2022-2023年度一级建造师之一建矿业工程实务易错题库及答案

2022-2023年度一级建造师之一建矿业工程实务易错题库及答案

单选题（共56题）1、关于巷道施工的掘进与永久支护顺序作业方式特点，说法正确的是其()。A.要求巷道断面大B.作业人员多C.施工人员分工明确D.成巷速度较慢【答案】D2、室内地面涂料防水，防水层应从地面延伸到墙面，高出地面（）A.50mmB.60mmC.70mmD.100mm【答案】D3、在一个单项工程中有多个承包单位参加施工时，应按（）分解进度目标。A.按承包单位B.按时间前后统一C.按施工阶段D.按施工项目【答案】A4、关于探矿权的取得制度，说法正确的是（）。A.探矿权通过申请获得B.探矿权应经批准后获得C.国家实行探矿权有偿取得制度D.探矿权可以通过相互买卖获得【答案】C5、关于水泥水化热的说法，正确的是()。A.水泥颗粒越粗水化热越高B.水泥磨合料掺得越多的水化热越高C.矿渣水泥较普通水泥的水化热高D.硅酸盐水泥较普通水泥的水化热高【答案】D6、矿业工程中，（）总是构成矿井工程项目关键路线的关键工程。A.行政办公楼工程B.井架安装工程C.井筒掘砌工程D.储矿仓与铁路【答案】C7、适合于瓦斯矿井的起爆方法是（）。A.电力起爆法B.导火索起爆法C.导爆索起爆法D.导爆管起爆法【答案】A8、机械落矿法主要用于开采()的软矿石和煤矿。A.?＞2～3B.?<2～3C.?>3～4D.?<3～4【答案】D9、矿用工字钢一般设计为（ ）。A.翼缘宽、高度小、腹板薄B.翼缘宽、高度小、腹板厚C.翼缘宽、高度大、腹板薄D.翼缘宽、高度大、腹板厚【答案】B10、在项目工程量清单中，属于其他项目清单的暂列金额包括了（）。A.项目可能出现该工程变更的暂定工程价款调整部分B.暂时不能确定但必然需支付的专业工程款C.为配合发包人进行设备采购等事项的暂时垫付费用D.发包人可以暂缓支付承包人已完成的工程费用【答案】A11、根据《建材矿山工程施工与验收规范》GB50842—2013要求，冬期填筑应较常温时每层铺土厚度减少()，并预留沉降层，碾压增加1～3遍。A.5％～10％B.10％～15％C.20％～25％D.30％～35％【答案】C12、一般的井筒施工中，含主井改装的提升运输形式存在三个阶段，其顺序合理的是（）。A.副井吊桶提升(主井改装)期、主副井未贯通期和主井临时罐笼提升期B.主副井未贯通期、副井吊桶提升(主井改装)期和主井临时罐笼提升期C.主井临时罐笼提升期、主副井未贯通期和副井吊桶提升(主井改装)期D.主副井未贯通期、主井临时罐笼提升期和副井吊桶提升(主井改装)期【答案】B13、当副井井筒到底开掘巷道的长度超过()时应进行初次定向。A.10mB.15mC.20mD.25m【答案】B14、在施工过程的环境保护工作要求中，不属于“三同时”政策的是()。A.同时设计B.同时规划和验收C.同时施工D.同时投入生产和使用【答案】B15、仅限于主井、风井中采用的井壁结构形式是（）。A.整体浇筑式井壁B.锚喷井壁C.砌筑井壁D.复合井壁【答案】B16、减水剂防水混凝土的特点是()。A.抗冻性好B.拌合物流动性好C.早期强度高D.密实性好【答案】B17、通常，掺有缓凝剂的混凝土浇水养护期不少于()d。A.12B.14C.20D.28【答案】B18、矿山深孔爆破和其他重复性爆破设计，允许采用()。A.初步设计B.标准技术设计C.施工设计D.非标技术设计【答案】B19、在矿井受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，不能采用()方法探查水文地质条件。A.物探?B.掘探?C.钻探?D.化探【答案】B20、砂浆流动性好坏对砌体质量的影响主要是其有利于提高（）。A.灰缝的饱满性和密实性B.砌块的厚度C.灰缝的抗压强度D.砌块强度【答案】A21、高瓦斯矿井中的爆破作业，应使用安全等级不低于()的煤矿许用炸药。A.一级B.二级C.三级D.四级【答案】C22、工程爆破中使用最多的炸药是()。A.起爆药B.混合炸药C.发射药D.单质猛炸药【答案】B23、高瓦斯矿井中的爆破作业，应使用安全等级不低于（）的煤矿许用炸药。A.一级B.二级C.三级D.四级【答案】C24、副井井筒与车场连接硐室的规格尺寸与（）无关。A.井筒深度B.提升罐笼的类型C.井筒直径D.下放材料的最大长度尺寸【答案】A25、煤矿许用电雷管也称为安全电雷管，煤矿许用毫秒延时电雷管的最高段别是（）。A.2段B.3段C.4段D.5段【答案】D26、关天矿山企业特种作业人员，说法正确的是（）。A.调换工种的人员上岗作业，必须重新培训，考试合格B.