2022年《建设工程法规及相关知识》押题卷(3套带解析)

《建设工程法规及相关知识》押题卷（三）

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个

最符合题意）。

1某建设工程总承包单位在征得建设单位同意之后，将部分非主体工

程分包给一家具有相应资质条件的施工单位。下列关于该分包行为，

说法正确的是（）。

A该行为无效

B该总承包单位就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任

C建设单位必须与分包施工单位重新签订分包合同

D建设单位必须重断为分包工程办理施工许可证

2根据《水污染防治法》的规定，关于施工现场水污染防治的说法，

错误的是（）。

A在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口

B禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液

C兴建地下工程设施，应当采取防护性措施，防止地下水污染

D可以利用渗井、渗坑排放、倾倒含有毒污染物的废水

3关于工程建设项目招标的说法，正确的是（）。

A全部使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招

标

B施工单项合同估算价为人民币150万元的建设项目必须进行招标

C利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的建设工程项目等不

适宜招标的项目，可以不进行招标

D需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标

4建设单位于2018年1月15日申清领取了施工许可证，但因受政

策风险影响，工程千2019年1月22日才决定开工，则建设单谊）。

A向发证机关报告后即可开工

B应向发证机关申请施工许可证延期

C应当报发证机关重新核验施工许可证

D应向发证机关重新申请领取施工许可证

5关于人身保险合同的说法，正确的是（）。

A．人身保险合同只能由被保险人与保险人订立

B被保险人不能是受益人

C受益人可以由被保险人指定

D投保人不能是被保险人

6下列选项中，符合《招标投标法》关于标底规定的是（）。

A招标人不得规定最低投标限价

B招标人不得规定最高投标限价

C招标人必须编制标底

D．一个招标项目可以有两个标底

7建设项目环境噪声污染的防治，主要解决建设项目某—阶段可能产

生的环境噪声污染问题，该阶段是指（）。

A施工过程

B建成后的使用过程

c．建设过程

D建成后的维修过程

8施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除（）以外均是法

律所禁止的。

A将承包的工程全部转让给他人完成的

B将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的

C将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的

D将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的

9建设单位申请领取施工许可证的法定审批条件中，要求施工图设计

文件应当满足（）。

A施工需要并按规定通过审查

B建设单位的要求

C城市规划的要求

D施工质量和施工安全的要求

10韩某与施工企业订立了1年期的劳动合同，在合同履行过程中韩

某不能胜任本职工作，企业给其调整工作岗位后，仍不能胜任工作。

该施工企业决定解除劳动合同，下列做法正确的是（）。

A不能解除韩某的劳动合同

B提前1周通知韩某解除劳动合同

C与韩某的劳动合同期满后，解除劳动合同

D额外支付韩某1个月工资后，解除劳动合同

11下列对于法人的表述中，正确的是（）。

A．法人分为营利法人和非营利法人

B营利法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记

C特别法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格

D营利法人是以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人

12承包人已经提交竣工验收报告发包人拖延验收的竣工日期()。

A以合同约定的竣工日期为准

B相应顺延

C以承包人提交竣工报告之日为准

D以实际通过的竣工验收之日为准

13根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自（）之日起

计算。

A竣工验收合格：

B．交付使用

C发包方支付全部价款

D竣工验收备案

14甲设计院与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方

在协商定金数额时发生意见分歧。根据《担保法》的规定，该定金数

额最多为（）万元。

A.30

B.45

C.60

D.90

15下列情形中，属千施工作业人员的安全生产义务的是（）。

A对本单位的安全生产工作提出建议

B接受安全生产教育和培训

C发现直接危及人身安全的紧急清况时停止作业

D拒绝违章指挥和强令冒险作业

16根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的

条件不包括（）。

A完整的技术档案和施工管理资料

B．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

C勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件

D施工单位签署的工程保修书

17根据《仲裁法》，仲裁实行一裁终局制度。此处的＂一裁终局”

