一级建造师考试内部题库及答案（名师系列）

一级建造师考试内部题库及答案（名师系列）第一部分单选题（100题）1、下列电梯安装工程文件中，应由电梯制造单位提供的是（）。A:电梯安装告知书B:电梯维修说明书C:电梯安装许可证D:电梯安装方案【答案】：B2、（2015年真题）关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（）。A:施工总承包单位可以将房屋建筑工程的非主体结构工程分包给其他单位B:总承包单位可以将建设工程分包给无资质的实际施工人C:劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包D:联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围【答案】：A3、（2017年）根据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008，若工程建设项目不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可适当延长期限，最长可延期（）个月。A:12B:3C:6D:4【答案】：C4、（2012年真题）对已浇筑完毕的混凝土采用自然养护，应在混凝土（）开始。A:初凝前B:终凝后C:终凝前D:强度达到1.2N/mm2以后【答案】：C5、建筑工程施工现场施工阶段的消防管理要求中，氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m，两瓶与明火作业距离不小于（）m。A:25B:15C:20D:10【答案】：D6、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。A:生产工艺要求必须连续B:抢工期C:抢险D:抢修【答案】：B7、项目质量管理程序的第一步是（）A:实施项目质量计划B:明确项目质量目标C:编辑项目质量计划D:收集分析质量信息并制定预防措施【答案】：B8、关于施工工程合同风险，下列说法正确的是（）。A:工程合同风险的分类，按合同风险产生的原因，可以分为合同订立风险和合同工程风险B:工程合同风险的分类，按合同的不同阶段进行划分，可以分为合同信用风险和合同履约风险C:工程进展过程中发生不利的地质条件变化，属于合同工程风险D:业主拖欠工程款是按合同的不同阶段进行划分的，属于合同信用风险【答案】：C9、关于施工企业劳动用工管理的说法，正确的是（）。A:施工企业不得允许未与企业签订劳动合同的劳动者从事施工活动B:建筑施工企业因暂时生产经营困难，无法按劳动合同约定日期支付工资的应当向劳动者说明情况并与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资最长不得超过一个季度C:作业人员变更后的14个工作日内，在当地建筑业企业信息管理系统中变更D:施工企业与劳动者按相关规定可以订立口头劳动合同【答案】：A10、空管二次雷达的保护场地是（）区域。A:长方形B:长方形与圆合成C:圆形D:扇形【答案】：C11、下列不属于成套配电装置主要整定内容的是（）。A:零序过电流保护整定B:过电流保护整定C:双相一次重合闸整定D:过负荷告警整定【答案】：C12、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。A:调解书不具有强制执行效力B:调解书与裁决书具有同等法律效力C:调解书自作出之日起发生法律效力D:裁决书不可以申请撤销【答案】：B13、水泥混凝土路面在混凝土达到（）以后可允许行人通行。A:设计抗压强度的40%B:设计弯拉强度的30%C:设计抗压强度的30%D:设计弯拉强度的40%【答案】：D14、下列主体中属于法人的是（）。2017真题A:某施工企业分公司B:某大学建筑学院C:某乡人民政府D:某施工企业项目部【答案】：C15、信息标记牌不包括（）标记牌。A:跑道脱离B:机位号码C:方向D:跑道号码【答案】：D16、当地下连续墙作为主体地下结构外墙，且需要形成整体墙体时，宜采用（）刚性接头A:混凝土预制接头B:圆形锁口管接头C:工字形钢接头D:钢筋承插式接头【答案】：D17、给水处理厂滤池中的滤头安装完毕后，须进行（）。A:压力试验B:通气试验C:闭水试验D:满水试验【答案】：B18、

下列原因中，属于造成设备无形磨损的原因是()。

A:设备使用过程中的磨损、变形B:技术进步创造出效率更高、能耗更低的新设备C:通货膨胀导致货币贬值D:自然力的作用使设备产生磨损【答案】：B19、根据《建筑设计防火规范》，高度为50m的住宅建筑属于（）。A:单层民用建筑B:多层民用建筑C:二类高层民用建筑D:一类高层民用建筑【答案】：C20、关于建设单位的质量责任和义务的说法，正确的是（）A:建设单位应提供施工地段地下管线现状资料，并保证真实、准确B:建设单位在开工报告前，应监督施工单位办理工程质量监督手续C:建设单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明D:建设资金不足、工期紧等特殊情况时，建设单位可以违反强制性标准的规定，要求设计单位降低设计标准【答案】：A21、冬期施工时，混凝土强度试件应增设与结构同条件养护的试件，组数不应少于（）组。A:4B:1C:2D:3【答案】：C22、数据格式为透明的是（）的通道，它与信号速率及电调制方式无关，在网络发展中是理想的扩容手段，也是引入宽带新业务的方便手段。A:准同步数字体系（PDH）B:波分复用（WDM）C:软交换体系D:同步数字体系（SDH）【答案】：B23、

