2023年监理师《建设工程合同管理》名师预测卷（共5套）之（二）附详解

PAGEPAGE12023年监理师《建设工程合同管理》名师预测卷（共5套）之（二）附详解一、单选题1.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。A、主体B、客体C、权利D、义务答案：B解析：本题考查的是合同法律关系的构成。货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同。2.建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的（）进行协商谈判A、细微偏差B、投标价格C、质量要求D、工期要求答案：A解析：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。3.投标报价偏差率的计算公式为()。A、(投标人报价—评标基准价)／评标基准价×100％B、(投标人报价—标底)／标底×100％C、(投标人报价—最高限价)／最高限价×100％D、(投标人报价—评标基准价)／投标人报价×100％答案：A解析：59本题考查的是综合评估法。投标报价偏差率的计算公式为：(投标人报价-评标基准价)／评标基准价×100％。4.根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由（）进行补偿。A、发包人B、承包人C、合同条款确定的该风险责任人D、造价咨询机构答案：A解析：96本题考查的是明确保险责任。标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。5.（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。A、法律事实不包括事件B、罢工属于法律事实中的行为C、法院判决不属于法律事实D、合同当事人违约属于法律事实中的行为答案：D解析：本题考查的是法律事实的内涵。选项A，法律事实包括行为和事件；选项B，罢工属于法律事实中的事件；选项C，发生法律效力的法院判决是法律事实。6.“商定或确定”条款规定，()在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。A、总监理工程师B、专业监理工程师C、发包人D、发包人代表答案：A解析：92本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。“商定或确定”条款规定，总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致时，总监理工程师应认真研究审慎“确定”后通知当事人双方并附详细依据。7.设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的()小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在()小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A、12，12B、24，24C、36，36D、48，48答案：D解析：本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。8.根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于（）。A、目标合同B、标价合同C、管理合同D、成本补偿合同答案：B解析：本题考查的是ECC合同中的内容组成。标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同；目标合同适用于拟建工程范围在订立合同时还未完全界定或预测风险较大的情况，承包商的投标价作为合同的目标成本，当工程费用超支或节省时，雇主与承包商按合同约定方式分摊；成本补偿合同，适用于工程范围界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分。9.下列招标项目中，不能采用最低评标价法评标的是（）。A、施工招标B、材料招标C、设备招标D、设计招标答案：D解析：知识点:工程设计招标概述。设计招标与施工、材料、设备招标等不同，设计评标时不过分追求投标价的高低，评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性以及对工程项目投资效益的影响。黑钻压卷，软件考前一周更新，10.材料采购合同，除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过（）的签约合同价为固定价格。A、12个月B、14个月C、24个月D、36个月答案：A解析：-143除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过12个月的签约合同价为固定价格。供货周期超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应按照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整。11.工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（）。A、开标形式相同，评标原则不同B、招标文件内容相同，评标原则相同C、投标书的编制要求不同，开标形式相同D、评标原则不同，招标文件内容不同答案：D解析：勘察设计招标的标的物是智力成果，即建设项目勘察、设计方案。与施工招标、材料设备采购招标比较而言，工程勘察设计招标主要具有如下特征：（1）在招标标的物特征上，与施工和材料设备投标报价相比，虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。（2）在招标工作性质上，与材料设备采购招标相比，一方面，勘察设计招标是专业服务性质的招标，设计工作对技术要求高，常常只有数量有限的单位满足要求；另一方面，工程设计从前期准备到后续服务跨越的周期长，成果的内容和质量具有较大的不确定性，设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判。（3）在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果；且无具体量化的工作量，灵活性较大。而施工招标一般都有明确而具体的要求，投标人可以按招标文件中提供的设计图纸和工程量清单编制响应明确的投标方案，灵活性较小。（4）在招标阶段划分上，与施工和材料设备招标不同，工程建设项目的设计可以按设计工作深度的不同，分期进行招标，例如对建设项目的方案设计、初步设计、施工图设计分阶段招标，逐步细化落实设计成果，并强调设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求。（5）在投标书编制要求上，设计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。而不像施工招标，是按规定的工程量清单填报报价后算出总价。（6）在开标形式上，设计招标在开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序。（7）在评标原则上，设计招标在评标时，评标专家更加注重所提供设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效果的影响等方面的因素，并以此做出综合判断，招标人乐于接受的是物有所值的合理报价，而不是过于追求低报价。（8）在投标经济补偿上，不同于施工和材料设备采购招标，设计招标可以根据具体情况，确定投标经济补偿费标准和奖励办法，对未能中标的有效投标人给予费用补偿、对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。