是指（）。

A．对裁决不服的，不得向人民法院起诉

B裁决作出后，当事人就同—纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，

仲裁委员会或人民法院不予受理

C仲裁调解书在送达前不得反海

D裁决生效后，上级仲裁机关无权撤销原裁决指定重新裁定

18某建设工程施工过程中，施工单位甲与材料供应商乙约定了材料

采购合同，约定千2017年1月22日交货，到了约定时间乙并未按

照约定交付材料给甲造成了损失，甲方没有采取任何措施减损，导致

损失扩大到6万元。甲以乙违约为由向乙主张赔偿，甲方与乙方就此

违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成

的损失是3万元，乙方应该向甲方赔偿损失（）万元。

A.1

B.2

C.3

D.6

19关于标底，下列说法正确的是（）。

A—个招标项目可以有多个标底，且标底必须保密

B招标人必须编制标底

C招标人可以规定最高和最低投标限价

D标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标

条件

20建设工程承包人行使优先受偿权的期限为()。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

21张某在现场拉伸钢筋时不滇将左手无名指压断，在张某居住地相

关调解人员的调解下，张某与雇主达成协议约定：雇主—次性向张某

支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利，此后，张某与雇主又

共同向当地人民法院申请司法确认该调解协议。这种调解形式属于（）。

A．行政调解

B法院调解

c．人民调解

D仲裁调解

22甲公司是某工程项目的总承包单位，乙公司是该项目的分包单位。

在施工过程中，由于乙公司不服从甲公司的安全生产管理，最终造成

安全生产事故。建设单位欲进行索赔，下列说法正确的是（）。

A甲公司不承担事故损失的赔偿责任

B甲公司承担事故损失的主要赔偿责任

C建设单位应当要求乙公司承担主要赔偿责任

D建设单位可以要求乙公司承担全部赔偿责任

23关于施工中产生的固体废物污染环境防治的说法，正确的是（）。

A施工现场的生活垃圾实行散装清运

B处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处

置核准文件

C施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输

D转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域处置的，应当同时向

固体废物移出地和接受地的省级生态环境主管部门提出申请

24位于甲省的某工程项目产生大温建筑垃圾，经协商可转移至乙省

某地填埋，但需途经丙省辖区，根据《固体废物污染环境防治法》，

下列做法中正确的是（）。

A应当向甲省生态环境主管部门申请，经乙省生态环境主管部门同意

B应当向乙省生态环境主管部门申请，经丙省生态环境主管部门同意

C应当向丙省生态环境主管部门申请并经甲省乙省生态环境主管部

门同意

D应当向甲省生态环境主管部门申请，并经乙省、丙省生态环境主管

部门同意

25对生产经营单位的生产安全事故应急工作全面负责的人员应当是

()。

A生产经营单位的主要负责人

B生产经营单位的技术负责人

C生产经营单位的法人代表

D生产经营单位的安全负责人

26关于招标程序和要求的说法，正确的是()。

A依法必须进行招标的项目招标人必须委托有资质的招标代理机构

办理招标事宜

B招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行

项目审批手续

C招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款

D招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当重新

招标

27投标有效期应从（）之日起计算。

A开始提交投标文件

B提交投标保证金

C确定中标结果

D招标文件规定的提交投标文件截止

28下列关于法人的表述中，正确的是（）。

A法人可以自然产生

B法人的名称是法人相互区别的标志和法人活动使用的代号

C法人的场所与法律管辖权无关

D法人的民事责任由它的法定代表人承担

29劳动合同仅约定试用期的，按照《劳动合同法》的规定，该合同

()。

A试用期为劳动合同期限

B按无效劳动合同处理

C按无固定期限合同处理

D按完成—定工作任务为期限的合同处理

30全国重点文物保护单位的建设控制地带的划定并公布，应由省、

自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同相关单位进行，该

相关单位是（）。

A文物保护单位

B城乡建设主管部门

C文物核定单位

D城乡规划行政主管部门

31某建筑企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产

的法律法规，未发生死亡事故的，则安全生产许可证届满时（）。

A经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3

年

B不再审查，有效期直至发生死亡事故时终止

C重新申请办理

D必须再次审查，审查合格延期3个月

32某施工单位在工程项目施工过程中，发现一古城墙遗址，于是立

即报告当地文物行政部门。文物行政部门］接到报告后，应当在（）

小时内赶赴工地现场。

A.12

B.24

C.48

D.72

33李某与王某签订租房合同，双方共同约定房屋租赁期限为1年，

则下列说法错误的是（）。

A应以书面方式订立

B若以口头方式订立，该合同无效

C若以口头方式订立，出租人可随时解除合同

D若以口头方式订立，承租人可随时解除合同

34．工程监理单位的下列行为中，符合《建设工程质量管理条例》规

定的是（）。

A允许其他工程监理单位借用本单位的资质承担工程监理业务

B借用其他工程监理单位的资质承担工程监理业务

C将已中标的工程监理业务转让给具备相同资质的其他工程监理单

位

D．在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务

35某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坰塌，造成10人死亡，

直接经济损失900余万元。本次事故属千（）。

A重大事故

B特别重大事故

C较大事故

D.—般事故

36．以下关千重大事故隐患治理督办制度的说法，正确的是（）。

A事故隐患排查治理清况应当如实记录，并向从业人员通报

B生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，可

直接向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告

C建筑施工企业应当不定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和

其他相关人员排查每—个工程项目的重大隐患

D生产经营单位的安全生产管理人员对检查中发现的安全问题，应当

立即报告本单位有关负责人

37某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休

息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求

其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关千该施工企业与相邻

小区居民之间的关系，下列说法正确的是（）。