我国第二代移动通信系统CDMA的工作频段是()。

A:1880MHzB:800MHzC:900MHzD:1800MHz【答案】：B24、空调通风系统的出风口位置不能正放在设备机架的上方，是为了（）。A:防止影响到设备的正常使用B:防止出风口散热状况不好C:防止出风口的冷凝水滴落损坏设备D:防止形成不循环的通风系统【答案】：C25、关于新旧路基衔接的技术处理措施的说法中，错误的是（）。A:清除旧路肩边坡上草皮.树根及腐殖土等杂物B:修建试验路，改进路基开挖台阶的方案C:旧路肩压实度符合要求的不需要重新碾压D:加强新旧路基的结合程度，减少新旧路基结合处的不均匀沉降【答案】：C26、关于天线塔接地和防雷要求的说法，正确的是（）A:在天线塔的塔楼部分敷设人工避雷带B:防雷接地线穿越机房时要与设备接地装置相连C:用一根专用防雷接地线引线将接闪器直接和接地体相连D:若天线塔所处底层结构复杂，接地体电阻不应大于10?【答案】：A27、（2013年）根据《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计【2010】51号），按层次进行划分，除项目法人的自我评价和主管部门的评价外，水利建设项目后评价还应包括（）的评价。A:融资方B:审查部门C:项目行业D:运行管理单位【答案】：C28、填筑土石坝的黏性土料含水量偏低时，应在（）加水。A:养护期间B:料场C:运输途中D:填筑坝面【答案】：B29、普通房屋建筑，一般环境、轻微作用影响下，满足耐久性要求的混凝土最低强度等级是（）。A:C20B:C25C:C35D:C30【答案】：B30、在某大型项目进行施工总承包招标，其中有三家具有施工总承包资质的施工单位组成联合体进行投标。该三家施工单位的资质等级依次为特级、一级和二级。根据有关规定，该联合体的资质等级应当按照确定为（）。A:特级B:二级C:三级D:一级【答案】：B31、分段到货的第二类中压容器的现场阻焊，需具备的资格证书有（）。A:B级压力容器制造许可B:D1级压力容器制造许可C:D2级压力容器制造许可D:《特种设备安装改造维修许可证》I级【答案】：C32、根据水利部《水利安全生产信息报告和处置规则》（水安监[2016]220号），部直属单位发生的生产安全事故信息，应当逐级报告水利部，每级上报的时间不得超过（）h。A:12B:1C:3D:2【答案】：D33、桅杆稳定性校核的基本步骤中，首先应进行（）。A:计算桅杆长细比B:查算桅杆的截面特性数据C:受力分析与内力计算D:查轴心受压稳定系数【答案】：C34、某技术方案的净现金流量见下表。则该方案的静态投资回收期为（）年。A:4.75B:3.75C:3.25D:4.25【答案】：A35、下列荷载中，属于可变荷载的有（）。A:爆炸B:雪荷载C:固定隔墙的自重D:水位不变的水压力【答案】：B36、（2013年真题）根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）。A:施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位B:总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C:分包单位将其承包的专业工程进行专业分包D:施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成【答案】：D37、在拆除桥梁过程中，通过计算分析，对标高、变形、应力实时控制，及时将监控反馈（）。A:施工操作人员B:建设单位C:监理单位D:施工单位【答案】：A38、某施工企业进口一台设备，重量为500吨，装运港船上交货价为900万美元，国外运费标准为300美元/吨，国外运输保险费率为0.266%，美元的银行外汇牌价为1美元=7元人民币，中国银行的财务费费率为0.4%，则设备的银行财务费为（）万元。A:3.67B:3.6C:25.2D:25.69【答案】：C39、于填充墙砌体工程的说法，正确的是（）。A:蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/2B:蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于30dC:不同强度等级的同类块体可以混砌D:加气混凝土墙上不得留设脚手眼【答案】：D40、国家重点建设项目的邀请投标，应当经（）批准。A:自治区人民政府B:国务院相关部门C:项目所在地政府D:省人民政府【答案】：B41、我国城市燃气管道按输气压力来分，中压A燃气管道的压力在0.2MPa＜P≤（）MPa范围内。A:0.3B:0.4C:0.5D:0.6【答案】：B42、年龄超过65周岁的注册建造师的()失效。A:职称证书B:本人印章C:资格证书D:注册证书【答案】：D43、施工队伍部署要求工人徒步上班路途应控制在（）以内。A:5kmB:1kmC:2kmD:3km【答案】：D44、根据《水利工程工程量清单计价规范》GB50501-2007，工程量清单有分类分项工程量清单、（）、其他项目清单和零星工作项目清单组成。A:夜间施工措施清单B:环境保护措施清单C:安全防护措施清单D:措施项目清单【答案】：D45、国际工程投标报价的程序中，紧接“制定进度计划与施工方案”之后的程序是（）。A:人工.材料.设备基础单价计算B:待摊费用计算和各细目单价分析C:标价分析与投标报价决策D:按工程量清单汇总标价【答案】：A46、多机吊装不同步而造成的失稳，属于（）。