购房合同拟稿2

PAGE页码页码__购房合同_107拟稿购房合同好用的购房合同模板集合9篇在人们越来越信任法律的社会中，越来越多事情须要用到合同，在达成看法一样时，制定合同可以享有肯定的自由。信任许多挚友都对拟合同感到特别苦恼吧，下面是我的购房合同10篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。购房合同篇1合同的效力与合同的成立是两个不同的概念。合同是当事人的合意，只要当事人意思达到一样，合同即告成立，当事人采纳合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或盖章时合同成立。合同成立与否是一事实问题，其意义在于识别某一合同是否已经存在。而合同的效力是法律价值推断问题，其意义在于识别某一合同是否符合法律的精神和规定。依据《合同法》的规定，居间人是为托付人供应订立合同的机会，其行为本身不肯定导致发生法律效果，因此，《合同法》规定居间酬劳的支付是以合同成立为条件，而不是以合同生效为条件。合同是否已经履行不影响居间酬劳的支付。居间合同的居间人只作为托付人与第三人之间签订合同的介绍人，自己一般不干脆参加订立合同，居间人既不是____人，又非当事人和保证人，他不能保证合同双方肯定履行合同。居间行为所介绍的当事人之间合同一经成立，居间人的作用即结束，因此，不能要求把合同履行作为支付居间酬劳的条件。看完上文的介绍后，信任你已经知道，购房合同的成立与生效并不是一回事，意味着购房合同并非成马上生效。依据相关法律的规定合同登记才是购房合同生效的必要条件，没有经过登记备案的购房合同只能是已经成立，但尚不具有法律效力。购房合同篇2合同编号：135857甲方：XX市天泽实业有限公司(售房者)乙方：(购房者)20xx年xx月xx日，甲方与乙方签订《商品房买卖合同》(合同编号：xxx，下称购房合同)。因甲方未能在约定期限内交房，本着实事求是、互谅互让的原则，甲乙双方于20xx年xx月xx日对购房合同的履行状况进行了沟通和评估，并对解除购房合同事项进行友好协商，达成如下一样看法：1、经双方协商同意，购房合同于20xx年xx月xx日予以解除。2、甲方退回乙方已付房款人民币贰拾万玖仟玖佰叁拾叁元整，该款项必需于20xx年xx月xx日前全部退清。3、乙方协作甲方到房产管理部门办理注销抵押登记备案事宜，该项所产生费用由甲方负担。4、自本协议生效之日起，甲方或乙方均不得依据购房合同提出任何形式的违约或赔偿恳求。本协议由双方签字生效。协议书一式二份，由双方各收执一份。甲方：法定代表人：(签字)乙方：法定代表人：(签字)年月日购房合同篇3卖方：(简称甲方)身份证号码：买方：(简称乙方)身份证号码：依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在市区拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为平方米。(详见土地房屋权证第号)其次条上述房产的交易价格为：单价：人民币元/平方米，总价：人民币元整(大写：佰拾万仟佰拾元整)本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币元整，作为购房定金。第三条付款时间与方法：1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币拾万仟佰拾元整给甲方，剩余房款人民币元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方)，并于银行放款当日付给甲方。2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币拾万仟佰拾元整给甲方，剩余房款人民币元整于产权交割完毕当日付给甲方。第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起天内将交易的房产全部交付给乙方运用，并应在交房当日将等费用结清。第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由方担当，中介费及代办产权过户手续费由方担当。第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方全部。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。第七条本合同主体1.甲方是共人，托付____人即甲方代表人。2.乙方是，代表人是.第八条本合同如需办理____，经国家____机关____处____。第九条本合同一式份。甲方产权人一份，甲方托付____人一份，乙方一份，____房地产交易中心一份、____处各一份。第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。第十二条双方约定的其他事项：甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年月日年月日购房合同篇4____人(以下简称甲方)：姓名：(身份证)：地址：工作单位：：买受人(以下简称乙方)：姓名：(身份证)地址：工作单位：：依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一样，签订本合同。