2022年凤山县建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析

PAGEPAGE432022年凤山县建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自()时发生移转。A、交付B、合同成立C、合同生效D、车辆完成登记答案：A解析：动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。(区分：不动产物权的设立和转让，自登记时发生效力)2．按照建筑法的规定，以下正确的说法是()。A、建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B、建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C、联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D、施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人答案：D解析：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。D对。《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。C错。承包工程的单位须持有依法取得的资质证书，并在资质等级许可的业务范围内承揽工程。B错。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程3．某建设工程施工招标，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是()。A、甲、乙承担连带赔偿责任B、建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任C、乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任D、甲和乙承担按份赔偿责任答案：A解析：转包的法律责任，承包单位将承包的工程转包或违法分包的，对因转包工程或违法分包工程不符合规定的质量标准造成的损失，该承包单位与接受转包或违法分包的单位承担连带赔偿责任。4．如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为()。A、仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B、仲裁条款有效，由人民法院解决争议C、仲裁条款无效，由人民法院解决争议D、仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式答案：A解析：《仲裁法》第19条规定：“仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。”因此，虽然双方已终止合同履行，但并不影响合同中仲裁条款的效力。合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：(3)选定的仲裁委员会。5．当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任是()。A、继续履行、消除危险或者赔偿损失B、继续履行、采取补救措施或者赔偿损失C、返还财产、赔礼道歉或者采取补救措施D、恢复原状、赔偿损失或者支付违约金答案：B解析：合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有:继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。6．甲公司和乙公司的合同纠纷案件经仲裁委员会作出裁决后，被当事人向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出证据，申请法院裁定不予执行。下列证据证明裁决的情形法院应不予考虑的是()。A、仲裁协议是发生纠纷后签订的B、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的C、仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序D、裁决所根据的证据是伪造的答案：A解析：根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。7．关于建设工程返修的说法，正确的是()。A、施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担B、施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担C、施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担D、施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用答案：C解析：A错误，因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担;如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位索赔。B正确，施工单位在质量保修书中，应当向建设单位承诺保修范围、保修期限和有关具体实施保修的措施，如保修的方法、人员及联络办法，保修答复和处理时限，不履行保修责任的罚则等。D正确，建设工程质量保证金(保修金)(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。E正确，缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。8．某工程已具备竣工条件，2014年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。A、2014年3月2日B、2014年3月7日C、2014年3月20日D、2014年3月31日答案：C解析：建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。《建设工程质量管理条例》规定，建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。9．根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是()。A、建设.施工.监理B、设计.施工.监理C、建设.设计.施工D、建设.设计.监理答案：B解析：施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。教材中说明如果有监理单位那么就是通知监理，本题干中，没有说明是否有监理，所以选项C更合适。10．甲公司和乙公司于2012年2月1日签订了《工程结算协议》。其中约定：甲应于2012年5月9日前付清全部剩余工程款270万元。因甲未按期付款，乙于2013年12月5日向甲送达催款函。2014年1月9日甲书面复函同意付款但请求延期支付。据此，乙追款的诉讼时效从()起算。A、2012年2月1日B、2012年5月9日C、2013年12月5日D、2014年1月9日答案：D解析：当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。11．因建设施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项保护措施的是()。A、建设单位B、施工单位C、设计单位D、监理单位答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。12．项目设计费用为100万元，合同约定定金为设计费用的15%。发包方依约支付定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成12万元损失。发包人对此可获支持的最大价款为()万元。A、24B、27C、30D、42。