企业应对新进特种工作人员进行考试C.企业女职工下井前应做安全思想工作D.暂缺【答案】A27、关于尾矿的错误说法的是()。A.尾矿的污染在于残余矿石中的金属元素B.尾矿中可能含有用成分C.尾矿就是矿脉尾部的矿石D.尾矿要处理还在于洗选剂带有害成分【答案】C28、根据《煤矿井巷工程质量验收规范》GB50213--2010的规定，矿业工程质量验收中，主控项目的检查点有()及以上测点符合合格质量规定。A.75％B.80％C.50％D.70％【答案】A29、露天矿深孔台阶爆破是指()。A.炮孔深度大于10m，孔径大于100mm的爆破方法B.炮孔深度大于5m，孔径大于50mm的爆破方法C.炮孔深度大于10m，孔径大于50mm的爆破方法D.炮孔深度大于5m，孔径大于100mm的爆破方法【答案】B30、衬砌施工要求充填密实，是指（）的充填。A.砌块与砌块间B.衬砌与围岩间的充填C.衬砌与模板间D.模板柱脚下【答案】B31、在矿区地面施工机械中，关于履带式起重机的说法，正确的是()。A.稳定性较差，一般不宜超负荷吊装，行走速度慢，且对路面破坏性大B.多层工业厂房结构安装工程中应用极为广泛C.适宜于作业地点相对固定而作业量较大的现场D.适用于安装比较集中的工程【答案】A32、根据《矿山井巷工程施工及验收规范》，井筒施工采用爆破方式穿越有煤与沼气突出的煤层时，做法错误的是（）。A.爆破时，人员必须撤至井外安全地带B.须采用安全炸药和瞬发雷管C.采用分段爆破时，雷管的总延时必须小于130msD.爆破后应立即检查工作面的沼气含量【答案】D33、关于矿井通风方式的说法，正确的是()。A.矿井都要求另设一个风井广场B.两翼对角式通风指入排风井分别位于井田两翼C.利用主、副井通风的系统形成时间晚D.主、副、风井可以同时置在井田中央【答案】D34、企业违反国家矿产资源法规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源的，将处以罚款，并（）。A.可以吊销采矿许可证B.没收违法所得C.直接吊销采矿许可D.追究当事人的刑事责任【答案】A35、风井若在关键线路上，则安排风井()则不合理。A.比主、副井提前开工?B.略晚于主、副井开工?C.于主、副井完成后开工?D.与主、副井同时开工?【答案】C36、在矿山土石方开挖工程中，对于松软矿岩，一般应采用（）。A.间断式开挖B.连续式开挖C.半连续式开挖D.以上均可【答案】B37、根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086—2015的规定，评价工程条件适用性的一项重要指标是()。A.岩石的承载能力B.岩石质量参数C.岩石的结构类型D.岩体强度应力比【答案】D38、煤矿许用电雷管是在普通电雷管的基础上采取了相应措施，以下关于采取措施的说法不正确的是（）。A.不允许使用铁壳或铝壳B.不允许采用聚氯乙烯绝缘爆破线C.在加强药中加入消焰剂D.加强雷管壁的密封【答案】B39、巷道与硐室的钻眼爆破法施工，其主要施工程序不包括（）。A.临时支护B.通风C.安全检查D.装渣出渣【答案】B40、施工中，为提高装岩和排矸的速度，往往每隔（）设一调车躲避硐，以便于汽车进入工作面前调车。A.30mB.50mC.80mD.100m【答案】D41、采用定额计算法确定工序延续时间，计算参数不包括（）。A.工序的工程量B.工序的辅助时间C.参与该工序的人力或机械数量D.工序的产量定额【答案】B42、企业、矿井防治水工作的第一责任人是单位的（）。A.总工程师B.防治水专业负责人C.安全责任工程师D.企业法定代表人【答案】D43、目前建井工作期间工作面高温问题的处理方法以()降温为主。A.井下制冷B.个人防护C.封闭热源D.通风【答案】D44、净直径8.0m、深度860m立井短段掘砌混合作业的施工设备配套方案应选用（）。A.FJD-9凿岩钻架、2HZ-6抓岩机、新Ⅳ型井架、金属活动模板B.FJD-9凿岩钻架、2HH-6抓岩机、V型井架、金属活动模板C.FJD-9凿岩钻架、HS-6抓岩机、V型井架、整体滑升模板D.FJD-6凿岩钻架、HZ-4抓岩机、新Ⅳ型井架、整体滑升模板【答案】B45、下列施工环境对作业人员身体无严重不良影响的是()。A.噪声B.高温C.辐射D.积水【答案】D46、矿山井巷浅孔爆破的盲炮处理过程中，平行孔距盲炮不应（）m。A.<0.3B.>0.3C.<0.5D.>0.5【答案】A47、检测混凝土结构采用的方法，不属于无损检测的是（）。A.回弹法B.拔出试验法C.超声脉冲法D.