2022年烟台龙口市建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析

PAGEPAGE402022年烟台龙口市建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．施工现场建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，承当责任的是()。A、施工总承包B、监理单位C、施工单位与建设单位连带D、所有参与单位连带答案：C解析：建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。2．某工程进行公开招标，在投标截止时，招标人发现投标人少于三个，此情况下()。A、应正常开标B、应重新招标C、可以进行议标D、可改为邀请招标答案：B解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开标;招标人应当重新招标。3．下列争议中，受《仲裁法》调整的是()。A、建设行政主管部门处理的行政争议B、劳动争议C、农林承包经营合同争议D、建设工程施工合同争议答案：D解析：农村土地承包经营纠纷调解和仲裁适用《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》;解决劳动争议适用《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》。4．按照《物权法》的规定，建设用地使用权自()时设立。A、合同签订B、合同生效C、登记D、支付出让金答案：C解析：建设用地使用权自登记之日时设立。5．某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是()。A、法院调解应由审判员一人主持B、法院调解必须邀请有关单位和个人协助C、调解书经双方当事人签收即发生法律效力D、调解书与判决书的效力不同答案：C解析：法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。所以答案C正确，答案D错误。《民事诉讼法》规定，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。所以答案A错误。人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。所以答案B错误。6．2010年7月5日，兴盛建筑工程公司承包世纪房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程，兴盛公司将玻璃幕墙工程分包给方宇建设施工公司。在施工过程中由于脚手板断裂致使方宇建设施工公司3名施工工人从高空坠落丧生。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，此次安全事故应由()。A、兴盛建筑工程公司承担主要责任B、方宇建设施工公司承担主要责任C、兴盛建筑工程公司或方宇建设施工公司承担责任D、兴盛建筑工程公司和方宇建设施工公司共同承担责任答案：D解析：总承包单位和分包单位的安全责任。教材总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任7．勘察设计单位接受建设单位委托，承担勘察设计任务，双方对作品的著作权没有约定，则勘察设计成果的著作权归属()。A、委托方B、受托方C、双方共有D、协议补充答案：B解析：受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。8．未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应由此承担()责任。A、侵权B、违约C、不当得利D、无因管理答案：B解析：合同生效与不动产登记是两回事。合同自签字盖章时生效，不登记不转移所有权;但合同生效后，拒绝登记要承担违约责任。9．申请人不服行政复议决定的，可以在收到行政复议决定书之日起()日内向人民法院提起诉讼。A、7B、15C、21D、30答案：B解析：申请人经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起15日内诉讼。10．根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是()。A、厂房B、可转让的专利权C、生产原材料D、公立幼儿园的教育设施答案：D解析：担保方式有保证、抵押、质押、留置和定金。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗设施和其他社会公益设施不得进行抵押。11．甲建筑公司承揽的某施工项目，拖欠乙建筑公司分包工程款50万元，乙建筑公司多次催要未果，欲向法院提起诉讼。若甲、乙住所地和项目所在地均为不同城市，不适宜本案的起诉地点为()。A、甲住所地B、乙住所地C、项目所在地D、合同履行地答案：B解析：《民事诉讼法》规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”对于建设工程施工合同纠纷，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定：“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。”12．某省行政办公楼工程施工项目公开招标，招标文件规定了提交投标文件截止时间，则开标时间应为()。A、提交投标文件的同一时间B、提交投标文件第二天的同一时间C、提交投标文件截止时间的同一时间D、提交投标文件有效期内答案：C解析：《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。13．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款的()的滞纳金。A、0.1‰B、0.5‰C、1‰D、5‰答案：B解析：用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加的，由社会保险行政部门责令限期参加，补缴应当缴纳的工伤保险费，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金;14．关于施工现场的消防安全管理，下列选项中不符合《国务院关于加强和改进消防工作的意见》要求的是()。A、公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业B、在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准C、新建工程的外保温材料不得使用易燃材料D、扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料答案：B解析：《国务院关于加强和改进消防工作的意见》规定，公共建筑在营业、使用期间不得进行外保温材料施工作业，居住建筑进行节能改造作业期间应撤离居住人员，严格分离用火用焊作业与保温施工作业，严禁在施工建筑内安排人员住宿。新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料。15．某招标工程在投标截止时，投标人少于3个，正确的做法是()。A、正常开标B、重新招标C、进行议标D、进行评标答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开标;招标人应当重新招标。16．在建设工程活动中，下列行为不属于代理的是()。A、委托招标B、委托签约C、委托设计D、委托诉讼答案：C解析：代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为：代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。代理一般涉及到三方。而委托设计只有委托方和被委托方，没有第三方，所以不能是代理。17．在民事诉讼中，“一般授权”可以行使的诉讼权利包括()。A、代为承认对方的诉讼请求B、进行和解C、放弃诉讼请求D、法庭辩论答案：D18．建设单位在申请领取()时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。A、建设用地规划许可证B、建设工程规划许可证C、建设工程施工许可证D、房屋销售许可证答案：C解析：建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供的建设工程有关安全施工措施资料19．下列关于工程最低保修期限的说法，错误的是()。A、屋面防水工程的保修期为5年B、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期C、地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限D、给水管道的保修期为3年答案：D解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。