2023年阿勒泰地区阿勒泰市建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析

PAGEPAGE402023年阿勒泰地区阿勒泰市建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是()。A、施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B、因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C、地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D、由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付答案：C解析：《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。地震为不可抗力。可见选C2．按照建筑法的规定，以下正确的说法是()。A、建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B、建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C、联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D、施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人答案：D解析：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。D对。《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。C错。承包工程的单位须持有依法取得的资质证书，并在资质等级许可的业务范围内承揽工程。B错。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程3．注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员因过错造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，()年以内不予注册。A、1B、2C、3D、5答案：D解析：该题考查了注册执业人员应承担的法律责任。造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册;情节特别恶劣的，终身不予注册。4．建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。A、工程所在地B、仲裁申请人所在地C、纠纷发生地D、双方协商选定答案：D解析：仲裁的基本特点之一为自愿性，是指仲裁以当事人的自愿为前提，即是否将纠纷提交仲裁，向哪个仲裁委员会申请仲裁，仲裁庭如何组成，仲裁员的选择，以及仲裁的审理方式、开庭形式等，都是在当事人自愿的基础上，由当事人协商确定。5．在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中正确的是()。A、甲某的行为属表见代理，该合同有效B、甲某的行为属无权代理，该合同无效C、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权时，该合同才成立D、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任答案：D解析：无权代理。被代理人对无权代理人实施的行为如果予以追认，则无权代理可转化为有权代理，产生与有权代理相同的法律效力，并不会发生代理人的赔偿责任。如果被代理人不予追认的，对被代理人不发生效力，则无权代理人需承担因无权代理行为给被代理人和善意第三人造成的损失。表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。6．债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为将引起诉讼时效的()。A、中止B、中断C、延长D、消灭答案：B解析：《民法通则》规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。7．某建设工程的开工报告已按照相关规定获得批准，发包单位要求承包单位开始施工。下列正确的说法是()。A、施工许可证是获准开工的唯一批准文件B、施工单位有权拒绝施工C、可以边施工边申领施工许可证D、施工单位应当按照指令开工答案：D解析：《建筑法》第7条规定：“按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建设工程，不再领取施工许可证”。可见根据题干描述的情形，A、B、C选项都不符合题干要求;只有D选项符合题干要求，是正确选项。8．企业首次申请或增项申请资质的，应当申请()资质。A、较高等级的B、最低等级的C、与自身能力相适应的D、与承包的工程业绩相符的答案：B解析：企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，其资质等级按照最低资质等级核定。9．《绿色施工导则》规定，应就地取材，施工现场500千米以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的()以上。A、50%B、60%C、70%D、80%答案：C解析：《绿色施工导则》进一步规定，应就地取材，施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。10．随着科学技术的发展，某工程建设国家标准的部分规定显露出明显的缺陷，对此工程建设标准适宜的处置方式是()。A、废止B、局部修订C、继续有效D、复审答案：B解析：凡属下列情况之一的国家标准，应当进行局部修订：(1)国家标准的部分规定已制约了科学技术新成果的推广应用;(2)国家标准的部分规定经修订后可取得明显的经济效益、社会效益、环境效益;(3)国家标准的部分规定有明显缺陷或与相关的国家标准相抵触;(4)需要对现行的国家标准做局部补充规定。11．下列关于招标方式有关规定的说法，正确的是()。A、依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台发布。B、采用邀请招标方式的，招标人应向两个以上具有相应资质的企业发出投标邀请书C、以暂估价形式包含在总承包范围内的工程可以不再招标D、实行两阶段招标的，第—阶段的投标人应按招标公告的要求提交附带报价的技术建议答案：A解析：第八条依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台(以下统一简称“发布媒介”)发布。采取邀请招标方式的，招标人应当向3个以上具有相应资质的企业发出投标邀请书。以暂估价形式包含在总承包范围内的工程，范围和规模且满足必须招标的条件，必须依法进行招标实行两阶段招标的，第一阶段投标人应当按照招标公告要求提交不带报价技术建议。12．建设工程发生质量事故，有关单位应当在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A、10B、12C、24D、48答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。13．建设单位向施工企业表示同意支付拖欠的工程款，这将在法律上引起()后果。A、诉讼时效的中止B、诉讼时效的中断C、诉讼时效的延长D、改变法定的诉讼时效期间答案：B解析：《民法通则》第140条规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。