超声回弹综合法【答案】B48、钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的()方可运输。A.50％B.70％C.80％D.100％【答案】D49、当混凝土在运输过程中出现（）时，应在浇筑前重新搅拌A.塌落度不符合要求B.离析现象C.开始初凝D.硬结现象【答案】B50、关于水泥水化热的说法，正确的是()。A.水泥颗粒越粗水化热越高B.水泥磨合料掺得越多的水化热越高C.矿渣水泥较普通水泥的水化热高D.硅酸盐水泥较普通水泥的水化热高【答案】D51、不能独立发挥生产能力或效益，但是具有独立施工条件并能形成独立使用功能的单元为（）。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【答案】B52、基坑回填应由场地最低部分开始，自下而上分层铺填，分层夯实，采用人工填土时，每层虚铺的厚度可以为（）cm。A.20B.40C.60D.80【答案】A53、砂石桩和水泥粉煤灰碎石桩对于()的地基加固效果最明显。A.素填土B.杂填土C.松散砂土D.淤泥质土【答案】C54、《爆炸物品使用许可证》应当向所在地县、市（）申请领取。A.劳动局B.公安局C.建设局D.安全监察局【答案】B55、土方工程施工采用人力填土时，每层虚铺的厚度宜为()cm。A.10～20B.20～30C.30～50D.60～80【答案】B56、民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以（）。A.销毁B.深埋C.警示D.标识【答案】A多选题（共23题）1、影响混凝土强度的主要因素包括（）。A.水泥石的自身强度B.水泥与骨料间的粘结力C.拌合物的搅拌均匀与密实程度D.混凝土结构的大小E.水泥的水化充分程度【答案】ABC2、主井系统硐室主要有(??)。A.卸载硐室B.水仓C.装载硐室D.主排水泵硐室E.井底矿仓【答案】AC3、水位的观测资料可用于解决的问题包括（）。A.利用水位观测了解岩石的孔隙B.利用水位观测预报透水事故的发生C.利用水位观测了解断层的导水性D.利用水位观测了解突水水源层位E.利用水位观测孔了解地下水与地表水的补给关系【答案】BCD4、立井井筒施工的掘进段高，由（）等因素确定。A.井筒穿过岩层的性质B.涌水量大小C.井壁结构的形式D.井筒施工速度E.临时支护形式【答案】ABD5、矿井的开拓方式按井筒形式可分为（）。A.立井开拓B.斜井开拓C.平硐开拓D.综合开拓E.分段开拓【答案】ABCD6、井下水文勘探前应做好的工作有（）。A.钻机硐室支护牢靠B.钻机安装可靠C.加固探孔D.完成孔口管耐压试验E.安装孔口安全闸阀【答案】ABCD7、矿山工程施工进度控制中，为加快矿业工程施工进度的组织措施包括()。A.加强成本核算B.增加施工作业时间C.增加工作面，组织更多的施工队伍D.落实安全教育E.增加劳动力及施工机械设备【答案】BC8、常用钢材的加工方法有()。A.冷加工强化B.时效强化C.热处理D.焊接E.萃取【答案】ABCD9、关于矿井项目招标应满足的条件，正确的说法包括（）等。A.项目所在矿区已获准开发B.资源勘察已经审查同意C.补充地质勘探已经列入计划D.安全设施设计已经安全监察部门审查同意E.建设用地已购置且完成临时用地规划和部分租赁工作【答案】ABD10、钢结构的主要特点有()。A.材质均匀，材料强度高B.制造简便，施工方便，工业化程度高C.钢材焊接性良好，可满足制造各种复杂结构形状的连接需要D.耐腐蚀性好，不易锈蚀E.钢材耐热且防火【答案】ABC11、矿业土木工程项目招标承包方式，正确的分类有（）A.按招标内容划分B.按承包商所处地位划分C.按业务承包范围分类D.按专项招标承包划分E，按阶段招标承包划分【答案】ABC12、钢材与其他工程材料相比，其主要优点有()。A.材质均匀，工作可靠性高B.钢材具有不渗漏性，便于做成密闭结构C.制作简便，具有良好的装配性D.强度高，耐腐蚀性好E.既耐热又耐火【答案】ABC13、重锤夯实地基的特点有()。A.施工简便B.费用较高C.工期较长D.孔隙水易消散E.加固深度有限【答案】AC14、关于建设项目投资及矿业工程项目投资特点的说法，正确的是（）。A.建设项目投资构成要比建筑安装工程费的内容更宽更多B.矿业工程建设项目投资的直接费不分井巷工程辅助费C.特殊凿井的费用属于技术措施费D.井筒地质检查钻探费应列人矿业工程建设其他费用E.由施工单位使用和代管的锚喷支护巷道维修费属于直接工程费【答案】ACD15、关于井巷贯通容许偏差的说法，正确的是（）。A.井巷贯通的容许偏差由矿井技术负责人单独决定B.