2023年鄂尔多斯鄂托克旗市建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析

PAGEPAGE422023年鄂尔多斯鄂托克旗市建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。A、补充责任B、共同责任C、按份责任D、连带责任答案：D解析：四、总承包单位的责任《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。2．必须经总监理工程师签字确认后方可实施的工作是()。A、工程控制网测量复核B、分项工程质量验收C、下一道工序施工D、建设工程竣工验收答案：D解析：工程监理的职责和权限未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。3．下列纠纷中，应当由不动产所在地人民法院专属管辖的是()。A、房屋买卖纠纷B、装饰材料买卖纠纷C、工程监理合同纠纷D、工程施工合同纠纷答案：A解析：专属管辖要求，《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。4．某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2018年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2018年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为()。A、2019年4月1日B、2019年8月1日C、2021年8月1日D、2020年8月1日答案：C解析：诉讼时效，是指权利人在法定期间内，不行使权力即丧失请求人民法院保护的权利。根据我国《民法典》及有关法律的规定，本题诉讼时效为普通诉讼时效，为3年，该时效自施工单位“知道或应当知道”其权益受到侵害之日起计算，即2018年4月2日。此后，施工单位于2018年8月1日致函建设单位要求付款，属于诉讼时效中断，从中断时起，诉讼时效期间重新计算。故C选项正确。5．根据《民事诉讼法》，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过()未执行的，申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。A、3个月B、6个月C、1年D、2年答案：B解析：依据《民事诉讼法》第226条，人民法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。上一级人民法院经审查，可以责令原人民法院在一定期限内执行，也可以决定由本院执行或者指令其他人民法院执行。故B选项正确。6．在施工许可证的法定审批条件中，关于建设用地的说法正确的是()。A、任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地B、在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规划许可证C、在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证D、乡村公益事业建设工程，须核发建设用地规划许可证答案：A解析：《土地管理法》的规定，任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地。故A选项正确。B、C选项涉及城市规划区建设工程的规划许可问题，其中以划拨方式取得土地使用权仍应办理建设用地规划许可证，然后才能办理建设工程规划许可证。而以出让方式出让土地使用权时，出让合同已包含了土地的位置、面积、建设范围等内容，故无需补办用地规划许可证。而对于乡村公益事业建设工程，须核发乡村建设规划许可证。7．某项目2013年3月1日确定了中标人，2013年3月8日发出了中标通知书，2013年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。A、2013年3月16日B、2013年3月31日C、2013年4月7日D、2013年4月11日答案：C解析：《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。8．建筑节能分项工程验收会议由()主持。A、建筑节能工程分包人B、监理工程师C、总承包人D、建设单位法定代表人答案：B解析：建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50300的要求，并符合下列规定：(2)节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加。9．关于工程质量检测的说法，正确的是()。A、检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B、检测报告必须由检测机构法定代表人签署C、检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D、检测数据和检测报告仅供施工企业参考答案：A解析：A正确，检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。B错误，检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。C错误，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。D错误，检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告。如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。10．建设单位申请领取施工许可证应具备的条件中，应当有建设工程()。A、专项施工方案B、安全施工措施C、施工组织设计D、安全生产检查制度答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。11．某建设工程项目的发包方和承包商之间发生工程款结算的纠纷，双方最终依据施工合同中约定的仲裁条款通过仲裁的方式解决了纠纷，上述纠纷属于()。A、民事纠纷B、行政纠纷C、刑事附带民事纠纷D、程序纠纷答案：A解析：建筑工程民事纠纷，是在建设工程活动中平等主体之间发生的以民事权利义务法律关系为内容的争议。分为两大类：财产方面的民事纠纷、人身关系方面的民事纠纷。12．关于担保与担保合同规定表述中不正确的是()。A、第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。B、担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。C、担保方式仅包括保证、抵押、扣押、留置和定金。D、担保是指当事人根据法律或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。答案：C解析：担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。反担保适用《担保法》担保的规定。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。13．某建设单位在工程竣工验收合格后，未按规定移交地下管线工程档案，造成施工单位在施工中损坏了地下管线，受到建设主管部门的处罚。下列不属于该案处罚范围的是()。