2021-2022一级建造师之一建通信与广电工程实务押题练习试题A卷含答案

2021-2022一级建造师之一建通信与广电工程实务押题练习试题A卷含答案单选题（共80题）1、民用建筑物上设置小型天线、移动通信基站等公用电信设施时，必须满足建筑物()等条件，不得破坏建筑物的安全性。A.荷载B.高度C.宽度D.长度【答案】A2、交流供电系统由交流供电线路、低压交流配电屏、()等部分组成。A.燃油发电机组和蓄电池B.燃油发电机组和逆变器C.整流设备和逆变器D.整流设备和蓄电池【答案】B3、执行一般程序的通信行政处罚案件在特殊情况下90日内不能办理完毕的，报经上一级通信主管部门批准，可以延长至()日。A.90B.150C.180D.200【答案】C4、电信建设项目投资业主单位委托未经通信主管部门审查同意或未取得相应电信建设资质证书的单位承担电信建设项目设计、施工、监理、咨询、系统集成、用户管线建设、招投标代理的，由工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局予以处罚。处罚办法包括()。A.罚款B.已竣工的不得投入使用C.对电信建设项目投资业主单位罚款D.对投资单位企业法人代表进行行政处理【答案】B5、架空线路工程中，电杆中心与路由中心线的左右偏差不应大于50mm；除终端杆以外，电杆本身应()。A.上下平行B.左右平行C.上下垂直D.左右垂直【答案】C6、走线架应与接地网连接，在接地之前应使用()测量接地网阻值，地阻应符合设计要求。A.地阻测试仪B.万用表C.兆欧表D.平衡表【答案】A7、抗震设防在()时，蓄电池组必须用钢抗震框架或柜架安装。A.6度和7度B.7度和8度C.8度和9度D.9度和10度【答案】C8、选择广播电视中心场地时，应使用精密声级计的（）测量其噪声环境A.慢档B.快档C.脉冲或脉冲保持D.峰值保持【答案】A9、4G基站设备安装工程中，采用RRU+BBU工作方式时，需要测试电压驻波比的设备或构件是（）。A.RRU设备B.BBU设备C.GPS天馈系统D.野战光缆【答案】C10、为了有利于电磁波传播，天线塔周围()范围内天线辐射方向宜避开高大的建筑物和其他障碍物，高度不宜高于最下层天线高度的三分之二。A.1kmB.2kmC.3kmD.4km【答案】A11、参与联合建设的电信业务经营者，原则上在()年之内，不得在同路由或同位置建设相同功能的电信设施。A.2B.3C.1D.5【答案】B12、群时延特性属于卫星通信系统中（）的测试内容。A.波导B.变频器C.高功率放大器D.低噪声放大器【答案】B13、TCP协议的功能不包括（）。A.把数据分成数据包B.给数据包写上序号C.利用算法进行路由选择D.请求数据重发【答案】C14、光缆配盘中对于端别的说法错误的是（）。A.一般干线工程中，南北向时北为A端，南为B端；B.一般干线工程中，东西向时西为A端，东为B端。C.城域网工程中，中心局侧为A端，支局侧为B端。D.分支光缆的端别应服从主干光缆的端别。【答案】B15、下列属于路测时单站测试内容的是()。A.无线覆盖率B.掉线率C.服务质量D.切换成功率【答案】C16、调整机架垂直可在机架底角处置放金属片，最多只能垫机架的（）底角。A.一个B.二个C.三个D.四个【答案】C17、柜式设备机架安装时，应用4只M10～M12的膨胀螺栓与地面加固，机架()应与走线架上梁加固。A.背面B.侧面C.底部D.顶部【答案】D18、阀控式密封铅酸蓄电池使用前应检查各单体开路电压，若低于（）或储存期已达到3～6个月，则应运用恒压限流法进行充电。A.2.13B.2.23C.2.25D.2.5【答案】A19、在SDH微波中继通信系统中，没有上、下话路功能的站是()。A.端站B.枢纽站C.分路站D.中继站【答案】D20、人耳能听到的频率为()。A.15～20000HzB.15～18000HzC.20～18000HzD.20～20000Hz【答案】D21、在中国PTN基本上采用()技术。A.xDSLB.T-MPLSC.PBB-TED.WiFi【答案】B22、静止轨道通信卫星（同步通信卫星）距离地面约为（）Km。A.360B.3600C.36000D.360000【答案】C23、当Ra=（）时，表示事物在灯光下显示出来的颜色与在标准光源下一致，显色性最好。A.80B.100C.120D.200【答案】B24、采用波分复用（WDM）技术的主要目的是（）。A.简化设备B.网络扩容C.提高可靠性D.增加新业务【答案】B25、属于第四代移动通信技术的核心网是()核心网。A.CDMA2000B.WCDMAC.TD-SCDMAD.LTE【答案】D26、在计算机网络中，()的覆盖范围是一个城市，距离常在10～150km之间。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网【答案】C27、下列行为中，属于危害电信网络和信息安全的是（）。A.盗接他人电信线路B.复制他人电话号码C.伪造电信充值卡D.盗窃公用电信设施【答案】D28、光缆结构简单、制造工艺简捷；对光纤的保护优于其他结构的光缆，耐侧压，因而提高了网络传输的稳定性；光缆截面小，重量轻，特别适宜架空敷设的是()光缆。A.层绞式结构B.束管式结构C.骨架式结构D.都不对【答案】B29、以下（）多址方式，把卫星转发器的工作时间分割成周期性的互不重叠的时隙，分配给各站使用。A.频分多址B.时分多址C.空分多址D.码分多址【答案】B30、以下说法错误的是（）。A.广播电视中心空调采用地下送风和房顶出风的方式是最为合理的B.广播电视中心在分控机房内采用网状、机房与机房之间采用树状结构相连C.在线槽、线架、地沟内布放线缆时，应将音视频信号线和电源线分别放在两侧，控制线居中布放，防止电磁噪声干扰D.焊接时线缆应留有一定的余量，不得使用酸性焊剂焊接【答案】A31、在SDH网中，分插复用器与分插复用器之间的段落属于()。A.再生段B.复用段C.数字段D.数字通道【答案】B32、在人(手)孔内作业时，首要应防止()。A.跌落B.蛇咬C.中毒D.溺水【答案】C33、世界各国卫星电视广播普遍采用（）波段。A.LB.SC.CD.X【答案】C34、无绳电话是通信终端(电话机)的一种无线延伸装置，并使话机由固定变为移动，是()。A.有线接入网B.