《建设工程设计合同》

建设工程设计合合同（２）建设工程设计合合同（ＧＦ－－９６－０２２０４）项目名称：项目建设设地点：合同编编号：（由承承接方编填）委托方方：承接方方：签订日日期：委托方方（甲方）：：承接方方（乙方）：：甲方委委托乙方承担担工程程设计，经双双方协商一致致，签订本合合同。第一条条本合同依依据下列文件件签订：１．１《中中华人民共和和国经济合同同法》和《建建设工程勘察察设计合同条条例》。１．２２国家及地地方有关工程程察设计管理理法规和规章章。１．３３建设工程程批准文件。第二条本本合同设计项项目的名称、阶阶段、规模、投投资、设计内内容及标准：：序号项目名称阶段规模投资设计内容及标准准工程特征及附注注说明：第三条甲甲方向乙方提提交的有关资资料及文件：：序号资料及文件名称称份数内容要求提交时间年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日乙方向甲方交付付的设计文件件：序号资料及文件名称称份数内容要求提交时间年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日第五条甲方应应支付合同项项目的设计费费为元（取费计计算标准详见见表）。设计计费的支付方方法为：５．１１本合同生生效后天内，甲方方支付设计费费总额的２００％，计元作为定定金（本合同同履行后，定定金抵作设计计费）；５．２２乙方提交交设计文件件后天内内，甲方支付付设计费总额额的％，计计元。５．３３乙方提交交全部设计文文件后天天内，甲方付付清其余的设设计费，计元。第六条条双方责任任６．１１甲方责任任：６．１１．１甲方方按本合同第第三条规定的的内容，在规规定的时间内内向乙方提交交资料及文件件，并对其完完整性、正确确性及时限负负责。甲方提提交上述资料料及文件超过过规定期限１１５天以内，乙乙方按本合同同第四条规定定交付设计文文件时间顺延延；规定期限限超过１５天天以上时，乙乙方有权重新新确定提交设设计文件的时时间。６．１１．２甲方方变更委托设设计项目、规规模、条件或或因提交的资资料错误，或或所提资料作作较大修改，以以致造成乙方方设计需返工工时，双方除除需另行协商商签订补充合合同（或另订订合同）、重重新明确有关关条款外，甲甲方应按乙方方所耗工作量量向乙方支付付返工费；６．１１．３在合合同履行期间间，甲方要求求终止或解除除合同，乙方方未开始设计计工作的，不不退还甲方已已付的定金；；已开始设计计工作的，甲甲方应根据乙乙方已进行的的实际工作量量，不足一半半时，按该阶阶段设计费的的一半支付；；超过一半时时，按该阶段段设计费的全全部支付；６．１１．４甲方方应按本合同同第五条规定定的金额和时时间向乙方支支付设计费用用，每逾期支支付一天，应应承担应支付付金额千分之之二的逾期违违约金。逾期期超过３０天天以上时，乙乙方有权暂停停履行下阶段段工作，并书书面通知甲方方。甲方上级级对设计文件件不审批或本本合同项目停停缓建，甲方方均应支付应应付的设计费费；６．１１．５甲方方要求乙方比比合同规定时时间提前提交交设计文件时时，甲方应支支付赶工费；；６．１１．６甲方方应为乙方派派驻现场的工工作人员提供供工作生活及及交通等方便便条件；６．１１．７甲方方应保护乙方方的设计版权权，未经乙方方同意，甲方方对乙方交付付的设计文件件不得复制或或向第三方转转让或用于本本合同外的项项目，如发生生以上情况，乙乙方有权索赔赔。６．２２乙方责任任：６．２２．１乙方方按本合同第第四条规定的的内容、时间间及份数向甲甲方交付设计计文件；６．２２．２乙方方对设计文件件出现的遗漏漏或错误负责责修改或补充充。由于乙方方设计错误造造成工程质量量事故损失，乙乙方除负责采采取补救措施施外，应免收收受损失部分分的设计费，并并根据损失程程度向甲方偿偿付赔偿金，赔赔偿金最多与与免收的设计计费金额相等等；６．２２．３由于于乙方自身原原因，延误了了按本合同第第四条规定的的设计文件交交付时间，每每延误一天，应应减收该项目目应收设计费费的千分之二二；６．２２．４合同同生效后，乙乙方要求终止止或解除合同同，乙方应双双倍返还定金金；６．２２．５乙方方交付设计文文件后，参加加有关上级审审查及根据审审查结论负责责不超出原定定计划任务书书范围内的必必要调整补充充。乙方按合合同规定时限限交付设计文文件一年内项项目开始施工工，负责向甲甲方及施工单单位进行设计计交底、现场场施工服务、处处理有关设计计问题和参加加竣工验收。在在一年内项目目尚未开始施施工，乙方仍仍负责上述工工作，可按所所需工作量向向甲方适当收收取元元咨询服务费费；６．２２．６乙方方不得向第三三方扩散、转转让甲方提交交的产品图纸纸等技术经济济资料。如发发生以上情况况，甲方有权权索赔。第七条其他７．１１甲方要求求乙方派专人人长期驻施工工现场进行配配合与解决有有关问题时，双双方应另行签签订技术咨询询服务合同。７．２２乙方为本本合同项目所所采用的国家家或地方标准准图，由甲方方自费向有关关出版部门购购买。本合同同第四条规定定乙方交付的的设计文件份份数超过《工工程设计收费费标准》规定定的份数，乙乙方另收工本本费。７．３３本工程项项目中，建筑筑材料、设备备的加工定货货，甲方需要要乙方设计人人员配合时，所所需费用由甲甲方承担。７．４４甲方委托托乙方配合引引进项目的设设计任务，从从询价、对外外谈判、国内内外技术考察察直至建成投投产的各个阶阶段，应吸收收承担有关设设计任务的乙乙方参加。出出国费用，除除制装费外，其其他费用由甲甲方支付。７．５５甲方委托托乙方承担本本合同内容之之外的工作服服务，另行支支付费用。７．６６由于不可可抗力因素致致使合同无法法履行时，双双方应及时协协商解决。７．７７本建设工工程设计合同同在履行过程程中发生纠纷纷，委托方与与承接方应及及时协商解释释。协商不成成时，双方同同意由仲裁委员会会仲裁（双方方不在本合同同中约定仲裁裁机构，事后后又没有达成成书面仲裁协协议的，可向向人民法院起起诉）。７．８８本合同未未尽事宜，双双方可签订补补充协议作为为附件，补充充协议与本合合同具有同等等效力。７．９９本合同一一式八份，甲甲乙双方各执执四份。７．１１０本合同同双方签章后后，在１５日日内报项目所所在地省级建建设行政主管管部门规定的的审查部门审审查。双方认认为必要时，到到项目所在地地工商行政管管理部门鉴证证。双方履行行合同规定的的义务后，本本合同即行终终止。委托方单位位名称：承承接方单位名名称：（盖章）（盖盖章）法定代代表人：法定代表表人：单位地地址：单位地址址：邮政编编码：邮政编码码：电话：：电电话：电传：：电电传：传真：：传传真：开户银银行：开户银行行：银行帐帐号：银银行帐号：签订合合同代表（签签字）：签订合同同代表（签字字）：日期：：日日期：年年月日年月日日建设行行政主管部门门工工商行