2023年成都邛崃市建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析

PAGEPAGE402023年成都邛崃市建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．关于建设工程返修的说法，正确的是()。A、施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担B、施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担C、施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担D、施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用答案：C解析：A错误，因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担;如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位索赔。B正确，施工单位在质量保修书中，应当向建设单位承诺保修范围、保修期限和有关具体实施保修的措施，如保修的方法、人员及联络办法，保修答复和处理时限，不履行保修责任的罚则等。D正确，建设工程质量保证金(保修金)(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。E正确，缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。2．因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由()承担。A、建设单位B、设计单位C、总承包单位D、分包单位答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。3．某学院宿舍楼工程，因学员安置需要，在未经验收情况下就投入使用，使用2年后部分卫生间发生漏水情况，则对此承担质量责任的应当是()。A、设计单位B、居住学员C、建设单位D、施工单位答案：C解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。4．下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是()。A、技术人员缺乏经验B、设计错误C、工人疏忽D、一般性盗窃和抢劫答案：B解析：(三)除外责任保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：设计错误引起的损失和费用。5．根据《建设工程质量管理条例》的规定，()在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A、建设单位B、监理单位C、施工单位D、政府工程质量监督机构答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。6．实用新型和外观设计专利权的期限是()年，均自申请日起计算。A、10B、15C、20D、25答案：A解析：发明专利权的期限是20年，实用新型和外观设计专利权的期限是10年，均自申请日起计算。7．工程承包企业取得法人资格的时间是()。A、公司宣布成立B、注册资金到位C、取得资质证书D、工商行政管理机关核准登记答案：D解析：营利法人经依法登记成立;依法成立的营利法人，由登记机关发给营利法人营业执照;营业执照签发日期为营利法人的成立日期8．根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料，不包括()。A、用于非承重结构的钢筋连接接头试件B、地下使用的防水材料C、用于砌筑砂浆的水泥D、用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂答案：A解析：施工检测的见证取样和送检制度。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。参见9．下列关于中标法定要求的说法中，正确的是()。A、中标人必须是报价最低的投标人B、中标候选人的公示期不得少于3日C、中标通知书对招标人和投标人具有法律效力D、中标通知书发出之前，招标人可与投标人就报价进行谈判答案：B解析：中标的法定要求：(一)公示中标候选人。招标人应当收到评标报告之日起3日公示中标候选人，公示期不得少于3日。(二)确定中标人。(2)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。(三)中标通知书和报告招标投标情况。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。10．关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是()。A、劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金B、用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付C、劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资D、劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资答案：C解析：劳动合同的履行和变更。选项A，货币工资，包括各种工资、奖金、津贴、补贴等;选项B，工资应当以货币形式按月支付劳动者本人，即不得以实物或有价证券等形式代替货币支付;选项D，劳动者在法定休假日、婚丧假期间、探亲假期间、产假期间和依法参加社会活动期间以及非因劳动者原因停工期间，用人单位应当依法支付工资。参见11．施工现场建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，承当责任的是()。A、施工总承包B、监理单位C、施工单位与建设单位连带D、所有参与单位连带答案：C解析：建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。12．根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为()三个序列。A、特级、一级、二级B、施工总承包、专业承包、施工劳务资质C、工程总承包、施工总承包、施工分包承包资质D、甲级、乙级、丙级答案：B解析：建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务资质三个序列13．下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是()。A、施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B、因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C、地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D、由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付答案：C解析：《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。地震为不可抗力。可见选C14．下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是()A、当有两个以上仲裁机构时，仲裁委员会由当事人自主选定B、仲裁委员会是人民法院的下属事业单位C、仲裁审理以公开审理为原则D、对生效的仲裁裁决书可请求上级仲裁委员会予以撤销答案：A解析：(3)选定的仲裁委员会。仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁。15．下述关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是()。A、建筑意外伤害保险是一种社会保险B、建筑意外伤害保投保实行记名和计人数的方式C、建筑意外伤害保险费可以按照工资总额计提D、意外伤害险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止答案：D解析：建筑意外伤害保险是一种法定的商业保险，通常是按照施工合同额或建筑面积计提保险费。意外伤害险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止16．《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将工程发包给不具有相应资质等级单位的，责令改正，处以()的罚款。A、工程合同价款2%以上4%以下B、50万元以上100万元以下C、5000元以上10000元以下D、工程合同价款0.5%以上1%以下答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。17．根据《民事诉讼法》的规定，诉讼当事人可以委托()人作为诉讼代理人。A、1~2B、1~3C、2~3D、3~5答案：A解析：诉讼代理人。当事人，法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。18．初始注册证书与执业印章有效期为()年。A、1B、2C、3D、5答案：C解析：初始注册证书与执业印章有效期为3年。19．下列工程建设项目中，除()以外均属于依法必须招标的范围。A、关系社会公共利益和安全的基础设施项目B、关系公众利益和安全的公用事业项目C、使用国有企业事业单位自有资金且资金不控股的项目D、使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目答案：C解析：第二条全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：(一)使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目(D选项，;(二)使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。依法必须招项的包括大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益，公众安全的项目;AB符合这一条。20．建筑工程一切险自()起开始生效。A、工程开工之日B、工程用料卸放于工地之日C、工程动土之日D、A和B先发生之日;答案：D解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准21．()是指权利人在法律规定的期限内，对其发明创造所享有的制造、使用和销售的专有权。A、专利权B、商标权C、著作权D、发明权答案：A解析：专利权是指权利人在法律规定的期限内，对其发明创造所享有的制造、使用和销售的专有权。22．关于施工现场的消防安全管理，下列表述错误的是()。A、公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业B、在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准C、新建工程的外保温材料不得使用易燃材料D、扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料答案：B解析：《国务院关于加强和改进消防工作的意见》规定，公共建筑在营业、使用期间不得进行外保温材料施工作业，居住建筑进行节能改造作业期间应撤离居住人员，并设消防安全巡逻人员，严格分离用火用焊作业与保温施工作业，严禁在施工建筑内安排人员住宿。新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料。23．建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是()。A、双方签收的由人民调解委员会制作的调解书B、双方签收的仲裁调解书C、人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书D、双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书答案：B解析：调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。24．关于建筑意外伤害保险的投保，下述说法正确的是()。A、施工企业应在工程项目开工后办理投保手续B、投保应实行实名制C、投保应计工程项目施工人数D、工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理答案：D解析：(三)建筑意外伤害保险的投保施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续。鉴于工程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁、用工流动性大，投保应实行不记名和不计人数的方式。工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位合理承担投保费用。业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理。25．2010年4月25日，乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程由甲建筑工程公司承包，甲建筑工程公司于2010年5月22日，将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。则丙建设施工公司的作业人员的意外伤害保险费应当由()承担。A、甲建筑工程公司B、乙房地产开发公司C、丙建设施工公司D、作业人员答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费”。故由甲建筑工程公司支付。26．根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师可以同时担任两个项目项目负责人的情形是()。A、两个项目的发包人是同一单位B、因发包人原因导致停工超过3个月C、建造师同时具有两个专业的执业资格D、合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算答案：D解析：建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。27．关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。A、建筑施工企业变更法定代表人，应当办理安全生产许可证的变更手续B、安全生产许可证有效期可以自动延期C、安全生产许可证延期后的有效期短于原有效期D、建筑施工企业变更地址，安全生产许可证无须办理变更手续答案：A解析：B错误，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。C错误，安全生产许可证有效期延期3年，与原有效期一致。28．下列建设工程代理行为的终止情形中，属于委托代理终止的是()。