固定无线接入C.移动无线接入D.都不是【答案】A35、接入网的主要功能不包括（）。A.传送功能B.交换功能C.用户口功能D.业务口功能【答案】B36、适合城域网建设的光纤是()型光纤。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】A37、对于中、远地区(超过2000km)广播的短波发射台，天线发射前方1km以内，总坡度一般不应超过()。A.2％B.3％C.4％D.5％【答案】B38、世界各国卫星电视广播普遍采用C频段和Ku频段，其中C频段的范围是()。A.3.7～4.2GHzB.5.7～6.4GHzC.9.7～10.4GHzD.11.7～12.75GHz【答案】A39、扬声器系统安装中涉及承重结构改动或增加负荷时，必须经()确认后方可实施。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.组织单位【答案】A40、直埋光（电）缆线路工程中，高低差在0.8m及以上的沟坎处，采用的保护方式为（）。A.铠装缆保护B.钢管保护C.挡土墙保护D.护坎保护【答案】D41、当电磁辐射体的工作频率低于()时，应对工作场所的电场强度和磁场强度分别测量。A.100MHzB.200MHzC.300MHzD.400MHz【答案】C42、按照《电信运营业重大事故报告规定（试行）》，电信运营业重大事故包括（）。A.某电信运营商两省网之间通信全阻60分钟B.重伤4人、造成直接经济损失在600万元的生产事故C.党政军重要机关相关通信阻断D.移动电话通信阻断5万户·小时【答案】C43、通信工程职业照射限值要求：在每天()工作期间内，任意连续6min按全身平均的比吸收率(SAR)应小于0．1W／kg。其中的比吸收率(SpecificAbsorptionRate，SAR)是指生物体每单位质量所吸收的电磁辐射功率，即吸收剂量率。A.4hB.6hC.8hD.10h【答案】C44、110kV变电所与VHF(I)频段电视差转台、转播台问的防护间距不应小于()。A.1000mB.1300mC.1800mD.2000m【答案】A45、PON技术的演进方向是引入WDM技术的()。A.EPONB.GPONC.10GPOND.NG-PON【答案】D46、在网络发展中，()是理想的扩容手段，也是引入宽带新业务的方便手段。A.WDM技术B.SDH技术C.OAM技术D.PDH技术【答案】A47、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的牵头单位将商定的并经()盖章同意的建设方案报有关部门批准。A.城市规划管理机关B.电信管理机关C.市政管理机关D.电信运营商【答案】B48、关于光缆沟质量要求的说法，错误的是()。A.为了保证附属设施的安装质量，必须按标准保证沟底的线路直线段要直B.光缆沟的质量要求为五个字：直、弧、深、平、宽C.光缆沟的沟底要平坦，不能出现局部梗阻、塌方或深度不够的问题D.按土质及地段状况，缆沟应达到设计规定深度【答案】A49、属于服务网关(S-GW)功能的项目是()。A.接入控制B.网元选择C.路由选择D.地址分配【答案】C50、关于通信设施安装要求的说法，错误的是（）。A.新建局站的接地不得采用联合接地方式B.酸性蓄电池不得与碱性蓄电池安装在同一电池室C.柴油发电机组的地脚螺栓应采用“二次灌浆”预埋D.布放的电源线必须是整条线料【答案】A51、下列卫星工作多址方式中具备如下特点的是();各站所发的信号在结构上各不相同，并且相互具有准正交性，以区别地址，而在频率、时间、空间上都可能重叠。A.频分多址方式B.时分多址方式C.空分多址方式D.码分多址方式【答案】D52、在空闲资源满足需求的路由和地点，原则上不得再()电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施。A.新建B.改建C.扩建D.技术改造【答案】A53、通信局(站)接地系统室外部分的作用是迅速泄放雷电引起的()。A.强磁场B.强电流C.强干扰D.强电压【答案】B54、VSAT系统中，不属于主站构成设备的是()。A.工作站B.TDMA终端C.接口单元D.射频设备【答案】A55、声学混响时间是指在闭合的空间里，从声源停止振动到声能衰减()所需要的时间。A.70dB.60dBC.50dBD.40dB【答案】B56、建筑物内的电信管线和配线设施以及建设项目用地范围内的电信管道，应当纳入建设项目的设计文件，并随建设项目同时施工与验收。所需经费应当纳人建设项目()。A.预算B.概算C.决算D.结算【答案】B57、通信局（站）接地系统室外部分的作用是迅速泄放雷电引起的（）。A.强磁场B.强电流C.强干扰D.强电压【答案】B58、VSAT网络中的主要结构有：星形网络、网形网络和()。A.方形网络B.树形网络C.环形网络D.混合网络【答案】D59、路由器具有数据通道功能和（）通道功能。A.管理B.检测C.控制D.维护【答案】C60、通信局(站)的接地系统必须采用()的方式，接地线中严禁加装开关或熔断器。A.单独接地B.联合接地C.分类接地D.混合接地【答案】B61、下列行为中，属于扰乱电信市场秩序的是（）。A.向互联网传播病毒B.盗接他人电话线路C.盗窃电话设施D.故意破坏正在使用的公用电信设施【答案】B62、关于通信网的说法，正确的是（）。A.网状网主要用于计算机网B.星形网用于可靠性要求高的场合C.总线型网主要用于干线通信网D.环形网不方便扩容【答案】D63、执行一般程序的通信行政处罚案件应当自立案之日起()日内办理完毕。A.30B.60C.90D.120【答案】B64、人(手)孔墙体与基础应垂直，垂直允许偏差最大为（）。A.±5mmB.±10mmC.±15mmD.20mm【答案】B65、蓄电池的主要指标包括电动势、内阻、（）和循环寿命。A.放电电压B.放电电流C.终了电压D.充电电流【答案】C66、网络建设过程中的突出矛盾是（）之间的矛盾。A.容量和质量B.安全和质量C.覆盖和质量D.覆盖和容量【答案】C67、下列仪表中，不能用于光接收灵敏度和最小过载光功率测试的是（）。A.OTDRB.光功率计C.传输分析仪D.光可变衰减器【答案】A68、光缆线路工程中继段应测试（）。A.光纤反射损耗B.