A、责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款B、对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款C、依法承担地下管线损害相应的赔偿责任D、构成犯罪的，依法追究刑事责任答案：D解析：《城市地下管线工程档案管理办法》规定，建设单位违反本办法规定，未移交地下管线工程档案的，由建设主管部门责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;因建设单位未移交地下管线工程档案，造成施工单位在施工中损坏地下管线的，建设单位依法承担相应的责任。14．根据《招标投标实施条例》，国家有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是()。A、评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B、评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C、招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D、招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人答案：C解析：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。15．根据《招标投标法》的规定，以下属于必须进行招标的施工项目是()。A、采用不可替代的特定的专利或者专有技术的项目B、采购人依法能够自行建设、生产或者提供C、使用世界银行贷款的项目D、已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供答案：C解析：第九条除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：(一)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(二)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(三)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(四)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(五)国家规定的其他特殊情形。16．甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保。则以下可以为这笔贷款提供担保的是()。A、甲市政府建设行政主管部门B、乙银行C、丙建筑工程公司D、丁大学答案：C解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。1.国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外;2.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人;3.企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人;企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。17．某工程已具备竣工条件，2014年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。A、2014年3月2日B、2014年3月7日C、2014年3月20日D、2014年3月31日答案：C解析：建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。《建设工程质量管理条例》规定，建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。18．下列不属于违法分包情形的是()。A、施工单位将工程分包给个人的B、施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的C、施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的D、施工总承包单位将房屋建筑工程的钢结构工程施工分包给其他单位的答案：D解析：规定存在下列情形之一的，属于违法分包：(1)施工单位将工程分包给个人的;(2)施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的;(3)施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的;(4)施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外;(5)专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的;(6)劳务分包单位将其承包的劳务再分包的;(7)劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的;(8)法律法规规定的其他违法分包行为。19．某工程招标，下列具有相应资质的企业中可以参加投标的是()。A、甲公司与招标人有利害关系可能影响招标公正性B、乙公司未在招标项目所在地注册C、丁公司与丙公司单位负责人为同一人D、戌公司与参加投标的另一家企业存在控股关系答案：B解析：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反以上规定的，相关投标均无效。20．中标候选人应当应当不超过()人，并表明排列顺序。A、5B、3C、7D、2答案：B解析：中标候选人应当应当不超过3个，并表明排列顺序。21．下列关于举证时限的说法，错误的是()。A、举证时限是指法律规定或法院、仲裁机构指定的当事人能够有效举证的期限B、当事人逾期提交的证据材料，人民法院审理时应组织质证C、当事人在举证期限内不提交证据的，视为放弃举证权利D、当事人应当在举证期限内向人民法院提交证据材料答案：B解析：当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由;拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。故B的说法是不正确的。22．建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、10B、15C、30D、60答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。23．某建设工程项目的发包方和承包商在工程款支付方面发生争议，这种争议属于()。A、合同纠纷B、建筑工程行政纠纷C、损害赔偿纠纷D、侵权纠纷答案：A解析：合同纠纷，是指因合同的生效、解释、履行、变更、终止等行为而引起的合同当事人之间的所有争议;建设工程行政纠纷，是在建设工程活动中行政机关之间或行政机关同公民、法人和其他组织之间由于行政行为而引起的纠纷;损害赔偿纠纷是因造成损害需给予赔偿而产生的纠纷;侵权纠纷，是指一方当事人不法侵害他人财产权或者人身权而产生的纠纷。24．如果以近5年承担过的单体工业、民用建筑工程建筑面积来衡量已完成工程的业绩，符合二级施工总承包企业资质等级法定条件的已完工程业绩要求的为()A、建筑面积3万平方米以上的建筑工程1项B、建筑面积2万平方米以上的建筑工程1项C、建筑面积6万平方米以上的建筑工程1项D、建筑面积1万平方米以上的建筑工程1项答案：C解析：(3)建筑面积6万平方米以上的建筑工程1项或建筑面积5万平方米建筑工程2项;25．投标有效期的起始时间是()时。A、发售招标文件B、投标截止C、评标结束D、发出中标通知书答案：B解析：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。26．二级建造师的初始注册有效期和续期注册有效期是()。