A:吊装设备或构件的失稳B:起重机械失稳C:整体性失稳D:吊装系统的失稳【答案】：D47、（2018年真题）2021年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为（）。A:2021年4月20日B:2021年5月1日C:2021年2月10日D:2021年5月10日【答案】：A48、下列混凝土外加剂中，不能显著改善混凝土拌合物流变性能的是（）。A:膨胀剂B:引气剂C:泵送剂D:减水剂【答案】：A49、某土石坝地基采用固结灌浆处理，灌浆总孔数为200个，如用单点法进行简易压水试验，试验孔数最少需（）个。A:10B:15C:5D:20【答案】：A50、关于涌水地段隧道超前钻孔排水施工的说法，错误的是（）。A:超前钻孔的孔底应超前开挖面1～2个循环进尺B:采取排水措施，保证钻孔排出的水迅速排出洞外C:应使用轻型探水钻机或凿岩机钻孔D:钻孔孔位（孔底标高）应在水流下方【答案】：D51、埋设后的单盘直埋光缆，金属外护层对地绝缘电阻竣工验收指标为不低于()MΩ?km。A:3B:5C:2D:10【答案】：D52、预付款担保的主要作用是（）。A:促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益B:确保工程费用及时支付到位C:保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失D:保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额【答案】：D53、下列流水施工的基本组织形式中，其专业工作队数大于施工过程数的是（）。（2014年真题）A:无节奏流水施工B:异步距异节奏流水施工C:等步距异节奏流水施工D:等节奏流水施工【答案】：C54、某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间（）。A:停止执行B:请求政府部门决定C:不停止执行D:与法院协商处理执行与否【答案】：C55、将成本分成固定成本和变动成本两类，以此计算计划成本的成本计划编制方法是（）。A:技术节约措施法B:清单测算法C:成本习性法D:施工预算法【答案】：C56、隧道监控量测时，当位移-时间曲线出现反弯点时，则表明围岩（）。A:刚刚稳定B:不稳定C:已经跨塌D:已经稳定【答案】：B57、某工程合同总额为2000万元，工程预付款为400万元，主要材料、构件所占比重为50%，则当工程完成（）万元时，本项工程预付款开始起扣。A:1000B:800C:400D:1200【答案】：D58、根据现行《企业会计准则》，下列支出中应列为当期费用的是（）。A:股利分配支出B:缴纳税金C:计提固定资产减值准备D:缴纳罚款【答案】：B59、下列不属于企业B类测量器具包括（）。A:5m以上钢卷尺B:万用表C:温度计D:钢直尺【答案】：D60、某单线隧道位于弱风化泥质砂岩中，按台阶法施工，施工中发现上台阶拱脚收敛值超标，宜采取的措施为（）。A:施做临时竖撑B:反压核心土C:施做临时仰拱D:施做超前管棚【答案】：C61、分段围堰导流法包括束窄河床导流和（）。A:明渠导流B:隧洞导流C:通过已建或在建的建筑物导流D:涵管导流【答案】：C62、按电梯的速度分类，速度大于6m／s的电梯属于（）。A:高速电梯B:中速电梯C:超高速电梯D:低速电梯【答案】：C63、对于采用建设施工总承包模式的建设工程，项目总进度目标的控制是（）项目的任务。A:业主B:监理方C:施工总承包方D:设计方【答案】：A64、一级公路宜采用（）进行测量放样。A:偏角法B:坐标法C:切线支距法D:解析法【答案】：B65、（2017年真题）施工企业购买施工现场用安全帽的费用应从（）列支。A:管理费用B:材料费用C:资产使用费D:人工费用【答案】：A66、根据《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的规定，钢材表面判定为B级的是（）。A:已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落B:氧化皮因锈蚀而全面剥落且普遍发生点蚀C:氧化皮因锈蚀而剥落且有少量点蚀D:全面覆盖氧化皮且没有铁锈【答案】：A67、关于涌水地段隧道超前钻孔排水施工的说法，错误的是（）。A:应使用轻型探水钻机或凿岩机钻孔B:采取排水措施，保证钻孔排出的水迅违迅速排出洞外C:钻孔孔位（孔底标高）应在水流下方D:超前钻孔的孔底应超前开挖面1～2个循环进尺【答案】：C68、张某在甲施工单位公司连续工作满8年，李某与乙监理公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作；王某来丙设计公司工作2年，并被董事会任命为总经理；赵某在丁建筑公司累计工作了10年，但期间曾离开过丁公司。则应签订无固定期限合同的是（）。A:王某B:张某C:赵某D:李某【答案】：D69、某企业现在投入2500万，预计从第二年开始，每年年末的净收益均为600万元，该项目的基准收益率是8%，则该项目的静态投资回收期为（）年。A:7.46B:6.28C:5.17D:4.17【答案】：C70、根据防渗要求选用防水毯类型，防渗要求高的应优先选用（）型膨润土防水毯。A:连续级配型B:密级配型C:粉末型D:颗粒型【答案】：C71、