光纤接头损耗C.光纤模场直径D.光纤抗张强度【答案】B69、在GSM系统，下列关于切换说法正确的是()。A.BSS内部切换、BSS间的切换以及MSS间的切换都需要由MSC来控制完成B.BSS间的切换和MSS间的切换都需要由MSC来控制完成，而BSS内部切换由BSC控制完成C.MSS问的切换需要由MSC来控制完成，BSS间的切换和BSS内部切换由BSC控制完成D.BSS内部切换是软切换，BSS间的切换以及MSS间的切换是硬切换【答案】B70、用双耳收听来判断声源的远近和（），称为双耳定位。A.内容B.方向C.直达D.反射【答案】B71、程控交换设备的标称直流工作电压应为-48V，直流电压允许变化范围为()。A.(-57～-40)VB.(-57～-50)VC.(-58～-40)VD.(-58～-50)V【答案】A72、管道径路比较平坦，但有个别地段管道弯曲度较大的情况下，宜采用()方法。A.活塞气吹头敷设B.无活塞气吹头敷设C.增加润滑剂加入量D.增加压缩机出气口气压【答案】B73、当事人对行政处罚决定不服，申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚()执行，法律另有规定的除外。A.暂缓B.停止C.不停止D.行政复议后【答案】C74、微波天线调测时，站距和接收场强的实测值与计算值之差允许范围是()。A.站距小于45km，差值允许在2.5dB之内B.站距大于45km，差值允许在2.5dB之内C.站距小于45kin，差值允许在2dB之内D.站距大于45km，差值允许在2dB之内【答案】D75、下列说法错误的是（）。A.光（电）缆埋深不足时，可以采用水泥包封。B.当光（电）缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用消弧线、避雷针、排流线等防雷措施。C.高低差在0.8及以上的沟坎处，应设置漫水坡、挡土墙。D.光（电）缆离电杆拉线较近时，应穿放不小于20m的塑料管保护。【答案】C76、光纤包层位于纤芯的周围，直径为()。A.4μmB.10μmC.50μmD.125μm【答案】D77、下列分项工程中不属于中短波天馈线系统安装工程的是()。A.架设拉绳式桅杆B.架设自立式钢塔C.架设无线幕D.安装大型电感线圈【答案】D78、在土质均匀、坚硬的情况下，铺设钢管管道和塑料管道时可采用()。A.素混凝土基础B.砖砌基础C.天然基础D.钢筋混凝土基础【答案】C79、下列不属于交换节点设备的是（）A.电话交换机B.分组交换机C.路由器D.用户小交换机【答案】D80、水泥管道的组合结构应构筑在坚实可靠的地基上。基础坡度系数一般在()或按设计要求。A.1‰～3‰B.3‰～5‰C.1％～3％D.3％～5％【答案】B多选题（共35题）1、通信局（站）的馈线防雷措施应包括（）。A.天线必须安装避雷针，避雷针必须高于天线最高点的金属部分1m以上B.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的外侧加装保安器C.出入微波站的电缆内芯线在进站处应作保护接地D.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等E.电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器【答案】AD2、第五代移动通信系统的无线技术创新包括（）。A.大规模天线阵列B.超密集组网C.新型多址D.全频谱接入E.网络功能虚拟化【答案】ABCD3、根据《工程建设标准强制性条文》（信息工程部分），电信枢纽楼内自动报警系统的安装部位应包括（）。A.门卫室B.楼梯间C.营业厅D.电池室E.电信机房【答案】BCD4、卫星通信与其他通信方式相比较，具有()的特点。A.通信距离远、覆盖地域广、不受地理条件限制B.以广播方式工作C.不能采用空分多址(SDMA)方式D.工作频段高E.通信容量大，传输业务类型多【答案】ABD5、广播电视建设项目采购建筑材料、建筑构配件和设备，其质量必须符合()。A.国家或行业现行有关标准和设计要求B.产品说明书、技术合格证、质量保证书、实物样品等方式表明的质量状况C.合同约定的技术质量要求及包装内的使用说明和清单D.厂家有关标准和设计要求E.地方政府的有关标准和设计要求【答案】ABC6、通信电源直流供电系统包括（）等部分。A.整流设备B.燃油发电机组C.低压交流配电屏D.逆变器E.直流变换器（DC／DC）【答案】A7、光缆的单盘检验中光电性能检验的内容包括()。A.光缆长度的复测B.光缆单盘损耗测试C.光纤后向散射信号曲线观察D.光缆护层的绝缘检查E.光缆外护层目视检查【答案】ABCD8、从移动终端可感知的移动通信网络指标主要有（）。A.掉话率B.呼叫建立成功率C.语音质量D.上下行速率E.系统容量【答案】ABCD9、微波辐射的主要防护措施包括()。A.穿防护服装B.控制暴露时间C.戴护目镜D.定期体检E.营养保障【答案】ACD10、分集接收并不能解决所有的衰落，如对雨雾吸收性衰落等只能（）才能克服。A.调整天线角度B.增加发射功率C.增加天线数量D.缩短站距E.适当改变天线设计【答案】BD11、特殊设防的通信建筑(甲类)包括（）。A.应急通信用房B.国际海缆登陆站C.长途传输干线局站D.国际卫星通信地球站E.省中心及省中心以上通信枢纽楼【答案】BD12、移动通信网络的特点决定了()之间的矛盾。A.网络输送B.网络覆盖C.容量D.质量E.网络安全【答案】BCD13、对光纤放大器（OA）测试所使用的主要测试仪表有（）。A.光谱分析仪B.多波长计C.光源D.光功率计E.光可变衰耗器【答案】AD14、网络系统的功能检查包括()。A.网络输出功能B.统计功能C.维护管理功能D.检测功能E.性能管理功能【答案】BC15、交流电源的()是标志其电能质量的重要指标。A.电压B.电流C.频率D.杂音E.波型畸变率【答案】AC16、标志交流电源质量的重要指标有（）。A.电压B.电流C.频率D.杂音E.电容【答案】AC17、与录音室混响时间长短有关的是()A.房间容积B.墙壁材料C.地板材料D.门窗面积E.顶棚材料【答案】ABC18、中心束管式光缆的结构中包括()。A.光纤松护套B.聚乙烯内护套C.