一井内贯通巷道的水平重要方向容许偏差，要较两井间贯通的小C.一井内贯通巷道的竖直重要方向容许偏差，要较两井间贯通的小D.对立井贯通，采用小断面掘进、贯通后刷大方法的容许偏差较大E.采用贯通前预先安装罐梁、罐道的立井贯通容许偏差较小【答案】BD16、爆破作业单位设置（）等岗位，并配备相应人员。A.技术负责人B.项目技术负责人C.爆破员D.联络员E.安全员【答案】ABC17、既是起爆材料又可用于传爆的是（）A.雷管B.导爆管C.导爆索D.继爆管E.起爆药柱【答案】CD18、矿山项目决策阶段影响工程投资的主要因素有（）。A.项目的规模B.建设的标准C.建设地点D.工程技术方案E.总平面规划【答案】ABCD19、井点降水方法按其系统的设置和原理不同，井点类型有()。A.轻型井点B.喷射井点C.管井井点D.深井井点E.环形井点【答案】ABCD20、关于冻结法凿井的特点，说法正确的是（）。A.冻结法要采用人工制冷方法形成冻结壁B.冻结壁具有一定强度并隔绝渗水C.冻结法是用以保护地下结构D.冻结壁应在地下工程施工前完成E.冻结壁融化后地下基本不受污染【答案】ABD21、确定基坑开挖的土方边坡坡度时应考虑的主要因素有()。A.土质情况B.所使用的开挖机械情况C.施工地点气候情况D.基坑的深度E.边坡留置时间的长短【答案】ACD22、关于建设项目投资及矿业工程项目投资特点的说法，正确的是（）。A.建设项目投资构成要比建筑安装工程费的内容更宽更多B.井巷工程辅助费是直接费形成C.特殊凿井的费用属于技术措施费D.井筒地质检查钻探费应列入矿业工程建设其他费用E.由施工单位使用和代管的锚喷支护巷道维修费属于直接T程费【答案】ACD23、井筒混合作业方式的主要特点是()。A.加高了模板高度B.采用灵活、方便的整体金属伸缩式模板C.部分工序采用平行作业D.提升能力更强E.出矸方式更先进【答案】ABC大题（共12题）一、背景某井筒井深820m，采用地面预注浆堵水。注浆专业队认为当时不能检查注浆效果，没有严格遵守操作程序；井筒施工单位责怪注浆效果差，没有采取积极措施。当检查预注浆工作质量时，发现工作面漏水量超过18m3／h。建设单位为避免延误井筒施工时间，要求在井筒建成后处理。在井筒后续施工中，因为井筒漏水越来越大，井壁质量无法保证，造成已建的多段井壁混凝土强度低于设计要求，井筒漏水严重，注浆单位采用壁后注浆处理后仍无济于事，最后建设方只能要求采用套壁补强的方法进行处理。问题?1．有哪些原因造成背景中的井筒质量问题?应怎样进行注浆工作和井壁质量检验验收工作??2．该井筒应怎样进行验收?验收后的井筒对今后生产有何影响?【答案】本案例强调，控制施工质量的重要手段就是实施过程控制和及时控制原则，及早发现和处理质量问题，以避免质量事故的损失。?1．案例中的质量事故原因是比较清楚的，即注浆效果差，造成井筒施工条件差，使处理漏水困难；井筒施工单位又未采取积极措施；同时建设单位对漏水和井壁质量问题不及时处理，堆积的质量问题造成最终严重的质量事故。这些原因都和没有很好实施过程控制与及时控制有关，延误了发现问题和处理问题的时机。因此，及时检验是非常重要的。对于注浆工程的检验和井筒工程，要充分强调分项工程的自检，对当时无法检验的内容，要重视和检查当时的施工记录、检查和试验数据，必要时可以采取抽检等方法。?2．井筒套壁后如井筒运行安全没有问题，则该井筒可以进行非正常验收。因此造成的经济损失应由责任的三方面，即注浆、井筒施工及建设方共同承担。套壁后的井筒影响矿井的生产能力，将对矿井的设计的生产能力、设备能力、生产布局等多方面产生严重影响。二、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1．3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2．在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d，回来后，项目经理提出了索赔。3．8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。三、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上2点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员．取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题1．库房值班人员的错误行为在哪里？2．分析事故发生的原因及其预防措施。【答案】1．