目清单中的安全文明施工费B:保险C:措施项目清单中的检验及测试费D:规费【答案】：A、D27、关于拱形涵、盖板涵施工技术要点的说法，正确的有（）。A:填方区的涵洞应在填土至涵洞基底标高后，及时进行结构施工B:拱圈和拱上端墙应由两侧向中间同时、对称施工C:挖方区的涵洞基槽开挖应符合设计要求，且边坡稳定D:依据道路施工流程，可采取整幅施工或分幅施工【答案】：A、B、C、D28、（2019年真题）填方路肩施工说法正确的是（）。【答案】：29、关于疏散走道上设置防火卷帘的说法，正确的有（）。A:具有手动控制的功能B:在防火卷帘的两侧设置启闭装置C:具有自动控制的功能D:在防火卷帘的一侧设置启闭装置【答案】：A、B、C30、关于观察法验槽内容的说法，正确的有（）。A:观察槽壁、槽底的土质情况后，不需要验证基槽的开挖深度B:观察基槽内有无旧的房基、洞穴、古井、掩埋的管道和人防设施C:观察基槽边坡是否稳定，是否有影响边坡稳定的因素存在D:对于基底以下的土层不可见部位，要辅以钎探法配合完成【答案】：B、C、D31、下列混凝土灌注桩桩质量检查项目中，在混凝土浇筑前进行检查的有（）。（2014年真题）A:桩身完整性B:承载力C:孔深D:孔径【答案】：C、D32、汽轮发电机主要由（）等组成。A:再热器B:定子C:空气预热器D:转子【答案】：B、D33、施工单位项目经理部负责质量验收评定工作的部门包括（）。A:物资管理部门B:安全管理部门C:质量部门D:工程技术部门【答案】：A、C、D34、施工成本计划编制依据包括（）。【答案】：35、于建筑地面工程基层铺设的做法，正确的有（）。A:砂垫层应采用中砂B:水泥混凝土垫层的平头缝缝间应设置隔离材料，浇筑时不得互相紧贴C:三合土垫层采用石灰、碎石土与碎砖的拌合料铺设D:室内地面的水泥混凝土垫层应设置纵向缩缝和横向缩缝【答案】：A、D36、

在混凝土施工中，掺人粉煤灰的目的是（）A:减少混凝土后期发热量B:NoneC:减少混凝土初期发热量D:增加混凝土的后期强度【答案】：C、D37、在短期借款利息的支付方法中，对加息法的正确表述是（）。A:企业不需要支付全额利息B:NoneC:企业分期均衡偿还本息之和D:企业只使用了贷款本金的半数【答案】：C、D38、根据《特种设备生产单位许可目录》，工业管道可分为）。A:长输管道B:燃气管道C:制冷管道D:动力管道【答案】：C、D39、关于电动机安装的要求，说法正确的有（）。【答案】：40、给水管道的沟槽回填施工时，应按方案要求的回填方式，经现场试验确定（）等参数。A:虚铺厚度B:压实遍数C:回填材料含水量D:压实厚度【答案】：B、C41、

变压器的性能主要由（）决定。

A:线圈的绕组匝数B:固定方式C:外部接线方式D:外接元器件【答案】：A、C、D42、梁（板）预制实测项目包括（）。A:倾斜度B:混凝土强度C:支座中心偏位D:梁长度【答案】：B、D43、耐蚀性较好的水泥品种有（）。A:硅酸盐水泥B:普通水泥C:矿渣水泥D:火山灰水泥【答案】：C、D44、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理机构负责人的权限有（）。A:进行授权范围内的利益分配B:参与组建项目管理机构C:签订工程施工承包合同D:参与选择大宗资源供应单位【答案】：B、D45、

《中华人民共和国计量法》规定，企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于（）方面的列入强制检定目录和工作的计量器具，实行强制检定。

【答案】：46、给水处理目的是去除或降低原水中的（）。A:胶体B:有害细菌生物C:钙、镁离子含量D:悬浮物【答案】：A、B、D47、有色金属中，属于轻金属的是（）A:铝合金B:镁合金C:钛合金D:镍合金【答案】：A、B48、机电安装工程技术性回访有（）。A:新工艺B:新材料C:锅炉房D:制冷系统运行情况【答案】：A、B49、（2016年真题）关于买卖合同的说法，正确的有（）。A:买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物B:因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物C:试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买D:标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有【答案】：C、D50、工程变更根据其性质与对工程项目的影响程度，一般分为（）。A:主要工程变更B:一般工程变更C:较大工程变更D:重大工程变更【答案】：B、C、D51、