加强圆磷化碳钢D.双面涂塑钢带E.聚乙烯外护套【答案】ACD19、架空线路电杆洞深是根据（）决定的。A.吊线的类别B.电杆的类别C.现场的土质D.所在地的负荷区E.拉线的类别【答案】BCD20、某电信运营公司发现本地网光缆被挖断，首先采取措施临时疏通业务，随后修复线路并加装钢管保护，在沿线增设宣传牌。该公司可向责任单位索赔的费用包括（）。A.临时疏通业务的费用B.线路修复的费用C.加装保护钢管的费用D.增设宣传牌的费用E.支付用户的损失赔偿费用【答案】AB21、在下列微波辐射环境中暴露时，()情况下应采取相应防护措施。A.脉冲波平均功率密度大于25μW／cm2B.脉冲波每日剂量超过200μW?h／cm2C.连续波平均功率密度大于25μW／cm2D.连续波每日剂量超过400μW?h／cm2E.每日超过8h暴露【答案】ABCD22、设备通电时的检查应包括()。A.接通列保险，检查信号系统是否正常，有无告警B.接通机架总保险，观察有无异样情况C.开启主电源开关，同时接通分保险D.要随时检查各种信号灯、电表指示应符合要求E.加电检查时，应戴防静电手环，手环与机架接地点应接触良好【答案】ABD23、波分复用设备合波器（OMU）的主要测试项目有（）。A.中心频率与偏离B.插入损耗及偏差C.极化相关损耗D.抖动转移特性E.输入抖动容限及频偏【答案】BC24、通信设备机架直流电源在供电前应检查输入端电源的()。A.电压B.电流C.相序D.极性E.电抗【答案】AD25、有线电视系统防雷设计应有防止()的措施。A.直击雷B.球形雷C.感应雷D.雷电侵入波E.云闪【答案】ACD26、节目前期制作包括()。A.演、录播室素材录制B.特技C.配音配乐D.电子新闻采集E.电子现场制作【答案】AD27、5G网络架构将引人全新的网络技术，()将成为5G网络的重要特征。A.SDNB.NFVC.IPD.SDHE.WDM【答案】AB28、公民、法人或者其他组织实施违反通信行政管理秩序的行为，依照法律、法规或者规章的规定，应当给予行政处罚的，由通信主管部门按照《中华人民共和国行政处罚法》和《通信行政处罚程序规定》的程序实施。这里所称通信主管部门，是指()。A.工业和信息化部B.国家邮政局C.省、自治区、直辖市通信管理局和邮政(管理)局D.地区、市通信管理局和邮政(管理)局E.法律、法规授权的具有通信行政管理职能的组织【答案】ABC29、需要C级120kA模块型SPD时不能采用()的方法。A.三个C级40kA模块型SPD并联B.三个C级40kA模块型SPD串联C.两个C级80kA模块型SPD并联、适当冗余D.一个C级40kA和一个C级80kA模块型SPD并联E.一个C级120kA模块型SPD直接使用【答案】ABCD30、下列关于光纤布放错误的是（）。A.光纤布放路由应符合设计要求，收信、发信排列方式应符合安装习惯B.光纤从护槽引出宜采用波纹光纤保护管保护C.宜用电缆扎带捆绑无套管保护的光纤D.光纤活接头处应留一定的富余，余长应依据接头位置情况确定，一般不宜超过5mE.光纤连接线余长部分应整齐盘放，由率半径应不小于30mm【答案】ACD31、DWDM系统主要网络单元有()。A.光合波器（OMU）B.光分波器（ODU）C.光纤放大器（OA）D.分插复用器（ADM）E.交叉连接器（DXC）【答案】ABC32、安装总配线架及各种配线架安装的基本要求包括（）。A.总配线架侧面位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应B.跳线环安装位置应平滑、垂直整齐C.总配线架滑梯安装应牢固可靠D.滑轨拼接平正，滑梯滑动平稳，手闸灵敏E.滑轨端头应安装挡头，防止滑梯滑出滑道【答案】BCD33、PTN网络结构分为()。A.分组传送通信层B.分组传送通道层C.传送网络业务层D.分组传送通路层E.传送网络传输媒介层【答案】BD34、标志交流电源质量的重要指标有（）。A.电压B.电流C.频率D.杂音E.电容【答案】AC35、双绞电缆的特性阻抗有（）等几类。A.75ΩB.100ΩC.120ΩD.125ΩE.150Ω【答案】BC大题（共18题）一、（通信工程施工招标投标管理）某城市的通信建设单项工程包括5个单位工程，建设单位为了引进竞争机制，将此项目的5个单位工程分别进行招标。建设单位请长期与其合作的某施工单位编制了标底，并向20家施工单位发出了招标邀请函，这些单位都购买了标书，并按照建设单位的要求向其交纳了估算合同价2%的投标保证金。在投标截止日，有A、B两家施工单位因路上堵车而未按规定时间提交投标文件，经向建设单位解释，建设单位接受了两单位的标书。在开标时，发现C施工单位的投标文件中对一个标段有两个报价。在开标结束后，C施工单位解释此问题是因为封装文件时疏忽所致，并说明了有效文件的版本。此次评标决定以最接近标底法确定中标人。在评标时，评标委员会发现D施工单位投标文件中的施工方案编制得比较优秀，只是其中的工作量与报价的内容不对应，因此，评标委员会请其对此问题作出澄清，以确定有效工作量。对于E施工单位的投标文件，评标委员会发现其中的工作量汇总时存在数据错误，因此请该单位对此进行补正。另外，还有其他个别的投标文件也存在含义不清、文字错误等问题，评标委员会也都请他们作了必要的说明或澄清。经建设单位的权衡，最终确定了A、B、C、D、E5家施工单位分别中标一个单位工程。在签订合同时，建设单位请A施工单位再适当地把费用压低一些，A单位迫于无奈只好同意。最终，建设单位与5家施工单位签订了施工合同。建设单位在合同签订一个月以后，向未中标的各施工单位退还了投标保证金。由于建设单位资金紧张，工程开工后一直未按合同约定向各施工单位拨付进度款。各施工单位为了尽快完成此项目，分别垫资完成此工程。未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，欲对此建设单位的行为进行投诉。问题：(1)建设单位在此次招标活动中有哪些违规行为？建设单位怎样做才正确？(2)未中标的施工单位应向哪个部门投诉建设单位的违规行为？【答案】(1)建设单位在此次招标活动中的违规行为包括：①不应按单位工程进行招标。建设单位的招标活动应按建设项目或单项工程进行招标。②不应在建设资金未落实的情况下进行招标活动。应在建设项目的资金得到落实以后,方可以开展招标活动。