一级建造师（一建工程法规）题库附完整答案（网校专用）

一级建造师（一建工程法规）题库第一部分单选题(200题)1、甲施工总承包企业承包某工程项目,将该工程的专业工程分包给乙企业,乙企业再将专业工程的劳务作业分包给丙企业,工程完工后,上述专业工程质出现向题,经调查,是由于丙企业施工作业不规范导致,则该专业工程的质量责任应当由()。

A.甲施工总承包企业对建设单位承担责任

B.丙企业对建设单位承担责任

C.甲施工总承包企业乙企业和丙企业对建设单位共同承责任

D.甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任

【答案】：C

2、下列法规中，属于部门规章的是()。

A.《建设工程质量管理条例》

B.《招标公告发布暂行办法》

C.《北京市建筑市场管理条例》

D.《重庆市建设工程造价管理规定》

【答案】：B

3、某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万。保险公司应当支付的保险金为（）万元。

A.6

B.14

C.20

D.26

【答案】：D

4、关于建设工程共同承包的说法，正确的是()。2014

A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包

B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任

D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

【答案】：D

5、关于建设工程施工合同变更的说法,正确的是（）

A.发包人可依据其单方需要变更合同

B.合同变更内容约定不明确,推定为未变更

C.合同变更与工程变更范围一致

D.合同变更协议自签字之日起生效

【答案】：B

6、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定2016年12月30日竣工。2016年11月15日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，导致施工单位没能按时交付工程，此时施工单位()。

A.构成违约，应承担违约责任

B.构成违约，但是可以申请免除或部分免除责任

C.不构成违约，但应承担工程延误损失

D.不构成违约，可以不承担违约责任

【答案】：B

7、不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的期限是（）

A.10日内

B.15日内

C.3个月

D.6个月

【答案】：D

8、（2019年真题）关于行政机关实施行政强制执行的说法,正确的是（）。

A.执行标的灭失的,中止执行

B.执行可能造成难以弥补损失的,终结执行

C.一律不得在夜间或法定节假日实施行政执行

D.执行完毕后,据以执行的行政决定被撤销的,应当恢复原状或者退还财物

【答案】：D

9、根据《安全生产法》的规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出（）。

A.紧急避险措施

B.批评、检举、控告

C.请求赔偿

D.批评

【答案】：B

10、工程建设行业标准应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般（）复审一次。

A.2年

B.3年

C.4年

D.5年

【答案】：D

11、甲为某事业单位的技术人员，取得一级建造师资格证书后，正确的做法是（）。2018真题

A.甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业

B.甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业

C.甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业

D.甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业

【答案】：B

12、按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，不正确的是()。

A.属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，应当在当地和全国公布

B.通过与工商、银行等部门的信用共享获取的不良行为记录，统一公布

C.国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告

D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私

【答案】：D

13、关于借款合同的说法,正确的是（）

A.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效

B.借款合同为有偿合同

C.借款合同必须采用书面形式

D.自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时生效

【答案】：D

14、下列纠纷属于行政纠纷是()。

A.李某对于工资支付和单位发生的纠纷

B.施工单位和建设单位对于工程质量的纠纷

C.施工单位和租赁公司关于机械租赁的纠纷

D.施工单位对于环保局的罚款产生纠纷

【答案】：D

15、《民法典》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的()。

A.5％

B.10％

C.20％

D.25％

【答案】：C

16、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》中规定发生安全事故，应当被认定为“发生重大伤亡事故或者其他严重后果”的情形是()。

A.造成重伤2人

B.造成直接经济损失80万

C.造成间接经济损失120万

D.造成死亡人数2人

【答案】：D

17、仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向()申请执行。

A.人民法院

B.公安机关

C.政府主管部门

D.仲裁委员会

【答案】：A

18、利害关系人申请诉前证据保全的，申请人应当提供担保。不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在()小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。

A.12

B.24

C.48

D.72

【答案】：C

19、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后()小时内报告工程所在地建设行政主管部门。

A.1

B.2

C.12

D.24

【答案】：D

20、某项目于2007年3月1日开工，2007年12月10日主体工程完工，2007年12月28日通过竣工验收，则其保修期始于（）。

A.2007年3月1日

B.2007年12月10日

C.2007年12月28日

D.2008年3月1日

【答案】：C

21、不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是（）。

A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构

B.检测机构不得转包检测业务

C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料、构（配）件和设备

D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

【答案】：C

22、《建设工程质量管理条例》规定，不属于违法分包的是（）。

A.总承包单位将建设工程分包给具备相应资质条件的单位的

B.分包单位将其承包的建设工程再分包的

C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

D.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

【答案】：A

23、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，属于承揽业务不良行为认定标准的是（）。

A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的

B.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的

C.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

【答案】：A

24、2016年4月18日，甲市B区某生产经营单位发生了安全生产事故，造成29人死亡，直接经济损失6000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定。该事故属于()事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】：B

25、甲将其房屋卖给乙，并就房屋买卖订立合同，但未进行房屋产权变更登记，房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法，正确的是（）。