A、被代理人恢复了民事行为能力B、被代理人取得了民事行为能力C、指定代理的人民法院取消指定D、代理期间届满或者代理事务完成答案：D解析：第一百七十三条有下列情形之一的，委托代理终止：(一)代理期间届满或者代理事务完成;(二)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(三)代理人丧失民事行为能力;(四)代理人或者被代理人死亡;(五)作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。29．依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露己获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处()的罚款。A、1万元以上10万元以下B、5万元以上20万元以下C、10万元以上50万元以下D、50万元以上200万元以下答案：A解析：依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露己获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。影响中标结果的，中标无效。30．《民法典》规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当取得()的同意。A、被代理人B、法定代理人C、第三人D、指定代理人答案：A解析：《民法典》规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。事先没有取得被代理人同意的，应当在事后及时告诉被代理人，如果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的人的行为负民事责任，但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的除外。31．起重机械应当报废的标准是()。A、大修后才能达到安全技术标准的B、无齐全有效的安全保护装置的C、无安全技术档案的D、超过制造厂家规定的使用年限的答案：D解析：有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的;(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的;(3)经检验达不到安全技术标准规定的;(4)没有完整安全技术档案的;(5)没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上(1)(2)(3)项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。32．在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为属于()。A、无权代理B、不当得利C、侵权行为D、无因管理答案：D解析：无因管理的定义。无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或者提供服务。A选项无权代理是指行为人不具有代理权，但以他人的名义与第三人进行法律行为。B选项不当得利，是指没有法律上或者合同上依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。C选项侵权行为，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。33．从业人员发现未被告知的直接危及人身安全的紧急情况而停止作业，这是《安全生产法》赋予从业人员的()。A、拒绝权B、自主权C、紧急避险权D、知情权答案：C解析：紧急避险权：《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。《建设工程安全生产管理条例》也规定，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。34．某招标项目，投标有效期为2013年5月15日，招标人在确定中标人以后，于2013年5月3日只向中标人寄出中标通知书。但是招标人后来想更换中标人，在2013年5月10日又寄出招标人改变中标结果的通知。则下列说法正确的是()。A、招标人有权改变中标结果，并不需要为此承担任何法律责任B、中标通知书只需要寄给中标人C、招标人应当为擅自改变中标结果依法承担法律责任D、招标人由于在投标有效期前发出通知，因此不需要承担任何责任答案：C解析：中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。35．《文物保护法》规定，一切机关、组织和个人都有依法保护文物的()。A、责任B、义务C、任务D、权利答案：B解析：《文物保护法》规定，一切机关、组织和个人都有依法保护文物的义务。36．某监理公司对处罚该公司的行政复议决定不服，欲提起诉讼，提出的时间应当在收到行政复议决定之日起()。A、10天内B、15天内C、30天内D、60天内答案：B解析：经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起15日内起诉。37．某设计单位未按照工程设计强制性标准进行设计，造成工程质量事故，但情节并不严重。对此给予的行政处罚不包括()。A、责令停业整顿B、责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款C、吊销资质证书D、降低资质等级答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，有下列行为之一的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款：(1)勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的;(2)设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的;(3)设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的;(4)设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。有以上所列行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。38．某施工企业租赁3辆混凝土搅拌车进行混凝土浇筑工作，那么该施工企业对混凝土搅拌车享有的权利属于()。A、所有权B、占有权C、用益物权D、担保物权答案：C解析：占有权，是对财产实际掌握、控制的权能。(二)用益物权：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。39．2015年3月经修改后公布的《立法法》规定，只能制定法律的事项不包括()。A、国家主权的事项B、税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度C、基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度D、宪法规定的国务院行政管理职权的事项答案：D解析：依照2015年3月经修改后公布的《中华人民共和国立法法》规定，下列事项只能制定法律：(1)国家主权的事项;(2)各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权;(3)民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度;(4)犯罪和刑罚;(5)对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚;(6)税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度;(7)对非国有财产的征收、征用;(8)民事基本制度;(9)基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度;(10)诉讼和仲裁制度;(11)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。