2021年一级造价工程师《建设工程计价》考试历年真题题库（含答案）

2021年一级造价工程师《建设工程计价》考试历年真题题库

(含答案)

单选题

1.下列费用项目中，不属于企业管理费的是()o

Ax社会保险费

B、劳动保护费

C、检验试验费

D、劳动保险和职工福利费

答案：A

解析：2020版教材P11A是规费。

2.(2016年考题)施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%,

超出部分依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)造价信息法

调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/32200元/t,20

15年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元/t,2600元/t。则该两月

钢筋的实际结算价格应分别为()元八。

A、2280,2520

B、2310,2690

C、2310,2480

D、2280,2480

答案：c

解析：本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。12月份的价格为2000,价

格降低，基准价2200,投标价2400,以基准价2200为基础，下降幅度=200/22

00=9.09%,则12月份的价格=2400-2200X(9.09%-5%)=2310元。7月份的价格

为2600,价格增加，基准价2200,投标价2400,以投标价2400为基础，增加

幅度=200/2400=8.3%,则7月份价格=2400+2400X（8.3%-5%）=2479.2元。

3.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,关于暂估价的说法中，

正确的是（）。

A、材料、工程设备暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价

B、材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价

C、专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费

D、专业工程暂估价由专业工程承包人填写

答案：B

解析：2020版教材P49暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然

发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，包括材

料暂估单价、工程设备暂估单价和专业工程暂估价，暂估价由招标人确定，投标

人应根据招标人列出的金额计入投标总价中。为方便合同管理，需要纳入分部分

项工程量清单项目综合单价中的暂估价应只是材料、工程设备暂估单价，以方便

投标人组价。根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206）中规定的

材料、工程设备费包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造

价的设备。专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费和税金以外

的管理费、利润等取费。

4.某新建项目，建设期3年，第一年贷款300万元，第二年贷款600万元，第三

年没有贷款。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为4%,以年利率

方式收取的担保费和管理费率共计2%,贷款本息均在项目投产后偿还，则该项

目第三年的贷款利息是（）万元。

A、36.00

B、54.54

C、56.73

D、58.38

答案：c

解析：2020版教材P31建设期利息可按当年借款在年中支用考虑，即当年贷款

按半年计息，上年贷款按全年计息。其计算公式为：‘I'2''利

息应包括以年利率方式收取的担保费和管理费。贷款利息为4%+2%=6%第一年贷

款利息为：300X1/2X6%=9（万元）第二年贷款利息为：（300+9+0.5X600）X6%

=36.54（万元）第三年贷款利息为：（300+9+600+36.54）义6%=56.73（万元）

5.在建设项目各阶段的工程造价中，一经批准将作为控制建设项目投资最高限额

的是（）。

A、投资估算

B、设计概算

C、施工图预算

D、竣工结算

答案：B

解析：2020版教材P152本题考查的是设计概算的概念及其编制内容。设计概算

一经批准，将作为控制建设投资的最高限额。

6.（2014年）在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）o

A、招标公告

B、资格预审公告

C、招标文件

D、投标文件

答案:A

解析：本题考查的是招标文件的编制内容。（1）招标公告或投标邀请书）。当未

进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告。当进行资格预审时，招标文件中

应包括投标邀请书，该邀请书可代替资格预审通过通知书，以明确投标人已具备

了在某具体项目某具体标段的投标姿格，其他内容包括招标文件的获取、投标文

件的递交等。

7.（2013年）发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总

额60%的期限是工程开工后的（）天内。

A、7

B、14

C、21

D、28

答案：D

解析：发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文

明施工费总额的60%,其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支

付。

8.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具

使用费的是（）o

A、仪器仪表使用费

B、施工机械财产保险费

C、大型机械进出场费

D、大型机械安拆费

答案：A

解析：2020版教材P84机具费是由预算定额中每一分项工程的各种机械台班消

耗量，乘以地区相应施工机械台班预算价格之和，以及仪器仪表使用费汇总后算

出。

9.下列各项中，属于概算定额编制对象的是（）o

A、单位工程

B、分项工程和结构构件

C、扩大的分项工程或扩大的结构构件

D、建设项目'单项工程、单位工程

答案：C

解析：2020版教材P89不同定额之间编制对象的不同是一个常见的考点，概算

定额是以单位扩大分项工程或单位扩大结构构件为对象，而概算指标则是以单位

工程为对象，预算定额是以分项工程和结构构件为对象，投资估算指标是以建设

项目、单项工程、单位工程为对象。

10.关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是（）o

A、合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约

定返还垫费利息

B、当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理

C、当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计

算利息

D、垫资达到合同总和一定比例以上时为无效合同

答案：B

解析：2020版教材P267对于发包人要求承包人垫资施工的项目，对于垫资施工

部分的工程价款结算，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用

法律问题的解释》提出了处理意见：（1）当事人对垫资和垫资利息有约定，承

包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高

于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外；（2）当事人对垫资没有

约定的，按照工程欠款处理；（3）当事人对垫资利

11.（2011年）预计某年度应收账款1800万元，应付账款1300万元，预收账款7

00万元，预付款500万元，存货1000万元，现金400万元。则该年度流动资金

估算额为（）万元。

A、700

B、1100

C、1700

D、2100

答案：C

解析：流动资金=流动资产-流动负责=3700-2000=1700,流动资产：应收账款+

预付账款+存货+现金=1800+500+1000+400=3700,流动负债;应付账款+预收账款二

1300+700=2000

12.（2015年）对某招标工程进行报价分析，在不考虑安全文明施工费的前提下，

承包人中标价为1500万元，招标控制价为1600万元，设计院编制的施工图预算

为1550万元，承包人认为的合理报价值为1540万元，则承包人的报价浮动率是

Oo

A、0.65%

B、6.25%

G93.75%

D、96.25%

答案：B

解析：本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。实行招标的工程：承包人报

价浮动率=（1-中标价/招标控制价）X100%=（1-1500/1600）X100%=6.25%。

13.（2016年考题）下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是。。

A、投标文件中大写金额与小写金额不一致

B、投标文件总价金额与依据单价计算出的结果不一致

C、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

D、对不同文字文本投标文件的解释有异议的

答案：C

解析：本题考查的评标程序及评审标准，评标委员会应审查每一标段文件是否对

招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，未能在实质上响应的投标，评

标委员会应否决其投标。情形包括：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负

责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议（3）投标人不符合国家或者

投标文件规定的资格条件（4）同一个投标人提交两个以上不同投标文件或者投

标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。（5）投标报价低于成本或是高

于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求

和条件做出响应；（7）投标人头串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

14.在FIDIC合同条件下，当变更的工程量与对该项工作规定的具体费率的乘积

超过了接受合同额的一定比例时，其费率或单价可以调整，该比例为（）o

A、10%

B、1%

C、0.1%

D、0.01%

答案：D

解析：2020版教材P282因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括:

（1）该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变

动大于10%;（2）该项部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标

金额的0.01%；最新题库，考前（3）由于工程量的变更直接造成该部分工程每

单位工程量费用的变动超过1%;（4）该部分工程不是合同中规定的“固定费

率项目”。

15.当初步设计深度不够，设备清单不完备仅有成套设备重量时，编制单位工程

概算宜采用（）。

A、扩大单价法

B、概算指标法

C、类似工程预算法

D、综合单价法

答案：A

解析：2020版教材P162当初步设计深度不够，设备清单不完备，只有主体设备

或仅有成套设备重量时，可采用主体设备'成套设备的综合扩大安装单价来编制

概算。

16.（2013年）关于概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。

A、概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标

B、综合概算指标的准确性高于单项概算指标

C、单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明

D、构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算

答案:D

解析：概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标，所以选项A

错；P90：综合概算指标的准确性和针对性不如单项指标，所以选项B错；单项

概算指标的针对性较强，故指标中对工程结构形式要作介绍，所以选项C错。在

计算完工程量，编出预算书后，不必进行换算。

17.某批进口设备离岸价格为1000万元，国际运费为100万元，运输保险费率为

1%0则该批设备关税完税价格应为（）万元。

A、1100

B、1110

C、1111

D、1111.11

答案：D

解析：2020版教材P6到岸价=离岸价+国际运费+运输保险费，而运输保险费费

率为1%,则运输保险费=(1000+100)/(1-0.01)*0.01=1100/99关税完税价格

二到岸价=离岸价+国际运费+运输保险费=1100+1100/99约等于1111.11

18.在用起扣点计算法扣回预付款时，起扣点计算公式为T=P-(M/N)则式中N

是指Oo

A、工程预付款总额

B、工程合同总额

C、主要材料及构件所占比重

D、累计完成工程金额

答案：C

解析：2020版教材P256起扣点的计算公式如下：T=P-(M/N)式中：T一起扣点

(即工程预付款开始扣回时)的累计完成工程金额；P—承包工程合同总额。M

-工程预付款总额；N—主要材料及构件所占比重；

19.下列有关设备及工器具购置费用的描述，说法中错误的是()。

A、它是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成

B、在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步

C、它是固定资产投资中的积极部分

D、在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高

答案：D

解析：本题考查的是设备购置费的构成和计算。设备及工'器具购置费用是由设

备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成的，它是固定资产投资中的积极部

分。在生产性工程建设中，设备及工、器具购置费用占工程造价比重的增大，意

味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。2020教材P4-9

20.关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是。。

A、中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同

B、工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同

C、实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同

D、工程总承包招标的投标有效期为120天

答案：D

解析：招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天

内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。紧急抢险、救灾以及施工

技术特别复杂的建设工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。

实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款。

21.（2014年）已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费'辅助材料费、

专用工具费'废品损失费共20万元，外购配置费3万元，非标准设备设计费1

万元，包装费率1%,利率为8%,若其他费用不考虑，则该设备的原价为。

A、25.82万元

B、25.85万元

C、26.09万元

D、29.09万元

答案：B

解析：单台非标准设备原价=｛［（材料费+加工费+辅助材料费）X（1+专用工具费率）

X（1+废品损失费率）+外购配套件费］X（1+包装费率）-外购配套件费｝X（1+利润

率）+外购配套件费+销项税额+非标准设备设计费设备原价=（23X1.01-3）X1.

08+1+3=25.85□

22.投标人在投标报价时，应优先被采用为综合单价编制依据的是()。