A.买卖合同有效，房屋所有权不发生变动

B.买卖合同无效，房屋所有权不发生变动

C.买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，不能对抗善意第三人

D.买卖合同效力待定，房屋所有权不发生变动

【答案】：A

26、生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.1

B.3

C.5

D.7

【答案】：C

27、根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中,不构成招标人与投标人串通投标的是（）。

A.招标人在开标前将投标情况告知其他投标人

B.招标人预先内定中标人

C.招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利

D.招标人从几名中标候选人中确定中标人

【答案】：D

28、当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为（）。

A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失

B.合同中约定的额度

C.违反合同一方违反合同时预见到的损失

D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益

【答案】：A

29、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后工程出现质量问题。关于该质量责任承担的说法，正确的是（）。

A.承包人没有义务进行修复或返修

B.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担责任

C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任

D.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应当予以支持

【答案】：B

30、根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建造师执业资格证书的情形不包括()。

A.申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销

B.超越法定职权作出准予注册许可的

C.没有按照规定期限内继续教育的

D.违反法定程序作出准予注册许可的

【答案】：C

31、乙欠甲50万元长期未还，乙有一套住房价值50万元，突然乙在未清偿债务的情况下将住房以10万元的价格卖给了他人，此时甲如要行使撤销权，应当在（）行使。

A.从知道或应当知道撤消事由之日起1年内

B.从知道或应当知道撤消事由之日起2年内

C.从撤消事由发生之日起1年内

D.从撤消事由发生之日起2年内

【答案】：A

32、下列工程可以适用联合共同承包的项目是（）。

A.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程

B.投资主体众多的建筑工程

C.投资风险较大的建筑工程

D.建设周期短的建筑工程

【答案】：A

33、根据《专利法》，对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为()。

A.发明

B.实用新型

C.外观设计

D.设计方案

【答案】：B

34、下列凭证中,免纳印花税的是（）

A.财产租赁合同或者具有合同性质的凭证

B.加工承揽合同或者具有合同性质的凭证

C.营业账簿

D.财产所有人将财产赠给社会福利单位所立的书据

【答案】：D

35、乙公司欠甲公司20万元，乙与甲约定将于2015年1月15日偿还。乙公司到期未付款，甲公司据此向法院提起诉讼。此行为在法律上将产生()。

A.诉讼时效的中断

B.诉讼时效的中止

C.诉讼时效的延长

D.改变法定时效期间

【答案】：A

36、甲乙双方签订的工程施工合同中约定了有效的仲裁条款，后因工程质量双方发生纠纷，乙向某仲裁委员会申请仲裁，甲向人民法院提起了诉讼。根据有关规定，法院（）。

A.可以受理

B.应当移送仲裁委处理

C.不应当受理

D.经仲裁委员会同意后可以受理

【答案】：C

37、涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案应由()组织专家论证。

A.安全监督管理机构

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

【答案】：B

38、关于中标的表述中，不正确的是()。

A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书

C.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力

D.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任

【答案】：A

39、根据规定，要求专业承包单位在分包工程时应具有（）。

A.施工资质

B.劳务资质

C.相应资质

D.专业承包资质

【答案】：C

40、甲、乙、丙、丁四家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标。关于此联合体说法正确的是()。

A.联合体内部的共同投标协议与招标人无关，不必交予招标人

B.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

C.联合体任何成员均有权以对债务分担比例有约定为由拒绝履行全部债务

D.联合体成员之一清偿全部债务后，联合体不能免除履行义务

【答案】：B

41、甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是()。

A.丙的保证方式为一般保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，那么丙免除保证责任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，那么丙不再承担保证责任

【答案】：C

42、根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。(2015真题)

A.按照首席仲裁员的意见作出

B.按照多数仲裁员的意见作出

C.按照仲裁委员会主任的意见作出

D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出

【答案】：B

43、甲公司中标成为某市一栋18层公寓楼工程合法的施工总承包人。有关事件如下：(1)总承包合同约定，可将水电暖通安装工程分包，分包施工单位为具备相应资质的乙公司。(2)总承包合同生效后，甲公司又把基础土石方工程分包给了一家具备相应资质的丙公司。(3)后业主得知此事，提出如若分包土石方工程，必须包给资质条件更优的丁公司。上述做法中符合我国建筑法规定的是（）。

A.（1）

B.（3）

C.（1）和（2）

D.（1）和（3）

【答案】：A

44、下列关于质权的说法，正确的是()。

A.质物不需要转移占有

B.质押的标的只能是动产

C.著作权里的财产权可以作为权利质押

D.建设用地使用权可以质押

【答案】：C

45、下列各项中,关于仲裁过程中的证据提供、收集和应用,说法正确的是（）。

A.证据的提供应由公安或者检察部门负责

B.仲裁庭认为有必要收集的证据,经当事人同意,可以收集

C.仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的,可以交由当事人约定的鉴定部门鉴定,也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定