根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉是劳动纪律问题，在库房睡觉属于违反安全法规的错误。2．根据爆破安全规程要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破时，必须采取有效的安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚间爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。从本案例分析，可能出现的问题包括：晚间爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣镝警戒信号和警戒位置。按照要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负责警戒的人员失责或警戒不充分，导致无关人员邻近危险区。按规定，所有进入危险区的通道上均应设置警戒，尤其是晚间爆破，在照明条件不好的情况下，警戒人员不容易发现异常情况。因此，对晚间爆破应慎重对待，一般不允许晚间爆破，必须进行爆破工作时，应制定充分的安全措施，并高度重视和严格执行相关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准的理由。鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破过程中的各种安全要求。四、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5.2元/m，综合费率为直接费20%。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲（租赁费550元/台班）开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复査，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1.5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？为什么？如可索赔，各可索赔工期几天？可索赔费用多少？（假设人工单价25元/工日，管理费为30%）【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任；事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日（15~19日），用工费25×5×(1+30%)=487.5元；机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5.2×(1+20%)=8736元；事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30%)=975元；机械费550×1=550元。五、某立井井筒工程，按我国现行建筑安装工程费用项目构成的合同总价为3000万元。部分费用约定如下：人工费780万元，材料费600万元，税金120万元，利润150万元，措施费210万元，规费210万元。关于施工机械使用费的内容如下：机械折旧费180万元，大修及日常维修费30万元，动力费270万元，机械人工费90万元，机械拆安及场外运输费60万元，无养路费及车船使用税。工期为15个月。合同还规定工程量变更在±5％范围内时，措施费、规费、利润、税金不做调整；停工期间的人工费、机械大修及日常维修费、机械人工费仍按正常情况计算。施工过程中发生以下事件：事件1：根据地质资料显示，井深725～735m处有一处含水层，预计井筒最大涌水量150m3／h。施工单位未采取专门措施，放炮后涌水量达140m3／h。导致淹井事故，造成设备被淹损失10万元，部分井壁因长期浸泡的返修费20万元，为处理事故的其他相关损失80万元，影响工期1个月，其中停工0．5个月。事件2：施工到井深850m时，由于地压突然增大，导致井深720m处井筒井壁被压坏，砸坏施工设备损失8万元，施工单位工伤损失10万元，建设单位工伤损失10万元，修复井筒及相关费用20万元。停工0．5个月，影响工期1个月。事件3：因设计变更，井筒延深10m。延深所需材料费7万元，人工费8万元，工期0．2个月(原设备均满足要求)。【问题】1．按建筑安装工程费用项目组成，该工程背景中还有一项重要费用没有列出，请指出是哪一项，并计算该项费用数额。