电力线路保护区为两侧水平延伸距离各0.75m的敷设电缆是（）。

A:海底电缆B:架空线路C:地下电缆D:江河电缆【答案】：C72、(2014真题)技术方案经济效果评价的主要内容是分析论证技术方案的（）。A:财务可行性和经济合理性B:技术可靠性和财务盈利性C:技术先进性和经济合理性D:财务盈利性和抗风险能力【答案】：A73、一间500m的民用建筑验收时，室内环境污染物浓度检测点数量不少于（）个。A:5B:2C:3D:1【答案】：A74、（2017年真题）施工单位编制项目管理任务分工表前，应完成的工作是（）。A:详细分解项目实施各阶段的工作B:落实各工作部门的具体人员C:检查各项管理工作的执行情况D:明确各项管理工作的流程【答案】：A75、关于安全生产许可制度的说法，正确的是（）。A:企业可转让安全生产许可证B:企业依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费是领取安全生产许可证的必要条件C:应在期满后3个月内办理延期手续D:安全生产许可证的有效期为5年【答案】：B76、

对于移动通信基站电磁辐射的计算范围，全向发射天线应以发射天线为中心，半径()范围内。

A:100mB:500mC:5mD:50m【答案】：D77、某施工企业安全生产标准化评审得分为85分，且各一级评审项目得分不低于应得分的70%，该企业安全生产标准化等级为（）。A:四级B:二级C:一级D:三级【答案】：B78、某企业向租赁公司租赁一台设备，该设备价格为80万元，租期为5年，每年年末支付租金，折现率为10%，附加率为4%。采用附加率法，该企业每年向租赁公司支付租金为（）万元。A:16.8B:23.6C:20.5D:27.2【答案】：D79、根据《建设工程质量管理条例》，各类房屋建筑工程和市政基础设施工程应在竣工验收合格之日起（）日内，将验收文件报建设行政主管部门备案。A:15B:45C:2D:30【答案】：A80、下列耐火材料，施工环境温度不宜低于10℃的是（）。A:高铝水泥耐火浇注料B:硅酸盐水泥耐火浇注料C:耐火可塑料D:黏土结合耐火浇注料【答案】：D81、于水利工程质量缺陷的说法，不正确的是（）。A:质量缺陷实行备案制度B:工程质量有缺陷，不可评定合格C:质量缺陷备案表由监理单位组织编写D:质量缺陷是指小于一般质量事故的质量问题【答案】：B82、下列不属于视线诱导设施的是（）。A:合流诱导标B:突起路标C:线形诱导标D:轮廓标【答案】：B83、施工机械的经常修理费不包括（）。A:施工机械的年检费B:为保障机械正常运转所需随机配备工具附具的摊销和维护费用C:机械停滞期间的维护和保养费用D:机械运转中日常保养所需润滑与擦拭的材料费用【答案】：A84、关于土质路堤地基表层处理的说法正确的是（）。A:地下水位较高时，应采取拦截引排地下水或在路堤底部填筑渗水性好的材料等措施B:路堤原地基横坡陡于1:2.5时，原地基应挖成台阶，台阶宽度不应小于2mC:在一般土质地段，高速公路、一级公路和二级公路基底的压实度（重型）不应小于85％D:地面横坡缓于1:5时，清除地表草皮、腐殖土后，可直接在天然地面上填筑路堤【答案】：D85、施工现场文明施工管理组织的第一责任人（）。A:项目经理B:总监理工程师C:项目总工程师D:业主代表【答案】：A86、（2018年真题）根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列可能引起合同解除的事件中，属于发包人违约的情形是（）。A:因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知B:因发包人所在国发生动乱导致合同无法履行连续超过100天C:承包人未按进度计划及时完成合同约定工作D:因罕见暴雨导致合同无法履行连续超过了20天【答案】：A87、有关块材衬里施工要求，正确的是（）。