20．以下材料中，施工单位在工程施工中不需要进行见证取样和送检的是()。A、地下防水材料B、承重结构钢筋连接接头C、混凝土掺加剂D、砌筑砂浆的水泥答案：C解析：下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。21．张某2012年9月参加了全国一级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以()。A、以建造师名义从事其他施工活动的管理工作B、以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理C、取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业D、取得建造师注册执业证书和执业印章，同时在多个企业受聘并执业答案：C解析：注册建造师是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书，并按照规定注册，取得中华人民共和国建造师注册证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。22．关于定金，下列说法错误的是()。A、定金应当以书面形式约定B、当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限C、定金的数额不得超过主合同标的额的15%D、定金合同从实际交付定金之日起生效答案：C解析：定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。23．企业申请延续资质证书，应在资质证书有效期届满()前向发证机关提出申请。A、6个月B、3个月C、1个月D、15天答案：B解析：建筑业企业资质证书有效期为5年。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满3个月前，申请办理资质延续手续。24．当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方()条款。A、应当适用违约金B、应当适用定金C、可以选择适用违约金或者定金D、可以同时适用违约金和定金答案：C解析：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。25．某建设单位向供货商订购某种由国家定价的特种材料，合同签订的价格为3000元/吨，约定于9月1日按时交货。但供货商到期后迟迟不交货，到9月15日，国家调整该类材料的价格为2850元/吨，到9月30日，国家又调整价格为3200元/吨，供货商于10月5日交货。为此双方的结算价格应按()进行结算。A、合同价3000元/吨B、第一次调整价格2850元/吨C、第二次调整价格3200元/吨D、第一次和第二次调整价格的平均值答案：A解析：支付价款的义务执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行;价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行;价格下降时，按照原价格执行。26．城市道桥、铁路(包括轻轨)、工业厂房等建设项目，在建成后的使用过程中可能会对周围环境产生噪声污染。建设单位应依法规定防治措施的时间是()。A、立项准备时B、建设前期C、建成后D、投入使用后答案：B解析：城市道桥、铁路(包括轻轨)、工业厂房等建设项目，在建成后的使用过程中可能会对周围环境产生噪声污染。因此，建设单位在建设前期就须依法规定防治措施，并同步建设环境噪声污染防治设施。27．依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露己获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处()的罚款。A、1万元以上10万元以下B、5万元以上20万元以下C、10万元以上50万元以下D、50万元以上200万元以下答案：A解析：依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露己获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。影响中标结果的，中标无效。28．设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的，应由()中级人民法院管辖。A、仲裁协议签订地B、该仲裁机构所在地C、建设工程所在地D、承包人住所地答案：B解析：当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。29．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为()办理意外伤害保险。A、本单位职工B、施工现场人员C、施工现场从事特种作业的人员D、施工现场从事危险作业的人员答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。30．《文物保护法》规定，一切机关、组织和个人都有依法保护文物的()。A、责任B、义务C、任务D、权利答案：B解析：《文物保护法》规定，一切机关、组织和个人都有依法保护文物的义务。31．下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是()。A、初始注册B、年检注册C、变更注册D、增项注册答案：B解析：建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册。本题B项正确。32．某监理公司对处罚该公司的行政复议决定不服，欲提起诉讼，提出的时间应当在收到行政复议决定之日起()。A、10天内B、15天内C、30天内D、60天内答案：B解析：经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起15日内起诉。33．在建设工程活动中，下列行为不得代理的是()。A、招标代理B、劳务分包C、水电分包D、工程主体分包答案：D解析：《建筑法》规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承办单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。34．根据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是()。A、建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B、认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的C、当事人对行政机关作出的没收违法所得D、建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解答案：D解析：不得申请行政复议的事项。下列事项按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：(1)不服行政机关的行政处分或者其他人事处理决定，应当依照有关法律、行政法规的规定提起诉讼(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。而D选项中的就建设行政管理部门对有关建设工程合同争议进行的调解属于行政机关对民事纠纷作出的调解。35．我国《招标投标法》规定，招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同应当自中标通知书发出之日起()日内完成。A、15B、30C、45D、60答案：B解析：中标和签订合同《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议36．下列不属于《民事诉讼》证据种类的是()。A、书证B、视听资料C、勘验笔录D、鉴定笔录答案：D解析：根据《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。37．“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”。其中“四节”是指()。A、节电、节地、节水、节材B、节能、节地、节水、节材C、节能、节水、节油、节材D、节油、节电、节水、节材答案：B解析：《绿色施工导则》规定，“绿色施工是指在工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)”。38．施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于()。A、施工企业B、建设单位C、建设用地使用权人D、国家答案：D解析：属于国家所有的文物范围。中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。