2．在事件1中，施工单位的直接损失包括哪些费用项目?可以得到多少工期和费用的索赔?施工单位应当从该事件中吸取什么教训?3．事件2中施工单位可以索赔的内容是什么?如果事件2中的损失是由建设单位的原因造成的，施工单位可以索赔费用的项目有哪些?索赔费用各是多少?4．事件3的工程变更应如何调整合同价格?【答案】1．按建筑安装工程费用项目组成，该工程背景中企业管理费没有列出。企业管理费=合同总价-人工费-材料费-税金利润-措施费-规费-机械折旧费-大修及日常维修费-动力费-机械人工费-机械拆安及场外运输费=3000-780-600-120-150-210-210-180-30-270-90-60=300万元。2．施工单位直接损失有：施工设备损失费用、处理事故及相关费用，以及井筒修复及相关费用、人工费损失、施工机械使用费损失和企业管理费损失。施工单位得不到任何工期和费用索赔。施工单位应当吸取的教训是必须坚持“有疑必探”的原则。3．施工单位可以索赔的内容是费用和工期。如果是由建设单位造成的，可索赔的费用有：(1)设备损失8万元，工伤损失10万元，修复井筒20万元。(2)停工期间的人工费：780÷15×0．5=6万元。(3)施工机械使用费：(180+30+90)÷15×0．5=10万元。(4)企业管理费：300÷15×0．5=10万元。4．工程变更后调整合同的价格：井筒延深10m，增加的费用包括：(1)人工费7万元，材料费8万元；(2)施工机械使用费：(180+30+90+270)／18×0．2=7．6万元；(3)企业管理费：300／15×0．2=4万元。六、某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5．2元／m，综合费率为直接费20％。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲(租赁费550元／台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1．5m的设计变更通知，增加挖方量1400m“；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元／工日，管理费为30％)【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任。事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日(15～19日)，用工费25×5×(1+30％)=487．5元；机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5．2×(1+20％)=8736元。事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30％)=975元；机械费550×1=550元。七、某施工单位承担了一高瓦斯矿井首采工作面巷道的施工任务，包括两条顺槽和开切眼工程。地质资料显示，该煤层厚度2.8~3.5m，中小型断层较多，煤层强度平均为10MPa左右，巷道均沿煤层顶板掘进，顶板为泥岩与泥质砂岩互层，底板为泥岩，水文情况中等，其中两条顺槽设计为4.2m×3.0m的矩形断面，长度1200m，开切眼长度150m，设计为6.5m×3.0m的矩形断面。施工方案：先开运输顺槽，采用钻爆法施工，气腿式凿岩机打眼，耙斗装载机配合皮带运输。回风顺槽晚4个月开工，采用掘进机法掘进，配合皮带运输。钻眼爆破方案：采用二级煤矿许用炸药，由于煤层较软，周边眼布置在轮廓线50mm的位置，间距700mm。为提高爆破效率，采用反向装药结构，雷管采用并联方式，总延期时间小于130ms。由于巷道长度大，在巷道中每150m设置放炮躲避硐。支护方案：锚杆长2.2m、锚索6.5m，均采用CK2350型树脂药卷2支。锚杆间、排距0.8m×0.8m，采用钢筋联接，每隔两排锚杆布置3根锚索，锚索间距1.5m。顶板锚杆、锚索均垂直于顶板布置。过断层方案：对于落差小于2.0m的小断层，正常掘进通过；落差大于2m的断层，执行“有疑必探、先探后掘”，除正常支护方案外，还需架设11号工字钢支架，排距0.8m。施工安全监测：每50m安装1个离层指示仪。【问题】1.施工单位关于首采工作面巷道的施工方案是否合理？为什么？2.钻眼爆破方案中有哪些不合理之处？指出正确的方案。3.指出支护方案中不合理之处，给出正确的方式。4.施工单位过断层方案有无不妥，说明理由。5.施工监测是否合理？【答案】1.施工单位关于首采工作面巷道的施工方案是否合理？