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：二级建造师的初始注册有效期和续期注册有效期都为3年。27．在建设工程活动中，下列行为不得代理的是()。A、招标代理B、劳务分包C、水电分包D、工程主体分包答案：D解析：《建筑法》规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承办单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。28．我国《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请()。A、劳动争议调解委员会强制执行B、劳动争议仲裁委员会强制执行C、人民法院强制执行D、劳动行政部门强制执行答案：C解析：《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。29．某施工企业租赁3辆混凝土搅拌车进行混凝土浇筑工作，那么该施工企业对混凝土搅拌车享有的权利属于()。A、所有权B、占有权C、用益物权D、担保物权答案：C解析：占有权，是对财产实际掌握、控制的权能。(二)用益物权：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。30．依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为()人以上的单数A、11B、3C、7D、5答案：D解析：依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上的单数31．张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办一家乙建筑设备租赁公司。张某利用以前的盖了公章的空白合同，以甲公司的名义与其长期负责的甲公司大客户丙公司签了3000吨钢材购销合同，丙公司对张某辞职并不知情。则对该合同承担付款义务的应是()。A、甲建筑公司B、乙建筑设备租赁公司C、张某D、张某、王某与乙建筑设备租赁公司答案：A解析：表见代理表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。本人受表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务。本人不能以无权代理为抗辩。本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。32．甲建设单位委托乙勘察单位对其工程建设条件进行勘察工作，乙单位经勘察向其提供了有一定问题的勘察资料，甲单位将该资料提供给丙设计公司进行设计，后丁施工企业根据上述勘察资料和设计方案进行了施工建设，但由于严重的建筑质量问题未能通过竣工验收，对于该工程的建设质量问题应当由()负责。A、乙单位B、甲单位C、丙公司D、丁企业答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，勘察单位提供的地质、水文、测量等勘察成果必须真实、准确，否则该工程在后期工程中因为勘察单位提供的资料不准确而发生了质量问题的，勘察单位必须承担质量责任。33．城市道桥、铁路(包括轻轨)、工业厂房等建设项目，在建成后的使用过程中可能会对周围环境产生噪声污染。建设单位应依法规定防治措施的时间是()。A、立项准备时B、建设前期C、建成后D、投入使用后答案：B解析：城市道桥、铁路(包括轻轨)、工业厂房等建设项目，在建成后的使用过程中可能会对周围环境产生噪声污染。因此，建设单位在建设前期就须依法规定防治措施，并同步建设环境噪声污染防治设施。34．有效仲裁协议的内容不包括()。A、请求仲裁的意思表示B、仲裁事项C、选定的仲裁委员会D、具体的仲裁事实、理由答案：D解析：有效仲裁协议的内容包括请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会。35．某招标项目的招标文件中规定了开始收受标书的时间为2010年3月9日，投标文件截止之日为2010年4月9日，投标有效期截止日为2010年5月20日，则其开标时间为()。A、2010年3月9日B、2010年4月9日C、2010年5月20日D、2010年6月20日答案：B解析：根据《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。36．建筑工程节能验收，应在节能工程的检验批验收、节能分项工程验收全部合格的基础上，进行建筑节能分部工程验收。其中，节能分项工程验收的主持人应是()。A、建设单位项目负责人B、总监理工程师C、监理工程师D、设计单位节能设计人答案：C解析：建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)的要求，并符合下列规定：(1)节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加;(2)节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加;(3)节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。37．根据我国劳动法的规定，用人单位应当对()定期进行健康检查。A、退休职工B、单位正式职工C、女工D、未成年工答案：D解析：《劳动法》第65条规定：“用人单位应对未成年工定期进行健康检查”。这是劳动法对用人单位使用未成年工的特殊保护规定，除此之外，对于退休职工、其他在职职工及女职工，都没有此类规定。可见，本题干中只有D选项符合题干要求，是正确选项;其他A、B、C选项都不符合题干要求。考查《劳动法》对未成年工的特殊保护38．甲承建乙发包的工程，在工程实施过程中，乙要求甲完成合同以外的零星项目。对此，甲的不适宜做法是()。A、在接受乙要求的10天内向乙提请施工签证B、提请的签证事项包括了用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等C、在乙签证后开始零星项目的施工D、出于维系良好合作关系的考虑，在乙未签证时开始施工，并自负发生争议的责任答案：A解析：《建设工程价款结算暂行办法》第十四条中规定：发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。39．关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭，下列说法错误的是()。A、应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力B、经依法登记，发生效力C、依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记D、不动产登记，由不动产所在地的建设主管部门办理答案：D解析：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。40．当代中国法的渊源是主要以()为核心的各种制定法。A、刑法B、宪法C、民法D、行政法答案：B解析：宪法是我国的根本大法，在我国法律体系中具有最高的法律地位和法律效力，是我国最高的法律形式。41．下列关于投标保证金的表述中，正确的是()。A、投标保证金一般不得低于投标报价的2%B、招标人在投标有效期内可挪用投标保证金C、投标保证金的有效期与投标有效期相同D、实行两阶段招标的，投标保证金应在第一阶段提供答案：C解析：A选项应当是不得超过招标项目估算价的2%，B选项招标人不得挪用投标保证金，D选项实行两阶段招标的，投标保证金应当在第二阶段提出。42．物权中最重要也最完全的一种权利是所有权，所有权内容的核心是()。A、占有权B、使用权C、收益权D、处分权答案：D解析：所有权是物权中最重要也最完全的一种权利，所有权是所有人依法对自己财产(包括不动产和动产)所享有的占有、使用、收益和处分的权利。