40．下列关于买卖合同法律特征的相关表述中，正确的是()。A、买卖合同属于单务合同B、当事人交付标的物属于履行合同，与合同的成立有关C、买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件D、买卖合同是一种转移财产处置权的合同答案：C解析：买卖合同具有以下法律特征：(1)买卖合同是一种转移财产所有权的合同。选项D错;(2)买卖合同是有偿合同。(3)买卖合同是双务合同。选项A错;(4)买卖合同是诺成合同。诺成合同自双方当事人意思表示一致就可以成立，不以一方交付标的物为合同的成立要件。选项C对;当事人交付标的物为履行合同，与合同的成立无关。选项B错。41．以下不属于建设工程竣工验收应当具备的条件是()。A、有施工单位签署的工程保修书B、有完整的技术档案和施工管理资料C、仅有施工单位和工程监理单位签署的质量合格文件D、完成建设工程设计和合同约定的各项内容答案：C解析：建设工程竣工验收应当具备下列条件：1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容;2.有完整的技术档案和施工管理资料;3.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;4.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;5.有施工单位签署的工程保修书。42．某工程开工后3个月因故中止施工，建设单位应该履行的合法手续()。A、向发证机关申请延期B、自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告C、自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许证D、向发证机关申请施工许可证废止答案：B解析：《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A错，只有在建设工程因故不能按期开工时，建设单位才应当项发证机关申请延期;C项，建筑工程施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。43．根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为合法的是()。A、甲监理公司为其上级主管部门建造的办公楼承担工程监理业务B、乙监理公司为同一集团下属的某建设工程公司承包施工的工程承担工程监理业务C、丙监理公司为同一集团下属的某建材供应公司建筑材料的工程承担工程监理业务D、丁监理公司为同一集团下属的某设备租赁公司出租建筑设备的工程承担工程监理业务答案：A解析：《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定：工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。44．因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程作业的，必须经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府()部门同意A、文物行政B、建设主管C、文物保护D、城乡规划答案：A解析：因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意45．《招标投标法实施条例》规定，投标保证金不得超过投标项目估算价的()。A、1%B、2%C、3%D、5%答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过投标项目估算价的2%。46．关于评际委员会成员的义务，下列说法中错误的是()。A、评标委员会成员应当客观公正地履行职务B、评标委员会成员可以私下接触投标人C、评标委员会成员不得透露对投标文件的评审情况D、评标委员会成员不得透露中标候选人的推荐情况答案：B解析：《招标投标实施条例》规定：评标委员会成员应当依照招投标法和本条例的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求。不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。47．根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的()，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A、60%B、75%C、80%D、90%答案：C解析：劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。48．李某与某施工单位签一份3年期劳动合同，并于2009年1月10日正式上班，但自2010年3月1日起，施工单位即开始拖欠李某工资，2010年6月3日李某辞职。根据《劳动争议调解与仲裁法》规定，李某就该劳动争议于()前向劳动争议仲裁委员会提出仲裁申请。A、2010年5月1日B、2011年3月1日C、2011年6月3日D、2012年3月1日答案：C解析：劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制;但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出。49．下列说法中，保证人对债权人可以拒绝承担保证责任的情况是()。A、保证合同是连带保证，债务人的财产没有执行完毕B、保证合同是一般保证，债务人的财产没有执行完毕C、保证合同没有明确采用保证的方式D、债务人财产依法强制执行仍不能履行债务答案：B解析：当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。当事人在合同中约定保证人与债务人对债务人承担连带责任的，为连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或约定不明确的，按照连带保证责任承担保证责任。所以说，一般保证时，若债务人的财产没有执行完毕，保证人对债权人可以拒绝承担保证责任。50．取得建造师资格证书并经()后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A、登记B、注册C、备案D、所在单位考核合格答案：B解析：注册建造师是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书经过注册，取得中华人民共和国注册建造师注册执业证书和执业印章，担任施工单位项目负责人以及从事施工管理相关活动的专业技术人员。二、多选题1．根据《招标投标法》及相关规定，下列情形中属于中标无效的有()。A、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B、不同投标人的投标文件相互混装C、招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便D、中标人未按照招标文件的要求提交履约保证金的答案：ABC解析：依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，影响中标结果的，中标无效;投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效;投标人以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效。