D.当事人认为需要的,可以向鉴定人直接提问

【答案】：C

46、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.3

B.7

C.15

D.30

【答案】：C

47、甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同()。

A.无效

B.成立

C.可变更

D.可撤销

【答案】：B

48、下列关于物权的说法,正确的是（）

A.物权是权利人直接支配的权利,无须他人的意思或义务人的行为介入

B.根据“一物一权”原则,一物上面只能有一个担保物权

C.物权是绝对权,因此权利人和义务人都是不特定的

D.能够成为物权权利人的只有法人和自然人

【答案】：A

49、依法为建设工程办理质量监督手续，是（）的法定义务。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.质量监督机构

【答案】：A

50、不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。

A.乡（镇）

B.县

C.市

D.省

【答案】：B

51、关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是()。

A.重点是防治排放物污染

B.爆破作业须选择风力小的天气进行，做好计划

C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米

D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米

【答案】：B

52、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单,后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处,则该取消通知从法律上称为（）

A.要约撤回

B.要约撤销

C.承诺撤回

D.承诺撤销

【答案】：A

53、甲公司与施工企业签订建筑材料买卖合同后，立即与生产厂家乙公司签订了购买合同。由于乙公司的资金短缺，无法保证向甲公司的供货，致使施工企业未能及时收到建筑材料而停工，则施工企业的损失应当（）。

A.甲公司承担

B.乙公司承担

C.施工企业承担

D.甲公司和乙公司连带承担

【答案】：A

54、下列各项，属于刑事责任的承担方式是（）。

A.有期徒刑

B.警告

C.没收违法所得

D.拘留

【答案】：A

55、某业主甲起诉某房地产开发公司乙位于T市N区的商品房质量不合格的纠纷，T市中级人民法院于2014年10月15日作出生效判决。要求乙在判决生效之日起10日内赔偿甲人民币3万元人民币，当事人当庭领取了判决书。那么，如果乙拒绝履行判决，甲应当最迟在()之前申请人民法院强制执行。

A.2015年4月15日

B.2015年10月15日

C.2016年4月25日

D.2016年10月25日

【答案】：D

56、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料，不包括()。

A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件

B.地下使用的防水材料

C.用于砌筑砂浆的水泥

D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂

【答案】：A

57、某施工企业在其安全生产许可证有效期内未发生死亡事故,则安全生产许可证有效期届满时（）。

A.不再审查,直到发生死亡事故时终止

B.经原安全生产许可证颁发机关重新办理

C.经原安全生产许可证颁发机关同意,不再审查,有效期延期三年

D.必须再次审查,审查合格延期三年

【答案】：C

58、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）。

A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任

B.安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明

C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字

D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程所在地安全监督管理部门

【答案】：B

59、可以报名参加国家一级建造师考试的是（）。

A.专科毕业，工龄4年，从事施工管理工作3年

B.本科毕业，工龄4年，从事施工管理工作3年

C.研究生班毕业，工龄2年，从事施工管理工作1年

D.博士毕业，刚参加工作6个月

【答案】：B

60、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法行为记录公告的说法正确的是()。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月

B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销明，并在公告平台上予以声

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

【答案】：B

61、甲为某公司的法定代表人，某日与材料商乙签订了一份采购合同。按照公司章程的规定，甲已经超越了其法人对其代表权限的限制，但是，乙却不知情，则该合同（）。

A.无效

B.有效

C.部分有效

D.效力待定

【答案】：B

62、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是我国《民法典》中有关（）的规定。

A.债权转让

B.债务承担

C.由第三人向债权人履行债务

D.债务人向第三人履行债务

【答案】：C

63、某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年1月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为()。

A.2012年11月20日

B.2012年12月20日

C.2013年1月20日

D.2013年2月20日

【答案】：C

64、民事法律关系的内容是指()

A.民事权利和民事义务

B.民事权利和民事责任

C.民事规范和民事责任

D.民事义务和民事责任

【答案】：A

65、按照《建筑企业资质管理规定》和《注册建造师管理规定》的规定，建筑业企业、注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可以（）。

A.处1000元以上1万元以下罚款

B.撤回资质证书

C.吊销资质证书

D.降低资质等级

【答案】：A

66、甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商承建，于是甲公司就借用了乙公司的资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失，则赔偿责任应当由（）承担。

A.甲公司

B.乙公司

C.发包人

D.甲公司和乙公司连带

【答案】：D

67、甲发包方与乙承包人签定了建设工程施工合同，并约定若双方产生纠纷由原告住所地法院管辖，合同履行过程中，甲乙发生了纠纷，因此合同纠纷提起的诉讼，应由以下()法院进行管辖。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.不动产未登记的，由不动产实际所在地管辖

D.无论是否登记，均由不动产实际所在地管辖

【答案】：C

68、分包工程总承包发生质量问题时，关于总分包质量责任的说法，正确的是（）。2018真题

A.建设单位必须先向总承包单位请求赔偿，不足部分再向分包单位请求赔偿

B.建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿

C.其他受害人可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿

D.其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分再向总承包单位请求赔偿

【答案】：C

69、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【答案】：A

70、人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法”下列行为不是证裾保全方法的是()。

A.没收

B.扣押

C.查封

D.勘验

【答案】：A

71、某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新颖性丧失的情形是()。

A.申请日前5个月被他人泄密的

B.申请日前3个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前3个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