它是一种财产权，又称财产所有权。其中，处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。43．关于违约责任的说法，正确的是()。A、违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为B、守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任C、守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿D、违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金答案：C解析：违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果，A错误。非违约方只需证明违约方的行为不符合合同约定，便可以要求其承担违约责任，而不需要证明其主观上是否具有过错，B错误。如果守约方发生的经济损失大于违约金或定金的，守约方可以主张违约方按照实际损失予以赔偿，C正确。守约方可以要求违约方停止违约行为，采取补救措施，继续履行合同约定;可以按照合同约定，要求违约方支付违约金或没收定金，D错误。44．情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地()安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A、省、自治区、直辖市人民政府B、市级以上人民政府C、县级以上人民政府D、乡、镇以上人民政府答案：C解析：情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。45．根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设单位的禁止性规定的叙述，错误的是()。A、不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求B、绝对不得压缩合同约定的工期C、不得明示施工单位购买不符合安全施工要求的安全防护用具D、不得暗示施工单位使用不符合安全施工要求的机械设备答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期;建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。46．甲地的建筑公司和乙地的设备公司订立了一份模板加工合同，合同约定的解决纠纷的方式为：“可以到甲地或乙地仲裁，也可以到被告所在地法院诉讼”。模板到货后建筑公司未按约定期间付款，设备公司应当采用()项方式解决。A、到甲地申请仲裁B、到乙地申请仲裁C、到甲地诉讼D、到乙地诉讼答案：C解析：当事人在合同当中既约定了仲裁又约定了诉讼的，仲裁协议无效。仲裁协议无效，只能按照约定向被告住所地的人民法院起诉，则C选项正确。47．通过招标投标订立的建设工程施工合同，合同价应为()。A、评标价B、投标报价C、招标控制价D、标底价答案：B解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。48．某投标人对招标项目的评标结果有异议，应当依法先向规定的受理人提出异议。该受理人应当是()。A、评标委员会B、招标人C、行政监督部门D、招标代理机构答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议。49．施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正确的说法是()。A、监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理B、施工合同是监理工程师实施监理的依据C、施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权D、施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定答案：B解析：工程监理的依据是：法律、法规，如《建筑法》、《民法典》等;有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》等;设计文件;建设工程承包合同。50．根据《专利法》第6条第1款的规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位物质技术条件所完成的发明创造为()发明创造，该发明创造申请专利的权利属于该单位。A、职务B、组织C、集体D、部门答案：A解析：2010年2月经修改后公布的《中华人民共和国著作权法》有下列情形之一的职务作品，著作权的其他权利由法人或其他组织享有，法人或其他组织可以给与作者奖励：(1)主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图，产品设计图，地图，计算机软件等职务作品，(2)法律行政法规或者合同约定专利权由法人或者其他组织享有的职务作品。二、多选题1．某开发公司开发的商住楼工程，建筑面积6万平方米，为赶在雨季前完成土方工程，在尚未完全具备法定开工条件的情况下破土动工。对此，建设行政主管部门可作出的处罚包括()。A、责令停止施工，限期改正B、对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款C、没收非法所得D、责令施工单位停业整顿答案：AB解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下的罚款。2．根据我国《担保法》的规定，担保的形式有()。A、保证B、抵押C、质押D、证明答案：ABC解析：担保形式为保证、抵押、质押、留置、定金。3．施工作业人员应当享有的安全生产权利包括()。A、了解其工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施B、接受安全生产教育和培训，正确使用安全防护用具和机械设备C、发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业或撤离作业场所D、拒绝施工项目负责人的违章指挥和强令冒险作业并进行检举、控告答案：ACD解析：施工作业人员应当享有的安全生产权利：(1)施工安全生产的知情权和建议权;(2)施工安全防护用品的获得权施工安全防护用品;(3)批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权;(3)紧急避险权;(5)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;(6)请求民事赔偿权;施工作业人员应当履行的安全生产义务：(1)守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务;(2)接受安全生产教育培训的义务;(3)施工安全事故隐患报告的义务。4．建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼，根据《民事诉讼法》及相关司法解释，建设单位可以将()列为共同被告。A、招标代理机构B、总承包企业C、分包企业D、实际施工人答案：BCD解析：考查民事诉讼参加人的规定依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释>第25条规定，因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。题目问：建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼哪些人可以列为共同被告。根据上述规定，可以将总承包企业、分包企业和实际施工人列为共同被告。