A．其间构成了不当得利之债

B其间构成了无因管理之债

C其间构成了侵权之债

D其间没有形成债的关系

38关于二级注册建造师执业的说法，错误的是（）。

A二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目

施工的项目经理

B二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人

C注册建造师任何时候不得同时担任两个及以上的建设工程的施工

项目负责人

D同一工程相邻分段发包或分期施工的，可以同时担任两个工程的项

目经理

39基坑支护与降水工程是—个危险性较大的工程，对于基坑支护与

降水工程的说法，不正确的是（）。

A施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B需要编制专项施工方案，并附安全验算结果

C专项施工方案经项目技术负责人签字后实施

D由专职安全管理人员进行现场监督

40招标过程中，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应

当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额皎）。

A.3%

B.5%

C.8%

D.10%

41关于民事诉讼上诉的说法，正确的是()。

A上诉期为10日

B上诉时应当递交上诉状

C上诉状应当向第二审人民法院提出

D．当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理

42某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立

即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在（）小

时内赶赴工地现场。

A.12

B.24

C.48

D.36

43下列关于承包人的主要义务的说法，错误的是（）。

A承包人不得转包和违法分包工程

B承包人应自行完成建设工程主体结构施工

C承包人应提供必要施工条件

D承包人应接受发包人有关检查

44劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决（）日

内向人民法院提起诉讼。

A.7

B.15

C.30

D.60

45甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业

主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工

程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损

失而产生了赔偿责任。对此，正确的处理方式应当是（）。

A业主方只能要求乙赔偿

B如果业主方要求甲赔偿，甲可以以己是业主认可的分包商为由而拒

绝

C甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的

约定向乙追赔

D．乙可以拒绝甲的追赔要求

46关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。

A．施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或加盖执业印

章

B施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章

C注册建造师不得拒绝在不合格或者有弄虚作假内容的建设工程施

工管理文件上签字并加盖执业印章

D大型工程项目施工负责人可以由—级或者二级注册建造师担任

47．工程建设施工合同对付款时间没有约定或者约定不明，则应付款

时间为（）。

A．工程价款确定之日

B建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日

C建设工程未交付的，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

D建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

48根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位质量责任的说法，

正确的是()。

A建立质量责任制，对工程施工质量负责

B在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，按照强制性标准进行

施工

C不涉及结构安全的材料，可以不做检验

D隐蔽工程在隐蔽前，应当通知技术负责人和总监理工程师

49劳动者在试用期内单方解除劳动合同，应提前（）日通知用人单

位。

A.3

B.7

C.15

D.30

so项目经理部行为的法律后果的承担者是（）。

A项目经理

B企业法人

C企业的法定代表人

D项目经理部与企业法人分担

51某施工单位挪用了列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全

施工措施所需费用，应当被要求限期整改，并处挪用费用（）的罚款。

A.10％以上20％以下

B.20％以上30％以下

C.20％以上50％以下

D.30％以上50％以下

52在建设工程招标投标中，关千投标报价的说法，正确的是（）。

A招标人可以与中标人就其投标报价进行谈判

B投标报价可以低于工程成本

C投标报价不得低于最低投标限价总价

D投标报价高于最高投标限价总价的，应当否决其投标

53下列关千外资建筑企业资质审批与管理的表述中，正确的是()。

A项目投资中外资少千50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业

独立实出施经国务院建设行政主管部门批准可以由外资建筑业企业

承包

B外资建筑企业与其他企业联合承包工程，应按外资建筑企业资质等

级的业务许可范围进行

C外资建筑企业申请晋升资质等级或申请资质增项的，应按规定统—

到国务院建设行政主管部门办理

D承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工

必须由其自行完成

54某施工单位项目经理未对施工现场内的安全危险因素进行说明，

便要求安装拆卸工甲进入现场作业，则该项目经理侵犯了甲的（）。

A劳动权

B知清权

C紧急避险权

D拒绝权

55合同中关千（）的条款的效力具有相对独立性，不受合同无效、

变更或者终止的影响。

A违约责任

B解决争议

c．价款或酬金

D数温和质最

56用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，建立劳动关系的时

间是（）。

A自用工之日起

B自签订劳动合同之日起

C自首次领取工资之日起

D自录用通知送达劳动者之日起

57关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是（）。

A安排怀孕女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

B禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动

C用人单位应当对女职工定期进行健康检查

D女职工生音享受不少千90天的产假

58根据《民法典》，除担保合同另有约定外，主合同无效的，担保

合同（）。

A效力待定

B可变更

C无效

D可撤销

59甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车

运输公司通过铁路公路联运的方式将货物送至乙的工地。因在公路运

