2023年一级建造师之一建机电工程实务题库与答案

2023年一级建造师之一建机电工程实务题库与答案

单选题（共50题）1、室外视频信号传输电缆的方式，宜选用的同轴电缆外导体内径为（）。A.5mmB.7mmC.9mmD.11mm【答案】C2、自动喷水灭火系统的施工程序中，管道试压的紧后工序是（）。A.喷洒头安装B.管道冲洗C.报警阀安装D.减压装置安装【答案】B3、对潜在供应商能力调查的主要内容不包括（）。A.生产周期B.技术水平C.生产能力D.保修承诺【答案】D4、母线槽采用金属吊架固定时，应设有（）。A.滑动支架B.防晃支架C.导向支架D.抗振支架【答案】B5、特种设备制造和安装、改造、重大修理过程监督检验的主体是（）。A.特种设备检验检测机构B.当地建设行政主管部门C.当地负责特种设备安全监督管理的部门D.建设单位质量监督管理机构【答案】A6、焊缝外观检验时，用焊接检验尺测量焊缝的（）A.余高、凹陷、裂纹、错边B.余高、错边、凹陷、焊瘤C.错边、气孔、裂纹、焊瘤D.余高、焊瘤、夹渣、咬边【答案】B7、符合防烟排烟系统安装要求的是（）。A.防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面应大于200mmB.排烟防火阀应顺气流方向关闭C.防排烟风机与基础之间必须设置橡胶减振装置D.防排烟风管的允许漏风量应按高压系统风管确定【答案】B8、下列用电中，用户应当依照规定的程序办理手续的是（）。A.照明用电B.生活用电C.办公用电D.终止用电【答案】D9、技术风险是指在施工过程中，由于技术因素引起的一种对工程（）结果偏离预期的情形。A.进度B.质量安全C.财务D.经营【答案】B10、下列适用于采用联合基础的设备是（）。A.常减压塔B.旋窑C.轧机D.变压器【答案】C11、球形罐整体热处理时应进行柱脚移动监测，监测柱脚（），及时调整支柱使其处于垂直状态。A.支柱间的平行度B.拉杆挠度C.支柱弯曲度D.实际位移值【答案】D12、低压内缸组合安装正确的过程是（）。A.低压内缸就位找正，隔板调整，转子吊入汽缸并定位，通流间隙调整B.隔板调整，低压内缸就位找正，转子吊入汽缸并定位，通流间隙调整C.低压内缸就位找正，转子吊入汽缸并定位，隔板调整，通流间隙调整D.低压内缸就位找正，隔板调整，通流间隙调整，转子吊入汽缸并定位【答案】A13、下列腐蚀类别中，属于按照金属腐蚀的机理分类的是（）。A.高温腐蚀B.大气腐蚀C.化学腐蚀D.土壤腐蚀【答案】C14、精密、大型设备安装基础需要考虑减少基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等，最适合采用的基础是（）。A.扩展基础B.桩基础C.联合基础D.沉井基础【答案】B15、施工单位在使用自备电源前应告知并征得供电部门同意后采取安全技术措施，防止自备电源（）。A.发生停电故障B.遭到外力破坏C.误入市政电网D.发生用电火灾【答案】C16、金属热喷涂层施工要求错误的是（）。A.同层涂层和上下两层的喷涂方向宜一致B.设计厚度等于或大于0.1mm的涂层应分层喷涂C.分层喷涂时，喷涂的每一涂层均应平行搭接，搭接尺寸符合要求D.施工前，应对热喷涂设备进行检查和试验【答案】A17、工程建设工法按级别分类错误的是（）。A.国家级B.省（部）级C.县市级D.企业级【答案】C18、下列施工用电的变化，不需要变更用电合同的是（）。A.减少合同约定的用电量B.改变用电类别C.增加两个二级配电箱D.更换大容量变压器【答案】C19、（2017年真题）关于工业设备安装工程划分的说法，错误的是（）A.分项工程应按设备的台（套），机组划分B.同一单位工程中的设备安装工程，可以划分为一个分部工程C.大型设备安装工程，可单独构成单位工程D.大型设备安装工程的分项工程不能按工序划分【答案】D20、机电工程分部分项工程量清单项日编码以五级编码设置，用12位阿拉伯数字表示。其中，第二级表示（）。A.附录工程顺序码B.工程分类顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程项目名称顺序码【答案】A21、一般大吨位起重机较多采用（），对起重机站位处的地基的要求相对较低，但行走速度较慢，转移场地需要用平板拖车运输。A.汽车式起重机B.履带式起重机C.轮胎式起重机D.塔式起重机【答案】B22、下列关于施工分包合同分析的重点内容不包括（）。A.合同通用条款B.工期要求和延期罚款条款C.合同计价、计价方法和价格补偿条件D.合同变更方式、索赔程序和争执解决【答案】A23、下列关于钨极惰性气体保护焊特点说法错误的是（）。