第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋详细状况，并自愿购买该房屋。现该房屋详细状况如下：(一)座落于，建筑面积平方米;(二)房屋的全部权证号为，国有土地运用权证号为;该房屋占用范围内的土地运用权随该房屋一并转让。其次条上述房产的交易价格为：单价：人民币元/平方米，总价：人民币万元整(大写：拾万仟佰拾元整)。第三条乙方已在日向甲方给付定金人民币元整(大写：佰拾万仟佰拾元整)。上述定金在乙方付购房款时充抵房款。第四条付款时间及方式乙方应于本合同生效之日起日内将该房屋全部价款付给甲方。详细付款方式为：第五条甲方承诺在乙方付完放款后将房屋交付给乙方，并在交付房屋前腾空该房屋，若家具无法立刻搬移可以暂放一段时间。甲方应在前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。第六条甲方承诺并保证，依法享有本合同所售房屋共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。第七条甲、乙双方同意，在本合同生效当日内，共同向房屋权属登记机关申请办理房屋全部权变更登记手续，若因特别状况须顺延一天后办理，保证依法取得房屋登记在乙方名下的《房屋全部权证》;并在乙方领取《房屋全部权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地运用权变更登记手续。该房屋土地运用权的变更手续按下列约定办理：该房屋土地运用权为出让取得，其土地运用权证所载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。除本条已有约定外，办理以上手续应当缴纳的税费，由甲、乙双方按国家规定各担当一半。第八条房屋毁损、灭失的风险自权利转移之日起转移给乙方。第九条该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，按下列约定处理：。第十条甲方保证已照实陈述本合同所售房屋权属状况和其他详细状况，保证该房屋在交易时没有产权____或影响双方交易的任何法律障碍，有关按揭、抵押、租赁、税项等，甲方均在合同生效前办妥。生效后如有上述未清事项，由甲方担当全部责任。第十一条乙方未按本合同的约定支付房价款的，按下列约定担当违约责任：乙方逾期支付房价款的，每逾期一天，按应付未付房价款的万分之支付违约金。乙方逾期支付房价款超过日，甲方有权解除本合同，甲方在解除合同之日起日内将已收房价款退还乙方，所收定金不予退还;并有权要求乙方支付总房价款百分之的违约金。第十二条甲方未按本合同的约定履行义务的，按下列约定担当违约责任：1、甲方逾期交付房屋的，每逾期一天，按总房价款的万分之支付违约金。甲方逾期交付房屋超过日，乙方有权解除本合同。甲方应在乙方解除本合同之日起日内将已收房价款和双倍定金返还乙方，并按总房价款的百分之支付违约金。2、如因甲方的有意或过失造成乙方不能在本合同约定的时间内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起日内将乙方已付款退还给乙方，并按总房价款的百分之支付违约金。第十三条本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本合同的附件均为本合同不行分割的部分。第十四条本合同自甲乙双方签字之日起生效。第十五条因本合同或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决。协商不成的，依法由人民____诉讼解决。第十六条本合同一式三份。其中甲方各执一份，提交房屋权属登记机关一份。甲方(签章)：乙方(签章)：签约日期：签约日期：购房合同篇5____人(甲方)：买受人(乙方)：身份证号码：身份证号码：地址：地址：邮编：邮编：电话：电话：其他权利人书面同意声明：见证人：____方：(本人)(法定代表人)姓名：国籍：(身份证)(护照)(营业执照号码)：地址：邮政编码：：托付____人：国籍：电话：地址：邮政编码：买受方：(本人)(法定代表人)姓名：国籍：(身份证)(护照)(营业执照号码)：地址：邮政编码：：托付____人：国籍：电话：地址：邮政编码：第一条房屋的基本状况。____方房屋(以下简称该房屋)坐落于;位于第层，共(套)(间)，房屋结构为，建筑面积平方米(其中实际建筑面积平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米)，房屋用途为;该房屋平面图见本合同附件一，该房屋内部附着设施见附件二;(房屋全部权证号、土地运用权证号)(房地产权证号)为。其次条房屋面积的特别约定。本合同第一条所约定的面积为(____方暂测)(原产权证上标明)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。该房屋交付时，房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±%(不包括±%)时，房价款保持不变。