③标底的编制工作不应由施工单位完成。标底应当由具有自行招标资格或有设计、咨询、招标代理等资格的单位编制,且必须符合国家有关规定。④要求投标单位交纳的投标保证金的数量不合理。建设单位可以要求投标人缴纳投标保证金,金额一般不应超过合同估算价的1%。⑤接受逾期递交的投标文件不符合规定。投标人逾期送达的投标文件,招标人应不予受理。⑥投标文件中存在两个报价的,未作为废标处理。投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效的,应视为废标。⑦建设单位向中标单位提出压低报价签订合同。建设单位应按照中标价签订施工合同。⑧返还未中标的施工单位的投标保证金的时间有问题。对于未中标的投标人交纳的投标保证金,建设单位应在与中标人签订施工合同后5日内退还。(2)未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后,可以向其所在省、自治区或直辖市的通信管理局投诉此建设单位的违规行为。二、（通信工程建设市场管理）某电信运营商对一交换设备安装工程进行招标，工程造价为3500万元。通过招投标工作，选定了一家具有二级通信工程施工总承包资质的施工单位A进行工程总承包。工程开工后，A施工单位按规定向所在省质量监督站办理了质量监督申报手续。工程进行中，由于A施工单位施工人员和机具紧张，将工程中的总配线架的搬迁工作分包给了一家具有通信用户管线建设企业资质的施工单位B。质量监督机构在进行现场检查时，要求工程参建单位出示企业资质和个人资格证书，施工单位予以了配合，但本工程的监理单位拒绝了质量监督站的要求。省质量监督站对监理单位进行了处罚，监理单位对此处罚不服。问题：(1)运营商的招标工作是否符合要求？为什么？(2)A施工单位分包的做法是否符合规定？请简要说明理由。(3)省质量监督站的处罚有无依据？并简要说明。(4)分别说明施工单位和监理单位应出示的个人资格证书。【答案】(1)该运营商的这种做法不符合规定。根据原建设部《通信施工总承包企业资质等级标准》规定,通信工程施工总承包企业资质分为一级、二级和三级。一级企业可承担各类通信信息网络工程的施工,二级企业可承担工程造价3000万元及以下的各类通信信息网络工程的施工,三级企业可承担工程造价1000万元及以下的各类通信信息网络工程的施工。本工程的造价为3500万元,因此,将此工程项目委托给具有二级通信工程总承包资质的单位施工不符合规定。(2)A施工单位分包的做法不符合要求。因为总配线架的搬迁工作是设备安装工程,属于通信信息网络系统集成工程的范畴。通信信息网络系统集成的建设单位应选择具有《通信信息网络系统集成资质证书》的企业承建通信信息网络系统工程。该施工企业只具备通信用户管线资质,而不具备设备安装的资质。(3)省质量监督站的处罚是依据原信息产业部《通信工程质量监督管理规定》作出的,有法定依据。《通信工程质量监督管理规定》明确规定,通信质量监督机构有权对工程各参建单位和人员的资质和资格进行监督。(4)本工程中,施工单位应出示项目负责人的《中华人民共和国建造师注册证书》（通信与广电专业）和《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》,工程专职安全生产管理人员的《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》；监理单位应出示总监理工程师的《通信建设监理工程师资格证书》。三、某施工单位承接了一项光缆架空线路工程，采用包工不包料方式。其中，有一处于电力线交越施工，施工单位编制了安全措施，要求施工人员穿绝缘鞋、戴安全帽、绝缘手套和使用绝缘工具，并与电力线保持规定的安全距离。施工单位将安全措施报建设单位，建设单位以安全措施不合格为由未批准。事件二：施工中，施工人员不小心，将光缆搭在电力线上。问题：事件二发生后，应该如何处理？【答案】事件二发生后，应采取以下措施：（1）施工人员必须立即停止一切有关作业活动，保护现场。（2）报告施工项目负责人和指定专业人员联系供电部门，切断相关电力线路供电，事故未排除前严禁行人进入危险地带，严禁擅自恢复作业。（3）启动应急预案，作业前，应取得电力部门配合，在相关人员配合下，用试电笔测试电杆上附挂物是否带电，在确认不带电后方可作业。（4）施工人员在架空电力线附近工作时，应确保与其保持安全距离。（5）施工人员在作业时，光缆与电力线交越处做好绝缘处理，以免操作人员触电。四、1．背景某架空光缆线路工程位于南方某市郊，工程初步设计已经批复，建设单位根据初步设计与材料供货商签订了供货合同，并经过招标选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，双方协商取消了费用表中的财务费，建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定本工程采用包工不包料的承包方式，工程预付款为合同金额的5％，工程开工日期为4月1日。开工后施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常下雨，施工单位的实际进度滞后，并且出现窝工的问题，施工单位据此向监理单位提出工期和费用的索赔申请。施工单位为了能够计取更多的工作量，在敷设光缆时，在规定预留光缆的电杆上多预留了15米光缆。由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工效降低很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又提高了2％的系数。2．问题(1)建设单位是否可以根据初步设计签订订货合同?说明理由。(2)说明建设单位取消财务费的做法是否合理?(3)项目部以经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔合理吗?为什么?(4)分析项目部工程结算存在的问题。(5)在开工后一直未收到预付款的情况下，施工单位应该怎么做?【答案】(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同。