A.焊接工艺适用性强，几乎可以焊接所有的金属材料B.焊接场地不受限制C.焊接过程不产生溶渣D.焊接过程有烟尘和飞溅，需要做好个体防护【答案】D24、某台现场组焊的塔类设备属于压力容器的第二类中压容器，可以承担其现场组焊的单位应具有的许可是（）。A.D2级制造许可（第二类低、中压容器）B.D1级制造许可（第一类压力容器）C.《特种设备安装改造维修许可证》1级许可资格D.A3级制造许可（球形储罐现场组焊）【答案】A25、自动化仪表管路安装工程中，油压管道不应平行敷设在高温设备和管道上方，与热表面绝热层的距离应大于（）mm。A.50B.200C.100D.150【答案】D26、铝合金管焊接方法正确的是（）。A.交流钨极氩弧焊B.熔化极氩弧焊C.直流钨极氩弧焊D.脉冲钨极氩弧焊【答案】B27、下列矩形玻璃钢风管，应采取加固措施的是（）。A.风管的边长800mm且管段长度1500mmB.风管的边长630mm且管段长度1000mmC.风管的边长1000mm且管段长度1500mmD.风管的边长1000mm且管段长度1050mm【答案】C28、建筑智能化综合布线系统不包括（）。A.入侵报警系统B.工作区C.设备间D.配布线子系统【答案】A29、各类耐压塑料管最小强度试验压力（冷水）为（）。A.0.6MPaB.0.9MPaC.1.15倍工作压力D.0.5倍工作压力【答案】B30、钢丝绳用作载人吊篮时，其安全系数一般不小于（）。A.3.5B.5C.14D.10【答案】C31、（2016年真题）下列电梯安装工程文件中，应由电梯制造单位提供的是（）A.电梯安装告知书B.电梯安装许可证C.电梯安装方案D.电梯维修说明书【答案】D32、下列平衡梁的形式中，（）是用无缝钢管、吊耳、加强板等焊接而成，可用于吊装排管、钢结构件及中、小型设备。A.钢板平衡梁B.管式平衡梁C.槽钢型平衡梁D.桁架式平衡梁【答案】B33、关于施工合同中承包人项目经理的说法,正确的是（）。A.项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同,不须发包人确认B.发包人要求更换承包人项目经理,由此增加的费用由发包人承担C.承包人项目经理不得同时担任其他项目的项目经理D.承包人项目经理事先通知发包人,可离开施工现场【答案】C34、施工现场的临时用电工程检查应（）。A.每周一次B.每月一次C.每季一次D.半年一次【答案】B35、光缆敷设的弯曲半径不应小于光缆外径的（）。A.4倍B.6倍C.10倍D.15倍【答案】D36、机电工程建设项目组成不包括（）。A.工艺管网工程B.废水处理及回收系统C.生活办公设施D.矿山剥离开采【答案】D37、（2014年真题）大型汽轮发电机组轴系对轮中心找正时，应以（）为基准。A.低压转子B.中压转子C.高压转子D.电机转子【答案】A38、安装精度控制方法中的修配法的作用是（）A.抵消过大的安装累计误差B.抵消设备运转时产生的作用力影响C.抵消摩擦面间油膜的影响D.抵消零部件磨损的影响【答案】A39、在非金属管道中，属于无机非金属材料的管道是（）。A.混凝土管B.塑料管C.玻璃钢管D.橡胶管【答案】A40、施工阶段项目成本控制要点包括（）。A.落实成本计划B.成本预测C.成本计划分解D.成本考核【答案】A41、电缆施放要求正确的是（）。A.人工施放电缆放在地上拖拉B.长度在300m以内的大截面电缆,可直接绑住电缆芯牵引C.交流单芯电缆应单独穿入钢管内D.充油电缆总拉力应超过27kN【答案】B42、按压力管道安装许可类别及级别划分，燃气管道属于（）。A.工业管道B.油气管道C.动力管道D.公用管道【答案】D43、适用于现货价值较小的标准设备、制造高度专门化的设备的采购方式是（）。A.直接采购B.招标采购C.定点采购D.询价采购【答案】D44、（2011年真题）下列场所的消防工程中，应该向公安消防机构申请消防设计审核的是（）A.建筑面积为15000㎡的展览馆B.建筑面积为13000㎡客运车站C.建筑面积为12000㎡的饭店D.建筑面积为10000㎡的会堂【答案】C45、分部分项工程成本分析的资料来源,目标成本来自（）。A.清单测算B.施工预算C.两算对比D.工程估价【答案】B46、用于室内排水的立管与排出管端部的连接应采用（）。A.90°斜四通B.两个45°弯头C.45°弯头D.90°斜三通【答案】B47、锅炉受热面施工中横卧式组合方式的缺点是（）。A.钢材耗用量大B.可能造成设备变形C.不便于组件的吊装D.安全状况较差【答案】B48、国际机电工程项目实施中自身风险防范措施中，属于建设风险防范措施的是（）。