A:衬砌时，顺序应由低到高B:当在立面衬砌块材时，应采取防止滑动的措施C:当采用树脂胶泥衬砌块材时，应先在设备、管道表面均匀涂刷水玻璃底料一遍D:先衬本体，后进行设备接管内部衬管的施工【答案】：A88、涂刷第一遍防水涂料后，应在铺设玻璃纤维布同时涂刷第二遍防水涂料。总厚度应符合产品技术性能要求。玻纤布的接搓应顺流水方向搭接，搭接宽度应不小于（）。A:120mmB:80mmC:100mmD:50mm【答案】：C89、下列成本计划中，施工承包企业将承接的高速公路项目的目标总成本分解为桥梁工程成本、隧道工程成本、道路工程成本等子项形成的成本计划，属于（）。A:按项目结构编制成本计划B:按成本组成编制成本计划C:按工程性质编制成本计划D:按工程实施阶段编制成本计划【答案】：A90、2013年3月15日，李某和甲公司发生了劳动报酬的争议，同年7月1日李某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申请，而甲公司不同意通过仲裁的方式解决争议。对此，以下说法正确的是（）。A:劳动仲裁委员会应当受理B:建筑公司不同意仲裁结果的，可在收到裁决书后的30日内提起诉讼C:因为超过了劳动仲裁的时效期间，因此劳动仲裁委员会不应当的受理D:由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此劳动仲裁委员会不应当受理【答案】：A91、《水运工程混凝土质量控制标准》规定：海水环境下南方水位变动区钢筋混凝土最小保护层厚度为（）。(注：箍筋直径为6ram时主钢筋的保护层厚度)A:50mmB:40mmC:60mmD:30mm【答案】：A92、金属箱门与金属箱体做电气连接须采用（）的方式。A:编织软铜线B:五芯电缆线C:绝缘导线D:保护零线【答案】：A93、根据《水利工程质量管理规定》(水利部令第7号)，对水利工程质量负全面责任的是（）。A:设计单位B:监理单位C:施工单位D:项目法人【答案】：D94、下列施工质量控制活动中，属于事中控制的是（）A:编制施工质量计划B:设置质量管理点C:工序质量检查D:质量活动结果评价【答案】：C95、（2018年真题）明挖爆破施工，施工单位发出“鸣10s，停，鸣10s”的音响信号属于（）。A:起爆信号B:预告信号C:解除信号D:准备信号【答案】：A96、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（）。A:工期固定条件下的资源均衡安排B:工程总成本最低条件下的资源均衡安排C:资源使用量最少条件下的合理工期安排D:资源均衡使用条件下的最短工期安排【答案】：A97、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（）。A:承诺撤销B:要约撤销C:承诺撤回D:要约撤回【答案】：D98、用于同一爆破网路内的电雷管，电阻值应相同，镍铬桥丝雷管的电阻极差不得超过（）Ω。A:0.25B:1C:0.5D:0.75【答案】：C99、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，下列关于工程垫资的处理，错误的是()。A:当事人对垫资和垫资利息有约定的，按照约定返还垫资及其利息B:当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C:政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设D:当事人对垫资利息没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付【答案】：D100、