输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按时交货。关千责任

承担的说法，正确的是（）。

A丙应向甲承担违约责任

B甲只能向丁主张损害赔偿

C丙应向乙承担违约责任

D．乙应自行承担货物损失

60依法应当进行消防验收的建设工程，可以投入使用的条件是（）。

A．已向住房和城乡建设主管部门申请消防验收

B消防验收合格

c．住房和城乡建设主管部门抽查合格

D竣工验收后已报住房和城乡建设主管部门备案

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或

2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所

选的每个选项得0.5分）

l甲电梯设备有限公司与乙房地产开发商签订了电梯买卖合同，甲电

梯设备有限公司的主要义务包括（）。

A电梯的瑕疵担保义务

B权利瑕疵担保义务

C将电梯的所有权转移给房地产开发商的义务

D受领标的物的义务

E按照质量要求交付电梯的义务

2．仲裁协议应当具有的内容包括（）。

A选定的仲裁委员会

B仲裁事项

C仲裁地点

D选定的仲裁员

E请求仲裁的意思表示

3下列法律文书中，可以申请人民法院强制执行的有（）。

A双方当事人已经签收的行政调解书

B双方签收的专业调解机构制作的调解协议

c.—方签收的人民法院调解书

D经过司法确认的人民调解委员会制作的调解书

E．双方当事人签收的仲裁调解书

4某写字楼业主与某装饰装修公司签订了一份家装承揽合同，合同中

对工程总造价、工期、质量标准、工程款支付等作了具体规定。该家

装承揽合同的法律特征主要体现在（）。

A写尹娄业主关心的是承揽人的工作过程

B写尹娄业主主要关心装修的工作成果

C装饰公司可不经写字楼业主同意将承揽的主要工作转交第三人完

成

D装饰公司有权将承揽的辅助工作转交第三人完成

E装饰公司在完成工作期间，要接受定作人的指挥管理

5下列选项，符合二级建筑业企业资质法定条件的是（）。

A净资产在4000万元以上

B具有二级资质以上的项目经理不少于12人

C近3年有符合规定的已完工程业绩

D具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备

E企业经理具有5年以上工程管理经历或本专业高级职称

6根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规

定》，下列属于必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料的有()。

A承重结构的钢筋及连接接头试件

B屋面、厕浴间使用的防水材料

C填充墙的混凝土小型砌块

D混凝土中使用的掺加剂

E拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

7下列关千保险索赔的说法中，正确的有（）。

A投保人进行保险索赔必须提供必要有效的证明

B投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人

C保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔

D保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分

损坏进行索赔

E如果工程项目同时由多家保险公司承保，则应当平均分配索赔比例

8关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的有（）。

A全部使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招

标

B施工单项合同估算价为人民币150万元的建设项目必须进行招标

C利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的建设工程项目等不

适宜招标的项目，可以不进行招标

D需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标

E世界银行提供贷款的世博会场馆建设项目，施工单项1000万元以

上的必须招标

9张某通过二级注册建造师资格考试并取得资格证书，初始注册时被

拒绝，主要有()。

A自资格证书签发之日起超过3年提出申请且未参加过继续教育培

订II

B申请人的聘用单位是二级施工企业资质

C因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册

之日止不满5年

D李某年龄刚超过60周岁并办理退休手续

E在申请注册之日前2年担任项目经理期间，所负责项目发生过重大

质量和安全事故

10．下列投标人行为不违反法律法规的规定的有（）。

A某施工企业员工甲为承揽本市污水处理设施工程，中秋节向发包单

位负责人送礼1万元

B某设计单位联系中间人乙促成其为某幼儿园的设计项目，并向中间

人支付酬金1万元

C某国企项目部门员工丙经请示领导后接受施工单位折扣2万元并

入账，领导奖励其5干元

D某施工企业在投标文件中明确给予发包单位项目折扣

E某子公司联系关联公司共同参与某市政基础设施项目的投标并提

供投标文件

11根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，因抢

救人员防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件

的，应当()。

A做出标志

B绘制现场简图并做出书面记录

C立即移动

D．妥善保存现场重要痕迹、物证

E报告事故调查组并等待处理

12根据《仲裁法》，仲裁协议应当具有的内容包括（）。

A请求仲裁的意思表示

B具体的仲裁请求、事实和理由

C仲裁事项

D选定的仲裁委员会

E与仲裁相关的合同附件

13根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当（）。

A提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

B建立、健全本单位安全生产责任制

C组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

D保证本单位安全生产条件所需资金的投入

E对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记

录

14下列法的形式中，属千我国法的形式的有（）。

A习惯法

B判例

C规范性法律文件

D宗教法

E国际条约

15关于工程合理使用年限的说法，正确的有（）。

A设计文件应当注明工程合理使用年限

B．工程合理使用年限自工程竣工验收合格之日起计算

C与《建筑法》中的“建筑物合理寿命年限＂属同一概念

D与《民法典》中的“工程合理使用期限＂属同一概念

E等同于工程的保修年限

16关于劳务派遣协议的说法，正确的有（）。

A劳务派遣协议不得约定用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到其

他用工单位

B劳务派遣单位应当将劳务派遣协议的内容告知被派遣劳动者

C实施劳务派遣的，由用工单位与劳动者订立劳务派遣协议

D被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利，劳务派遣

协议另有约定的除外

E劳务派遣协议的法律性质是劳动合同

17下列劳动合同无效的有（）。

A用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的

B以欴诈、胁迫的手段订立的劳动合同，使对方在违背真实意思的清

况下订立或者变更劳动合同的