A.运行维护委托专业化运行单位承包B.提高项目融资风险管理水平C.委托专业化的监理和监造单位在过程中严格控制施工质量和设备制造质量D.通过招标竞争选择有资信、有实力的承包商【答案】D49、镀锌钢板制作风管中，不得采用（）。A.法兰连接B.焊接连接C.咬口连接D.铆钉连接【答案】B50、施工现场的临时用电工程检查应（）。A.每周一次B.每月一次C.每季一次D.半年一次【答案】B多选题（共20题）1、某项目竣工验收合格后，施工单位在保修期内可能需要进行的回访有（）。A.冬季回访B.夏季回访C.技术性回访D.保修期满前回访E.定时回访【答案】ABCD2、关于风管安装的要求，正确的有（）。A.风管接口的配置应根据现场安装位置精度缩小其有效截面B.法兰的连接螺栓的螺母宜在同一侧C.风管法兰的垫片厚度不应小于2.5mmD.风管与混凝土风道的接口应顺着气流方向插入E.明装风管的水平度的允许偏差应为3‰【答案】BD3、有关油浸式电力变压器的交接试验的内容，说法正确的是（）。A.在额定电压下对变压器的冲击合闸试验B.用500V摇表测量各相低压绕组对外壳的绝缘电阻值C.对10kV以下小容量的变压器，新装注油后需要静置12h以上才能进行耐压试验D.冲击合闸宜在变压器低压侧进行E.变压器的冲击合闸试验，应进行5次，每次间隔时间宜为5min【答案】AB4、防治产生延迟裂纹的措施有（）。A.焊条烘干B.改变焊接工艺C.焊前预热D.焊后热处理E.减少应力【答案】ACD5、安全防范系统中各类探测器的安装，应根据（）等确定设备的安装位置和安装高度。A.产品尺寸B.产品重量C.产品特性D.警戒范围E.环境影响【答案】CD6、主要功能项目的抽查检测多数属于（）性质的。A.复查性B.见证性C.偶然性D.验收性E.傍证性【答案】AD7、计量器具的后续检定包括（）。A.强制性周期检定B.使用中检定C.仲裁检定D.修理后检定E.周期检定、有效期内的检定【答案】AD8、产品检验机构计量认证的内容有（）。A.计量检定、测试设备的地点B.计量检定、测试设备的工作环境C.计量检定、测试设备的操作人员技能D.保证量值统一、准确的措施及检验数据公正E.可靠的管理制度。【答案】BCD9、机械设备典型零部件的安装是机械设备安装方法的重要组成部分，其中包括（）。A.联轴器安装B.液压润滑管路安装C.液压元件安装D.螺纹连接键的普通装配E.自动测温装置【答案】ABC10、排水管道的安装中，属于主控项目的是（）A.灌水试验B.防火套管的安装C.生活污水管的坡度D.排水管支架间距E.清理去污【答案】ABC11、建设工程竣工验收备案需具备的条件有（）。A.工程竣工验收已合格,并完成工程验收报告B.工程质量监督机构已经出具工程质量监督报告C.施工单位出具工程质量保修书D.工程款已全部结清E.已办理工程监理合同登记核销及施工合同备案核销手续【答案】AB12、工业安装工程在验收过程中，承包方项目部的质量部门参与（）的验收。A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程E.单项工程【答案】ABCD13、胀锚地脚螺栓安装时，符合施工要求的有（）。A.螺栓中心距基础边缘的距离不小于5倍的胀锚螺栓直径B.安装胀锚螺栓的基础强度不得大于10MPaC.钻孔处不得有裂纹D.钻孔的钻头不应与基础中的钢筋相碰触E.钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配【答案】CD14、消防验收现场检查主要是核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计，其内容包括（）等。A.房屋建筑的类别B.消防车通道的布置C.消防实战演练情况D.各类消防设施的配备E.安全疏散通道的布置【答案】ABD15、下列内容中，属于施工方案交底内容的有（）。A.质量控制B.施工程序C.操作方法D.安全措施E.材料供应【答案】ABCD16、使用计量标准器具必须具备的条件是（）。A.经计量检定合格B.具有正常工作所需要的环境条件C.质量、环境、安全三项体系认证通过D.具有称职的保存、维护、使用人员E.具有完善的管理制度【答案】ABD17、计量器具强制检定，是实行（）的检定，使用单位没有选择的余地。A.定人员B.定点C.定期D.定程序E.定标准【答案】BC18、室内给水管道安装中说法正确的有（）。A.先安钢制管道，后安塑料管道B.给水引入管与排水排出管的水平距离不得小于0.5mC.给水水平管道应有2‰-4‰的坡度坡向泄水装置D.水表不应安装在受暴晒的地方E.