实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±%(包括±%)时，甲乙双方同意按下述第种方式处理：1.买受方有权提出退房，____方须在买受方提出退房要求之日起天内将买受方已付款退还给买受方，并按利率付给利息。2.每平方米价格保持不变，房价款总金额按实际面积调整。3.。第三条土地运用权性质。该房屋相应的土地运用权取得方式为;土地运用权年限自年月日至年月日止。以划拨方式取得土地运用权的房地产转让批准文件号为;该房屋买卖后，根据有关规定，买受方(必需)(无须)补办土地运用权出让手续。第四条价格。按(总建筑面积)(实际建筑面积)计算，该房屋售价为(币)每平方米元，总金额为(币)亿千百拾万千百拾元整。第五条付款方式。买受方应于本合同生效之日向____方支付定金(币)亿千百拾万千百拾元整，并应于本合同生效之日起日内将该房屋全部价款付给____方。详细付款方式可由双方另行约定。第六条交付期限。____方应于本合同生效之日起三十日内，将该房屋的产权证书交给买受方，并应收到该房屋全部价款之日起日内，将该房屋付给买受方。第七条买受方逾期付款的违约责任。买受方如未按本合同第四条规定的时间付款，____方对买受方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之其次天起至实际付款之日止，月利息按计算。逾期超过天后，即视为买受方不履行本合同。届时，____方有权按下述第种约定，追究买受方的违约责任。1.终止合同，买受方按累计应付款的%向____方支付违约金。____方实际经济损失超过买受方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由买受方据实赔偿。2.买受方按累计应付款的%向____方支付违约金，合同接着履行。3.。第八条____方逾期交付房屋的违约责任。除人力不行抗拒的自然灾难等特别状况外，____方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给买受方运用，买受方有权按已交付的房价款向____方追究违约利息。按本合同第十一条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止，月利息在个月内按利率计算;自第个月起，月利息则按利率计算。逾期超过个月，则视为____方不履行本合同，买受方有权按下列第种约定，追究____方的违约责任。1.终止合同，____方按买受方累计已付款的%向买受方支付违约金。乙方实际经济损失超过____方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。2.____方按买受方累计已付款的%向买受方支付违约金，合同接着履行。3.。第九条关于产权登记的约定。在买受方实际接收该房屋之日起，____方帮助买受方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因____方的过失造成买受方不能在双方实际交接之日起天内取得房地产权属证书，买受方有权提出退房，____方须在买受方提出退房要求之日起天内将买受方已付款退还给买受方，并按已付款的%赔偿买受方损失。第十条____方保证在交易时该房屋没有产权____，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，____方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由____方担当全部责任。第十一条因本房屋全部权转移所发生的土地增值税由____方向国家交纳，契税由买受方向国家交纳;其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，均按____的规定由甲乙双方分别交纳。第十二条本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。第十三条本合同之附件均为本合同不行分割之一部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。第十四条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由____仲裁委员会仲裁。第十五条本合同(经甲、乙双方签字)之日起生效。第十六条本合同连同附表共页，一式份，甲、乙双方各执一份，各执一份，均具有同等效力。____方(签章)：____方____人(签章)：年月日买受方(签章)：买受方____人(签章)：年月日购房合同篇6卖方买方房屋座落石家庄市房地产管理局印制说明一、本契约适用于存量房地产的买卖。二、本契约具有选择项的条款，要依据实际状况进行选择，未被选用的选项要划去，以示删除。三、双方在签订本契约前，要具体批阅契约条款。四、本契约要仔细填写，涂改后，双方要在涂改处签字。五、本契约条款由____房产管理局负责说明。卖方(以下简称甲方)：买方(以下简称乙方)：甲方自愿将下列房产出售给乙方，乙方已对甲方所出售的房产做了充分了解，情愿购买，经甲、乙双方协商订立本契约。