C.17周岁的未成年人订立的劳动合同

D用人单位发生合并或分立的劳动合同

E用人单位变更名称的劳动合同

18某职工因工作遭受事故伤害，在工伤医疗的停工留薪期，下述表

述正确的有（）。

A．原工资福利待遇不变

B．薪酬由所在单位支付

C停工留薪期一般不超过6个月

D．工伤职工评定伤残等级后，享受伤残待遇

E．工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，不能继续享受工伤医疗待

遇

19招标人有下列清形之一，可以对单位直接负责的主管人员和其他

直接责任人员依法给予处分的是（）。

A确定的提交资格预审申请文，投标文件的时限不符合《招标投标法》

和《招投标实施条例》的规定

B招标文件的发售、澄清、修改的时限不符合《招标投标法》和《招

投标实施条例》的规定

C依法应当公开招标而采用邀请招标

D接受依法应当拒收的投标文件

E接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标

20建设单位因急于投产，搬自使用了未经竣工验收的工程。使用过

程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合

约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的

有（）。

A由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任

B施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工

程款

C承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构

质量承担民事责任

D主体结构的最低保修期限应是so年，施工单位需要承担保修责任

E主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单

位应当承担保修责任

答案及解析

一、单项选择题

l.B

【解析】《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约

定对建设单位负责，分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。

总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

2.D

【解析】禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造

监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水

污染物。禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒

污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。

3.C

【解析】A项错误，必须招标的项目涉及范围和规模两方面，选项中

只有范围，没有规模；B项错误，施工单项合同400万元以上且在范

围内的项目必须招标：D项错误，需要采用不可替代的专利或者专有

技术的建设工程项目可以不进行招标。

4.D

【解析】恢复施工的前提是中止施工而中止施工的前提是已经开工，

而本题明确说明没有开工，因此，根本不存在中止施工和恢复施工的

问题而是施工单位申领施工许可证后的法定开工期限。建设单位应

当自申领施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应

当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不

开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。本题

中，没有开工的时间已超过1年，施工许可证必定自行废止，因此决

定开工后，应当重新办理施工许可证。

5.C

【解析】逸项A错误，保险合同当事人为投保人和保险人。选项B

错误，被保险人可以是受益人。选项C正确，受益人可以由投保人

指定，也可以由被保险人指定。选项D错误，投保人可以是被保险

人，也可以是受益人。

6.A

【解析】本题考查的是编制招标文件、标底及工程量清单计价。B项

错误，可以设有最高投标限价；C项错误，招标人可以自行决定是否

编制标底；D项错误，—个招标项目只能有—个标底。

7.B

【解析】本题考查的是施工现场噪声污染防治的规定。在工程建设领

域，环境噪声污染的防治主要包括两个方面：—是施工现场环境噪声

污染的防治，二是建设项目环境噪声污染的防治。前者主要解决建设

工程施工过程中产生的施工噪声污染间题，后者则是要解决建设项目

建成后使用过程中可能产生的环境噪声污染问题。

8.B

【解析】转包和违法分包是法规禁止的，合法的分包是允许的。选项

B是合法分包。

9.A

【解析】本题考查的是施工许可证的法定批准条件。《建筑法》规定，

申请领取施工许可证，应有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施

工图设计文件已按规定进行了审查。施工图设计文件未经审查批准的，

不得使用。

10.D

【解析】本题考查的是用人单位可以单方解除劳动合同的规定。A项

错误是可以解除的清形；B项错误要提前30天通知才可以解除，．

C项错误，不需要等劳动期满就可以解除。

11.D

【解析】法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类，A项错

误。营利法人经依法登记成立。依法设立的营利法人，由登记机关发

给营利法人营业执照。营业执照的签发日期为营利法人的成立日期，

B项错误。机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济

组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。有独立经费的机

关和承担行政职能的法定机构，从成立之日起具有机关法人资格，可

以从事为履行职能所需要的民事活动，C项错误。以取得利润并分配

给股东等出资人为目的成立的法人，为营利法人。公司一般为营利法

人，D项正确。

12.C

【解析】《最高人民法院关千审理建设工程施工合同纠纷案件适用法

律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按

照以下清形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验

收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包

人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设

工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为

竣工日期。

13.A

【解析】建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。

14.C

【解析】定金数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%.

15.B

【解析】施工作业人员安全生产义务包括：守法遵章和正确使用安全

防护用具，接受安全生产教育培训，安全事故隐患报告。

16.C

【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具

备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；(2)