为预测和分析建设项目存在的职业危险、危害因素种类及危害程度，并提出合理应对措施而产生的费用属于（）。A:生产准备费B:建设单位管理费C:安全文明施工费D:劳动安全卫生评价费【答案】：D第二部分多选题（100题）1、梁（板）预制实测项目包括（）。A:倾斜度B:梁长度C:支座中心偏位D:混凝土强度【答案】：B、D2、汽轮发电机主要由（）等组成。A:转子B:定子C:再热器D:空气预热器【答案】：A、B3、铁路施工项目上场前开展施工队伍配置工作，其主要作用有（）。A:可以确定施工单位数量B:有利于编制组织机构C:可以明确工程任务划分D:有利于编制劳动力计划【答案】：A、B、C、D4、进行公开招标的工程建设项目，必须具备的条件有（）。【答案】：5、关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。A:不利于投资控制B:与平行发包模式相比，组织协调工作量大C:开工日期不可能太早，建设周期会较长D:项目质量好坏在很大程度上取决于总承包单位的管理水平和技术水平【答案】：C、D6、铺轨基地内，钢轨应分类垛码，其应符合的规定包括（）。A:钢轨垛底应承垫架空，支垫应与钢轨垂直放置，间距5～7.5mB:钢轨起吊应缓起、轻落并保持钢轨基本平直C:钢轨长度应逐根丈量，并测量断面尺寸。不同长度和断面尺寸公差级别的钢轨应分类码垛，并予以标识D:每垛钢轨应竖立标牌，标识产地、类型、规格和数量【答案】：A、B、C、D7、稽查的安全管理主要包括（）。A:风险管控与事故隐患排查B:安全制度管理C:安全技术管理D:防洪度汛【答案】：A、C、D8、预应力钢丝一般分为（）。A:冷拉钢丝B:光面钢丝C:刻痕钢丝D:螺旋肋钢丝【答案】：B、C、D9、水泥稳定碎石基层施工，确定每日施工作业段长度，宜综合考虑的因素有（）。【答案】：10、饰面板（砖）材料进场时，现场应验收的项目有（）。【答案】：11、水利工程建设监理是指具有相应资质的水利工程建设监理单位受建设单位委托，依据工程建设合同，对（）进行的管理。A:环境保护B:建设程序C:工程质量D:工程进度【答案】：A、C、D12、地层产状是指岩层的空间几何关系，主要参数有（）A:单斜B:倾角C:走向D:倾向【答案】：B、C、D13、给水管道的沟槽回填施工时，应按方案要求的回填方式，经现场试验确定（）等参数。A:虚铺厚度B:压实厚度C:压实遍数D:回填材料含水量【答案】：C、D14、衡量砂浆质量的指标主要包括（）。A:流动性B:强度C:耐久性D:None【答案】：A、B15、审计准备阶段要进行的工作包括（）。A:编制审计实施方案B:编制审计工作底稿C:审计立项D:征求意见【答案】：A、C16、于建筑地面工程基层铺设的做法，正确的有（）。A:三合土垫层采用石灰、碎石土与碎砖的拌合料铺设B:室内地面的水泥混凝土垫层应设置纵向缩缝和横向缩缝C:砂垫层应采用中砂D:水泥混凝土垫层的平头缝缝间应设置隔离材料，浇筑时不得互相紧贴【答案】：B、C17、消防工程验收程序通常为（）等阶段。A:验收受理B:工程移交C:现场检查D:结论评定【答案】：A、B、C、D18、

《中华人民共和国计量法》规定，企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于（）方面的列入强制检定目录和工作的计量器具，实行强制检定。

【答案】：19、工程变更根据其性质与对工程项目的影响程度，一般分为（）。A:一般工程变更B:主要工程变更C:重大工程变更D:较大工程变更【答案】：A、C、D20、关于观察法验槽内容的说法，正确的有（）。A:观察基槽内有无旧的房基、洞穴、古井、掩埋的管道和人防设施B:对于基底以下的土层不可见部位，要辅以钎探法配合完成C:观察基槽边坡是否稳定，是否有影响边坡稳定的因素存在D:观察槽壁、槽底的土质情况后，不需要验证基槽的开挖深度【答案】：A、B、C21、下列空间不可计入建筑层数的有（）。2018真题【答案】：22、在钻孔灌注桩施工中，埋设护筒的主要作用包括（）。A:钻头导向B:提高桩基承载力C:防止坍孔D:保护孔口地面【答案】：A、C、D23、机械使用中的三定制包括（）。A:定机B:定时间C:定薪酬D:定人【答案】：A、D24、

变配电室分项工程组成包括（）

A:柴油发电机组B:变压器C:控制柜安装D:裸母线、封闭母线、插接式母线安装【答案】：B、C、D25、以工程量清单计价方式投标时，不得作为竞争性费用的有（）。A:规费B:保险C:措施项目清单中的检验及测试费D:措施项目清单中的安全文明施工费【答案】：A、D26、某施工企业对建筑物的外墙进行功能分析的说法，正确的有（）。A:隔热保温是外墙的辅助功能B:承重外墙的基本功能是承受荷载C:防风挡雨是外墙的过剩功能D:分隔空间是外墙的上位功能【答案】：A、B27、关于分部分项工程成本分析的说法，正确的有（）。【答案】：28、（2016年真题）关于买卖合同的说法，正确的有（）。A:标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有B:因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物C:试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买D:买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物【答案】：A、C29、（2018年真题）幕墙工程中，后置埋件的验收要点有（）。A:后置埋件的规格B:锚板和锚栓的材质C:锚栓埋置深度D:锚板的位移【答案】：A、B、C30、