（9）在知识产权保护上，设计投标文件的技术方案是设计人员的智力劳动成果的体现，与施工招标相比，设计招标更多地涉及智力成果的知识产权。设计招标人如果要采用未中标人投标文件中的技术方案，应保护其知识产权，征得未中标人的书面同意并给予合理的使用费。12.订立施工合同时通用条款规定的基准日期指投标截止时间前（）天，规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A、21B、24C、28D、30答案：C解析：95通用条款规定的基准日期指投标截止时间前28天。规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。13.某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。A、只对甲投标人有效B、对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人C、应发送给全体投标人，并说明问题来源D、应发送给全体投标人，但不说明问题来源答案：D解析：34招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。14.下列关于编制标底的说法错误的是()。A、标底是投标人计算的一个合理的基本价格B、标底必须保密，应当在开标时公布C、标底只能作为评标的参考D、一个招标项目只能有一个标底答案：A解析：49标底是由招标人组织专门人员为准备招标的工程计算出的一个合理的基本价格。15.（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（）日。A、7B、14C、21D、28答案：C解析：P127-128承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，按照发包人要求文件中约定的范围和内容审查是否满足合同要求。为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天。承包人的设计与合同约定有偏离时，应在提交设计文件的通知中予以说明。16.(2017年真题)根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。A、发包人组织的工程竣工验收合格日B、工程施工合同中双方约定的完工日C、工程接收证书中写明的实际竣工日D、承包人施工任务的实际完工日答案：C解析：一、合同履行涉及的几个时间期限（一）合同工期合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。合同工期＝合同内约定的工期＋变更索赔顺延的工期合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。（二）施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。以此期限与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。施工期＞合同工期：延误竣工施工期＜合同工期：提前竣工延误竣工承包人承担拖期赔偿责任，提前竣工是否应获得奖励需视专用条款中是否有约定。【竣工日期=实际竣工日期】*补充工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内（14+28）完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。17.根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。A、不利的物质条件B、发包人提供的材料和工程设备提前交货C、异常恶劣的气候条件D、基准资料的错误答案：D解析：本题考查的是索赔管理。用排除法。选项A、B、C均为不能补偿利润的项目。18.在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。A、发出中标通知书后B、完成评标后C、提交履约担保后D、合同履行完毕后答案：C解析：本题考查的是保证在建设工程中的应用。中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。19.以下（）专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A、高空作业工程B、地下暗挖工程C、大爆破工程D、深水作业工程答案：B解析：本题考查的是承包人的义务。在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。20.FIDICX系列合同中，在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方不包括（）A、业主B、承包商C、工程师D、分包商答案：D解析：-153在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方为业主、承包商和工程师。21.关于材料采购合同货样买卖的表述中，不正确的是（）。A、货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易B、凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明C、出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同D、凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最高标准答案：D解析：-142本题考核的是货样买卖。货样买卖是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。22.采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）。A、不宜将交货期作为评标内容B、宜将报价最低者作为中标人C、宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法D、宜采用综合评估法答案：C解析：23.下列关于资格预审文件的澄清中，表述错误的是()。A、申请人的澄清或说明应采用书面形式B、申请人的澄清或说明不得改变资格预审申请文件的实质性内容C、申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分D、申请人主动提出的澄清或说明，招标人和审查委员会应当接受并作为资格预审申请文件的组成部分答案：D解析：54选项D，招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。24.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。A、发布招标公告、开标、审查投标人资格B、发出投标邀请书、开标、审查投标人资格C、发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件D、审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件答案：B解析：本题考查的是招标方式。本题要求的是邀请招标，故不需要发布招标公告和设置资格预审程序。由于于对邀请对象的基本情况和能力有一定的了解，一般采用资格后审。如果公开招标前预计可能响应投标的人数较少，为了保证投标的竞争性和参与投标的人数在3家以上，也可以采用资格后审。25.设计施工总承包合同模式下，承包人的设计文件提交监理人后，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过()天。