管道穿过墙壁或楼板，应设置金属或塑料套管【答案】AD19、起重机吊装工艺计算书的主要内容包括（）。A.吊装安全距离核算B.卷扬机走绳强度核算C.起重机受力分配计算D.吊耳强度核算E.吊索具安全系数核算【答案】ACD20、一个8层建筑（33m高）防雷工程的分项工程内容有（）。A.避雷带安装B.均压环安装C.引下线安装D.接地体安装E.等电位安装【答案】ABCD大题（共10题）一、【背景资料】某公司投资建设一蜡油深加工工程项目，经招标，由A施工单位总承包。该工程的主要工程内容包括两台大型设备的安装，高压工艺管道安装、分体到货的压缩机组安装调试工程、管道安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程、土建工程等。其中，A施工单位将单位工程压缩机厂房分包给B安装公司。蜡油工程的关键大型设备两台，各重300t，由制造厂完成各项检验试验后整体出厂，A施工单位现场整体安装。压缩机厂房为双跨网架顶结构，房顶有一台汽液交换设备。B安装公司拟将网架顶分为4片，每片网架重12t，在地面组装后采用滑轮组提升、水平移位的方法安装就位；房顶设备重10t，采用汽车起重机吊装。合同要求该工程2012年9月开工，2013年6月30日完工。为了加快工程进度，业主要求，有条件的工程，冬期不停止施工作业。为了保证工程顺利进行，A施工单位编制了设备安装施工方案、设备安装调试施工方案、管道组对焊接方案和电气、自动化仪表安装工程施工方案。B安装公司编制了压缩机厂房工程施工方案。【问题】1）.针对本工程，A施工单位和B安装公司各应编制何种施工组织设计？2）.A施工单位和B安装公司除编制背景材料中所列的施工方案外，至少还应编制哪些主要施工方案？B安装公司至少还应编制：网架吊装安装施工方案、高处作业施工方案、汽液交换设备吊装方案。3）.施工方案一般包括哪些内容？4）.为完成本工程的安装任务，A施工单位至少应具有哪些特种设备安装资格？说明理由。5）.分析说明B安装公司分包的工程中，有哪些吊装方案属于危险性较大的专项工程施工方案？这些方案应如何进行审核和批准？【答案】（1）A施工单位应编制蜡油深加工工程施工组织总设计。B安装公司应编制单位工程(压缩机厂房工程）施工组织设计。（2）A施工单位至少还应编制：大型设备吊装施工方案、管道安装、清洗和试验方案、无损检测方案、单机试运行方案、冬期施工方案。（3）施工方案一般内容包括：工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等基本内容。（4）A施工单位至少应具备GC1级压力管道安装资格。本工程的高压油气工艺管道属于压力管道的工业管道GC1级，应具有该级别压力管道安装资格。大型加氢裂化反应器属于压力容器，从事压力容器整体就位和整体移位安装，安装单位应取得《特种设备安装改造维修许可证》1级许可资格，但取得GC1级压力管道安装许可资格的单位，从事1级许可资格中的压力容器安装工作，不需要另取得压力容器安装许可资格。（5）网架吊装安装施工方案、房顶设备吊装施工方案属于危险性较大的安全专项施工方案，其中网架吊装是采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN（相当于10t)及以上的起重吊装工程，属于超过一定规模的危险性较大的专项工程。房顶设备吊装施工方案由B安装公司施工前组织工程技术人员编制，公司技术负责人签字、加盖B单位公章，并经总承包单位技术负责人签字、加盖A单位公章，然后由项目总监理工程师审核签字、加盖执业印章后方可实施。网架吊装安装施工方案还应由总承包A施工单位组织召开专家论证会，专家论证前，施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。二、一、背景A公司承包某超高层建筑机电工程施工项目，该工程位于市中心繁华区，工程范围包括通风与空调、给水排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等，建设单位要求A公司严格实施绿色施工，严格进行安全和质量管理。A公司项目部针对工程情况，制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施，提交建设单位后，建设单位认为绿色施工内容不能满足施工要求，建议补充完善。针对机电工程工期紧、作业面分散，项目部编制了施工组织设计，对工程进度、质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面，项目部根据现场作业特点，对重点风险作业进行分析识别，制定了相应的安全管理措施和应急预案。