在混凝土施工中，掺人粉煤灰的目的是（）A:减少混凝土初期发热量B:增加混凝土的后期强度C:减少混凝土后期发热量D:None【答案】：A、B31、下列检查项目中，属于《扣件式钢管脚手架检查评分表》中保证项目的有（）A:剪刀撑B:立杆基础C:构配件材质D:横向水平杆【答案】：A、B32、关于建设工程项目管理的说法，正确的有（）。A:建造师的业务范围是只限于项目实施阶段的项目管理工作B:项目管理的核心任务是项目的目标控制C:业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程D:建设工程项目管理的核心任务是为工程的建设和使用增值【答案】：B、C33、以下不属于行政诉讼受案范围的是（）。A:某县市容管理人员，在执行公务过程中，粗暴执法将运输人员张某打伤B:某施工单位在建设文化局办公楼过程中被拖欠工程进度款C:某市规划局工作人员李某对该局人事任职评选结果不服D:甲市建设行政管理部门吊销建造师乙的执业资格，乙认为处罚行为于法无据【答案】：B、C34、建筑物的主要体系有（）。A:节能体系B:设备体系C:围护体系D:None【答案】：B、C35、关于拱形涵、盖板涵施工技术要点的说法，正确的有（）。A:依据道路施工流程，可采取整幅施工或分幅施工B:挖方区的涵洞基槽开挖应符合设计要求，且边坡稳定C:填方区的涵洞应在填土至涵洞基底标高后，及时进行结构施工D:拱圈和拱上端墙应由两侧向中间同时、对称施工【答案】：A、B、C、D36、高压真空断路器在验收时，制造厂应提供()等技术文件【答案】：37、在基础混凝土浇灌前应先进行（）工作。A:钢筋的隐蔽工程验收B:清理模板C:进行模板验收D:木模板应浇水润湿，但模板内不应有积水【答案】：A、B、C、D38、有色金属中，属于轻金属的是（）A:镁合金B:镍合金C:钛合金D:铝合金【答案】：A、D39、关于钢零件及钢部件的矫正和成型的说法，正确的有（）。A:碳素结构钢在环境温度低于-16℃时，不应进行冷矫正B:低合金钢工作地点温度低于-15℃时，不得剪切、冲孔C:普通碳素结构钢工作地点温度低于-10℃时，不得剪切、冲孔D:低合金结构钢在环境温度低于-10℃时，不应进行冷矫正【答案】：A、B40、《道路石油沥青技术要求表》中，当缺乏所需标号的沥青时，可采用不同标号掺配的调合沥青，其掺配比例由试验决定。掺配后的沥青质量应满足的指标有（）。【答案】：41、基床以下路堤填筑的“三阶段”是指（）。A:整修验收阶段B:检测阶段C:准备阶段D:施工阶段【答案】：A、C、D42、根据《特种设备生产单位许可目录》，工业管道可分为）。A:长输管道B:制冷管道C:燃气管道D:动力管道【答案】：B、D43、下列各项中，属于节能装饰型玻璃的是（）。A:中空玻璃B:冰花玻璃C:釉面玻璃D:着色玻璃【答案】：A、D44、

起重作业中，一般都是根据（）及现场环境等条件来选择平衡梁的形式。

A:设备的强度B:起重机站车位置C:设备的重量D:设备的规格尺寸【答案】：C、D45、下列关于钻孔灌注桩正循环回转法的说法正确的有（）。A:它是利用钻具旋转切削土体钻进，泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头，通过钻杆中心从钻头喷入钻孔内B:泥浆输入钻孔内，然后从钻头的钻杆下口吸进，通过钻杆中心排出至沉淀池内C:泥浆挟带钻渣沿钻孔上升，从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池D:施工占地较多，且机具设备较复杂【答案】：A、C、D46、关于因不可抗力导致相关费用调整的说法，正确的有（）。A:承包人人员伤亡所产生的费用，由发包人承担B:运至施工现场待安装设备的损害，由发包人承担C:承包人的停工损失，由承包人承担D:工程本身的损害由发包人承担【答案】：B、C、D47、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理机构负责人的权限有（）。A:参与选择大宗资源供应单位B:参与组建项目管理机构C:进行授权范围内的利益分配D:签订工程施工承包合同【答案】：A、B48、关于疏散走道上设置防火卷帘的说法，正确的有（）。A:具有自动控制的功能B:在防火卷帘的一侧设置启闭装置C:具有手动控制的功能D:在防火卷帘的两侧设置启闭装置【答案】：A、C、D49、下列费用项目中，属于规费项目清单表中应列项内容的有（）。A:工程排污费B:住房公积金C:商业保险D:社会保障费【答案】：A、B、D50、给水处理目的是去除或降低原水中的（）。A:悬浮物B:有害细菌生物C:钙、镁离子含量D:胶体【答案】：A、B、D51、耐蚀性较好的水泥品种有（）。A:普通水泥B:硅酸盐水泥C:火山灰水泥D:矿渣水泥【答案】：C、D52、（2021年真题）按主梁的受力状态划分，斜拉桥的体系有（）A:刚构体系B:漂浮体系C:塔梁固结体系D:支承体系【答案】：A、B、C、D53、（2016年真题）关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）。A:安全生产许可证的有效期为3年B:安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续C:施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期D:施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续【答案】：A、D54、（2019年真题）填方路肩施工说法正确的是（）。【答案】：55、常用于施工成本分析的比率法有（）。【答案】：56、