A、28B、21C、14D、7答案：B解析：-128本题考查的是设计工作的合同管理。为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天。承包人的设计与合同约定有偏离时，应在提交设计文件的通知中予以说明。26.以下有关发包人代表的说法，不正确的是（）。A、发包人应在合同签订后14天内确定发包人代表，并将相关信息书面通知勘察人B、发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任C、发包人代表不履行职责导致勘察合同无法正常履行，勘察人可以直接更换发包人代表D、发包人代表代表发包人处理合同事宜答案：C解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。选项C，勘察人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后7天内，应当核实完毕并将处理结果通知勘察人。27.(2017年真题)根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。A、投标函→合同协议书→通用合同条款B、投标函→通用合同条款→合同协议书C、合同协议书→投标函→通用合同条款D、合同协议书→通用合同条例→投标函答案：C解析：（二）合同文件的优先解释次序组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释顺序。*合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义的，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与发包人和承包人进行协商，尽量达成一致。不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后审慎确定。28.材料和通用型设备采购招标文件中，标包划分是（）。A、有利于提高经济效益B、有利于自身资质的不断完善C、有利于提高自身的利益和供货质量D、有利于吸引多家投标人参加竞争答案：D解析：63标包的划分要考虑工程实际需要，保证货物质量和供货时间，并有利于吸引多家投标人参加竞争，既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应；又要避免划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力。29.下列选项中属于对招标人必须具有的要求的是（）。A、建设工程招标人是提出招标项目，发出招标邀约要求的法人或其他组织B、有从事招标代理业务的经营场所和相应资金C、有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D、有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”答案：A解析：49本题考查重点是“施工招标程序”。招标人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力的，可自行组织招标。选项B、C、D均属于招标代理机构的资质条件，招标人可不做要求。因此，本题的正确答案为A。30.2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为（）。A、2014年2月10日B、2014年4月20C、2014年5月1日D、2014年5月10日答案：B解析：31.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）。A、债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B、债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C、保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D、保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务答案：C解析：知识点:担保方式。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。32.下列选项中不属于投标保证金形式的是()。A、现金B、支票C、保函D、保证答案：D解析：18投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。33.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。A、协议书、投标保函、履约保函B、协议书、履约保函C、协议书、预付款保函、履约保函D、协议书、投标保函、预付款保函答案：C34.（2015年真题）下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。A、建筑材料B、建筑设备C、勘察设计D、知识产权答案：C解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。35.根据《标准设计施工总承包招标文件》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。A、发包人、监理人、承包人和分包人均应投保B、承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保C、承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保D、承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保答案：A解析：-127本题考核的是工伤保险的投保。承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。36.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于（）。A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、职务代理答案：A解析：本题考查的是代理种类及法律性质。建筑工程的代理主要是委托代理，项目经理和项目总监就是这种代理。37.监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。A、承包人承担工期和费用的损失B、延长合同工期，费用不予补偿C、工期不予顺延，给予相应的费用补偿D、延长合同工期并给予相应的费用补偿答案：A解析：知识点:监理人的职责。进度计划及施工组织设计由监理人审批，但监理人不对计划本身的错误承担责任。38.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。A、发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B、承包人承担费用和延误的工期C、发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D、发包人和承包人共同承担费用，并延长工期答案：A解析：知识点:订立合同时需要明确的内容。发包人要求中的错误的处理。无论承包人复核时发现与否，由于功能要求错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。。