【答案】：B

72、在某一委托代理事项中，代理人A知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动，或者被代理人B知道代理人A的代理行为违法不表示反对的，由（）。

A.被代理人B自行承担责任

B.代理人A独立承担责任

C.被代理人B和代理人A负连带责任

D.代理人A和被代理人B承担按份责任

【答案】：C

73、招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是（）。

A.2006年4月1日

B.2006年5月10日

C.2006年6月10日

D.2006年7月20日

【答案】：C

74、注册建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建设主管部门应当将处理建议转交注册建造师注册所在地省级人民政府建设主管部门，注册所在地省级人民政府建设主管部门应当在（）个工作日内作出处理，并告知工程所在地省级人民政府建设行政主管部门。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B

75、某开发商与施工企业签订合同，约定双方就合同履行发生争议，提交北京市A仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法律途径是()。

A.只能向有管辖权的人民法院起诉

B.只能申请北京市A仲裁委员会仲裁

C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁

D.只能向有管辖权的法院起诉

【答案】：B

76、《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在（）日内提出处理意见。

A.7

B.10

C.14

D.20

【答案】：A

77、甲施工单位（总承包单位）将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙施工单位，且已征得建设单位同意，下列关于该分包行为说法正确的是（）。

A.甲公司必须报上级主管部门批准备案

B.甲公司就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任

C.建设单位必须与乙施工单位重新签订分包合同

D.建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证

【答案】：B

78、建设工程合同纠纷的管辖法院是()。

A.被告所在地

B.原告所在地

C.合同签订地

D.合同履行地

【答案】：D

79、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。

A.人民法院

B.建设行政主管部门

C.工商行政管理部门

D.监理单位

【答案】：A

80、关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。

A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定

B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员

C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定

D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成

【答案】：C

81、某施工现场产生大量建筑垃圾，现场负责人指挥工人将部分垃圾排入某大江支流，造成污染。市环境保护行政主管部门接到群众举报，经查证属实，遂对施工单位处以罚款。对该事件处理体现的原则是（）

A.污染者付费

B.依靠群众保护环境

C.政府对环境质量负责

D.预防为主、防治结合

【答案】：B

82、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期（2013）

A.勘察、设计单位

B.监理单位

C.建筑安全监督管理机构

D.工程质量监督机构

【答案】：A

83、根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前（）以书面形式通知劳动者本人。

A.30日

B.60日

C.20日

D.3日

【答案】：A

84、下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。（2012）

A.劳动报酬

B.试用期

C.保守商业秘密

D.福利待遇

【答案】：A

85、建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当（）。

A.报发证机关核验施工许可证

B.重新领取施工许可证

C.向发证机关报告

D.向发证机关备案

【答案】：A

86、建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为（），逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。

A.3年

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：A

87、下列合同订立的原则中，属于民事法律关系区别于行政法律关系、刑事法律关系特有原则的是（）。

A.平等原则

B.自愿原则

C.公平原则

D.诚实信用原则

【答案】：B

88、仲裁协议是合同的组成部分，仲裁协议无效的情况不包括（）。

A.约定的事项超出法律规定的仲裁范围的

B.一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的

C.无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议

D.在仲裁协议中，当事人对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确，但当事人达成补充协议的

【答案】：D

89、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列安全生产许可证违法行为中，罚款额度区间最小的是()。

A.未取得安全生产许可证擅自从事施工活动

B.转让安全生产许可证

C.冒用安全生产许可证

D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动

【答案】：D

90、甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲、乙双方权利的表述中，正确的是（）。

A.经乙同意后方可解除合同

B.乙有权要求对方继续履行合同

C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失

D.甲承包商不享有随时解除合同权

【答案】：C

91、建设项目可能产生环境噪声污染的，（）必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。

A.施工单位

B.建设单位

C.公安机关

D.监理单位

【答案】：B

92、某实行总承包的工程，总承包单位将专业工程分包给具有相应资质的专业承包单位，专业承包单位又将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包单位，则劳务分包单位从事危险作业的人员的意外伤害险，保险费由（）支付。

A.专业承包单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.劳务分包单位

【答案】：B

93、关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是()。2017真题

A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》

B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《城市房地产开发经营管理条例》

D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》

【答案】：A

94、2011年6月8日，某建筑公司的项目经理向水泥厂发出要约，想要购买水泥厂的水泥100吨。要约中要求水泥厂在2011年6月12日之前作出答复。但是水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了2011年6月20日才回复同意卖给项目经理水泥。以下关于该承诺效力的说法中正确的是（）。

A.该项目经理收到该回复后合同生效

B.该迟到的承诺是否有效，由该项目经理与水泥厂商议

C.如果该项目经理不想买水泥了，可以不用通知水泥厂

D.如果该项目经理不承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂

【答案】：C

95、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据（）进行设计。

A.项目批准文件

B.勘察深度要求

C.勘察成果文件

D.城市规划

【答案】：C

96、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一栋房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续，则下列说法错误的是()。