本题中，自知道或者应当知道建设单位拖欠施工企业工程款时，起算施工企业的诉讼时效。建设单位向施工企业表示同意支付拖欠的工程款，因同意履行义务而中断，故B选项正确。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。A选项中的诉讼时效中止要求中止事由为客观事件，且客观事件必须是在诉讼时效期间的最后6个月内发生，与本题的情形不同。C、D选项干扰度较低。14．根据我国《安全生产法》规定，()应当组织有关部门制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。A、省级人民政府安全生产主管部门B、县级以上地方各级人民政府安全生产主管部门C、县级以上人民政府安全生产主管部门D、县级以上地方各级人民政府答案：D解析：《安全生产法》规定，国务院安全生产监督管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理;县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。包括制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。15．从事建筑活动的建筑业企业，应当具备下列选项中除()以外的法定条件。A、有符合规定的净资产B、有相应的具有法定执业资格的专业技术人员C、有相关建筑活动应有的技术装备D、有一定的从事相关建筑活动的业绩答案：D解析：有符合规定的净资产，有符合规定的主要人员，有符合规定的已完工程业绩，有符合规定的技术准备16．投标有效期的起始时间是()时。A、发售招标文件B、投标截止C、评标结束D、发出中标通知书答案：B解析：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。17．某建筑公司认为供货商供应的建材质量不合格，未按合同约定支付材料款，供货商向法院提起诉讼，所出具的证据中证明力度大于其他证据的是()。A、送货单B、合格证C、专业机构出具质量鉴定意见D、合同书答案：C解析：由于鉴定意见是运用专业知识所作出的鉴别和判断，所以，具有科学性和较强的证明力。18．下列选项中，除()以外都视为投标人串通投标。A、不同投标人的投标文件由同一个单位或个人编制B、不同投标人的报价呈规律性差异C、不同投标人的投标保证金从同一个账户转出D、投标人以他人名义投标答案：D解析：有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;⑷不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。19．张某2012年9月参加了全国一级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以()。A、以建造师名义从事其他施工活动的管理工作B、以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理C、取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业D、取得建造师注册执业证书和执业印章，同时在多个企业受聘并执业答案：C解析：注册建造师是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书，并按照规定注册，取得中华人民共和国建造师注册证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。20．职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。根据《工伤保险条例》的规定，工伤职工劳动能力鉴定结论应由()做出。A、用人单位B、医疗卫生专家组C、市级劳动能力鉴定委员会D、社会保险行政部门答案：C解析：《工伤保险条例》第25条设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。劳动能力鉴定结论应当及时送达申请鉴定的单位和个人。21．建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经()审批后，由土地主管部门划拨土地。A、县级以上人民政府B、设区的市级以上人民政府C、省级人民政府D、国务院答案：A解析：建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。22．下列关于举证时限的说法，错误的是()。A、举证时限是指法律规定或法院、仲裁机构指定的当事人能够有效举证的期限B、当事人逾期提交的证据材料，人民法院审理时应组织质证C、当事人在举证期限内不提交证据的，视为放弃举证权利D、当事人应当在举证期限内向人民法院提交证据材料答案：B解析：当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由;拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。故B的说法是不正确的。23．张某被某建筑公司正在施工的建筑坠落物砸伤住院，花费医疗费16000元，张某向人民法院起诉，并向法院递交了诊断证明，则该诊断证明是()。A、鉴定结论B、书证C、证人证言D、勘验笔录答案：B24．建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当首先进行的工作是()。A、委托具有相应资质等级的勘察、设计单位制定技术加固措施B、委托具有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强C、委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定D、委托具有相应资质等级的勘察、设计单位重新界定使用期答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。25．《工伤保险条例》的规定，申请劳动能力鉴定的单位或者个人对设区的市级劳动能力鉴定委员会做出的鉴定结论不服的，可以在收到该鉴定结论之日起()内向省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提出再次鉴定申请。A、5日B、10日C、15日D、30日答案：C解析：《工伤保险条例》第二十六条申请鉴定的单位或者个人对设区的市级劳动能力鉴定委员会作出的鉴定结论不服的，可以在收到该鉴定结论之日起15日内向省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提出再次鉴定申请。省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会作出的劳动能力鉴定结论为最终结论。26．关于承揽工程业务的说法，正确的是()。A、企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质B、不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求C、施工企业与项目经理部签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程D、自然人可以成为承揽分包工程业务的主体答案：A解析：B错误，《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。