该工程全部机电设备、材料运输就位均需进行吊装作业，其中制冷机组和大型风机的吊装运输分包给专业施工队伍。分包单位编制了吊装运输专项方案后即组织实施，被监理工程师制止，后经审批，才组织实施。施工中，项目部按计划多次对施工现场进行安全检查，但是仍反复出现设备吊装指挥信号不明确、个别电焊工无证上岗、雨天高空作业、临时楼梯未设护栏等多项安全隐患。项目部经认真分析总结，认为是施工现场安全检查未抓住重点，经整改后效果明显。二、问题1．绿色施工要点还应包括哪些方面的内容?2．应急预案分为哪几类?3．分包单位选择的吊装运输专项方案应如何进行审批?4．金属风管咬口形式有哪些?【答案】1．绿色施工要点还应包括以下方面的内容：节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护。2．应急预案分类：1）综合应急预案；2）专项应急预案；3）现场处置方案。3．由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章，并由总监理工程师签字、加盖执业印章后方可实施。4．该工程金属风管的咬口形式有：单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口、立咬口。三、（2018年真题）某施工单位中标某大型商业广场（地下3层为车库、1-6层为商业用房、7-28层为办公用房），中标价2.2亿，工期300天，工程内容为配电、照明、通风空调、管道、设备安装等。主要设备：冷水机组、配电柜、水泵、阀门均为建设单位指定产品，施工单位采购，其余设备、材料由施工单位自行采购。施工期间，当地发生地震，造成工期延误20天，项目部应建设单位要求，为防止损失扩大，直接投入抢险费用50万元；外用工因待遇低而怠工，造成工期延误3天；在调试时，因运营单位技术人员误操作，造成冷水机组的冷凝器损坏，回厂修复，直接经济损失20万元，工期延误40天【问题】3.计算本工程可以索赔的工期及费用？【答案】3.本工程可以索赔的工期=20+40=60天；费用=50+20=70万元。四、某公司以EPC方式总承包一大型机电工程，总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试，将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担。施工过程中发生下列事件：事件1：钢结构制作全部露天作业，任务还未完成时雨期来临，工期紧迫，不能停止施工。事件2:储油罐露天组对焊接后，经X射线检测，发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷，需返工。事件3:设备单机符合试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格。事件4:单位工程完工后，由建设单位组织总包单位、设计单位共同进行了质量验收评定并签字。事件1中，雨期施工为什么易发生焊接质量问题？焊接前应采取哪些措施？【答案】(1)事件一中，雨期施工容易发生的质量问题：焊条易受潮，焊缝积水，锈蚀。(2)焊接前应采取的措施：焊条烘干，.焊条保温（如保温桶），焊件局部干燥、防雨措施（如防雨棚等），焊缝除锈或清理。五、某机电工程公司施工总承包了一项大型气体处理装置安装工程。气体压缩机厂房主体结构为钢结构。厂房及厂房内的2台额定吊装重量为35t的桥式起重机（简称桥吊）安装分包给专业安装公司。气体压缩机是气体处理装置的核心设备，分体到货。机电工程公司项目部计划在厂房内桥吊安装完成后，用桥吊进行气体压缩机的吊装，超过30t的压缩机大部件用2台桥吊抬吊的吊装方法，其余较小部件采用1台桥吊吊装，针对吊装作业失稳的风险采取了相应的预防措施。施工过程中发生了如下事件：事件1：专业安装公司对桥吊安装十分重视。施工前编制了专项方案，组织了专家论证，上报了项目总监理工程师。总监理工程师审查方案时，要求桥吊安装实施监督检验程序。事件2：专业安装公司承担的压缩机钢结构厂房先期完工，专业安装公司向机电工程公司提出工程质量验收评定申请。在厂房钢结构分部工程验收中，由项目总监理工程师组织建设单位、监理单位、机电工程公司、专业安装公司、设计单位的规定人员进行了验收，工程质量验收评定为合格。事件3：工程进行到试运行阶段，机电公司拟进行气体压缩机的单机试运行。在对试运行条件进行检查时，专业监理工程师提出存在2项问题：（1）气体压缩机基础二次灌浆未达到规定的养护时间，灌浆层强度达不到要求；（2）原料气系统未完工，不能确保原料气连续稳定供应。