答案：C解析：由于定金、违约金和造成的损失，只能选其一种进行赔偿，《担保法》规定()，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。方案一：只双倍定金，即双倍定金为15*2=30。方案二：退回定金的本金再赔偿损失，即15+12=27。取方案一和方案二的最大值所以最大可获赔30万。13．仲裁庭调解达成协议的，调解书自()即发生法律效益。A、仲裁庭制作完成后B、当事人签字后C、人民法院确认后D、当事人签收后答案：D解析：调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。调解不成的，仲裁庭应当及时作出裁决。14．下列关于委托合同法律规定的表述中，正确的是()A、如果委托合同是无偿合同，委托人没有义务提供或偿还委托事务的主要费用B、受托人应亲自处理委托事项，不得转委托C、无偿的委托合同，因受托人的重大过失给委托人造成损失的，委托人不能要求赔偿损失D、委托人或受托人可以随时解除委托合同答案：D解析：无论委托合同是否有偿，委托人都有义务提供或偿还委托事务的必要费用。A项错误。委托人经受托人同意，可以在受托人之外委托第三人处理委托事务，但因此给受托人造成损失的，受托人可以向委托人要求赔偿损失。B项错误。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。C项错误。委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同给对方造成损失的，除不可归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失。D项正确15．下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是()。(2017)A、建设资金已落实B、主要负责人经有关部门考核合格C、配备了兼职安全生产管理人员D、为职工办理了意外伤害保险答案：B解析：申领安全生产许可证的条件。《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中进一步规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备12项安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书;(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格;(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费;(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;(9)有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备;(12)法律、法规规定的其他条件。参见16．2010年5月25日，甲建筑公司与乙建设单位签订一份施工合同，合同中约定的合同价为950万元人民币。2010年6月15日，乙建设单位的负责人找到了甲建筑公司的负责人，要求另行签订一份施工合同，合同价为800万元人民币。则下列说法中，正确的是()。A、后签订的合同是原合同的补充部分，应当以后签订的合同作为结算依据B、后签订的合同属于无效的合同，应当以备案的原合同为结算依据C、应当以两个合同的平均价作为结算依据D、不以任何一份施工合同为准，应当重新协商签订施工合同答案：B解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。17．建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经()审批后，由土地主管部门划拨土地。A、县级以上人民政府B、设区的市级以上人民政府C、省级人民政府D、国务院答案：A解析：建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。18．根据《招标投标法》的规定，招标人依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。A、7B、15C、20D、30答案：C解析：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标人截止之日止，最短不得少于20日。19．关于用能单位的法定义务，下列说法错误的是()。A、用能单位应当制定并实施节能计划和节能技术措施B、用能单位可以对能源消费实行包费制C、用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度D、用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培训答案：B解析：任何单位不得对能源消费实行包费制。20．某建设工程项目的发包方和承包商在工程款支付方面发生争议，这种争议属于()。A、合同纠纷B、建筑工程行政纠纷C、损害赔偿纠纷D、侵权纠纷答案：A解析：合同纠纷，是指因合同的生效、解释、履行、变更、终止等行为而引起的合同当事人之间的所有争议;建设工程行政纠纷，是在建设工程活动中行政机关之间或行政机关同公民、法人和其他组织之间由于行政行为而引起的纠纷;损害赔偿纠纷是因造成损害需给予赔偿而产生的纠纷;侵权纠纷，是指一方当事人不法侵害他人财产权或者人身权而产生的纠纷。21．建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当首先进行的工作是()。A、委托具有相应资质等级的勘察、设计单位制定技术加固措施B、委托具有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强C、委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定D、委托具有相应资质等级的勘察、设计单位重新界定使用期答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。22．下列争议中，属于劳动争议的是()。A、企业职工张某与某地方劳动保障行政部门因工伤认定结论发生的争议B、公司的股东李某因股息分配与该公司发生的争议C、退休职工王某与社会保险经办机构因发放退休费用发生的争议D、进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬发生的争议答案：D解析：一、劳动争议的范围劳动争议的范围是：(1)因确认劳动关系发生的争议;(2)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议;(3)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议;(4)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议;(5)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议;(6)法律、法规规定的其他劳动争议。23．缺陷责任期一般为()，具体可由发、承包双方在合同中约定。A、3年B、4年C、2.5年D、1年，最长不超过2年答案：D解析：缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，具体可由发承包双方在合同中约定。24．关于二级建造师执业岗位的说法，正确的是()。A、二级建造师可以在设计单位担任注册结构工程师B、二级建造师只能首屏并注册于施工企业C、二级建造师执业岗位限于工程项目施工的项目经理D、二级建造师可以担任中小型项目的项目经理答案：D解析：《建造师执业资格制度暂行规定》中规定，建造师的执业范围包括:(1)担任建设工程项目施工的项目经理。(2)从事其他施工活动的管理工作。(3)法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管理服务，建设工程技术经济咨询，以及法律、行政法规和国务院住房城乡建设主管部门规定的其他业务。