39.FIDIC系列合同，《施工合同条件》，不属于业主的主要责任和义务的是（）A、办理工程保险B、做好项目资金安排C、委托任命工程师代表业主进行合同管理D、提供业主方应提供的保障、物资答案：A解析：-153业主的主要责任和义务：委托任命工程师代表业主进行合同管理;承担大部分或全部设计工作并及时向承包商提供设计图纸;给予承包商现场占有权;向承包商及时提供信息、指示、同意、批准及发出通知;避免可能干扰或阻碍工程进展的行为;提供业主方应提供的保障、物资;在必要时指定专业分包商和供应商;做好项目资金安排;在承包商完成相应工作时按时支付工程款;协助承包商申办工程所在国法律要求的相关许可等。40.设计施工总承包合同模式下，承包人可以索赔工期、费用和利润的是()。A、发包人原因造成质量不合格B、行政审批延误C、为他人提供方便D、发包人违约解除合同答案：A解析：-133本题考查的是索赔管理。根据设计施工总承包合同通用条款中，可以给承包人补偿的条款(表7-1)：选项B，可以索赔工期和费用。选项C，只能索赔费用。选项D，可以索赔费用和利润。41.《简明标准施工招标文件》适用于()。A、小型项目B、中型项目C、施工采购总承包项目D、设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目答案：D解析：49《简明标准施工招标文件》共分招标公告(或投标邀请书)、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和要求、投标文件格式八章。适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。42.(2015年真题)根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。A、单价支付B、工程材料费用C、总价支付D、人工费用答案：A解析：本题考查的是工程款支付管理。通用条款规定用公式法调价，但仅适用于工程量清单中单价支付部分，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。43.某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为()。A、全都归银行所有B、返还施工企业550万元C、返还施工企业600万元D、返还施工企业750万元答案：B解析：16本题考查的是担保方式。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用，即返还施工企业2000-1000-200-200-50=550万元。44.履约保函的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至()止。A、竣工验收之日B、提交竣工验收报告之日C、签发工程移交证书日D、缺陷责任期止之日答案：C解析：90担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。45.下列关于履约保函与预付款担保的描述错误的是()。A、履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止B、均采用无条件担保方式C、预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D、预付款担保期限不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额答案：A解析：90担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止的规定，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。46.《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中应列明的内容不包括（）A、招标条件B、项目概况C、开工时间D、投标人资格要求答案：C解析：29《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中应列明如下内容:招标条件、项目概况与招标范围、投标人资格要求、技术成果经济补偿、招标文件的获取、投标文件的递交、联系方式、时间。47.建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()。A、交付导致材料所有权发生转移B、在标的物交付之前由买受人承担C、材料交付时间即合同生效时间D、交付后材料灭失的风险由供货人承担答案：A解析：-144合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。选项C，如果材料在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间。48.对于大型项目，竣工后试验由（）进行。A、发包人B、承包人C、发包人或承包人D、监理人答案：C解析：本题考查的是竣工验收及缺陷责任期合同管理。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。49.根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时乙也用自己的房屋进行了抵押，且就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应先（）。A、由丙承担保证责任B、处分乙抵押的房产清偿债务C、由甲选择适用处分乙抵押的房产，或由丙承担保证责任D、哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式答案：B解析：本题考查的是被担保的债权既有物的担保又有人的担保的处理。没有约定或者约定不明确，债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权；第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。50.(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。A、办理出入施工现场的道路通行手续B、建立施工现场质量管理体系C、确定施工测量的基准点和基准线D、收集地下管线和地下设施相关资料答案：B解析：五、承包人的义务（一）现场查勘承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，核对发包人提供的有关资料。在全部合同施工过程中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，不得再以不了解现场情况为理由而推脱合同责任。对现场查勘中发现的实际情况与发包人所提供资料有重大差异之处，应及时通知监理人，由其做出相应的指示或说明，以便明确合同责任。（二）编制施工实施计划1．施工组织设计承包人应编制施工组织设计和施工进度计划。在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、髙大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送监理人审批。2.质量管理体系承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。3.编制施工环保措施计划，报送监理人审批（四）施工控制网承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，测设施工控制网，并将施工控制网点的资料报送监理人审批。承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。多选题1.下列选项中可以导致委托代理关系终止的有()。A、被代理人取得或恢复民事行为能力B、被代理人取消委托或代理人辞去委托C、代理期间届满或代理事项完成D、作为代理人或被代理人的法人终止E、被代理人死亡或被代理人丧失民事行为能力答案：BCD解析：1本题考查的是代理关系。