因此，监理工程师认为气体压缩机未达到试运行条件。＜1>、根据背景，指出压缩机吊装可能出现哪些方面的吊装作业失稳。＜2>、35t桥吊安装为何要实施监检程序？检验检测机构应如何实施监检？＜3>、写出压缩机钢结构厂房工程质量验收合格的规定。＜4>、分别说明事件3中专业监理工程师提出的气体压缩机未达到试运行条件的问题是否正确及理由。【答案】＜1>、起重吊装失稳主要包括三个方面：起重机械失稳；吊装系统失稳；吊装设备或构件的失稳。＜2>、（1）桥式起重机属于特种设备，按《特种设备安全法》规定，起重机械的制造、安装、改造、维修、使用应由检验检测机构进行监检。未经监督检验或者监督检验不合格的，不得交付使用。（2）监检机构接到安装单位申请后，根据设备状况制定监检实施方案，安排符合规定要求的检验人员从事监检工作，并将承担监检工作的监检人员、监检方案（包括监检项目和要求）告知安装单位。＜3>、本工程气体压缩机厂房主体结构为钢结构，所以应按分部工程竣工验收。验收合格的规定是：分部所含分项工程的质量全部合格；分部工程的质量控制资料齐全。＜4>、（1）正确。理由：一次、二次灌浆不密实、强度不够时，会影响设备安装精度，会导致压缩机工作时产生异常振动和噪声。（2）不正确。理由：压缩机单机试运行是按规定时间单独空负荷运转或以空气替代设计介质（原料气）按规定时间进行的模拟试运行，以检验其机械性能和制造、安装质量，因此压缩机单机试运行不需要原料气。六、【背景资料】某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子(以下称建设单位)，建设单位拟把安装工程直接交与A公司承建。上级主管部门予以否定。之后，建设单位公开招标，选择安装单位。招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。工程报价采用综合单价报价。经资格预审后，共有A.B.C.D.E五家公司参与了投标。投标过程中，A公司提前一天递交了投标书；B公司在前一天递交投标书后，在截止投标前10min，又递交了修改报价的资料；D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章；E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定，建设单位确定，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签订了施工合同。施工过程中发生下列事件：事件1：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10d，并造成窝工费及其他经济损失共计15万元；C公司租赁的大型起重机因维修延误工期3d，经济损失3万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5d，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。事件2：非标件制作过程中，C公司对成品按要求做外观检查，检查时质检人员发现焊缝发生了纵、横向收缩变形，以及扭曲变形等，对结构质量造成了严重影响。经检查是由于施工技术交底不到位造成。【问题】（1）．列式计算事件1中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。【答案】（1）答：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，造成的工期延误10天和经济损失15万可以索赔；C公司租赁的大型起重机因维修延误工期3d，经济损失3万元，不可以索赔；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元，可以索赔；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5d，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元，不可以索赔。故C公司可以索赔的工期为：10天，费用为：15+30=45万元。七、某安装公司承接一条生产线的机电安装工程，范围包括工艺线设备、管道、电气安装和一座35kV变电站施工(含室外电缆敷设)。合同明确工艺设备、钢材、电缆由业主提供。工程开工后，由于多个项目同时抢工，施工人员和机具紧张，安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给三个有一定经验的施工队伍。