机房及井道布置图中的技术内容有（）。

A:顶层高度B:安全距离C:底坑深度D:楼层间距【答案】：A、B、C、D57、施工成本计划编制依据包括（）。【答案】：58、施工组织设计应及时修改或补充的情况有（）。A:主要施工方法有重大调整B:工程设计有重大修改C:施工环境有重大改变D:主要施工资源配置有重大调整【答案】：A、B、C、D59、关于总价合同的说法中正确的有（）。【答案】：60、（2019年真题）关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的有（）。A:可在网络图的基础上进一步扩充得到B:可根据资金筹措情况在“香蕉图”内调整S型曲线C:可以用成本计划直方图的方式表示D:可以用时间-成本累积曲线表示【答案】：A、B、C、D61、施工占用慢行道和便道要获得（）部门的批准。A:建设管理B:桥梁管理C:交通管理D:道路管理【答案】：C、D62、下列混凝土灌注桩桩质量检查项目中，在混凝土浇筑前进行检查的有（）。（2014年真题）A:孔深B:桩身完整性C:孔径D:承载力【答案】：A、C63、广播中波天线主要有()。A:水平对称振子天线B:笼形天线C:定向天线D:垂直接地天线【答案】：C、D64、板桩码头的结构形式应根据（）等因素，通过技术经济比较选定。【答案】：65、以下选项中关于喷锚暗挖法施工隧道的防水设计与施工说法正确的是（）。A:以“防、排、截、引”为原则B:辅加防水层C:以结构自防水为根本D:以接缝部位混凝土施工为控制重点【答案】：B、C、D66、下列关于路基防排水施工要求的说法，正确的有（）。A:施工期各类防排水设施应及时维修和清理B:NoneC:路基施工中应核对全线排水系统D:路基工程施工前，应抽干地下水【答案】：A、C67、关于现场宿舍管理的说法，正确的有（）。A:宿舍内的床铺不得超过2层B:宿舍室内净高不得小于2.5mC:宿舍内通道宽度不得小于0.8mD:现场宿舍必须设置推拉式窗户【答案】：A、B68、

发电机转子穿装前应单独进行（）。

A:试验压力符合制造厂规定B:气密性试验C:磁道通路试验D:漏气量试验【答案】：A、B、D69、通信建设工程专职安全生产管理人员安全生产管理能力考核要点包括（）。A:制止现场违章操作、违章指挥、违反劳动纪律等行为情况B:组织救援、保护现场、报告事故和配合事故调查、处理情况C:检查施工现场安全生产达标情况D:检查相关专业作业人员安全教育培训和持证上岗情况【答案】：A、D70、

检测混凝土面板堆石坝的垫层料压实干密度，可采用（）。A:蜡封法B:挖坑灌水法C:挖坑灌砂法D:环刀法【答案】：B、C71、有关支付担保相关规定的表述，说法正确的有（）。【答案】：72、施工合同交底的主要目的和任务有（）。A:明确各项工作或各个工程的工期要求B:争取对自身有利的合同条款C:明确各个工程小组（分包人）之间的责任界限,D:将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人【答案】：A、C、D73、

中国5G设定的技术场景主要有()。

A:热点高容量B:连续广域覆盖C:低时延高可靠D:低功耗大连接【答案】：A、B、C、D74、关于矿山施工方面的安全要求和预防措施，正确的说法是（）。【答案】：75、在短期借款利息的支付方法中，对加息法的正确表述是（）。A:企业只使用了贷款本金的半数B:企业分期均衡偿还本息之和C:企业不需要支付全额利息D:None【答案】：A、B76、关于施工现场消防管理的说法，正确的有（）。A:动火证当日有效B:应配备义务消防人员C:易燃材料仓库应设在上风方向D:施工现场严禁吸烟【答案】：A、B、D77、根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》，工业安装工程单位（子单位