因为概算定额是编制主要材料需求量的计算基础，是筹备和签订设备、材料订货合同的依据，因此建设单位可以初步设计中编制的概算定额为依据签订工程材料订货合同。(2)建设单位取消施工单位的财务费的做法不合理。因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费，以及企业筹集资金发生的其他财务费用等，所以建设单位简单地以施工单位不可能在本工程中发生贷款而取消施工单位的财务费的做法不合理。(3)项目部以经常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔不合理。因为在南方，4月份正是多雨的季节，这是一个有经验的项目管理人员应该预料到的，对于因下雨而发生的窝工损失应从冬、雨期施工增加费中列支。冬、雨期施工增加费是指在冬、雨期施工时所采取的防冻、防雨和保温及劳动功效降低所增加的费用，是按常年摊销综合取定的，不分地区、季节均按规定计列。所以，项目部不应因经常遇到雨天而向建设单位提出工期和费用的索赔。(4)项目部在工程结算中存在以下问题：①不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量，因为工程量应以安装实际数量为准，所用材料数量不能作为安装工程量。②不能因在山区施工困难而增加立杆的定额调整系数，因为通信工程概预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限，计算工程量时不得超过此标准。(5)按规定，在具备施工条件的前提下，建设单位应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。本工程中，建设单位不按约定预付，施工单位应在预付时间到期后10天内向建设单位发出要求预付的通知；建设单位收到通知后仍不按要求预付时，施工单位可在发出通知14天后停止施工，并且建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)，并承担违约责任。五、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。六、背景资料：某工程公司承揽了一项市内管道光缆线路工程，由于近期该公司同时有几个项目开展，公司紧急新招了一批工人，并派部分工人参加本项目的施工。项目经理决定亲自负责本项目的安全工作，并不再设置专职安全员，要求技术负责人根据工程特点组织制定了施工安全技术措施。在施工前会议上，项目经理指定由现场勘察人员进行安全技术交底，着重介绍了本工程的施工作业特点和工程的危险点，针对危险点的具体预防措施，应注意的安全事项以及应急预案。项目经理嘱咐带班人员注意安全、保证质量。同时要求技术负责人在每周检查质量的同时进行施工安全检查，及时汇报检查结果。会议最后没有形成书面记录，会后即按照会前分工直接投入工程施工。新员工到达现场后，立即被编入各个施工小组参与施工。开工后不久，技术负责人在检查中发现：个别作业班组工人到现场后，打开人孔就直接跳入人孔内进行施工；有的作业班组把燃油抽水机放置到人孔口边抽水，各个作业班组在施工时都设置了围挡和警示标志。问题：1．指出工期会议上项目负责人安全技术交底有哪些不妥之处给出正确做法。2．指出检查中施工人员的错误之处，说明正确做法。3．本工程公路作业中还应采取哪些安全防护措施4．指出本工程安全管理工作中存在的问题。【答案】1．(1)不妥之处一：由现场勘察人员进行安全技术交底。正确做法：在工程施工前，应由技术负责人进行安全技术交底。?(2)不妥之处二：安全技术交底的内容不全面。?正确做法：安全技术交底的内容还包括相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施。?(3)不妥之处三：会议没有形成书面记录。?正确做法：技术交底要形成文字记录，并有交底人和被交底人签字。?(4)不妥之处四：新员工到达现场后，立即被编入各个施工小组参与施工。?正确做法：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。?2．(1)错误之处一：个别作业班组工人到现场后，打开人孔就直接跳人人孔内进行施工。?正确做法：施工人员打开人孔后，应先进行有害气体测试和通风，确认无有害气体后才可下去作业。?(2)错误之处二：有的作业班组把燃油抽水机放置到人孔口边抽水。?正确做法：在人孔内抽水时，抽水机或发电机的排气管不得靠近人孔口，应放在人孔的下风方向。?3．公路上施工时，应遵守交通管理部门的有关规定，保证施工人员及过往车辆、行人的安全。公路上作业时的安全防护要求有：①现场施工人员应严格按照批准的施工方案，在规定的区域内进行施工，作业人员应服从交警的管理和指挥，协助搞好交通安全工作，同时还要保护好公路设施。②每个施工地点都应设置安全员，负责按公路管理部门的有关规定摆放安全标志，观察过往车辆并监督各项安全措施执行情况，安全标志尚未全部摆放到位和收工撤离收取安全标志时应特别注意，发现问题及时处理。在夜间、雾天或其他能见度较差的气候条件下禁止施工。所有进入施工现场的人员必须穿戴符合规定的安全标志服，施工车辆应装设明显标志(如红旗等)。③施工车辆应按规定的线路和地点行驶、停放，严禁逆行。④各施工地点的占用场地应符合高速公路管理部门的规定。⑤每个施工点在收工时，必须认真清理施工现场，保证路面上清洁。?4．本工程安全管理工作中存在的问题有：①未配备专职安全生产管理人员；②未对新员工进行接受安全生产教育培训和安全技术交底工作。?七、某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中，发生下列事件：?事件1：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。事件2：项目经理到A现场检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带，工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件3：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件4：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。