国有文物所有权受法律保护，不容侵犯。参见39．事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A、1B、3C、5D、7答案：C解析：施工单位的主要负责人、项目负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人、项目负责人。40．根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为合法的是()。A、甲监理公司为其上级主管部门建造的办公楼承担工程监理业务B、乙监理公司为同一集团下属的某建设工程公司承包施工的工程承担工程监理业务C、丙监理公司为同一集团下属的某建材供应公司建筑材料的工程承担工程监理业务D、丁监理公司为同一集团下属的某设备租赁公司出租建筑设备的工程承担工程监理业务答案：A解析：《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定：工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。41．未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正;逾期不改正，或者造成严重后果的，处()罚款。A、5万元以下B、5万元以上20万元以下C、5万元以上50万元以下D、50万元以上答案：C解析：《文物保护法实施条例》规定，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正;逾期不改正，或者造成严重后果的，处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任42．某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是()。A、主体结构工程为10年B、供热与供冷系统为2个供暖期、供冷期C、屋面防水工程为3年D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;(3)供热与供冷系统,为2个采暧期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。其他项日的保修期限由发包方与承包方约定。43．在债权中，属于意定之债的是()。A、不当得利B、无因管理C、侵权之债D、合同之债答案：D解析：在当事人之间因产生了民法典律关系，也就产生了权利义务关系，便设立了债的关系。合同产生的债成为合同之债。44．下列可以单独作为证据的是()。A、存在有疑点的视听资料B、在不侵害对方隐私的情况下未经对方当事人同意私自录制其谈话C、不能正确表达意志的人的证言D、与一方代理人有利害关系的证人出具的证言答案：B解析：(1)《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定，存在有疑点的视听资料，不能单独作为认定案件事实的依据。(2)对于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定，只要不是以侵害他人合法权益(如侵害隐私)或者违反法律禁止性规定的方法(如窃听)取得的，仍可以作为认定案件事实的依据。(3)《民事诉讼法》规定，凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证。不能正确表达意志的人，不能作证。(4)《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言，以及无正当理由未出庭作证的证人证言，不能单独作为认定案件事实的依据。45．关于中标人法律责任的说法，正确的是()。A、中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照B、中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还C、中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失D、中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格答案：B解析：中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反招标投标法和本条例规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额5%。以上10%。以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;可以责令停业整顿;情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。故A项错误。《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。B对46．生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告()。A、本企业负责人B、当地安全生产监督管理部门C、县级以上地方人民政府D、省(自治区、直辖市)安全生产监督管理部门答案：A解析：一、施工生产安全事故报告的基本要求《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。47．北江市第三建筑工程公司(甲公司)经过业主同意将该实验楼的玻璃幕墙的安装分包给乙施工单位，乙在施工过程中出现了质量事故。则北江中学可()。A、只能要求甲承担责任B、只能要求乙承担责任C、要求甲和乙承担连带责任D、要求甲和乙与自己分担责任答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。48．在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是()。A、建筑材料进场B、建筑设备安装C、隐蔽工程验收D、工程竣工验收答案：D解析：未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。49．下列主体中，具有保证人资格的是()。A、公益事业单位B、建筑行业协会C、清算中的法人D、国有金融机构答案：D解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：1.国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。2.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。3.企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。50．甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是()。A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C、丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D、丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任答案：D解析：债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人(对增加的部分)不再承担保证责任。二、多选题1．招标人不得组织()踏勘项目现场。A、单个潜在投标人B、部分潜在投标人C、全部潜在投标人D、中标人答案：AB解析：本题考查的是禁止肢解发包、禁止限制、排斥投标人的规定。招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。2．在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的有()。A、屋面防水工程为5年B、给排水管道为2年C、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期D、基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限答案：ABCD解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。3．依照《建筑业企业资质管理规定》，下列关于企业资质申请的表述中，正确的有()。A、建筑企业可以申请一项或多项建筑业企业资质B、资质证书的有效期为5年C、首次申请、增项申请建筑业企业资质的，其资质等级按最低等级核定D、资质证书期满前6个月，必须提出延续申请答案：ABC解析：企业可以申请一项或多项建筑业企业资质。企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。资质证书有效期为5年。