《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人。25．房地产开发商发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同，工程竣工验收质量合格，乙包工头要求按合同约定支付工程款，则()。A、合同无效，不应支付工程款B、合同无效，应参照合同约定支付工程款C、合同有效，不应支付工程款D、合同有效，应参照合同约定支付工程款答案：B解析：需要指出的是，无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方(即转包方或违法分包方)主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。，“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任”。26．施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行()次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。A、1B、2C、3D、5答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。27．事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A、1B、3C、5D、7答案：C解析：施工单位的主要负责人、项目负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人、项目负责人。28．下列建设工程代理行为的终止情形中，属于委托代理终止的是()。A、被代理人恢复了民事行为能力B、被代理人取得了民事行为能力C、指定代理的人民法院取消指定D、代理期间届满或者代理事务完成答案：D解析：第一百七十三条有下列情形之一的，委托代理终止：(一)代理期间届满或者代理事务完成;(二)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(三)代理人丧失民事行为能力;(四)代理人或者被代理人死亡;(五)作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。29．安全用水的规定，在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，为了确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响，应制定有效的水质检测与()措施。A、卫生保障B、水污染防治C、卫生检查D、水循环利用答案：A解析：《绿色施工导则》对安全用水的规定：在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，应制定有效的水质检测与卫生保障措施，确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响。30．某招标项目，投标有效期为2013年5月15日，招标人在确定中标人以后，于2013年5月3日只向中标人寄出中标通知书。但是招标人后来想更换中标人，在2013年5月10日又寄出招标人改变中标结果的通知。则下列说法正确的是()。A、招标人有权改变中标结果，并不需要为此承担任何法律责任B、中标通知书只需要寄给中标人C、招标人应当为擅自改变中标结果依法承担法律责任D、招标人由于在投标有效期前发出通知，因此不需要承担任何责任答案：C解析：中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。31．民事诉讼的证据不包括()。A、书证B、物证C、视听资料D、科学试验答案：D解析：根据《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。32．对于暂时不能开工的建设用地，建设单位应该对裸露地面进行覆盖，超过一定时间的，应该进行绿化、铺装或者遮盖。该时间限定为()A、15天B、1个月C、3个月D、6个月答案：C解析：暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。33．我国民事诉讼中的()是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前，在人民法院的主持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。A、质证B、证据交换C、认证D、证明责任答案：B解析：我国民事诉讼中的证据交换，是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前，在人民法院的主持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。34．我国《招标投标法》规定，招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同应当自中标通知书发出之日起()日内完成。A、15B、30C、45D、60答案：B解析：中标和签订合同《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议35．施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于()。A、施工企业B、建设单位C、建设用地使用权人D、国家答案：D解析：属于国家所有的文物范围。中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。国有文物所有权受法律保护，不容侵犯。参见36．下列关于标底的说法，正确的是()。A、招标文件必须设有标底B、标底应当在评标时公布C、标底只能作为评标的参考D、标底可作为评标的依据答案：C解析：标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。37．工程保险中属于强制保险的是()。A、安装工程一切险B、执业责任险C、建筑工程一切险D、工伤保险答案：D解析：新修订并于2011年7月1日起施行的《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。38．有效仲裁协议的内容不包括()。A、请求仲裁的意思表示B、仲裁事项C、选定的仲裁委员会D、具体的仲裁事实、理由答案：D解析：有效仲裁协议的内容包括请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会。39．建设用地使用权转让的，使用期限由()，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。A、法律直接规定B、当事人约定C、出让人决定D、受让人决定答案：B解析：建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应符合以下规定：(1)当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。可见B为正确选项40．建筑工程节能验收，应在节能工程的检验批验收、节能分项工程验收全部合格的基础上，进行建筑节能分部工程验收。其中，节能分项工程验收的主持人应是()。A、建设单位项目负责人B、总监理工程师C、监理工程师D、设计单位节能设计人答案：C解析：建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)的要求，并符合下列规定：(1)节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加;(2)节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加;(3)节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。41．下列事项中，属于专利权保护对象的是()。