有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材

料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、

工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的

工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用，C项错误。

17.B

【解析】《仲裁法）第九条规定，仲裁实行—裁终局的制度。裁决作

出后，当事人就同—纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委

员会或者人民法院不予受理。裁决被人民法院依法裁定撒销或者不予

执行的，当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，

也可以向人民法院起诉。故选项B正确。

18.C

【解析】对于当事人－方违反合同的，另—方不能任凭损失扩大，在

接到对方的通知后，应当及时采取措施防止损失扩大，即使没有接到

对方通知，也应当采取适当措施；如果没有及时采取措施致使损失扩

大的，无权就扩大的损失部分请求赔偿。

19.D

【解析】招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有—

个标底：标底必须保密。接受委托编制标底的中介机构不得参加受托

编制标底项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提

供咨询。招标人设最高限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价

或者最高投标限价的计算方法，招标人不得规定最低投标限价。标底

只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，

也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。

20.C

【解析】承包人行使优先受偿权的期限为自建设工程竣工之日或者建

设工程合同约定的竣工之日起6个月。

21.C

【解析】根据调解机构的不同，我国调解的形式主要有人民调解、行

政调解，仲裁调解、法院调解和专业机构调解等。人民调解是指人民

调解委员会通过说服疏导等方式，促使当事人在平等协商基础上自

愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。从本案的调节过程看，属于

人民调解。

22.D

【解析】总包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

（法定连带），所以建设单位可以找分包单位乙公司承担责任，也可

以找总承包单位甲公司承担责任。

23.B

【解析】选项A错误，施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工

场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。对建筑垃圾进行分类，并收集

到现场封闭式垃圾站，集中运出。选项B正确，处置建筑垃圾的单位

在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件。选项C

错误施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾

运输的单位运输。选项D错误，转移固体废物出省、自治区、直辖

市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直

辖市人民政府生态环境主管部门提出申请。

24.A

【解析】（固体废物污染环境防治法》第二十二条规定，转移固体废

物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移

出地的省自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门提出申请。移

出地的省自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门应当及时商经

接受地的省自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门同意后，在

规定期限内批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未

经批准的，不得转移。故选项A正确。

25.A

【解析】本题考查的是施工生产安全事故应急救援预案的规定。2019

年2月发布的《生产安全事故应急条例》则规定，生产经营单位应当

加强生产安全事故应急工作，建立、健全生产安全事故应急工作责任

制，其主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作全面负责。

26.B

【解析】《招标投标法》规定，招标人具有编制招标文件和组织评标

能力的，可以自行办理招标事宜，任何单位和个人不得强制其委托招

标代理机构办理招标事宜，A项错误。《招标投标法》规定，招标项

目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，

取得批准，B项正确。《招标投标法》还规定，招标文件应当包括招

标项目的技术要求对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标

标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款，C项错误。

招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标

文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有

招标文件的收受人，D项错误。

27.D

【解析】投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。开标日

＝投标截止日＝投标有效期起始日＝投标保证金生效起始日。

28.B

【解析】法人依法成立，法人不能自然产生，它的产生必须经过法定

的程序。法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。

法人的名称是法人相互区别的标志和法人进行活动时使用的代号。法

人的场所则是法人进行业务活动的所在地，也是确定法律管辖的依据。

法人能够独立承担民事责任，法人必须能够以自己的财产或者经费承

担在民事活动中的债务在民事活动中给其他主体造成损失时能够承

担赔偿责任。

29.A

【解析】劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合

同期限。

30.D

【解析】本题考查的是文物保护单位的建设控制地带。全国重点文物

保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由

省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政

主管部门划定并公布。

31.A

【解析】按照《安全生产许可证条例》的规定，企业在安全生产许可

证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，

安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同

意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

32.B

【解析】《文物保护法》第三十二条规定，在进行建设工程或者在农

业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当

地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在

24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。文物行政部门可以

报请当地人民政府通知公安机关协助保护现场；发现重要文物的，应

当立即上报国务院文物行政部门，国务院文物行政部门应当在接到报

告后15日内提出处理意见。故选项B正确。

33.B

【解析】无论如何约定租赁期限，租赁期限均不得超过20年：超过

20年的，超过部分无效。租赁期限在6个月以下的，当事人可以自

由选择合同形式：租赁期限在6个月以上的，应当采用书面形式，否

则无论当事人是否约定租赁期限均视为不定期租货。就不定期租赁，

任何一方当事人有权随时解除合同，但是应在解除合同之前通知对方。

34.D

【解析】本题考查的是依法承担工程监理业务。A项错误，禁止工程

监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。

B项错误，禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以

其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。C项错误，工程监理单

位不得转让工程监理业务。

35.A

【解析】国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生

产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事

故—般分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死

亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿

元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上

30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元

以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3

人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000

万元以上：5000万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，

是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下

直接经济损失的事故。所称的“以上“包括本数，所称的“以下”不

包括本数。

36.A

【解析】本题考查的是重大事故隐患治理督办制度。B项错误，应当

先向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，再向主管的

负有安全生产监督管理职责的部门报告。C项错误，应当定期组织，

不是不定期。D项错误，发现问题的应当立即处理，不能处理的，才

要及时报告本单位有关负责人。

37.C

【解析】由千该工程在夜间施工行为明显侵犯了居民的休息权，对居

民的正常生活作息造成严重影响，已经构成侵权，侵权行为产生的债

被称为侵权之债。

38.C

【解析】本题考查的是二级建造师的执业岗位范围。A、B、D项说

法正确，C项说法错误，过于绝对。注册建造师不得同时担任两个及

以上建设工程的施工项目负责人。发生下列清形之一的除外：(1)