委托代理关系可因下列原因终止(1)代理期间届满或者代理事务完成(2)被代理人取消委托或代理人辞去委托(3)代理人丧失民事行为能力(4)代理人或者被代理人死亡(5)作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。2.资格预审申请文件包括（）。A、联合体协议书B、申请人须知C、近年财务状况D、资格审查方法E、正在施工的和新承接的项目情况表答案：ACE解析：本题考查的是资格审查文件和资格审查申请文件的区别。选项BD是资格预审文件中的内容，不是资格预审申请文件的内容。资格预审文件－招标人向投标人提出的要求。资格预审申请文件－投标人向招标人提交的资料。3.采用最低评标价法进行评标的评标报告应当如实记载的内容包括（）。A、评标委员会成员名单B、开标记录C、符合要求的投标一览表D、评标方法或者评标因素一览表E、投标保函答案：ABCD解析：57评标报告应当如实记载以下内容：(1)基本情况和数据表；(2)评标委员会成员名单；(3)开标记录；(4)符合要求的投标一览表；(5)否决投标的情况说明；(6)评标标准、评标方法或评标因素一览表；(7)经评审的价格一览表；(8)经评审的投标人排序；(9)推荐的中标候选人名单或根据招标人授权确定的中标人名单，签订合同前要处理的事宜；(10)澄清、说明、补正事项纪要。4.施工合同中，监理人职责中关于开工通知，说法正确的是（）A、当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监理人接专用条款约定的时间向承包人发出开工通知B、如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监理人不能按时发出开工通知，则合同工期不予顺延C、如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。D、监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知E、监理工程师发出开工通知后，合同工期自合同规定的开工日起计算答案：ACD解析：99监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开了.通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监理人不能按时发出开工通知，则要顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。5.FIDIC系列合同，《施工合同条件》中属于承包商的主要责任和义务的有（）A、办理工程保险B、委托任命工程师代表业主进行合同管理C、提交竣工文件二以及操作和维修手册D、为工程的设计、施工、竣工及修补缺陷提供所需的设备、文件、人员、物资和服务E、按照合同规定及工程师的指示对工程进行设计、施工和竣工并修补缺陷答案：ACDE解析：-153承包商的主要责任和义务：应按照合同规定及工程师的指示对工程进行设计、施工和竣工并修补缺陷;为工程的设计、施工、竣工及修补缺陷提供所需的设备、文件、人员、物资和服务;对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并保护环境;提供工程执行和竣工所需的各类计划、实施情况、意见和l通知;提交竣工文件以及操作和维修手册;办理工程保险;提供履约担保证书;履行承包商日常管理职能等。6.发售招标文件收取的费用应当限于补偿（）的成本支出。A、编制招标文件B、印刷招标文件C、招标人办公D、招标活动E、邮寄招标文件答案：BE解析：本题考查的是工程施工招标程序。招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。7.设计施工总承包合同模式下，承包人应根据（）等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。A、价格清单的价格构成B、费用性质C、计划发生时间D、计量周期E、相应工作量答案：ABCE解析：-131本题考查的是工程款支付管理。承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。8.因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权（）。A、提出赔偿要求B、提出价格调整要求C、提出延长工期要求D、解除合同E、终止合同答案：BD解析：本题考查重点是“开始工作”。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。因此，本题的正确答案为BD。9.根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有()。A、监理人是受发包人聘请的合同履行管理人B、监理人是施工合同履行中独立的第三方C、监理人在授权范围内独立开展工作D、监理人具有施工合同管理所有事项的决定权E、监理人有对承包人进行施工管理的指示权答案：ACE解析：92本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。既属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作10.根据《标准材料采购招标文件》规定，材料采购招标文件的组成包括（）。A、招标公告B、图纸C、资格审查办法D、供货要求E、发包人要求答案：AD解析：11.设计单位超越本单位资质等级承包工程，但情节轻微，则对设计单位的处罚方式不包括（）。A、罚款B、没收违法所得C、责令停业整顿D、吊销资质证书E、吊销营业执照答案：DE解析：3、单位资质许可范围内承揽业务的规定（1）建设工程勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务。（2）未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，处以罚款；有违法所得的，予以没收。（3）超越本单位资质等级承揽工程的：①责令停止违法行为；②处合同约定的勘察费、设计费1倍以上2倍以下的罚款；③有违法所得的，予以没收；④可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。（4）发包方违反规定将建设工程勘察、设计业务发包给不具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。12.保证合同应包括的内容有（）。A、被保证的主债权种类、数额B、债务人履行债务的期限C、保证的方式D、保证担保的范围E、一方强烈认为需要增加的其他事项答案：ABCD解析：16本题考核的是保证合同的内容。保证合同应包括以下内容：(1)被保证的主债权种类、数额；(2)债务人履行债务的期限；(3)保证的方式；(4)保证担保的范围；(5)保证的期间；(6)双方认为需要约定的其他事项。13.根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包项目评标的方法包括（）。A、综合评价法B、综合评估法C、综合评分法D、经评审的最低投标价法E、最低投标价法答案：BD解析：知识点:标准设计施工总承包招标的方法。标准设计施工总承包招标文件和标准施工招标文件的评标办法都包括综合评估法和经评审的最低投标价法。只有两种方法。14.在设计施工阶段的总承包合同中，关于竣工验收管理说法，错误的有()。A、承包人应提前28天将申请竣工试验的通知送达监理人B、承包人完成工程竣工应满足的条件后，即可向监理人报送竣工验收申请报告C、经验收合格的工程，以提交竣工验收申请报告的日期为准D、设计施工总承包合同通用条款对竣工结算的规定与标准施工合同相同E、经验收合格工程，监理人可随时向承包人签发工程接收证书答案：ABE解析：-137本题考查的是竣工验收管理。