A.两个房屋买卖合同均有效

B.甲必须收回房屋并向乙方交付

C.丙取得该房屋的所有权

D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约

【答案】：B

97、施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人()。

A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁

B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉

C.只能向合同履行地的人民法院起诉

D.必须重新确定受诉人民法院

【答案】：C

98、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是()。

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

D.乙公司向甲施工企业承担责任

【答案】：D

99、任何一方都不得将自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同，体现出合同法的()。

A.平等原则

B.诚实信用原则

C.自愿原则

D.公平原则

【答案】：A

100、关于注册建造师执业的说法，正确的是()。

A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人

B.在竣工预验收期间，经建设单位同意，可以同时担任另一项目的项目经理

C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业

D.担任项目经理的，在工程未办理交付手续前，不得办理变更注册

【答案】：D

101、工程项目建设过程中发生下列情形时，不能提起行政诉讼的是()。

A.建设单位压缩合同约定工期被处以罚款

B.施工单位因偷工减料被责令停业整顿

C.监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书

D.建设行政管理部门对内部工作人员的奖惩决定

【答案】：D

102、建筑施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必须具备的条件是（）。

A.有符合规定的注册资本和净资产

B.有符合规定的专业技术人员、技术装备

C.有符合规定的工程质量保证体系

D.已完成的建设工程业绩

【答案】：C

103、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()。

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.已签署的工程结算文件

C.完整的技术档案和施工管理资料

D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件

【答案】：B

104、根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用()作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。（2015

A.地下水

B.市政自来水

C.雨水

D.中水

【答案】：A

105、下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。

A.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的

B.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

C.将承包的工程转包或者违法分包的

D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

【答案】：D

106、甲施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项此事体现了合同法的()原则。

A.公平

B.自愿

C.诚实信用

D.维护公共利益

【答案】：C

107、甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同，约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备款，设备由乙交运输公司运送到甲指定的地点，甲收到设备后向运输公司支付运费。运输途中，因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁。下列正确的选项是（）。

A.运输公司可以要求甲支付运费

B.运输公司可以要求乙支付运费

C.甲可以要求乙赔偿损失

D.乙可以要求甲支付设备款

【答案】：D

108、将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用，此项规定指的是（）。

A.循环经济

B.减量化

C.再利用

D.资源化

【答案】：D

109、李某与王某签订租房合同，双方共同约定房屋租赁期限为1年，则下列说法错误的有()。

A.应以书面方式订立

B.若以口头方式订立，该合同无效

C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同

D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同

【答案】：B

110、（2019年真题）某建筑工程一切险由多家保险公司共同承保,损失发生后,被保险人分别向不同的保险公司提出赔偿要求的依据是（）。

A.投保时先后

B.投保金额小

C.协商结果

D.约定比例

【答案】：D

111、人民法院审理行政案件，不适用()。

A.调解

B.开庭审理

C.公开审理

D.两审终审制

【答案】：A

112、承、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是（）。

A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收

B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日

D.继续等待验收

【答案】：B

113、施工单位所承建的某高校办公楼，建设单位未经验收就提前使用。5年后，该办公楼主体结构出现质量问题，则下列说法正确的是（）。

A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

B.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

D.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

【答案】：D

114、某施工企业在与其聘用的员工签订的劳动合同中约定，工伤事故导致人员死亡时最大赔偿额度为5万元。按照合同法的规定，此合同应为()。

A.有效合同

B.无效合同

C.部分无效合同

D.效力待定合同

【答案】：C

115、甲向乙发出一个要约后觉得不妥，又向乙发出了一个通知，通知中说明前一个要约中的内容无效，则()。

A.后一个通知的行为属于要约撤回

B.后一个通知的行为属于要约撤销

C.后一个通知有效的条件是不迟于前一个通知到达受要约人

D.后一个通知有效的条件是不迟于受要约人发出承诺通知到达受要约人

【答案】：C

116、关于行政复议案件处理原则,正确的是()。

A.以书面审查为主,以调解为原则

B.以书面审查为主,以不调解为原则

C.以开庭审查为主,以调解为原则

D.以开庭审查为主,以不调解为原则

【答案】：B

117、甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向（）申请执行。

A.仲裁委员会

B.人民法院

C.人民政府

D.建设行政主管部门

【答案】：B

118、混凝土浇注施工前，施工单位应当提前通知建设工程质量监督机构，这是因为()。

A.质量监督机构应当对商品混凝土进行见证取样

B.质量监督机构负责组织隐蔽工程验收

C.未经质量监督机构签字，施工单位不得进行下一道工程的施工

D.隐蔽工程质量应当接受政府强制监督

【答案】：D

119、甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。

A.丙公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业与丙公司分担

【答案】：A

120、下列标准属于强制性国家标准的有()

A.工程建设通用的信息技术标准

B.工程建设通用的环境保护标准

C.工程建设重要的行业专用的试验标准

D.工程建设通用的试验标准

【答案】：B

121、梁某陷入经商困境时，李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息，而梁某则不以为然。李某就此事向法院起诉。对此，下列选项中错误的说法是()。

A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持

B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持

C.借款合同可以是无偿合同

D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持

【答案】：B

122、根据《建筑工程施工许可管理办法》,在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工,建设单位在开工前应当依照本法的规定,向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。