A、企业定额

B、地区定额

C、行业定额

D、国家定额

答案：A

解析：2020版教材P202综合单价计算基础主要包括消耗量指标和生产要素单价。

应根据本企业的企业实际消耗量水平，并结合拟定的施工方案确定完成清单项目

要消耗的各种人工、材料、机械台班的数量。计算时应采用企业定额，在没有企

业定额或企业定额缺项时，可参照与本企业实际水平相近的国家、地区、行业定

额，并通过调整来确定清单项目的人、材、机单位用量。各种人工、材料'机械

台班的单价，则应根据询价的结果和市场行情综合确定。

23.(2010年)根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定，

安全文明施工费应计列于()之中。

A、分部分项工程量清单计价表

B、以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表

C、其他项目清单与计价汇总表

D、规费、税金项目清单与计价表

答案：B

解析：措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工准备和施工过程

中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。措施项目及其包含的内容应遵

循各类专业工程的现行国家或行业工程量计算规范。以《房屋建筑与装饰工程工

程量计算规范/850854—2013中的规定为例，措施项目费可以归纳为以下几项:

安全、文明施工费、夜间施工增加费'二次搬运费、冬雨季施工增加费、大型机

械设备进出场及安拆费、施工排水费、施工降水费、地上地下设施、建筑物的临

时保护设施费、专业措施费，因安全'文明施工费是以"项"计价的措施项目，所

以安全施工费应计列于以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表。

24.某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输

保险费率3%。，则离岸价为（）万元。

A、881.08

B、883.74

C、880.18

D、882.90

答案：A

解析:2020版教材P6根据公式可得:972=F0B+88+3%。（F0B+88）/（1-3%。）；

离岸价为881.08万元。

25.（2020年真题）关于概算定额，下列说法正确的是（）。

A、不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准，还包括费用标准

B、是施工定额的综合与扩大

C、反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与预算定额类似

D、定额水平体现平均先进水平

答案：A

解析：P76-84概算定额是在预算定额基础上，确定完成合格的单位扩大分项工

程或单位扩大结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费

用标准。概算定额表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方法都与预算定

额相近。概算定额与预算定额的不同之处，在于项目划分和综合扩大程度上的差

异。概算定额应该贯彻社会平均水平和简明适用的原则。

26.（2017年考题）关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限，下列

说法中正确的是（）o

A、承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔

B、承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔

C、承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止

D、承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止

答案：D

解析：承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在

合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。承包人在提交的最终结清申请中，

只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终支付证

书时终止。

27.关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是()

A、项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据

B、可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破

C、投资估算不能作为制定建设货款计划的依据

D、投资估算是核算建设项目固定资产需要数的重要依据

答案：D

解析：投费估算的作用：①项目建议书阶段的投资估算是项目主管部门审批项目

建议书的依据之一，也是编制项目规划、确定建设规模的参考依据。②项目可行

性研究阶段的投资估算是项目投资决策的重要依据，也是研究'分析、计算项目

投资经济效果的重要条件。③项目投资估算是设计阶段造价控制的依据。④项目

投费估算可作为项目费金筹措及制订建设贷款计划的依据。⑤项目投资估算是核

算建设项目固定资产投资需要额和编制固定斐产投资计划的重要依据。⑥投费估

算是建设工程设计招标、优选设计单位和设计方案的重要依据。

28.采用工料单价法编制单位工程预算时，在进行工料分析前一个步骤是()。

A、计算人、材、机费用

B、计算企业管理费、利润、规费、税金等

C、复核工程量的准确性

D、计算措施项目人材机费用

答案：D

划分工程项目和

;计算工I程工:

套用工料;单价

计算措施项目入林机费

诩分析

I

计萍主材费

并倜整人「材和费

按费用定颗取费

汇总造价

解析：本题考查施工图预算的编制的工料单价法：-----------------------

29.(2015年考题)根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),

发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工

费总额的()o

A、30%

B、40%

C、50%

D、60%

答案：D

解析：发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文

明施工费总额的60%,其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支

付。

30.(2019年真题)关于预付款担保的说法，正确的是()o

A、预付款担保的形式必须为银行保函

B、预付款担保的担保金额必须高于预付款

C、在预付款的扣回进程中担保金额保持不变

D、预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效

答案：D

解析：P256-258预付款担保的主要形式为银行保函。预付款担保的担保金额通

常与发包人的预付款是等值的。预付款一般逐月从工程进度款中扣除，预付款担

保的担保金额也相应逐月减少。承包人的预付款保函的担保金额根据预付款扣回

的数额相应扣减，但在预付款全部扣回之前一直保持有效。预付款担保也可以采

用发承包双方约定的其他形式，如由担保公司提供担保,或采取抵押等担保形式。

31.下列工程中，属于概算指标编制对象的是()o

A、分项工程

B、单位工程

C、分部工程

D、工序或施工过程

答案：B

解析：2020版教材P89建筑安装工程概算指标通常是以单位工程为对象，以建

筑面积'体积或成套设备装置的台或组为计量单位而规定的人工'材料、机具台

班的消耗量标准和造价指标。

32.（2016年考题）投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的

主要内容为（）。

A、承包商任务

B、计价方式

C、付款办法

D、合同价款调整

答案：B

解析：本题考查的是建设项目施工投标与投标文件的编制。合同形式分析，主要

分析承包方式（如分项承包、施工承包、设计与施工总承包和管理承包等）；计

价方式（如固定合同价格、可调合同价格和成本加酬金确定的合同价格等）。

33.（2020年真题）根据《招标施工招标文件》通用合同条款，下列引起承包人

索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是Oo

A、发包人原因造成承包人人员工伤事故

B、施工中遇到不利物质条件

C、承包人提前竣工

D、基准日后法律的变化

答案：B

解析：P245-253

可补

条款号索赔事件

工期

1.6.1迟延提供图纸V

1.10.1施工中发现文物、古迹V

2.3迟延提供施工场地

4.11施工中遇到不利物质条件V

5.2.4提前向承包人提供材料、工程设备

5.2.6发包人提供材料、工程设备不合格或迟延提供或变更交货地点V

8.3承包人依据发包人提供的错误资料导致测量放线错误7

9.2.6因发包人原因造成承包人人员工伤事故

11.3因发包人原因造成工期延误V

11.4异常恶劣的气候条件导致工期延误s/

11.6承包人提前竣工

12.2发包人传停瓶工造成工期延误7

34.在工程合同履行过程中出现施工合同无效导致价款纠纷的处理原则，以下说

法正确的是()o

A、建设工程施工合同无效，则无论竣工验收是否合格，承包人请求支付工程价

款的，均不予支持

B、建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程

经竣工验收合格，发包人承担修复费用

C、建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程

经竣工验收不合格，发包人应向承包人支付由此造成的损失费

D、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程

施工合同的行为无效

答案：D

解析：2020版教材P267建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格,

承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程经竣工验收不合

格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应

予支持。修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不

予支持。C不正确。

35.（2016年考题）若完成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作

时间占工序时间的4%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间'休息时间

分别占工作时间的6%、3%和12%,该工程时间定额为（）工日/m3。

A、0.581

B、0.608

C、0.629

D、0.659

答案：D

解析：本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。工序作业时间=0.5/（1-

4%）=0.521（工日。3）,时间定额=0.521/（1-6%-3%-12%）=0.659（工日/m3）

36.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的

说法中正确的是（）o

A、冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用

B、施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成