为什么？答：①由于是新矿井的首采工作面，应先开回风顺槽，沿煤层走向探清等高线以及水文地质条件，为掘进运输顺槽探明地质情况和确定方向；②煤巷钻爆法施工应采用煤电钻打眼；③高瓦斯煤巷施工，不能采用耙斗装载机装载。2.钻眼爆破方案中有哪些不合理之处？指出正确的方案。答：①采用二级煤矿许用炸药是错误的，对于高瓦斯矿井必须采用三级以上煤矿许用炸药；②周边眼布置在距轮廓线50mm不合理，会造成超挖严重，应至少保持300mm的距离；③周边眼间距700mm不合理，很难达到光面爆破要求，应小于600mm；④采用反向装药结构不合理，高瓦斯矿井为预防爆破引起瓦斯爆炸，应采用正向装药；⑤雷管采用并联方式不合理，煤矿井下爆破采用发爆器起爆，串联电路；⑥在煤巷中躲避放炮是错误的，高瓦斯矿井的煤巷掘进，又是新矿井的首采工作面，按规定放炮时所有人员应撤出该巷道，在大巷、上下山或避难硐室中放炮。3.指出支护方案中不合理之处，给出正确的方式。答：锚杆、锚索均采用CK2350型竖直药卷2支不合理，锚杆、锚索均垂直于顶板不合理。①树脂药卷均采用超快型不合理，会导致锚杆或锚索外露过长，应1支超快型搭配1支中速型Z2350或快速型K2350较为合理；②锚索采用2个树脂药卷锚固不合理，应1支超快型搭配2~3支中速型或快速型较为合理。③两帮角的顶板锚杆和锚索，均应向两帮偏斜一定角度（大于20°），可有效预防冒顶事故。八、某施工单位承建一巷道工程，该巷道净断面20㎡，所穿过的岩层属于IV~V类稳定性围岩，采用锚喷支护，锚杆长度2.0m，间排距800mm×800mm，喷射混凝土强度等级C20，厚度100mm，同时架设钢棚支架，支架间距0.8m，地质资料预计该巷道将通过断层破碎带。施工单位采用钻爆法掘进，气腿式风动凿岩机钻眼。凿岩机操作人员开始钻眼时，领钎工带着手套点好周边眼眼位，要求周边眼的眼底落在掘进断面轮廓线外50mm处。钻眼完毕后，班组长立即通知爆破工进行装药，此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作，接到装药通知后，立即到工作面迎头进行炮眼装药工作。装药过程中，班组长发现工作面围岩破碎，认为巷道已遇断层破碎带，经监理单位同意，采取了减少装药量（周边眼间隔装药）、缩小钢棚支架间距、钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施。装药结束，经瓦斯检查工检查瓦斯后，进行了爆破。爆破后，待工作面的炮烟被吹散，班组长、爆破工和瓦斯检查工进入爆破工作面，发现钢棚支架崩坏、支架间拉杆脱落。在工作面进行敲帮问顶安全检查时，钢棚支架突然发生倾倒，支架顶部大块岩石冒落，将班组长等3人砸成重伤，冒落事故致使巷道施工工期滞后15天。事故处理完毕后，施工单位以地质资料（遇断层破碎带）不详为由向建设单位提出工期顺延的要求。【问题】1.针对施工单位在钻爆施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。2.为安全通过该巷道断层破碎带，可采取哪些有效措施？3.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，冒顶事故属于哪一等级？说明理由。4.施工单位提出工期顺延的要求是否合理？说明理由。【答案】1.针对施工单位在钻爆施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。答：①戴手套点周边眼眼位。根据激光指向仪光斑位置，尺量定位。②眼底落在掘进轮廓线外50mm。眼底落在掘进断面轮廓线上。考前黑钻押题，金考典软件考前更新，下载链接www.③装药前未检查瓦斯等。应先清理钻孔和安全检查，经瓦斯检查工检查瓦斯，确认安全后装药。④在临时水泵房内装配起爆药卷。必须在顶板完好、支护完整，避开电气设备和导电体的爆破工作地点附近进行。2.为安全通过该巷道断层破碎带，可采取哪些有效措施？答：①“有疑必探、先探后掘”，做好探水工作；②超前锚杆、前探梁、超前小管棚支护，必要时进行注浆加固；③加强支护；④缩小炮眼深度或循环进尺，光面爆破；⑤及时喷射混凝土封闭围岩。3.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，冒顶事故属于哪一等级？说明理由。答：属于一般事故；理由：10人以下的重伤事故。九、某井筒井深820m，采用地面预注浆堵水。注浆专业队认为当时不能检查注浆效果，没有严格遵守操作程序；井筒施工单位责怪注浆效果差，没有采取积极措施。