A.工商登记证

B.施工许可证

C.规划许可证

D.土地使用证

【答案】：B

123、工程施工中，承包人、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期期间（）。

A.承包人承担责任，工期不予顺延

B.发包人承担责任，工期顺延

C.发包人、承包人各承担一半

D.都不承担责任

【答案】：B

124、《中华人民共和国企业所得税法》规定，企业所得税的税率为()。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】：D

125、建筑工程施工总承包二级企业法定的净资产应该为()。

A.1亿元以上

B.6000万元以上

C.4000万元以上

D.800万元以上

【答案】：C

126、某学校实验室从化工产品商店购买了一种普通化学制剂，双方对这种制剂的质量要求事先没有约定，也没补充协议。在这种情况下，这种制剂质量要求的确定可按照（）。

A.交易习惯

B.国家标准

C.行业标准

D.ISO9000标准

【答案】：A

127、下列关于生产安全事故报告的说法中，不符合规定的是()。

A.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

B.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告

C.情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告

D.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时

【答案】：B

128、根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，（）应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。

A.项目部

B.施工企业

C.监理单位

D.建设单位

【答案】：D

129、某建筑公司签订的以下劳动合同中，试用期约定合法的是()。

A.公司与应届毕业生甲约定，待试用期满，再根据甲的能力和表现决定是否签订劳动合同

B.公司与电工乙约定，劳动合同期限为某项目开工日至竣工日，试用期1个月

C.公司与出纳丙续订劳动合同，调整丙担任会计岗位，约定试用期1个月

D.公司与业务员丁签订2年劳动合同，合同期限内包含2个月试用期

【答案】：D

130、建筑业企业资质证书的有效期为（）。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】：D

131、（2020年真题）根据《行政强制法》，法律没有规定行政机关强制执行的，作出行政决定的行政机关应当申请强制执行的机关是（）。

A.人民法院

B.人民政府

C.公安机关

D.监察机关

【答案】：A

132、因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（）。

A.施工企业不仅要负责，还要承担保修费用

B.施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔

C.施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔

D.施工企业不负责保修，由建设单位自行承担维修

【答案】：B

133、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。

A.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

B.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

【答案】：A

134、甲与某施工企业签订了一份2年期的劳动合同,合同中约定的生效时间为2014年5月1日,为了考察甲是否具备相应的工作能力,合同约定了试用期,则试用期最长截止于（）。

A.2014年6月1日

B.2014年7月1日

C.2014年8月1日

D.2014年11月1日

【答案】：B

135、某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是()。

A.承包人可申请法院撤销合同

B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同

C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利

D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

【答案】：C

136、主要是为了维护限制民事行为能力人或者无民事行为能力人的合法权益而设计的代理为（）。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.诉讼代理

【答案】：B

137、下列属于应当承担缔约过失责任的情形是()。

A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程

B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审査

D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

【答案】：D

138、甲建筑公司拖欠某劳务公司50万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲建筑公司已经分立为乙装饰公司和丙设计公司，而乙、丙两个公司对50万元工程欠款的偿还未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于()。

A.共同诉讼人

B.原告

C.有独立请求权的第三人

D.无独立请求权的第三人

【答案】：A

139、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当组织专家对超过一定规模的危险性较大工程的专项施工方案进行论证、审查，下列工程需要编制专项施工方案但是不需要专家论证的工程是()。

A.爆破工程

B.深基坑工程

C.高大模板工程

D.地下暗挖工程

【答案】：A

140、某建设方根据评标结果向中标人发出了中标通知书，此中标通知书属于（）。

A.要约

B.承诺

C.要约邀请

D.承诺邀请

【答案】：B

141、某建筑施工过程中，建筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落造成他人损害，所有人或者使用人不能证明自己没有过错的，所有人或使用人与受害人之间形成（）。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债

【答案】：A

142、某一建筑工程计划建设工期为1年8个月，工程合同价格为600万元，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，其到位资金原则上不得少于（）万元。

A.180

B.200

C.240

D.300

【答案】：A

143、某工程为全部使用政府投资的建设项目，该工程价款结算总额为12000万元，则该工程的保证金应预留（）万元左右。

A.500

B.360

C.1200

D.2400

【答案】：B

144、某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标,但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是（）

A.要约内容不明确

B.要约人不特定

C.受要约人错误

D.无订立合同的意思表示

【答案】：C

145、关于规划许可证的说法正确的是（）。

A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可

B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批

C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可

D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理

【答案】：D

146、某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机,则下列情形中，会导致要约失效的是()。

A.建筑机械厂及时回函，对要约提出非实质性变更

B.承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺

C.建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知

D.建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知

【答案】：B

147、甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用，该约定中甲享有的权利是（）。

A.土地承包经营权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

【答案】：B

148、从不同类型法律的关系来看，下列关于工程建设审计结论的说法中，错误的是（）。

A.当事人可以约定以审计结论作为合同的结算依据

B.审计结论与合同价款不一致并不一定能影响合同效力

C.审计结论任何时候都不能作为合同案件的判决依据

D.合同约定不明或约定无效时，审计结论可以作为判决依据

【答案】：D

149、某施工现场发生触电事故，导致2人死亡，1人受伤，事故调查组经仔细调查后提交了事故调查报告并附有关证据资料，则负责事故调查的人民政府应自收到报告后（）日内作出批复。