C、当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费

D、已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备

采取必要保护措施所发生的费用

答案：A

解析：2020版教材P17冬雨季施工增加费。冬雨季施工增加费是指因冬雨季天

气原因导致施工效率降低加大投入而增加的费用，以及为确保冬雨季施工质量和

安全而采取的保温、防雨等措施所需的费用。内容由以下各项组成：1）冬雨（风）

季施工时增加的临时设施（防寒保温、防雨、防风设施）的搭设、拆除费用2）

冬雨（风）季施工时，对砌体、混凝土等采用的特殊加温、保温和养护措施费用；

3）冬雨（风）季施工时，施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除费用；

4）冬雨（风）季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬雨（风）

季施工劳动效率降低等费用。

37.（2016年考题）下列说法中，符合工程计价基本原理的是（）o

A、工程计价的基本原理在于项目划分与工程量计算

B、工程计价分为项目的分解与组合两个阶段

C、工程计价包括工程单价的确定和总价的计算

D、工程单价包括生产要素单价、工料单价和综合单价

答案：C

解析：本题考查的是工程计价基本原理。工程计价基本原理是分部分顶工程费=

'［基本构造单元工程量（定额项目或清单项目）x相应单价］;工程计价的基本

原理就在于项目的分解与组合；工程计价包括工程单价的确定和总价的计算；工

程单价包括工料单价和综合单价。

38.（2016年考题）关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）。

A、国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价

B、招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价

C、招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审核部门审核

D、当招标控制价复查结论超高原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改

正

答案：A

解析:本题考查的是招标控制价的编制。选项B招标控制价应在招标文件中公布,

对所编制的招标控制价不得进行上浮或下调。在公布招标控制价时，除公布招标

控制价的总价外，还应公布各单位工程的分部分项工程费'措施项目费、其他项

目费、规费和税金。选项C招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概

算审批部门审核。选项D当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于

±3%时，应责成招标人改正。

39.(2019年考题)某地市政道路工程，已知与其关似已完工程造价指标为600

元/m2,人、材、机占工程造价10%,50%,20%,拟建工程与类似工程人、材、

机差异系数为1.1,1.05,1.05,假定以人、材、机为基数取，综合率为25%,

则该工程综合单价为()O

A、507

B、608.4

C、633.75

D、657

答案：C

解析：工料单价二600X0.8=480元/m，，人、材、机占工料单价的比重分别为：1

2.5%,62.5%,25%o该工程的工料单价为：480X(12.5%X1.1+62.5%X1.05+2

5%X1.05)=507元/m%题中已知，以人、材、机为基数取费，综合费率为25%,

则该工程综合单价为507X(1+25%)=633.75元/m%

40.(2016年考题)FIDIC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的

付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是()。

A、按星期计算单利

B、按星期计算复利

C、按月计算单利

D、按月计算复利

答案：D

解析：本题考查的是国际工程合同价款的结算。如果承包商不能按时收到业主的

付款，承包商有权就未付款额从业主应当支付之日起，按月计算复利，收取延误

支付期间的融资者。

41.（2017年考题）施工图预算的二级预算编制形式是指（）o

A、编制人编制'审核人审核

B、建筑安装工程预算，设备工器购置费预算

C、单位工程预算、建设项目总预算

D、单项工程综合预算、建设项目总预算

答案：C

解析：二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。

42.（2015年考题）关于进口设备外贸手续费的计算，下列公式中正确的是。。

A.外贸手续费:FOBX人民币外汇汇率X外贸手续费率B.外贸手续费=CIFX人民

C.外贸手绘费匕”_卒X外贸于线费率

1-外贸手埃费率

D.外贸手埃费-W“震-―外贸手绘费率

币外汇汇率X外贸手续费率1-外贸手续费率

A、A

B、B

C、C

D、D

答案：B

解析：外贸手续费。指按对外经济贸易部规定的外贸手续费率计取的费用，外贸

手续费率一般取1.5%。计算公式为：外贸手续费=到岸价格（CIF）X人民币外

汇汇率X外贸手续费率。

43.（2020年真题）关于分部分项工程项目清单中项目编码的编制，下列说法正

确的是（）。

A、第二级编码为分部工程顺序码

B、第五级编码为分项工程项目名称顺序码

C、同一标段内多个单位工程中项目特征完全相同的分项工程，可采用相同编码

D、补充项目应采用6位编码工程

答案：D

解析：P44-47A选项错误：第二级编码为附录分类顺序码B选项错误：第五级编

码为工程量清单项目名称顺序码C选项错误：同一招标工程的项目不得重码.D

选项正确：补充项目的编码由工程量计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成,

并应从001起顺序编制，例如房屋建筑与装饰工程如需补充项目，则其编码应从

01B001开始起顺序编制，同一招标工程的项目不得重码.