施工过程中，项目部根据进料计划、送货清单和质量保证书，按质量验收规范对业主送至现场的镀锌管材仅进行了数量和质量检查，发现有一批管材的型号规格、镀锌层厚度与进料计划不符。监理工程师组织分项工程质量验收时，发现35kV变电站接地体的接地电阻值大于设计要求。经查实，接地体的镀锌扁钢有一处损伤、两处对接虚焊，造成接地电阻不合格，分析原因有：(1)项目部虽然建立了现场技术交底制度，明确了责任人员和交底内容，但施工作业前仅对分包责任人进行了一次口头交底。(2)接地体的连接不符合规范要求。(3)室外电缆施工中，施工人员对接地体的损坏没有作任何处理和报告。【问题】1．安装公司将工程分包应经谁同意工程的哪些部分不允许分包2．对业主提供的镀锌管材还应做好哪些进场验收工作3．写出本工程接地体连接的技术要求。4．指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题。【答案】1．安装公司将工程分包应经建设单位同意。工艺设备工程不允许分包，管道和电气工程允许分包。2．对业主提供的镀锌管材还应做好的进场验收工作：验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行；验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等；验收要做好记录、办理验收手续；要求复检的材料应有取样送检证明报告；对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。3．本工程接地体连接的技术要求：接地体的连接应牢固可靠，应用搭接焊接，接地体采用扁钢时，其搭接长度为扁钢宽度的两倍．并有三个邻边施焊；若采用圆钢，其搭接长度为圆钢直径的6倍，并在两面施焊。接地体连接的焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊缝处的药皮敲净后，并做防腐处理，接地体连接完毕后，应测试接地电阻，接地电阻应符合规范标准要求。4．项目部在施工技术交底要求上存在的问题：(1)交底人员不妥。项目部专业管理部门、专业工程师或相关专业管理人员应随时、随地进行施工技术交底。(2)未完成技术交底记录。技术交底记录是履行职责的凭据，应及时完成。参加施工技术交底人员(交底人和被交底人)必须签字。技术交底记录应妥善保存，竣工后作为竣工资料进行归档。(3)未确定施工技术交底次数。一般情况下，工程施工仅做一次技术交底是不适宜的，应根据工程实际情况确定交底次数。当技术人员认为不交底难以保证施工的正常进展时应及时交底。对于施工工期较长的施工项目除开工前交底外，宜至少每月再交底一次。八、【背景资料】某机电安装工程项目，业主通过公开招标方式选择了某机电安装企业，双方签订了机电安装工程施工总承包合同，施工总承包企业又选择了一家劳务分包企业，将某分部工程的劳务作业分包给该劳务分包企业。在施工过程中发生如下事件：事件1：由于业主供应的工程材料延误，使劳务分包企业停工待料，劳务分包企业直接向业主提出延长工期的要求。事件2：施工过程中，业主要求增加工程量，经项目经理同意后，双方签订变更合同。事件3：某分项工程，监理工程师指令变更合同，因此变更涉及工程价格的变化，机电安装企业在变更后的第20天向监理工程师提出变更价格的报告。事件4：该机电安装企业为了预防合同风险，向当地保险公司投保了工程一切险。【问题】1．事件1中，劳务分包企业是否可以向业主提出工期延长的要求?说明理由。2．事件2中，施工合同变更的程序是否正确?如不正确，请说明正确的做法。3．事件3中，监理工程师是否会批准变更价格报告?并说明理由。4．合同风险主要有哪些?合同风险的防范主要有哪些方面?事件4中是运用哪方面来预防风险的?【答案】1．事件1中，劳务分包企业不可以向业主提出工期延长的要求。理由：劳务分包企业就此事件应该提出工期延长的要求，但只能向施工总承包单位提出。(劳务分包企业与施工总承包企业有合同关系)，施工总承包单位再以自己的名义向业主提出工期延长的要求。2．事件2中，施工合同变更的程序不正确。正确做法：业主提出的合同变更要求，经监理工程师审查同意，由监理工程师向承包方提出合同变更指令。3．监理工程师不会批准该变更价款报告。理由：该变更价款报告提出的时间超出了规定的时限，应该是在变更发生后的14d内提出。4．合同风险主要有材料设备风险、人员风险、组织协调风险、政治及社会风险、自然环境风险和经济风险。合同风险的防范主要包括：预防风险、减少风险、分散风险和转移风险。事件4中该