A.15

B.20

C.30

D.45

【答案】：A

150、某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为1.2%，同期贷款利率为4%，则法院对垫资利息的处理正确的是()。

A.不予支持

B.按照1.2%支付利息

C.按照2.4%支付利息

D.按照4%支付利息

【答案】：C

151、根据《著作权法》的规定，著作权包括著作人身权和著作财产权，则不属于著作人身权的是（）。

A.发表权

B.署名权

C.使用权

D.修改权

【答案】：C

152、（2020年真题）甲施工企业在道路管道工程施工中未对施工现场采取安全措施，导致行人刘某不慎摔入甲施工企业施工时开挖的沟槽中受伤，甲施工企业和刘某因此产生的纠纷，属于（）。

A.合同纠纷

B.侵权纠纷

C.无因管理纠纷

D.不当得利纠纷

【答案】：B

153、《建筑法》规定按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当()向批准机关报告情况。

A.中止施工起1个月内

B.15日内

C.6个月内

D.及时

【答案】：D

154、甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《民法典》规定的是()。

A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权

B.甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司

C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙

D.甲拟将房产所有权及土地适用权转让给丙，而将地役权转让给丁

【答案】：C

155、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。2017

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采用的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制

【答案】：A

156、申请设立施工总承包序列特级和一级、专业承包序列一级资质外商投资建筑业企业的，其设立由（）审批。

A.国家发展和改革委员会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.国务院对外贸易经济行政主管部门

D.国务院建设行政主管部门

【答案】：C

157、（2020年真题）关于定金的说法，正确的是（）。

A.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当原数额返还定金

B.定金合同自合同订立之日起生效

C.既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款

D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的10%

【答案】：C

158、根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是()。

A.国务院环保部门

B.各级地方政府环保部门

C.酸雨控制区内的人民政府环保部门

D.大气污染排放总量控制区内的人民政府

【答案】：D

159、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（）。

A.丙公司应代甲清偿

B.乙可要求甲或丙清偿

C.只能由甲先行清偿

D.不可能由甲或丙共同清偿

【答案】：C

160、根据《刑法》第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：D

161、（2019年真题）根据《绿色施工导则》，关于扬尘污染防治的说法，正确的是（）

A.运送容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，不必采取措施封闭，严密，但需保证车辆清洁

B.施工现场作业区应当达到目测无扬尘要求

C.构筑物，爆破拆除前，做好扬尘控制计划，应当选择无风的天气进行爆破作业

D.施工现场出口应当设置洗车槽

【答案】：D

162、根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由()人民法院管辖。(2015真题)

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地

【答案】：D

163、依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是（）。

A.施工单位实施隐蔽工程

B.建设单位拨付工程款

C.大型非标构件进行吊装

D.商品混凝土应用于基础工程

【答案】：B

164、甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因两公司合并致使该合同终止。该合同终止的方式是()。

A.免除

B.抵销

C.混同

D.提存

【答案】：C

165、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。

A.作出决定的公安消防机构

B.公安机关

C.人民法院

D.建设行政主管部门

【答案】：A

166、不属于施工企业承揽业务不良行为的认定标准是()。

A.将承包的工程转包或违法分包的

B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的

D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的

【答案】：B

167、甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应

A.乙水泥厂承担

B.双方连带责任

C.双方按比例承担

D.甲施工企业承担

【答案】：D

168、甲刚满16岁周岁即被应聘于乙施工单位，下列说法正确的是（）。

A.甲属于未成年人，签订劳动合同属无效劳动合同

B.因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同

C.不得安排甲从事有毒、有害的劳动

D.可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全

【答案】：C

169、某甲与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，某甲拟解除劳动合同，某甲应当提前（）通知用人单位。

A.10日

B.20日

C.15日以书面形式

D.30日以书面形式

【答案】：D

170、关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。

A.施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样

B.设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%

C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检

D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当

【答案】：A

171、在主合同纠纷未了之前，保证人可以拒绝债权人要求承担保证责任的是（）。

A.一般保证

B.保证人与债务人约定共同承担责任的保证

C.连带保证

D.主债务履行期满后六个月内的连带保证

【答案】：A

172、关于施工企业的安全生产教育培训，下列说法错误的是()。

A.管理人员和作业人员每年应至少进行两次安全生产教育培训

B.主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员经考核合格后方可任职

C.进入新施工现场的作业人员应当经安全生产教育培训合格后方可上岗作业

D.采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行安全教育培训

【答案】：A

173、《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的()日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。

A.5

B.7

C.15

D.10

【答案】：B

174、住所位于甲市A区的甲房地产开发公司在甲市B区开发一片住宅小区，经过招标投标，住所地在甲市C区的乙建筑工程公司中标，双方签订承包合同并在合同中约定，若就本合同发生争议由甲市A区基层人发法院管辖。后因为工程质量不合格双方发生争议。对此案第一审有管辖权的法院是()。