2．《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价不得低于工程成本，不得高于最高投标限价。投标报价编制的依据包括()。A、工程量清单B、工程计价有关规定C、企业定额D、施工组织设计答案：ABC解析：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价不得低于工程成本，不得高于最高投标限价。投标报价应当依据工程量清单、工程计价有关规定、企业定额和市场价格信息等编制。3．根据《劳动法》和《女职工劳动保护特别规定》，下列关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有()。A、女职工怀孕期间不得安排三级劳动B、企业不得聘用未满十八周岁的未成年人C、女职工生育享受98天产假D、女职工怀孕未满四个月流产的，不得享受产假答案：AC解析：不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。A对。女职工生育享受不少于90天的产假。C对。《女职工劳动保护特别规定》中女职工生育享受98天产假，其中产前可以休假15天。4．根据我国《担保法》的规定，担保的形式有()。A、保证B、抵押C、质押D、证明答案：ABC解析：担保形式为保证、抵押、质押、留置、定金。5．民事法律行为书面委托代理的，授权委托书应当载明()。A、代理人的姓名或者名称B、代理人的资质C、代理事项、权限和期间D、第三人的姓名或者名称答案：AC解析：委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。6．下列符合合同解除条件的是()。A、合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的B、已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C、在约定期限内支付工程款的D、提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的答案：ABD解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;(3)不履行合同约定的协助义务的。7．关于劳务派遣的说法，正确的有()。A、劳务派遣的显著特征是劳动者的聘用与使用分离B、经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可C、实施劳务派遣的，由用工单位与劳动者订立劳动合同D、劳务派遣可以在替代性的工作岗位上实施答案：ABD解析：劳务派遣，其实际用工单位提供劳动条件并按照劳务派遣协议支付用工费用的新型用工方式。其显著特征是劳动者的聘用与使用分离。《劳动合同法》规定，劳务派遣单位经营劳务派遣业务应当具备下列条件(1)注册资本不得少于人民币200万元;(2)有与开展业务相适应的固定的经营场所和设施;(3)有符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度;(4)法律、行政法规规定的其他条件。经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可;经许可的，依法办理相应的公司登记。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务。劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。8．债的产生根据有()。A、合同B、侵权C、支付价款D、不当得利答案：ABD解析：建设工程债的产生。建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。9．关于定金与预付款的说法，正确的有()。A、定金与预付款的约定都是在交款后生效B、定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款C、定金是为了担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金帮助D、定金是从合同，预付款是主合同的组成部分答案：BCD解析：预付款担保是指承包人向发包人提供用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保，如果承包人违约，使发包人不能在规定期限内从应付款中扣除全部预付款，则发包人有权行使预付款担保权利作为补偿。(详见)四、定金《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金，收受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。10．下列选项中属于保证担保范围的有()。A、主债权B、抵押权C、违约金D、主债权的利息答案：ACD解析：保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。11．民事法律关系的主体包括()。A、财物B、法人C、权利义务D、自然人答案：BD解析：2013年8月经修改后公布的《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)规定，自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品，需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商品商标注册。教材中没有原文。但只有BD符合题意。12．按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，相关的节能激励措施主要有()。A、税收优惠B、信贷支持C、职工福利D、价格政策答案：ABD解析：二、按照《节约能源法》和《循环经济促进法》的规定，主要有以下相关的节能激励措施：(一)财政安排节能专项资金(二)税收优惠(三)信贷支持(四)价格政策(五)表彰奖励13．6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是()。A、买卖合同是主合同，定金合同是从合同B、买卖合同自6月10日成立C、定金合同自6月1日生效D、若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元答案：AD解析：给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返;还定金收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金数额不得超过买卖合同总额100万元的20%即20万元，D对。A教材中没介绍。但旧教材上有。所以选AD14．应当先履行合同义务的一方当事人有确切证据证明对方()，有权行使不安抗辩权。A、经营状况严重恶化B、法定代表人被追究刑事责任C、丧失商业信誉D、企业负有较大债务答案：AC解析：考查可以不安抗辩权的情形、根据《民法典》第68条规定，“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1)经营状况严重恶化;(2)转移财产、抽逃资金以逃避债务;(3)丧失商业信誉;(4)有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形。”掌握不安抗辩权