C错误，《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。D错误，2014年8月住房和城乡建设部经修改后发布的《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》进一步规定：“分包工程承包人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。严禁个人承揽分包工程业务。”27．纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()。A、有仲裁协议B、有具体的仲裁请求、事实和理由C、属于仲裁委员会受理范围D、当事人双方口头愿意仲裁答案：D解析：当事人申请仲裁，应当符合的条件有：(1)有效的仲裁协议;(2)有具体的仲裁请求和事实、理由;(3)属于仲裁委员会的受理范围。28．根据《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为()。A、变更B、重新协定C、原则上变更D、未变更答案：D解析：当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。29．当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向()人民法院提出书面异议。A、原审B、负责执行的C、原告所在地D、被告所在地答案：B解析：当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。30．在评标委员会组建过程中，下列做法符合法律规定的是()。A、评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密B、评标委员会七个成员中，招标人的代表为三名C、项目评标专家从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取D、评标委员会成员由三人组成答案：C解析：依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。31．关于联合体投标的说法，正确的是()。A、招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成B、招标人应当在资格预审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标C、联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效D、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级答案：B解析：招标人、投标文件和投标保证金。《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。32．下列关于买卖合同法律特征的相关表述中，正确的是()。A、买卖合同属于单务合同B、当事人交付标的物属于履行合同，与合同的成立有关C、买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件D、买卖合同是一种转移财产处置权的合同答案：C解析：买卖合同具有以下法律特征：(1)买卖合同是一种转移财产所有权的合同。选项D错;(2)买卖合同是有偿合同。(3)买卖合同是双务合同。选项A错;(4)买卖合同是诺成合同。诺成合同自双方当事人意思表示一致就可以成立，不以一方交付标的物为合同的成立要件。选项C对;当事人交付标的物为履行合同，与合同的成立无关。选项B错。33．工程监理单位在对施工方案审查时，审查的重点是()。A、安全生产投入是否充足B、是否符合工程建设强制性标准C、施工现场人员的安全生产管理能力D、安全技术措施是否得到落实答案：B解析：根据《建设工程安全生产管理条例》规定：工程监理单位要对审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准。34．关于商标专用权的说法，正确的是()。A、商标专用权是一种有形财产权B、转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请C、注册商标的有效期为10年D、商标专用权的有效期自提出申请之日起计算答案：C解析：A错误，商标专用权是一种无形的财产权。B错误，转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。D错误，商标专用权的有效期为10年，自核准注册之日起计算。35．在债权中，属于意定之债的是()。A、不当得利B、无因管理C、侵权之债D、合同之债答案：D解析：在当事人之间因产生了民法典律关系，也就产生了权利义务关系，便设立了债的关系。合同产生的债成为合同之债。36．二级建造师的初始注册有效期和续期注册有效期是()。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：二级建造师的初始注册有效期和续期注册有效期都为3年。37．甲建筑工程公司委托王某购买一批建筑材料并负责运回到施工工地。在运输途中发生了洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某()。A、承担材料毁损的责任B、承担时间延误的责任C、承担全部责任D、不承担任何责任答案：D解析：该题要求考生掌握合同履行过程中发生不可抗力时双方当事人的权利与义务。《民法典》第311条规定对不可抗力发生承运人不承担货物毁损的责任和时间延误的后果。38．投标人对投标文件进行补充、修改或撤回，应该在()之前进行。A、招标中止B、投标有效期满C、提交投标保证金D、投标截止日答案：D解析：(二)投标文件的修改与撤回《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。39．下列不属于违法发包行为的是()。A、总承包单位将其承包工程的部分非主体工程分包给具有相应资质条件的分包单位B、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的C、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的D、分包单位将其承包的建设工程在分包的答案：A解析：存在下列情形之一的，属于违法分包:(1)施工单位将工程分包给个人的;(2)施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的;(3)施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的;(4)施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外;(5)专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的;(6)劳务分包单位将其承包的劳务再分包的;(7)劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的;(8)法律法规规定的其他违法分包行为。选项A不在违法分包行为之列。40．建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过()个月。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。41．甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中，双方自行和解达成和解协议，并请求仲裁庭根据和解协议制作了裁决书。