【问题】?1．建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验?并说明理由。2．指出A现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3．对事件3中现场负责人的行为做出评价并说明原因。4．指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系??5．简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。6．架设馈线包含的内容有哪些??【答案】1．建设单位提供的材料也需要检验。理由：按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验。2．可能引发的安全事故有：(1)赤膊作业，可能造成皮肤灼伤、划伤、烫伤；(2)不系安全带，可能从塔上跌落造成伤亡；(3)随手把工具从塔上抛下，可能砸伤塔下人员。3．项目经理的做法是错误的。理由：六级以上风力情况下应停止塔上作业，项目经理的行为是在鼓励错误做法，属于违章指挥。4．质量监督站的做法是正确的。理由：质量监督站具有第三方检验的公正性，施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合。5．馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房。工艺要求：拐弯应圆滑均匀，弯曲半径大于等于馈线外径的20倍，防水弯最低处要求低于馈线窗下沿10～20cm。馈线外保护层接地应选择在天馈线连接处，所有垂直拐水平处，引入机房的馈线洞外。6．架设馈线包括：埋设馈线杆、制作馈线、安装馈线和连接下引线。八、1．背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。九、某公司承接SDH光通信终端站设备安装工程。施工过程中，因建设单位提供的DDF架宽度不符合设计要求造成停工一周，新DDF架到货后项目部很快完成了所有硬件安装。项目经理在现场巡查时，偶然发现ODF的防雷地线未接，提醒一施工人员接上。几天后，材料员清点材料时，发现用于防雷保护的16mm2线料没有使用，核查结果是防雷地线用错线料，项目经理派人进行了更换。工程完工后，公司组织交工前的预验，检查中发现：架高2．6m的DDF架垂直偏差为3．4mm，3m长的过桥走道两端高度差为8mm，2．6m高的立柱垂直偏差为2．6mm；设备线缆布放整齐美观，但防雷地线接到了机房保护地线端子上而未接到防雷专用端子上。项目部的竣工资料正在整理中，已准备了工程说明、建筑安装工程量总表、交工报告、网管功能检查记录。公司要求尽快完成整改以便按期交工。【问题】1．根据预验结果，指出铁件和机架安装工作需返工的内容并说明原因。2．ODF防雷地线的安装工作反映出该项目部的施工管理有何缺陷?3．本工程竣工技术文件还应补充哪些内容?4．指出竣工测试记录中缺少的部分。【答案】1．DDF需要返工，因偏差大于1‰，不合格。过桥走道需要返工，因水平偏差大于2mm／m，不合格。2．项目部施工管理缺陷：(1)没有向施工人员做技术交底，交底制度不完善或落实不到位；(2)没有自检、互检、专检过程，制度不完善或落实不到位。3．竣工技术文件应补充内容：(1)开工报告；(2)已安装设备明细表；(3)停工报告；(4)复工报告；(5)交接书；(6)验收证书。4．竣工测试记录缺少本机测试记录和系统测试记录。一十、某施工单位承担了一项直埋光缆工程，光缆进场时，施工人员除了查看光缆出厂检验记录外，还抽测了部分光缆的光电性能且留有记录，路由复测时，初步确定了与另一光缆交越位置，并做了标识。工程施工中，因天气预报傍晚有大雨，为减少损失，施工人员在测量沟深、沟底，敷设光缆并匆忙回填之后，填写了隐蔽3--程验收记录，送交监理工程师签证时被拒绝，后续测试发现本施工段光缆对地绝缘检测不合格。【问题】1．光缆进场检验存在哪些问题叙述正确的做法。2．光缆对地绝缘不合格的预防措施有哪些3．监理工程师拒绝签证是否合理说明理由。4．写出本工程光缆中继段测试内容。【答案】1．光缆进场检验主要进行外观检查和光电性能检验。外观检查施工单位只查看了光缆出厂检验记录，正确做法还应检查光缆盘有无变形、护板有无损伤、各种随盘资料是否齐全，外观检查工作应请供应单位一起进行。开盘后应先检查光缆外表有无损伤，做好记录并在盘上做好标识。光电性能检验时施工单位抽测了部分光电性能是不正确的，正确做法应是100％抽样，进行光缆长度复测、光缆单盘损耗测量、光纤后向散射曲线观察和光缆内金属层间绝缘度检测。2．预防光缆对地绝缘不合格措施为：施工中光缆敷设和回填土时应避免光缆外皮损伤；在安装接线盒时，必须按工艺要求封装严密，注意密封性能，防进水、防受潮。3．监理工程师拒绝签证是合理的。按照隐蔽工程随工验收的程序要求，项目部应在隐蔽工程隐蔽前首先向建设单位、监理单位提出申请，相关单位才可以进行隐蔽工程随工验收的后续工作。本工程中隐蔽工程施工监理未到场而施工单位进行回填，施工单位在将工程量隐蔽前并未及时提请监理单位派人到现场进行验证，因此施工单位的做法不符合隐蔽工程验收程序的要求。4．光缆中继段测试内容包括：(1)中继段线路衰减系数和传输长度的测试；(2)光纤通道总衰减测试；(3)光纤后向散射曲线测试；(4)偏振模色散PMD测试；(5)光缆对地绝缘测试。一十一、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离按500元/公里计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.计算乙施工单位4月底的计划工作预算成本BCWS，已完工作预算成本BCWP，已完工作实际成本ACWP。2.计算乙施工单位4月底SPI、CPI，并分析进度成本情况。【答案】1.答：BCWS=30km×1000m×6元/米=180000元=18万元BCWP=35km×1000m×6元/米=210000元=21万元ACWP=20万元2.答：SPI=BCWP/BCWS=21/18=1.17，SPI>1，进度超前。