同—工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合

格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），

经建设单位同意的。因此，并不是任何情况都不能同时担任，故本题

选C项。

39.C

【解析】建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的

特寺制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制

专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。对达到一定规模的危

险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案并附安全验算结果，

经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产

管理人员进行现场监督。

40.D

【解析】《招标投标法实施条例》第五十八条规定，招标文件要求中

标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约

保证金不得超过中标合同金额的10%。故选项D正确。

41.B

【解析】当事人不服地方人民法院第—审判决的，有权在判决书送达

之日起15日内向上—级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第—

审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上—级人民法院提起

上诉，A项错误。当事人提起上诉，应当递交上诉状，B项正确。上

诉状应当通过原审法院提出，并按照对方当事人的人数提出副本。当

事人直接向第二审人民法院上诉的第二审人民法院应当在5日内将

上诉状移交原审人民法院，C、D项错误。

42.B

【解析】根据《文物保护法》的规定，在进行建设工程或者在农业生

产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文

物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24

小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

43.C

【解析】建设工程合同中约定承包人的主要义务，包括：＠不得转包

和违法分包工程；＠自行完成建设工程主体结构施工；＠接受发包人

有关检查；＠交付竣工验收合格的建设工程；＠建设工程质量不符合

约定的无偿修理。选项C属千发包人的主要义务。

44.B

【解析】劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书

之日起15日内向人民法院提起诉讼。

45.C

【解析】总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

在此题中，甲、乙公司向业主承担连带责任。

46.B

【解析】建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由

注册建造师签字并加盖执业印章，而不是二者有其一，A项错误。注

册建造师有权拒绝在不合格或者有弄虚作假内容的建设工程施工管

理文件上签字并加盖执业印章，C项错误。大型工程项目负责人必须

由本专业一级注册造师担任，D项错误。

47.C

【解析】当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为

应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建

设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交

付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

48.A

【解析】选项B错误，在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，

及时提出意见和建议。选项C错误，下列试块、试件和材料必领，

实施见证取样和送检：＠用于承重结构的混凝土试块，＠用于承重墙

体的砌筑砂浆试块；＠用于承重结构的钢筋及连接接头试件；＠用于

承重墙的砖和混凝土小型砌块；＠用于控制混凝土和砌筑砂浆的水泥。

＠用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；＠地下、屋面、厕浴间使

用的防水材料怼）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试

件和材料。选项D错误，隐蔽工程在隐蔽前，应当通知建设单位和

建设工程质量监督机构。

49.A

【解析】劳动者可以单方解除劳动合同的规定：劳动者提前30日以

书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前

3日通知用人单位，可以解除劳动合同。

50.B

【解析】本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理

部不具备法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法

定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当

由施工企业承担。

51.C

【解析】《建设工程安全生产管理条例》第六十三条规定，违反本条

例的规定施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安

全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用20％以上50%

以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。故选项C正确。

52.D

【解析】选项A错误，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投

标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。选项B错误、选项D正

确，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价不

得低千工程成本，不得高千最高投标限价。选项C错误，招标人不

得规定最低投标限价。

53.D

【解析】选项A错误，项目投资中外资少于50%，但因技术困难而

不能由中国建筑企业独立实施，经省、自治区、直辖市人民政府建设

行政主管部门批准可以由外资建筑业企业承包。选项B错误，外资建

筑企业与其他企业联合承包工程，应按资质等级低的企业的业务许可

范围承包工程。选项C错误，要分企业等级分别到省、自治区、直

辖市人民政府建设行政主管部门或国务院建设行政主管部门办理。

54.B

【解析】《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解其

作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有

权对本单位的安全生产工作提出建议。《建设工程安全生产管理条例》

则进一步规定施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防

护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

55.B

【解析】合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有

关解决争议方法的条款的效力。

56.A

【解析】《劳动合同法》第十条规定，建立劳动关系，应当订立书面

劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用

工之日起1个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订

立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。

57.D

【解析】不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动

强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动，A项错误。不得安排未成年工从

事矿山井下、有毒有害国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其

他禁忌从事的劳动。用人单位应当对未成年工定期进行健康检查，B、

C项错误。女职工生育享受不少于90天的产假，D项正确。

58.C

【解析】担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。

59.C

【解析】多式联运经营人可以与参加多式联运的各区段承运人就多式

联运合同的各区段运输约定相互之间的责任，但该约定不影响多式联

运经营人对全程运输承担的义务。多式联运过程中发生货物损毁事件

时，应由签订合同的承运人承担责任，无论该事件是否发生在其承运

区段。所以本题中应由丙向乙承担违约责任，C项正确。

60.B

【解析】本题考查的是建设工程竣工消防验收。2019年4月经修改

后公布的《中华人民共和国消防法》（以下简称《消防法》）规定，

国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程

竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。上述

规定以外的其他建设工程建设单位在验收后应当报住房和城乡建设

主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。依法应当进

行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止

投人使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。

二、多项选择题

1.ABCE

【解析】出卖人的主要义务有：＠按照合同约定交付标的物的义务；

＠转移标的物所有权的义务；＠瑕疵担保义务。