选项A，承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人。选项B，承包人完成工程竣工应满足的条件后，并提交了竣工文件、竣工图、最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。选项E，经验收合格工程，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。15.在设备招标的综合评估法评标中，以下说法正确的是（）。A、每个评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为独立评价值B、评价值为各独立评价值之和C、最差的评价因素得基准评价值，其余的评价因素将依据其优劣程度获得相应的评价值D、若投标人的投标价格超出最高投标限价，其投标将被否决E、综合评价最高者为排名第一的中标候选人答案：ADE解析：知识点:材料设备采购的三种方式。选项B，评价值=评标委员会成员的有效独立评价值之和/有效评委数。选项C，最优的评价因素得基准评价值，其余的评价因素将依据其优劣程度获得相应的评价值。16.下列选项中属于合同法律关系客体的有（）。A、物B、权利C、行为D、义务E、智力成果答案：ACE解析：本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系的客体主要包括：物、行为、智力成果。17.下列属于工程项目总承包合同优点的是()。A、单一的合同责任B、固定工期、固定费用C、可以缩短建设周期D、减少设计变更E、设计方案能够达到最优答案：ABCD解析：-120设计施工总承包合同方式的优点：1.单一的合同责任；2.固定工期、固定费用；3.可以缩短建设周期；4.减少设计变更；5.减少承包人的索赔。18.根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，错误的有（）。A、发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验B、竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行C、发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人D、监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书E、竣工后试验通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后进行答案：BD解析：-137竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行，故选项B错误。经验收合格工程，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书，故选项D错误。19.以下（）属于资格预审报告的内容。A、资格审查委员会名单B、资格审查过程中澄清、说明、补正事项纪要C、资格评分比较一览表的排序D、推荐的中标侯选人名单E、评标各因素分值与评分标准答案：ABC解析：本题考查的是工程施工招标程序。资格审查报告一般包括以下几个内容：（1）基本情况和数据表；（2）资格审查委员会名单；（3）澄清、说明、补正事项纪要等；（4）评分比较一览表的排序；（5）其他需要说明的问题。选项DE是评标报告的内容，不是资格预审的内容。20.(2016年真题)关于投标预备会的说法，正确的有（）。A、投标预备会是法定的招标程序B、投标预备会上应对投标人提出的问题进行解答C、投标预备会由工程监理单位组织召开D、投标预备会应澄清投标人提出的质疑E、对某投标人提出的问题，招标人应以书面方式回复该投标人，无须告知其它投标人答案：BD解析：本题考查的是工程施工招标程序。选项A，投标预备会不是招标的必经程序。选项C，投标预备会由招标人组织召开。选项E，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的潜在投标人。21.在勘察设计招标文件中，以下（）属于发包人要求的内容。A、投标人须知B、评标办法C、勘察或设计要求D、发包人财产清单E、勘察人或设计人需要自备的工作条件答案：CDE解析：本题考查的是工程勘察设计招标主要工作内容。选项AB属于招标文件的内容，是和发包人要求平行并列的概念，没有包含关系。22.某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）。A、承包人可以单独进行检验，视为监理人在场情况下进行B、监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认C、监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验D、重新检验由监理人单独进行E、重新试验结果证明质量符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由监理人承担答案：AC解析：3、质量检查（1）材料、设备和工程的试验和检验第一，承包人应对使用的材料和设备进行进场检验和使用前的检验，不允许使用不合格的材料和有缺陷的设备。第二，（单独责任）承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。第三，（共同责任）按合同约定由监理人与承包人共同进行试验和检验的，承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。→监理人收到承包人共同检验通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加→承包人为了不延误施工可以单独进行试验和检验，将记录送交监理人后可继续施工→此次试验或检验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。第四，重新检验和试验→监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果可靠性→监理人与承包人共同进行重新试验和检验→重新试验和检验的结果证明该项材料、设备或工程的质量不符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明质量符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担，并支付承包人合理利润。23.关于建设工程施工合同竣工验收的表述中，正确的有（）。A、竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并立即发放工程接收证书B、经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工验收申请报告的日期C、竣工验收不合格，监理人应按照验收意见发出指示。要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用D、承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告E、重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人第一次提交竣工验收报告的日期答案：BCD解析：-117本题考核的是建设工程施工合同竣工验收的规定。竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并缓发工程接收证书。经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工验收申请报告的日期。竣工验收不