CPI=BCWP/ACWP=21/20=1.05，CPI>1，成本节支。3.1.答：第1周末BCWS=10×7×500+3000×1/2=36500元第5周末BCWS=（10×2×7+4×7+8×7+4×7×2）×500+3000+400+100000+200=243600元2.答：第1周末BCWP=（10×2×7×500+3000）×70%=51100元第5周末BCWP=10×2×7×500+3000+4×7×500+400+8×7×500+100000+（4×2×7×500+200）×80%=237960元一十二、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。一十三、某移动通信集团公司计划建设一项跨省长途光缆传输工程，计划2014年9月1日开工，2015年7月10日完工，集团公司要求各省建设单位于2014年9月7日前向省通信管理局质监机构备案。某施工单位中标了其中一设备安装单项工程，工程包工不包料。约定质保期为12个月，施工单位派人现场勘察，检查了机房的装修情况、机房温度和湿度、地槽、走线路由、机房照明情况和防静电地板。事件一：2015年4月检查发现电源线不合格，经多方协商，施工单位负责更换电源线。此事件造成15万元的经济损失，导致2015年7月25日才完成竣工验收，并投入使用。事件二：2016年9月，建设单位发现机房标签全部脱落，要求施工单位免费更换。问题：1.指出质量监督备案有哪些不妥之处，并说明正确做法。2.事件一中属于什么等级质量事故？列出事故责任单位。3.事件二中建设单位要求免费更换标签是否合理，应如何处理。【答案】1.答：（1）质量监督备案时间不妥。正确做法：建设单位应在开工前7天，即2014年8月25日前，办理质量监督申报手续。（2）质量监督备案部门不妥。正确做法：因为本项目是跨省工程，应向工业和信息化部通信工程质量监督机构申报。2.答：（1）事件一中的事故属于一般质量事故，按照质量故障等级划分，凡具备下列条件之一者，属于一般质量事故：①直接经济损失在20万元以下；②小型项目由于发生工程质量问题不能按期完工投产。（2）本项目采用包工不包料合同方式，电源线由建设单位提供，所以电源线不合格造成事故的责任单位是建设单位。3.答：事件二中建设单位要求免费更换标签不合理。理由：本项目于2015年7月25日完成验收并投产使用，合同约定质保期为12个月，保修期截止到2016年7月25日。而标签脱落问题发生在2016年9月，已经超过质保期，施工单位不负责免费更换。所以建设单位要求施工单位免费更换标签不合理。一十四、某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条24芯光缆，设计要求埋深1．5m；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距200m；直埋部分有一处与电力电缆交越。施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐篷。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。第二年5月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收要求。【问题】1．施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题?2．本工程中影响质量的重要过程有哪些?3．出现大部分光缆接头衰减过大现象的原因是什么?应该如何预防?4．电杆倾斜的主要原因是什么?5．开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施?6．简述光缆敷设时打结扣的预防措施。【答案】1．施工现场设立临时设施时应考虑的问题：(1)距离施工现场近；(2)运输材料、设备、机具便利；(3)通信、信息传递方便；(4)人身及物资安全。2．影响质量的重要过程：(1)跨距200m的跨河施工；(2)直埋光缆沟的沟深控制；(3)光缆接续；(4)与电力电缆交越处的施工。3．出现大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接续时环境温度过低。预防措施为采取保温措施，如使用棉帐篷、加热器等。4．电杆倾斜的主要原因：拉线坑回填土中有冻土，第二年冻土解冻引起土质松软。5．开挖电缆沟时应采取的措施：(1)探明电力电缆的确切位置和深度；(2)人工小心开挖；(3)通知电力电缆产权单位到场；(4)做好应急预案。6．光缆敷设时打结扣的预防措施：敷设光缆时，应严格按施工操作规程进行；配备必要的放缆机具；按照规范要求盘好“CXD”形；根据不同的施工环境配备足够的敷缆人数；控制好放缆的速度；在关键点要安排有丰富经验的人员具体负责；保证光缆在现场指挥人员的视线范围以内。一十五、1．背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。一十六、某施工单位通过招投标以定额价格3.2折的费用承揽到通信综合楼电源设备安装工程，合同中规定“施工单位应按照设计施工。除经建设单位同意，工程中发生设计以外的工作量，合同价款不予调整”。施工过程中，施工单位发现部分电源线的线径较细，因此提出改变电源线规格程式的变更申请。建设单位认为工程为包工包料的承包方式，不予追加费用，施工单位因此仍按照设计要求敷设各种电源线。由于投标报价较低，施工单位为了节约费用，将机架的保护接地端子连接到了工作接地线上。在施工过程中，现场监理人员一直在陪同施工单位施工，观察施工单位的工作过程，并在需要签字的技术文件上都作了签字确认。工程验收时，建设单位发现部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题。建设单位因此决定另选一家施工单位处理工程中的遗留问题。在工程试运行阶段，维护人员发现部分电源线温度过高，建设单位因此请现场的其他施工单位及时更换，事故的处理结果也未上报。问题：1．此工程中，电源线温度过高的问题是谁造成的？哪些工程参与单位在此问题的处理方面应承担责任？为什么？2．施工单位缆线交叉的问题应如