当检查预注浆工作质量时，发现工作面漏水量超过18m3／h。建设单位为避免延误井筒施工时间，要求在井筒建成后处理。在井筒后续施工中，因为井筒漏水越来越大，井壁质量无法保证，造成已建的多段井壁混凝土强度低于设计要求，井筒漏水严重，注浆单位采用壁后注浆处理后仍无济于事，最后建设方只能要求采用套壁补强的方法进行处理。问题?1．有哪些原因造成背景中的井筒质量问题?应怎样进行注浆工作和井壁质量检验验收工作??2．该井筒应怎样进行验收?验收后的井筒对今后生产有何影响?【答案】本案例强调，控制施工质量的重要手段就是实施过程控制和及时控制原则，及早发现和处理质量问题，以避免质量事故的损失。??1．案例中的质量事故原因是比较清楚的，即注浆效果差，造成井筒施工条件差，使处理漏水困难；井筒施工单位又未采取积极措施；同时建设单位对漏水和井壁质量问题不及时处理，堆积的质量问题造成最终严重的质量事故。这些原因都和没有很好实施过程控制与及时控制有关，延误了发现问题和处理问题的时机。因此，及时检验是非常重要的。对于注浆工程的检验和井筒工程，要充分强调分项工程的自检，对当时无法检验的内容，要重视和检查当时的施工记录、检查和试验数据，必要时可以采取抽检等方法。?2．井筒套壁后如井筒运行安全没有问题，则该井筒可以进行非正常验收。因此造成的经济损失应由责任的三方面，即注浆、井筒施工及建设方共同承担。套壁后的井筒影响矿井的生产能力，将对矿井的设计的生产能力、设备能力、生产布局等多方面产生严重影响。一十、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上2点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员，取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受，伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题1．库房值班人员的错误行为在哪里?2．分析事故发生的原因及其预防措施。【答案】1．根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉是劳动纪律问题，库房睡觉属于违反安全法规的错误。2．根据爆破安全规程要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破时，必须采取有效的安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚间爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。从本案例分析，可能出现的问题包括：晚问爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣笛警戒信号和警戒位置。按照要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负责警戒的人员失责或警戒不充分，导致无关人员邻近危险区。按规定，所有进入危险区的通道上均应设置警戒，尤其是晚间爆破，在照明条件不好的情况下，警戒人员不容易发现异常情况。因此对晚间爆破应慎重对待，一般不允许晚间爆破，必须进行爆破工作时，应制定充分的安全措施，并高度重视和严格执行相关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准的理由。鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破过程中的各种安全要求。一十一、施工单位B承包一主井井筒工程。井筒冻结段深度280m，基岩段围岩条件较完整，但在井筒深度560~590m、680~700m位置有两层含水层，预计井筒最大涌水量分别为80立方米/h和78立方米/h，其他井筒段预计最大涌水量为25立方米/h。冻结施工由A单位独立承包。施工单位B为了加快施工速度，在井筒设备选型布置中选择了2台JK2-2.8/15.5型提升机，配2只4立方米/h吊桶提升，2台H2-6型中心回转抓岩机装岩，6臂伞钻打眼，凿眼深度4.2m，整体液压下滑模板段高2.4m，溜灰管下料。为了抢在冻结壁进入井筒掘进荒径之前施工，施工单位B在冻结水文观测孔冒水3天后即开始开挖。在开挖15m后，出现片帮事故，被迫停工。为此施工单位B向业主提出了由于片帮引起的3万元的隐蔽工程索赔。施工单位在正常施工到井筒深度为557m位置时井筒涌水量达到45立方米/h，为此施工单位提出了8万元的地层变化引