故，B、C、D项正确。5．根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有()。A、施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B、因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误C、地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D、由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误答案：CD解析：本题考查的是违约责任的免除。我国的《民法典》仅承认不可抗力为法定的免责事由;因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。6．根据2015年1月住房和城乡建设部《城镇污水排入排水管网许可管理办法》的规定，下列说法正确的有()A、未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水B、各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证C、排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限D、城镇排水主管部门实施排水许可可以收取一定的费用答案：ABC解析：该题主要考察的是：《城镇污水排入排水管网许可管理办法》规定要求，2015年1月住房和城乡建设部颁布的《城镇污水排入排水管网许可管理办法》进一步规定，未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水。各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。城镇排水主管部门委托的专门机构，可以开展排水许可审查、档案管理、监督指导排水户排水行为等工作，并协助城镇排水主管部门对排水许可实施监督管理。城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。7．按照《合同法》的规定，债权人转让权利应当通知债务人。债权人转让权利的通知()。A、不得自行撤销B、有权自行撤销C、经受让人同意可以撤销D、经债务人同意可以撤销答案：AC解析：《民法典》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。8．招标人不得组织()踏勘项目现场。A、单个潜在投标人B、部分潜在投标人C、全部潜在投标人D、中标人答案：AB解析：本题考查的是禁止肢解发包、禁止限制、排斥投标人的规定。招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。9．某工地塔吊未按安全生产规定进行按时检查加固。为了赶进度，管理者明知存在安全隐患，仍继续要求施工，结果在施工过程中倒塌，造成重大伤亡。对此应负刑事责任的有()。A、该工地的负责人B、负责塔吊安全的管理人C、塔吊的销售人员D、该建筑公司的负责人答案：ABD解析：《刑法》135条规定，安生生产设施或安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其它严重后果的，对直接负责的主管人员和其它直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。此罪主体包括生产经营单位的负责人、生产经营的指挥人、实际控制人和投资人。10．超越资质等级承揽工程应承担的法律责任包括()。A、责令停止违法行为，处以罚款B、责令停业整顿，降低资质等级C、情节严重的，吊销资质证书D、有违法所得的，予以没收答案：ABCD解析：《建筑法》规定，超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;有违法所得的，予以没收。11．对于未取得安全生产许可证的建筑施工企业，下列说法正确的是()。A、施工企业不得从事建筑施工活动B、施工企业不得参加施工投标活动C、建设行政主管部门不得颁发施工许可证D、施工企业不得从事生产经营活动答案：ABC解析：根据《安全生产许可证条例》和《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。A项正确;不得从事建筑施工活动自然不得参加施工投标，B项正确。建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。C项正确。考点：考查未取得安全生产许可证的监督管理12．下列投标人的行为中，违反我国有关招标投标的法律规定的有()。A、甲公司借用其他企业的资质证书参加投标B、乙公司投标时提交了虚假的业绩证明C、丙公司和另一家施工企业组成了一个联合体，以一个投标人的身份参加投标D、丁公司为了谋取中标，向评标委员会成员行贿答案：ABD解析：本题考查的是禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定。选项A、B为投标单位具备的条件相抵触，不对;选项C为联合体投标，正确。13．根据《民法典》，关于民事诉讼时效的说法，正确的有()。A、向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间均为3年B、超过诉讼时效期间，权利人的胜诉权消灭C、诉讼时效期间届满后，义务人自愿履行债务的，不得请求返还D、当事人违反法律规定，预先放弃诉讼时效利益的，人民法院不予认可答案：BCD解析：选项A，普通诉讼时效，即向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为3年。选项B，超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人的胜诉权消灭。选项C，2017年3月公布的《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)规定，诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已自愿履行的，不得请求返还。人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。选项D，当事人违反法律规定，约定延长或者缩短诉讼时效期间、预先放弃诉讼时效利益的，法院不予认可。14．下列分包合同中，属于违法分包或者分包合同无效的有()。A、承包人承包了某土方开挖工程后，将其承包的工程全部分包给甲施工企业B、承包人承包了某土建工程后，将工程的主体结构部分分包给乙施工企业C、承包人承包了某十台设备安装工程后，将三台设备安装工程的劳务分包给丙劳务企业D、某承包人获得了总承包商分包的装饰装修工程后，其将地面瓷砖铺设的工程分包给丁施工企业答案：ABD解析：《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。A项属于分包合同无效。15．如果施工单位有()行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任。A、委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施B、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C、在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案D、安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格答案：ACD解析：施工单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