44.某施工企业投标一城市基础设施项目，投标总价为5000万元，则投标保证金

最高数额为（）万元。

A、50

B、80

C、76

D、100

答案：D

解析：2020版教材P211投标保证金的数额不得超过项目估算价的2%,具体标准

可以遵照各行业规定。

45.（2016年）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）,下列

关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。

A、第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示

B、第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码

C、同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相

同编码

D、补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示

答案：B

解析：A不对：（3）第三级表示分部工程顺序码（分二位）。B对：第五级即十至十

二位为清单项目编码，应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得有重号。

C不对：但同一标段（或合同段）的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程

量清单是以单位工程未编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码

十至十二位的设置不得有重码的规定。P45D不对：补充项目的编码由工程量计

算归档的代码与B和三位阿拉伯数字组成。

46.（2015年考题）投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其

他费③估算工程费用④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）o

A、③④②①

B、③④①②

C、④③②①

D、④③①②

答案：C

解析：投资估算的编制一般包含静态投资部分、动态投斐部分与流动资金估算三

部分，主要包括以下步骤：1）分别估算各单项工程所需建筑工程费、设备及工

器具购置费'安装工程费，在汇总各单项工程费用的基础上，估算工程建设其他

费用和基本预备费，完成工程项目静态投资部分的估算。2）在静态投资部分的

基础上，估算价差预备费和建设期利息，完成工程项目动态投费部分的估算。3）

估算流动资金。4）估算建设项目总投资。

47.（2020年真题）施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证应由（）

提出。

A、发包人

B、监理人

C、设计人

D、承包人

答案：D

解析：P253-254承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任

事件等工作的，发包人应及时以书面形式向承包人发出指令，提供所需的相关费

料;承包人在收到指令后，应及时向发包人提出现场签证要求。

48.关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是O。

A、双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工程的期中支付

B、对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正

C、进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款

D、本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计

答案:C

解析：本题考查的是预付款及期中支付。若发、承包双方对有的清单项目的计量

结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付

证书。发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，发包人有权予以修正，

承包人也有权提出修正申请。2020教材P256-258

49.某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款，各项费用权重及价格如

表所示。已知该工程9月份完成的工程合同价款为3000万元，则9月份合同价

款调整金额为()万元。

人工钢材定值

权重系数-------------------[-------------------------------

0.250.150.6

基准日价格100元/工日4000元/T——

9月份价格110元/工日4200元/T——

A、22.5

B、61.46

C、75

D、97.5

答案：D

解析：本题考查价格指数法调整价格的方法公式5.1.3,根据公式二3000*(0.6+

(0.25*110/100)+0.15*4200/4000-1)=97.5

50.某公司承包一合同价格为600万元的工程，计划工期为200天，延期20天，

同时期承包的所有工程合同总价为1800万元，公司计划总部管理费为60万元，

在获得工程延期索赔批准后，可进一步获得的总部管理费为Oo

A、2万元

B、20万元

C、6万元

D、3万元

答案：A

解析：2020版教材P249(1)延期工程应分摊的总部管理费=同期公司计划总部

管理费义(延期工程合同价格/同期公司所有工程合同总价)=60义(600/1800)