2.ABE

【解析】仲裁协议应当具有下列内容：＠请求仲裁的意思表示；＠仲

裁事项；＠选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议

才能有效。

3.DE

【解析】行政调解达成的协议不具有强制约束力，A项错误。专业机

构进行调解达成的调解书不具有强制执行力，B项错误。经双方当事

人签收的，人民法院或仲裁委员会制作的调解书具有强制执行力，C

项错误，E项正确。经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当

事人认为有必要的，可自调解协议生效之日起30日内共同向人民法

院申请司法确认。人民法院依法确认调解协议有效，一方当事人拒绝

履行或者未全部履行的，对方当事人可向人民法院申请强制执行，D

项正确。

4.8D

【解析】在承揽合同中，提出工作要求，按约定接受工作成果并给付

酬金的—方称为定作人完成工作并交付工作成果，按约定获取报酬的

－方称为承揽人。承揽合同具有以下法律特征：＠承揽合同以完成一

定的工作并交付工作成果为标的。在承揽合同中，承揽人必须按照定

作人的要求完成—定的工作。定作人所关心的是工作成果的品质好坏，

而非承揽人的工作过程。＠承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成

所承揽的工作。未经定作人的同意，承揽人将承揽的主要工作交由第

三人完成的，定作人可以解除合同，经定作人同意的，承揽人也应就

第三人完成的工作成果向定作人负责。承揽人有权将其承揽的辅助工

作交由第三人完成。承揽人将承揽的辅助工作交由第三人完成的，应

当就第三人完成的工作成果向定作人负责。＠承揽人工作具有独立性。

承揽人在完成工作过程中，不受定作人的指挥管理，独立承担完成合

同约定的质量、数量、期限等责任。承揽人在工作期间，应当接受定

作人必要的监督检验，但定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工

作。

5.AD

【解析】本题考查的是施工企业资质的法定条件。企业资质等级的法

定条件包括注册基本规模、各类人员素质和数最、与承包工程范围相

适应的技术装备和一定的业绩等。B项错误，除各类别最低等级资质

外，取消关于注册建造师、中级以上职称人员、持有岗位证书的现场

管理人员、技术工人的指标考核。C项错误，是近5年，不是近3

年。E项错误，没有这个要求。

6.ABE

【解析】涉及结构安全的试块，试件和材料见证取样和送检的比例不

得低千有关技术标准中规定应取样数量的30%。下列试块、试件和

材料必须实施见证取样和送检：＠用于承重结构的混凝土试块；＠用

千承重墙体的砌筑砂浆试块寇）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；

＠用千承重墙的砖和混凝土小型砌块；＠用千拌制混凝土和砌筑砂浆

的水泥，＠用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；＠地下、屋面、

厕浴间使用的防水材料；＠国家规定必须实行见证取样和送检的其他

试块、试件和材料。

7.ABC

【解析】对于投保人而言，保险的根本目的是发生灾难事件时能够得

到补偿，而这一目的必须通过索赔来实现。©投保人进行保险索赔须

提供必要的有效的证明；＠投保人等应当及时提出保险索赔；＠计算

损失大小，保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保

险索赔。保险单上载明的保险财产没有全部损失，应当按照部分损失

进行保险索赔。但是，财产虽然没有全部毁损或者灭失，但其损坏程

度已达到无法修理，或者虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额的，

也应当按照全损进行索赔。如果—个建设工程项目同时由多家保险公

司承保，则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求。

8.CE

【解析】必须招标的项目＝范围＋规模，选项中只有范围，没有规模，

A项错误。施工单项合同400万元以上且在范围内的项目必须招标，

B项错误需要采用不可替代的专利或者专有技术的建设工程项目可

以不进行招标，D项错误。

9.ACE

【解析】初始注册者，自资格证书签发之日起3年内提出申请，逾期

未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。另外，

《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列清形之一的，不予注

册：＠不具有完全民事行为能力的；＠申请在两个或者两个以上单位

注册的；＠未达到注册建造师继续教育要求的；＠受到刑事处罚，刑

事处罚尚未执行完毕的；＠因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执

行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；＠因前项规定以外的原

因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；

＠被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的，

＠在申请注册之日前3年内担任项目经理期间所负责项目发生过重

大质温和安全事故的：＠申请人的聘用单位不符合注册单位要求的：

＠年龄超过65周岁的；＠法律、法规规定不予注册的其他清形。

10.BCD

【解析】A项行为属于行贿，违法《招投标法》《反不正当竞争法》。

E项行为违法，可能构成串通投标。

11.ABD

【解析】《生产安全事故报告和调查处理条例》第十六条规定，事故

发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何

单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事

故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标

志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

故选项A,B,D正确。．

12.ACD

【解析】《仲裁法》第十六条规定，仲裁协议包括合同中订立的仲裁

条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲

裁的协议。仲裁协议应当具有下列法定内容：（1）请求仲裁的意思

表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。

13.BCDE

【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当建立健

全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制

度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投人，对所承担

的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

14.CE

【解析】本题考查的是法的形式。法的形式是指法律的创制方式和外

部表现形式，法的形式取决千法的本质。在世界历史上存在过的法律

形式主要有：习惯法、宗教法、判例、规范性法律文件、国际懊例、

国际条约等。在我国，习惯法、宗教法、判例不是法的形式。

15.ABCD

【解析】《建设工程质量管理条例》第二十—条规定，设计单位应当

根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的

设计深度要求，注明工程合理使用年限。故选项A正确。工程合理

使用年限，主要是指建筑地基基础、主体结构的设计使用年限，从工

程竣工验收合格之日起计算。故选项B正确。《建筑法》中的“合理

使用寿命”“合理寿命年限”,《建设工程质量管理条例》中的“合

理使用年限”,《合同法》中的“合理使用期限＇均为同—概念，即

指设计文件规定的工程合理使用年限。故选项C,D正确。．

16.AB

【解析】选项A正确，用工单位不得将被派遣劳动者再派遭到其他

用人单位。选项B正确，劳务派遣单位应当将劳务派遣协议的内容告

知被派遭劳动者。选项C错误，劳务派遣单位派遣劳动者应当与接

受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遗协议。选项D错误，《劳

动合同法》规定，被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的

权利。选项E错误，劳务派遭协议的法律性质是劳动派遣合同。

17.AB

【解析】《劳动法》规定，下列劳动合同无效或者部分无效：＠以欺

诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的清况下订立

或者变更劳动合同的；＠用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者

权利的；＠违反法律、行政法规强制性规定的。

18.ABD

【解析】《工伤保险条例》规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职

业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待

遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期—般不超过12个月。工

伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按照本章的有关规定享受伤残

待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待

遇。A、B、D项正确。

19.CDE

【解析】本题考查的是招标投标中违法行为应承担的法律责任。招标

人有下列清形之—的，由有关行政监督部门责令改正，可以处10万

元以下的罚款：（1）依法应当公开招标而采用邀请招标；（2）招

标文件、资格预审文件的发售、澄清、修改的时限，或者确定的提交

资格预审申请文件、投标文件的时限不符合《招标投标法》和本条例

规定；（3）接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标；