建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续。4．关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的是()。A、失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳B、基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳C、生育保险费，由职工自行缴纳D、基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳答案：BD解析：A错误，《社会保险法》规定，职工应当参加失业保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费。B正确，职工应当参加基本养老保险，由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费。C错误，《社会保险法》规定，职工应当参加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保险费。D正确，职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。5．工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查可以采取()的方式。A、抽查检查B、全面检查C、重点检查D、专项检查答案：ACD解析：工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。6．根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业建设项目专职安全生产管理人员的主要职责有()。A、组织本单位安全生产教育和培训B、发现重大安全隐患，向企业安全生产管理机构报告C、组织拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案D、对作业人员违规行为予以纠正或查处答案：BD解析：A是生产经营单位的主要负责人的职责生产经营单位的安全生产管理人员应对安全生产状况进行经常性的检查，对检查中发现的安全问题，应当立即处理，不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时和处理，检查及处理情况应当如实记录在案。还规定，施工单位专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。7．民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中属于民事诉讼参与人的有()。A、当事人代表B、第三人C、鉴定人D、代理律师答案：BC解析：民事诉讼主要是法院与纠纷当事人之间的关系，但也涉及其他诉讼参与人，包括证人、鉴定人、第三人、翻译人员、专家辅助人员、协助执行人等;在诉讼和解时还表现为纠纷当事人之间的关系。8．下列合同中，属于可撤销合同的有()。A、因重大误解订立的合同B、订立合同时显失公平的合同C、一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D、违反法律强制性规定的合同答案：ABC解析：《民法典》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：(1)因重大误解订立的。(2)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。9．关于定金与预付款的说法，正确的有()。A、定金与预付款的约定都是在交款后生效B、定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款C、定金是为了担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金帮助D、定金是从合同，预付款是主合同的组成部分答案：BCD解析：预付款担保是指承包人向发包人提供用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保，如果承包人违约，使发包人不能在规定期限内从应付款中扣除全部预付款，则发包人有权行使预付款担保权利作为补偿。(详见)四、定金《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金，收受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。10．根据《招标投标法》及相关规定，下列情形中属于中标无效的有()。A、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B、不同投标人的投标文件相互混装C、招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便D、中标人未按照招标文件的要求提交履约保证金的答案：ABC解析：依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，影响中标结果的，中标无效;投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效;投标人以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效。11．某建设单位发包工程时，对承包商提出了若干要求，下列属于不合理干预行为的是()。A、要求承包方以低于成本价竞标B、商议承包方大幅压缩工期C、要求承包方无条件采用建设单位采购的材料设备D、要求承包商违反工程建设强制性标准以降低成本答案：AD解析：《建设工程质量管理条例》第十条规定：“建设工程发包单位，不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。”12．《招标投标法实施条例》规定。下列属于投标人相互串通投标的情形有()。A、投标人之间约定中标人B、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C、属于同一集团的组织成员的投标人按照该集团要求协同投标D、招标人在开标前开启投标文件并将信息泄露给其他投标人答案：ABC解析：《招标投标法实施条例》规定，禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;投标人之间约定中标人;投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。13．下列原则属于专利权的侵权行为的是()。A、未经专利人许可，实施其专利B、假冒他人专利C、使用他人专利D、以非专利产品冒专利产品答案：ABD解析：专利人的权利：发明和实用新型专利权被授予后，除《专利法》另有规定的以外，任何单位和个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。14．下列情形中，导致劳动合同无效或者部分无效的有()。A、约定内部承包违约金B、以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立C、乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立D、重大误解，在违背真实意思的情况下订立答案：BC解析：下列劳动合同无效或者部分无效：(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;(3)违反法律、行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。劳动报酬的数额，参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。15．以下关于物权保护采取方式的表述错误的是()。A、无权占有动产或者不动产的，权利人可以请求排除妨碍或者消除危险B、妨碍物权或者可能妨碍物权的，权利人可以请求返还原物C、造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状D、侵害物权，造成权利人损害的，权利人只能请求损害赔偿答案：ABCD解析：因物权的归属、内容发生争议，利害关系人可以请求确认权利。无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物。妨碍物权或者可能妨碍物权的，权利人可以请求排除妨碍或者消除危险。造成不动产或者动产损毁的，权利人可以请求损害修理、重作、更换或者恢复原状。侵害物权造成权利人损害的，权利人可以要求损害赔偿，也可以请求承担其他民事责任。对于物权保护方式，可以单独使用，也可以根据权利被侵害的情形合并适用。16．融资租赁合同的法律效力不是买卖合同和租赁合同效力的简单叠加，其法律特征有()。A、涉及出租人、出卖人和承租人三方主体B、出租人同时又是买受人C、融资租赁合同可