之后甲反悔。对此事件下述说法正确的是()。A、该裁决书不需履行B、甲应当履行裁决书C、甲可以就裁决事项提起诉讼D、甲可以就裁决事项再行申请仲裁答案：B解析：当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人自行达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据原仲裁协议另行申请仲裁。调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。调解不成的，仲裁庭应当及时作出裁决。42．下列关于投标保证金的表述中，正确的是()。A、投标保证金一般不得低于投标报价的2%B、招标人在投标有效期内可挪用投标保证金C、投标保证金的有效期与投标有效期相同D、实行两阶段招标的，投标保证金应在第一阶段提供答案：C解析：A选项应当是不得超过招标项目估算价的2%，B选项招标人不得挪用投标保证金，D选项实行两阶段招标的，投标保证金应当在第二阶段提出。43．北江市第三建筑工程公司(甲公司)经过业主同意将该实验楼的玻璃幕墙的安装分包给乙施工单位，乙在施工过程中出现了质量事故。则北江中学可()。A、只能要求甲承担责任B、只能要求乙承担责任C、要求甲和乙承担连带责任D、要求甲和乙与自己分担责任答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。44．甲公司投标中标承包了某开发商的写字楼工程施工任务，下列做法中合法的是()。A、甲公司将部分劳务作业任务分包给乙公司B、开发方指定丙公司为安装工程的分包人C、甲公司将该工程施工任务切块分包给了不同承包商D、丙公司与开发方签订工程承包合同答案：A解析：《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位45．根据《物权法》规定，建设用地使用权属于()。A、所有权B、用益物权C、担保物权D、留置权答案：B解析：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。46．房地产开发商与甲混凝土预制构件厂签订了预制混凝土大型构件承揽加工合同。由于甲近期订单较多，在预制构件生产过程中，将部分工作转交给乙混凝土预制构件厂。甲转交给乙的工作应该是承揽的()。A、主要工作B、主导工作C、关键工作D、辅助工作答案：D解析：定作人将工作交给承揽人，其重要原因是定作人相信承揽人具有完成工作的条件和能力。因此，除当事人另有约定的外，承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成主要工作。未经定作人的同意，承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合词;经定作人同意的，承揽人也应就第三人完成的工作成果向定作人负责。承揽人有权将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将承揽的辅助工作交由第三人完的应当就第三人完成的工作成果向定作人负责。47．建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照相关规定向()建设主管部门申请领取安全生产许可证。A、国务院B、省级以上C、市级以上D、县级以上答案：B解析：建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照《建筑施工企业安全生产许可证规定》向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证48．根据《安全生产许可证条例》的规定，未取得安全生产许可证的法律责任是()。A、没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证B、责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款C、限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款D、责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上30万元以下的罚款答案：B解析：未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。49．王某与银行签订了《借款合同》，在合同履行过程中，王某没有按照约定的用途使用借款。为此，银行可采取的措施不包括()。A、停止发放借款B、提前收回借款C、解除合同D、提起诉讼答案：D解析：借款人应当按照约定向贷款人定期提供有关财务会计报表等资料。借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。50．由于建筑材料价格上涨导致承包人索赔，根据计价方式的不同，对于该索赔不予支持的是()。A、可调价B、成本价酬金C、固定价D、总价答案：C解析：2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第16条规定，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。只能在约定C固定价的提前下不予支持。二、多选题1．依据《民法典》的规定，下列情形中，构成委托代理终止的是()。A、代理人辞去委托B、被代理人取得民事行为能力C、代理人死亡D、被代理人死亡答案：ACD解析：《民法典》规定，委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人丧失民事行为能力;(4)代理人或者被代理人死亡;(5)作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。2．在下列情形下，用人单位不得解除劳动合同的有()。A、劳动者被依法追究刑事责任B、女职工在孕期、产期、哺乳期C、患病或者负伤，在规定的治疗期内的D、因工负伤并被确认丧失劳动能力答案：BCD解析：《劳动合同法》第四十二条劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同：(一)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业病健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(二)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(三)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(四)女职工在孕期、产期、哺乳期的;(五)在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的;(六)法律、行政法规规定的其他情形。3．根据我国《担保法》的规定，担保的形式有()。A、保证B、抵押C、质押D、证明答案：ABC解析：担保形式为保证、抵押、质押、留置、定金。4．根据我国最高人民法院的相关司法解释，仲裁裁决生效后，应当向()申请执行。A、作出裁决的仲裁委员会B、申请人住所地的中级人民法院C、被执行人住所地的中级人民法院D、被执行财产所在地的中级人民法院答案：CD解析：仲裁裁决的执行效力仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。5．