A.甲市A区基层人民法院

B.甲市C区基层人民法院

C.甲市B区基层人民法院

D.甲市中级人民法院

【答案】：C

175、王某所签订的下列合同中，不属于我国《民法典》调整范围的是()。

A.劳动合同

B.借款合同

C.劳务分包合同

D.房屋租赁合同

【答案】：A

176、某项目2008年3月1日确定了中标2008年3:月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。

A.2008年3月16日

B.2008年3月31日

C.2008年4月7日

D.2008年4月11日

【答案】：C

177、本题考核的是竣工验收备案的时间。住房和城乡建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》规定，建设单位应当自工程竣工验收合格之日起10日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（以下简称备案机关)备案。，建设单位应当建设工程竣工验收合格之日起()日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.5

B.15

C.10

D.30

【答案】：B

178、某施工现场发生倒塌事故,导致2人死亡,1人受伤。在无特殊情况下,事故调查组应当自该事故发生之日起（）内提交事故调查报告

A.30日

B.45日

C.60日

D.90日

【答案】：C

179、关于法律责任特征的表述中，不正确的是()。

A.法律责任即承担不利的后果

B.法律责任的实现由国家强制力作保障

C.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依照当事人约定的程序进行

D.法律责任是因违反法律上的义务（包括违约等）而形成的法律后果，以法律义务存在为前提

【答案】：C

180、下列关于法的效力层次说法错误的是()。

A.国务院教育部制定的部门规章与北京市政府制定的规章之间具有同等效力

B.部门规章在备案时只用向国务院备案

C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由全国人大常委会提出意见

D.任何情况下，法律都不能违背宪法的基本准则

【答案】：C

181、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()。

A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

C.工程所在地的基层人民法院裁定

D.合同签订地的中级人民法院裁定

【答案】：B

182、甲施工企业与乙材料供应商订立了一份货物买卖合同,甲施工企业请求乙材料供应商交付货物乙材料供应商求甲施工企业支付货款,则甲施工企业和乙材料供应商行使的权利分别是()

A.物权、债权

B.债权、物权

C.物权、物权

D.债权、债权

【答案】：D

183、当事人订立合同后合并的，由（）行使合同权利，履行合同义务。

A.原法人

B.合同约定的当事人

C.原法人的上级主管机关

D.合并后的法人或者其他组织

【答案】：D

184、强制性国家标准由()批准发布或者授权批准发布。

A.国务院

B.国务院标准化行政主管部门

C.国务院工程建设行政主管部门

D.国务院工程建设行政主管部门领导下的行业协会

【答案】：A

185、某高速公路项目进行招标，开标后允许()。

A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容

B.投标人再增加优惠条件

C.投标人撤销投标文件

D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

【答案】：A

186、定金是合同当事人一方预先支付给对方的款项，其目的在于担保合同（）的实现。

A.债权

B.债务

C.主体

D.内容

【答案】：A

187、某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给了乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。

A.乙供应商因无过错，无需返还

B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求

C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款

D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项

【答案】：B

188、关于总承包单位将所承包的工程再分包给他人，取得建设单位认可的方式，下列说法正确的是（）。

A.必须在总承包合同中规定分包的内容

B.总承包合同中未规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意

C.建设单位可以直接指定分包人

D.总承包单位不能拒绝建设单位推荐的分包单位

【答案】：B

189、建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是()。

A.要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书

B.要求提交质量保证体系和质量责任制度文件

C.抽查施工中主要建筑材料的质量

D.检查劳动合同履行及劳动保护情况

【答案】：D

190、甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自（）无效。

A.4月1日

B.5月1日

C.5月20日

D.6月30日

【答案】：A

191、中外合资经营的建筑企业、中外合作经营建筑企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的25%。以下不属于外资建筑业企业承揽工程范围的是()。

A.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程

B.由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目

C.外资少于50％，由中国建筑企业独立实施建设项目

D.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准，可以由中外建筑企业联合承揽

【答案】：C

192、（2019年真题）关于国家所有的文物的说法,正确的是（）。

A.遗存于公海区域内的起源于中国的文物,属于国家所有

B.国有不可移动文物的所有权因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变

C.古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有

D.属于国家所有的可移动文物的所有权因其保管、收藏单位的终止或者变更而改变

【答案】：C

193、下列关于建设工程消防设计的审核与验收，说法不正确的是（）。

A.建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合国家标准或者行业标准

B.未经公安消防机构审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工

C.经公安消防机构审核的建筑工程消防设计需要变更的，应当报建设行政主管部门核准

D.按照国家工程建设消防技术标准进行消防设计的建筑竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收；未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用

【答案】：C

194、国家一级建造师的主要执业范围是（）。

A.担任建设工程项目施工的项目经理

B.担任建设工程项目评估人员

C.从事建设工程项目咨询工作

D.从事建设工程项目预算工作

【答案】：A

195、下列关于建造师注册的表述中，正确的是()。

A.取得建造师资格证书的人员，如果没能在三年内申请注册，其资格证书将失效

B.申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位

C.注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册

D.因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册

【答案】：B