混凝土耐久性包括（）等方面。A:抗渗性B:抗冻性C:强度D:抗冲磨性【答案】：A、B、D52、《道路石油沥青技术要求表》中，当缺乏所需标号的沥青时，可采用不同标号掺配的调合沥青，其掺配比例由试验决定。掺配后的沥青质量应满足的指标有（）。【答案】：53、关于施工现场消防管理的说法，正确的有（）。A:应配备义务消防人员B:施工现场严禁吸烟C:易燃材料仓库应设在上风方向D:动火证当日有效【答案】：A、B、D54、水泥稳定碎石基层施工，确定每日施工作业段长度，宜综合考虑的因素有（）。【答案】：55、施工测量现场主要测设工作有（）。A:长度B:平面位置C:角度D:高程位置【答案】：A、B、C、D56、对于一般工业与民用建筑而言，若不编制总概算，单项工程综合概算的组成包括（）。A:预备费B:建筑单位工程概算C:措施费概算D:工程建设其他费用概算【答案】：B、D57、以下不属于行政诉讼受案范围的是（）。A:某县市容管理人员，在执行公务过程中，粗暴执法将运输人员张某打伤B:某施工单位在建设文化局办公楼过程中被拖欠工程进度款C:甲市建设行政管理部门吊销建造师乙的执业资格，乙认为处罚行为于法无据D:某市规划局工作人员李某对该局人事任职评选结果不服【答案】：B、D58、（2018年真题）幕墙工程中，后置埋件的验收要点有（）。A:锚板和锚栓的材质B:锚板的位移C:锚栓埋置深度D:后置埋件的规格【答案】：A、C、D59、

变配电室分项工程组成包括（）

A:裸母线、封闭母线、插接式母线安装B:变压器C:控制柜安装D:柴油发电机组【答案】：A、B、C60、通信建设工程专职安全生产管理人员安全生产管理能力考核要点包括（）。A:检查施工现场安全生产达标情况B:组织救援、保护现场、报告事故和配合事故调查、处理情况C:检查相关专业作业人员安全教育培训和持证上岗情况D:制止现场违章操作、违章指挥、违反劳动纪律等行为情况【答案】：C、D61、预应力钢丝一般分为（）。A:光面钢丝B:冷拉钢丝C:刻痕钢丝D:螺旋肋钢丝【答案】：A、C、D62、饰面板（砖）材料进场时，现场应验收的项目有（）。【答案】：63、下列检查项目中，属于《扣件式钢管脚手架检查评分表》中保证项目的有（）A:横向水平杆B:剪刀撑C:构配件材质D:立杆基础【答案】：B、D64、下列关于钻孔灌注桩正循环回转法的说法正确的有（）。A:泥浆挟带钻渣沿钻孔上升，从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池B:泥浆输入钻孔内，然后从钻头的钻杆下口吸进，通过钻杆中心排出至沉淀池内C:施工占地较多，且机具设备较复杂D:它是利用钻具旋转切削土体钻进，泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头，通过钻杆中心从钻头喷入钻孔内【答案】：A、C、D65、关于工程款担保制度的说法，下列说法正确的是（）。A:建筑业企业可以将现金保证金挪作他用，保证金到期可不予退还B:加快推行银行保函制度，在有条件的地区推行工程担保公司保函和工程保证保险C:招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保D:以银行保函替代工程质量保证金的，银行保函金额可以超过工程价款结算总额的3%【答案】：B、C66、以下选项中关于喷锚暗挖法施工隧道的防水设计与施工说法正确的是（）。A:辅加防水层B:以接缝部位混凝土施工为控制重点C:以结构自防水为根本D:以“防、排、截、引”为原则【答案】：A、B、C67、关于因不可抗力导致相关费用调整的说法，正确的有（）。A:运至施工现场待安装设备的损害，由发包人承担B:工程本身的损害由发包人承担C:承包人的停工损失，由承包人承担D:承包人人员伤亡所产生的费用，由发包人承担【答案】：A、B、C68、下列关于采购管理说法错误的是（）。A:设备采购由项目设计经理在技术评审和商务评审的基础上组织综合评审B:询价工作程序中“招标文件（询价文件）的编制和发放”的紧前工作是“选择合格供货商”C:对于新购设备进行操作培训属于服务采购D:对于现货价值较小的标准设备可采用询价采购方式【答案】：A、C69、常用于施工成本分析的比率法有（）。【答案】：70、某施工企业对建筑物的外墙进行功能分析的说法，正确的有（）。A:分隔空间是外墙的上位功能B:防风挡雨是外墙的过剩功能C:承重外墙的基本功能是承受荷载D:隔热保温是外墙的辅助功能【答案】：C、D71、基床以下路堤填筑的“三阶段”是指（）。A:施工阶段B:准备阶段C:检测阶段D:整修验收阶段【答案】：A、B、D72、关于分部分项工程成本分析的说法，正确的有（）。【答案】：73、关于总价合同的说法中正确的有（）。【答案】：74、在钻孔灌注桩施工中，埋设护筒的主要作用包括（）。A:防止坍孔B:钻头导向C:保护孔口地面D:提高桩基承载力【答案】：A、B、C75、

机房及井道布置图中的技术内容有（）。

A:底坑深度B:安全距离C:楼层间距D:顶层高度【答案】：A、B、C、D76、（2021年真题）按主梁的受力状态划分，斜拉桥的体系有（）A:支承体系B:塔梁固结体系C:漂浮体系D:刚构体系【答案】：A、B、C、D77、防治巷道交叉点处冒顶事故发生，采区措施正确的是（）。【答案】：78、广播中波天线主要有()。A:笼形天线B:水平对称振子天线C:定向天线D:垂直接地天线【答案】：C、D79、关于钢零件及钢部件的矫正和成型的说法，正确的有（）。A:低合金结构钢在环境温度低于-10℃时，不应进行冷矫正B:普通碳素结构钢工作地点温度低于-10℃时，不得剪切、冲孔C:低合金钢工作地点温度低于-15℃时，