按照我国民事诉讼法的规定，不能作为证人的是()A、不能正确表达意志的人B、本案的诉讼代理人C、本案当事人的近亲属D、本案鉴定人员答案：ABD解析：根据相关法律规定，下列几类人不能作为证人：(1)不能正确表达意志的人;(2)诉讼代理人;(3)审判员、陪审员、书记员;(4)鉴定人员;(5)参与民事诉讼的检察人员。6．我国《民事诉讼法》主要根据案件的()来确定级别管辖。A、结构B、性质C、特点D、案件影响答案：BD解析：我国《民事诉讼法》主要根据案件的性质、影响和诉讼标的金额来确定级别管辖。7．根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因()时免除自己责任的条款，该免责条款无效。A、合同履行结果只有对方受益B、不可抗力造成对方财产损失C、履行合同造成对方人身伤害D、故意或重大过失造成对方财产损失答案：CD解析：《民法典》规定，合同中的下列免责条款无效：(1)造成对方人身伤害的;(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。造成对方人身伤害就侵犯了对方的人身权，造成对方财产损失就侵犯了对方的财产权。人身权和财产权是法律赋予的权利，如果合同中的条款对此予以侵犯，该条款就是违法条款，这样的免责条款是无效的。8．关于建筑市场诚信行为公布的表述中，正确的有()。A、优良信用信息公布期限一般为3年B、招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密的记录C、行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，任何情况下公告部门都不得停止对违法行为记录的公告D、经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及国家秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开答案：ABC解析：第一条建筑市场各方主体的信用信息公开期限为：(一)基本信息长期公开;(二)优良信用信息公开期限一般为3年;(三)不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限。具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定。招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。9．根据《行政诉讼法》的规定，提起行政诉讼必须符合的条件包括()。A、有明确的被告B、有具体的事实根据C、有具体的诉讼请求D、属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖答案：ABCD解析：行政诉讼的起诉条件。提出行政诉讼应当符合下列条件：(1)原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织;(2)有明确的被告;(3)有具体的诉讼请求和事实根据;(4)属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。10．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有()行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。A、机械设备在进入施工现场前查验不合格即投入使用B、使用未经验收的整体提升脚手架C、委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械D、在施工组织设计中未编制安全技术措施答案：ABCD解析：施工单位有下列行为之一的责令限期改正，逾期未改正的责令停业整顿。并处10万以上30万以下罚款1)安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格投入使用的2)使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的3)委托不具有相应资质的单位承担事故现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式设施的4)在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的。11．工程竣工验收合格后，建设单位一直拖欠施工单位的工程款，为清理债权，施工单位将该债权转让给某资产管理公司，并书面通知了建设单位，则下列说法正确的是()。A、债权转让应当通知建设单位B、债权转让后，资产管理公司若无法从建设单位得到清偿还可要求施工单位负责C、建设单位可以向资产管理公司主张以自己对施工单位的债权进行抵消D、资产管理公司享有建设单位曾向施工单位提供的付款担保的权利答案：ACD解析：《民法典》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。A项正确，B项错误。《民法典》规定，债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。C项正确。《民法典》规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但该从权利专属于债权人自身的除外。D项正确。考点：考查债权转让的效力12．在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定，下列说法错误的是()。A、承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当具有相应的资质证书B、在历史文化街区可以新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施C、在历史文化街区可以自行拆除历史建筑以外的建筑物D、在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准答案：CD解析：在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定，要求承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当具有相应的资质证书;在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，不得进行新建、扩建活动。但是，新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施除外;在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门。13．根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有()。A、房屋权属B、货物运输C、人身伤害D、建设工程施工合同答案：AD解析：《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。14．物权的种类包括()A、所有权B、占有C、不当得利D、担保物权答案：AD解析：物权包括所有权、用益物权和担保物权。15．关于无资质的实际施工人利益受到侵害时的处理，下列说法正确的有()。A、无资质实际施工人签订的合同无效，其合同权益不受法律保护B、实际施工人可以向建设工程项目的发包人主张权利C、实际施工人可以以转包人为被告起诉，但是不能以违法分包人为被告起诉D、建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任答案：BD解析：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实