A、施工企业的名称或标志B、施工企业编制的投标文件C、施工企业编制的施工方案D、施工企业发明的新技术答案：D解析：专利法保护的对象就是专利权的客体，各国规定各不相同。2008年12月经修改后公布的《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明是指产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。42．甲市某房地产公司在乙市投资10万㎡“皇家公馆”项目，丙市某建筑公司成功中标。该施工合同的主要履行地点在()。A、甲市B、丙市C、乙市D、丁市答案：C解析：《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》规定，合同约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。。当事人在合同中未明确约定履行地点的，以约定的交货地点为合同履行地。合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接受货币一方所在地为合同履行地，交付不动产的，不动产所在地为合同履行地。43．由城市、人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发()。A、施工许可制度B、安全生产许可证C、建设工程规划许可证D、建设用地规划许可证答案：D解析：在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。44．建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照相关规定向()建设主管部门申请领取安全生产许可证。A、国务院B、省级以上C、市级以上D、县级以上答案：B解析：建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照《建筑施工企业安全生产许可证规定》向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证45．下列属于要式合同的是()合同。A、有偿B、口头C、格式D、双务答案：C解析：所谓要式合同，就是法律规定或当事人约定必须具备一定形式的合同。《民法典》明确规定：“当事人订立合同，由书面形式、口头形式和其他形式”。“法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式”。A选项为“有偿”合同。在有偿合同中，并不都要求采取特定形式订立合同。例如：买卖合同就属于有偿合同，但《民法典》中对买卖合同就没有规定特定形式，既可以采取书面形式，也可以采取口头形式。可见A选项不符合题干要求。B选项为“口头”合同。口头合同没有固定形态，不具备要式合同的特点。可见B选项不符合题干要求。C选项为“格式”合同。格式合同又称为定式合同，它是一方当事人为与不特定的多数人进行交易而预先拟定的，且不允许相对人对其内容作任何变更的合同。《民法典第39条规定：“格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款”。格式合同属于要式合同。可见，C选项符合题干要求，是正确选项。D选项为“双务”合同。双务合同是指当事人之间都承担义务的合同。大多数合同都是双务合同。例如：买卖合同、承揽合同、建设工程合同。《民法典》对于买卖合同、承揽合同没有规定特定形式，但在第270条规定“建设工程合同应当采用书面形式”。可见，双务合同既可以采取书面形式，也可以采取口头形式。可见D选项也不符合题干要求。考查要式合同的概念46．关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。A、承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任B、发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持C、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人都应当承担责任D、承包人的保修责任可以免除答案：A解析：未经竣工验收擅自使用的处理，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。47．根据《招标投标实施条例》，国家有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是()。A、评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B、评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C、招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D、招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人答案：C解析：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。48．债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为将引起诉讼时效的()。A、中止B、中断C、延长D、消灭答案：B解析：《民法通则》规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。49．应设首席仲裁员时，仲裁庭至少由()名仲裁员组成。A、2B、3C、5D、7答案：B解析：(一)合议仲裁庭当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定1名或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。50．关于联合体投标的说法，正确的是()。A、招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成B、招标人应当在资格预审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标C、联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效D、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级答案：B解析：招标人、投标文件和投标保证金。《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。二、多选题1．对于可撤销合同，下列选项中能导致具有撤销权的当事人撤销权消灭的有()。A、自当事人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内未行使撤销权的B、当事人未能在权利受到侵害后的一年内行使撤销权的C、当事人未能在知道撤销事由的六个月内行使撤销权的D、当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的答案：AD解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：(1)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权;(2)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。2．物权的种类包括()。A、所有权B、债权C、用益物权D、知识产权答案：AC解析：根据《物权法》的规定，物权包括所有权、用益物权和担保物权。即A、C选项为正确答案。此外，债权为相对权，物权为绝对权;知识产权为无形财产权，物权为有形财产权。3．人民法院对当事人在证据交换中认可的各种证据材料作出审查判断，确认其能否作为认定案件事实的根据不是()过程。A、质证B、认证C、举证D、保全答案：ACD解析：认证，即证据的审核认定，是指法院对经过质证或者当事人在证据交换中认可的各种证据材料作出审查判断，确认其能否作为认定案件事实的根据。4．