=20(2)延期工程的日平均总部管理费=延期工程应分摊的总部管理费/延期工程

计划工期=20/200=0.1(3)索赔的总部管理费=延期工程的日平均总部管理费X

工程延期的天数=0.1X20=2

51.(2014年)下列关于工程计价的说法中，正确的是()。

A、工程计价包括计算工程量和套定额两个环节

B、建筑安装工程费=2基本构造单元工程量X相应单价

C、工程计价包括工程单价的确定和总价的计算

D、工程计价中的工程单价仅只综合单价

答案：C

解析：工程计价包括工程单价的确定和总价的计算。B是分部分项工程费(或措

施项目费)=£［基本构造单元工程量X相应单价］

52.以下各项中不能作为企业管理费计算基数的是0。

A、人工费

B、人工费和机具费的合计

C、人工费、材料费和机具费的合计

D、直接费

答案：C

解析：企业管理费一般采用取费基数乘以费率的方法计算，取费基数有三种，分

别是：以直接费为计算基础、以人工费和施工机具使用费合计为计算基础及以人

工费为计算基础。2020教材P10T4

53.对某招标工程进行报价分析，在不考虑安全文明施工费的前提下，承包人中

标价为1500万元，招标控制价为1600万元，设计院编制的施工图预算为1550

万元，承包人认为的合理报价值为1540万元，则承包人的报价浮动率是。。

A、0.65%

B、6.25%

G93.75%

D、96.25%

答案：B

解析：本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。实行招标的工程：承包人报

价浮动率=（1-中标价/招标控制价）X100%=（1-1500/1600）X100%=6.25%0

54.下列情形中，属于投标人互相串通投标的是。。

A、不同投标人的投标报价呈现有规律性差异

B、不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制

C、不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜

D、投标人之间约定中标人

答案:D

解析：2020版教材P211有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（1）

投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标

人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、

协会'商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为

谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

55.（2017年考题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,

关于工程计量，下列说法中正确的是（）。

A、合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量

B、因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量

C、成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量

D、总价合同应按实际完成的工程量计算

答案：A

解析：成本加酬金合同按照单价合同的计量规定进行计量；采用工程量清单方式

招标形成的总价合同，工程量应按照与单价合同相同的方式计算。采用经审定批

准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定引起的工

程量增减外，总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

56.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的规定，在合同约定之

外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应的项目的额外工作，尤其是那

些难以事先商定价格的额外工作，应计列入（）之中。

A、暂列金额

B、暂估价

C、计日工

D、总承包服务费

答案：C

解析：2020版教材P50计日工是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的。

计日工适用的所谓零星项目或工作一般是指合同约定之外的或者因变更而产生

的、工程量清单中没有相应项目的额外工作，尤其是那些难以事先商定价格的额

外工作。

57.（2017年考题）关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列做法中

正确的是（）。

A、评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正

B、修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力

C、投标入应接受修正价格，否则将没收其投标保证金

D、投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准

答案：A

解析：投标报价有算术错误的，评标委员会接以下原则对技标报价进行修正，修

正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标被

否决。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

58.进口设备的原价是指进口设备的（）。

A、到岸价

B、抵岸价

C、离岸价

D、运费在内价

答案：B

解析：本题考查的是设备购置费的构成和计算。进口设备的原价是指进口设备的

抵岸价。2020教材P4-9

59.（2016年）下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。

A、筑路机在工作区末端的掉头时间

B、体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间

C、机械在工作地点之间的转移时间

D、装车数量不足而在低负荷下工作的时间

答案：B

解析：有效工作的时间消耗中又包括正常负荷下、有根据地降低负荷下的工时消

耗。有根据地降低负荷下的工作时间，是在个别情况下由于技术上的原因，机器

在低于其计算负荷下工作的时间。例如，汽车运输重量轻而体积大的货物时，不

能充分利用汽车的载重吨位因而不得不降低其计算负荷。

60.（2017年考题）我国某世界银行货款项目采用经评审的最低投标价法评标，

招标文件规定借款国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月2

5万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工

期提前2个月，则甲投标人评价标为（）万美元。

A、5000

B、4625

G4600

D、4575

答案：D

解析：甲投标人的评标价为二5000X（1-7.5%）-2X25=4575万美元。参见教材P

206o

61.（2010年）关于工程招标的性质，下列说法中正确的是（）。

A\招标是要约

B、投标是承诺

C、招标公告是要约

D、中标通知书是承诺

答案：D

解析：招标人首先提供招标文件，是一个要约邀请的活动，在招标件中招标人要

对投标人的投标报价进行约束，这一约束就是招标控制价。招标人在招标时，把

合同条款的主要内容纳入招标文件中，对投标报价的编制办法和“要求及合同价

款的约定、调整和支付方式已做了详细说明，如采用“单价计价”方式、“总价

计价”方式或“成本加酬金计价”的方式发包，在招标文件内均已明确。投标人

递交投标文件是个要约的活动，投标文件要包括投标报价这一实质内容，投标人

在获得招标文件后按其中的规定和要求、根据自己的实力和市场因素等确定投标

报价，报价应满足业主的要求并且不高于招标控制价。招标人组织评标委员会对

合格的投标文件进行评标，确定中标人，经过评标修正后的中标人的投标报价即

为中标价，发出中标通知书的行为是一个承诺的活动。

62.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,关于工程预付款的

支付和扣回，下列说法中正确的是（）。

A、预付款的比例原则上不低于合同金额的10%,不高于合同金额的20%

B、承发包双方签订合同后，发包人最晚应在开工日期前14天内支付预付款

C、在发出要求预付通知的14天后，承包人仍未收到预付款时，可以停止施工

D、发包人应在预付款扣完后14天内一次将全额预付款保函退还给承包人

答案：D

解析：预付款担保也可以采用发承包双方约定的其他形式，如由担保公司提供担

保，或采取抵押等担保形式。承包人的预付款保函的担保金额根据预付款扣回的

数额相应递减，但在预付款全部扣回之前一直保持有效。发包人应在预付款扣完

后的14天内将预付款保函退还给承包人。

63.关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）o

A、初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任

B、初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿

C、初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，也可得到费用补偿

D、初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期、费用补偿和利润补偿

答案：D

解析：2020版教材P252本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。共同延误

的处理原则：（1）首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初

始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误

者不承担拖期责任。（2）如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成

的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿。（3）如果初始延

误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，

但很难得到费用补偿。（4）如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造

成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。

64.（2020年真题）下列定额反应平均先进水平的是（）

A、施工定额

B、预算定额

C、概算定额

D、概算指标

答案：A

解析：P39-42

表2.1.1各种定额间关系的比较

施工定领预算定额椽算定额概算指标投资估算指标

建设项目、

施工过程或分项工程或扩大的分项工程或

对象单位工程单项工程、

基本工序结构构件扩大的结构构件

单位工程

编制扩大初编制初步

用途编制旅工预算编耦施T图预算编制投资估算

步设计概算设计概算

项目划分最细细较粗粗很粗

定额水平平均先进平均

定额性质生产性定额计侨性定翻

65.（2015年考题）用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖（240mmX115mmX53mm）

的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%,则标准砖、砂浆的净用量分别为

0o

A、1057块、0.372m3

B、1057块、0.454m3

G1060块、0.372m3

D、1060块、0.449m3

答案：D

解析：标准砖净用量=1113/(1+5%)=1060块砂浆净用量=2-(1060X0.24X0.115

X0.053)=0.449m3。

66.(2017年考题)“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，

针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。”这体现了工程造价信息管理

应遵循的()原则。

Av标准化

B、有效性

C、定量化

D、高效处理

答案：B

解析：有效性原则：工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工,

针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。

67.(2015年)根据《标准施工招标文件》(2007年版)的合同通用条件，承包人

通常只能获得费用补偿，但不能得到利润补偿和工期顺延的事件是()。

A、施工中遇到不利物质条件

B、因发包人的原因导致工程试运行失败

C、发包人更换其提供的不合格材料

D、基准日后法律的变化

答案：D

解析：选项A可以索赔工期和费用，选项B可以索赔费用和利润；选项C可以索

赔工期费用；选项D只可以索赔费用。

68.在工程量清单中，最能体现分部分项工程项目自身价值的本质是()o

A、项目特征

B、项目编码

C、项目名称

D、项目计量单位

答案：A

解析：2020版教材P45项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值

的本质特征。项目特征是对项目的准确描述，是确定一个清单项目综合单价不可

缺少的重要依据，是区分清单项目的依据，是履行合同义务的基础。

69.如果由于承包人原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法

规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，下列有关价款调整的说法正确的是

()O

A、造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款

予以调整

B、造成合同价款增加的，合同价款予以调整；造成合同价款减少的，合同价款

不予调整

C、造成合同价款增加或减少的，合同价款均不予调整

D、造成合同价款增加或减少的，合同价款均予以调整

答案：A

解析：2020版教材P237在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生

变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同

价款减少的，合同价款予以调整。

70.某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各一名，若年制度工作日为25

0天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机

械的台班人工费为()元/台班。

A、100

B、125

G200

D、250

答案：D

解析：2020版教材P73台班人工费=2X[1+(250-200)/200]X100=250(元/台

班)。

71.(2014年)某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总

价的60%,材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算

法来求得该工程的预付款为O万元。

A、417

B、500

C、694

D、833

答案：A

解析：本题考查的是预付款的计算。预付款=(5000X0.6/180)X25=416.660

72.某承包工程总价为500万元,其中材料费占45%,该工程计划工期为500天，

材料储备定额天数为60天，则应支付预付款()万元。

Av36.99

B、225

C、27

D、60

答案：C

解析：2020版教材P256年度工程总价应为500/500*365=365万元，答案应为5

00*45%*60/365=27万元。

73.（2014年）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的

表述中不正确的是（）

A、人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单

位工人的各项费用

B、材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、运输损耗费、材料损耗费、

采购及保管费五项组成

C、材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费

D、施工机具使用费包含仪器仪表使用费

答案：B

解析：料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平

均单价。由材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成。

74.（2015年）关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是（）。

A、中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保

B、履约保证金不得超过中标合同金额的5%

C、招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保

D、发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人

答案：D

解析：题主要考察的是：履约担保，在签订合同前，中标人以及联合体的中标人

应按招标文件有关规定的金额、担保形式和提交时间，向招标人提交履约担保。

A错误。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。B错误。履约担保有现金、

支票、汇票、履约担保书和银行保函等形式。招标人要求中标人提供履约保证金

或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。C错误。

发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约保证金退还给承包人。D对。

75.招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在投标截止时间（）天前

发出。

A、7

B、10

C、14

D、15

答案：D

解析：2020版