施工单位有违反《消防法》舭定的行为，将被责令改正，并处5000元以上5万元以下罚款，这些违法行为包括()。A、消防安垒：标志的配置不符合国家标准、行业标准B、擅自拆除消防设施C、没有进行消防安全检查评估D、遮挡消火栓答案：ABD解析：单位违反本法规定，有下列行为之一的，，责令改正，处5000元以上5万元以下罚款:(1)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的;(2)损坏、挪用或者擅白拆除、停用消防设施、器材的;(3)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;(4)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;(5)占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的;(6)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;(7)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。5．在以诉讼方式解决建设工程合同纠纷的过程中，能够作为证据的有()。A、工程图纸B、造价鉴定C、律师辩论笔录D、被告人弟弟的证言答案：ABD解析：根据《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定结论、勘验笔录。对于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料的效力，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》规定，对于一方当事人提出的，有其他证据佐证并以合法手段取得的，无疑的试听资料或者与试听资料核对无误的复印件，对方当事人提出异议但没有足以反驳的证据的，人民法院应当确认其证明力。6．根据2015年1月住房和城乡建设部《城镇污水排入排水管网许可管理办法》的规定，下列说法正确的有()A、未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水B、各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证C、排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限D、城镇排水主管部门实施排水许可可以收取一定的费用答案：ABC解析：该题主要考察的是：《城镇污水排入排水管网许可管理办法》规定要求，2015年1月住房和城乡建设部颁布的《城镇污水排入排水管网许可管理办法》进一步规定，未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水。各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。城镇排水主管部门委托的专门机构，可以开展排水许可审查、档案管理、监督指导排水户排水行为等工作，并协助城镇排水主管部门对排水许可实施监督管理。城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。7．根据《招标投标法》及相关规定，下列情形中属于中标无效的有()。A、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B、不同投标人的投标文件相互混装C、招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便D、中标人未按照招标文件的要求提交履约保证金的答案：ABC解析：依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，影响中标结果的，中标无效;投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效;投标人以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效。8．施工作业人员应享有的安全生产权利包括()。A、施工安全生产的知情权B、施工安全生产的建议权C、拒绝违章指挥权D、拒绝高空作业权答案：ABC解析：按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员享有如下的安全生产权利：(一)施工安全生产的知情权和建议权;(二)施工安全防护用品的获得权;(三)批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权;(四)紧急避险权;(五)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;(六)请求民事赔偿权;(七)依靠工会维权和被派遣劳动者的权利。9．在下列情形下，用人单位不得解除劳动合同的有()。A、劳动者被依法追究刑事责任B、女职工在孕期、产期、哺乳期C、患病或者负伤，在规定的治疗期内的D、因工负伤并被确认丧失劳动能力答案：BCD解析：《劳动合同法》第四十二条劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同：(一)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业病健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(二)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(三)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(四)女职工在孕期、产期、哺乳期的;(五)在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的;(六)法律、行政法规规定的其他情形。10．下列权利中，属于用益物权的有()。A、地役权B、留置权C、土地承包经营权D、宅基地使用权答案：ACD解析：根据《物权法》的规定，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权;而留置权属于担保物权。11．某建设单位发包工程时，对承包商提出了若干要求，下列属于不合理干预行为的是()。A、要求承包方以低于成本价竞标B、商议承包方大幅压缩工期C、要求承包方无条件采用建设单位采购的材料设备D、要求承包商违反工程建设强制性标准以降低成本答案：AD解析：《建设工程质量管理条例》第十条规定：“建设工程发包单位，不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。”12．下列关于劳务派遣的有关说法中，正确的有()。A、经营劳务派遣业务应依法申请行政许可，办理公司登记B、劳务派遣只能在临时性、辅助性或代替性的工作岗位上实施C、被派遣劳动者应当与用工单位订立劳动合同D、用工单位不能将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位答案：ABD解析：经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可;经许可的，依法办理相应的公司登记。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务。劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同和与用工单位订立的劳务派遣协议，载明或者约定的向被派遣劳动者支付的劳动报酬应当符合前款规定。用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。13．关于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法，正确的是()。A、施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷，由施工企业负责返修并承担赔偿责任B、因设计问题造成的质量缺陷，施工企业先