第一条标的、价款：其次条乙方于年月日向甲方支付购房定金元(大写：)。乙方全部购房款分次付给甲方，购房定金在最终一次付款时冲抵房价款，详细付款方式如下：第三条甲方于年月日将上述房产正式交付给乙方。甲方将房产移交给乙方时，该房产占用范围内的土地运用权一并转移给乙方。第四条甲方保证上述房产权属清晰。若发生与甲方有关的产权____或债权债务等，概由甲方负责清理，并担当民事责任，由此给乙方造成的经济损失，由甲方负责赔偿。第五条乙方中途悔约，应书面通知甲方，甲方应在日内将乙方的已付款返还给乙方，但购房定金归甲方全部。甲方中途悔约，应在悔约之日起日内将双倍定金和乙方已付款及其利息一并还给乙方。乙方不能按期向甲方付清购房款或甲方不能按期向乙方交付房产，每逾期一日，由违约一方向对方支付相当于上述房屋价款%的违约金。第六条办理上述房产交易过户手续所需缴纳的税费，按下列第种方式担当：1.甲乙双方按规定各自担当;2、。第七条本契约在履行中若发生争议，双方应协商解决，协商不成时，双方同意选择下列第种方式解决____：1.提交仲裁委员会仲裁。2.向有管辖权的人民____起诉。第八条双方协商补充协议如下：第九条本契约双方签字(盖章)后生效。甲方：乙方：身份证号：身份证号：住址：住址：电话：电话：代理人：代理人：身份证号：身份证号：住址：住址：电话：电话：年月日年月日购房合同篇7____人(以下简称甲方)：姓名：买受人(以下简称乙方)：姓名：依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一样，签订本合同。第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋详细状况，并自愿购买该房屋。现该房屋详细状况如下：(一)座落于，建筑面积平方米;(二)房屋的全部权证号为，国有土地运用权证号为;该房屋占用范围内的土地运用权随该房屋一并转让。其次条上述房产的交易价格为：单价：人民币元/平方米，总价：人民币元整(大写：佰拾万仟佰拾元整)。第三条乙方在前应向甲方给付定金人民币元整(大写：佰拾万仟佰拾元整)。上述定金在乙方付款时充抵房款。第四条付款时间及方式乙方应于本合同生效之日起日内将该房屋全部价款付给甲方。详细付款方式为：第五条甲方承诺在本合同生效之日起日将房屋交付给乙方，并在交付房屋前腾空该房屋。甲方应在前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。第六条甲方承诺并保证，依法享有本合同所售房屋共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。第七条甲、乙双方同意，在本合同生效之日起日内，共同向房屋权属登记机关申请办理房屋全部权变更登记手续，依法取得房屋登记在乙方名下的《房屋全部权证》;并在乙方领取《房屋全部权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地运用权变更登记手续。该房屋土地运用权的变更手续按下列约定办理：该房屋土地运用权为出让取得，其土地运用权证所载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。该房屋土地运用权为划拨取得，依据有关规定，其转让需交纳土地出让金或土地收益金的，双方约定，该费用由□甲方担当□乙方担当。除本条已有约定外，办理以上手续应当缴纳的税费，由□甲、乙双方按国家规定各自担当□甲方担当□乙方担当。第八条房屋毁损、灭失的风险自□房屋正式交付之日□权利转移之日起转移给乙方。第九条该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，按下列约定处理：第十条甲方保证已照实陈述本合同所售房屋权属状况和其他详细状况，保证该房屋在交易时没有产权____或影响双方交易的任何法律障碍，有关按揭、抵押、租赁、税项等，甲方均在合同生效前办妥。生效后如有上述未清事项，由甲方担当全部责任。第十一条乙方未按本合同的约定支付房价款的，按下列约定担当违约责任：乙方逾期支付房价款的，每逾期一天，按应付未付房价款的万分之支付违约金。乙方逾期支付房价款超过日，甲方有权解除本合同，甲方在解除合同之日起日内将已收房价款退还乙方，所收定金不予退还;并有权要求乙方支付总房价款百分之的违约金。第十二条甲方未按本合同的约定履行义务的，按下列约定担当违约责任：1、甲方逾期交付房屋的，每逾期一天，按总房价款的万分之支付违约金。甲方逾期交付房屋超过日，乙方有权解除本合同。甲方应在乙方解除本合同之日起日内将已收房价款和双倍定金返还乙方，并按总房价款的百分之支付违约金。2、如因甲方的有意或过失造成乙方不能在本合同约定的时间内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起日内将乙方已付款退还给乙方，并按总房价款的百分之支付违约金。第十三条本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本合同的附件均为本合同不行分割的部分。第十四条本合同自甲乙双方签字之日起生效。第十五条因本合同或与本合同有关的.任何争议，双方应协商解决。协商不成的，□提交仲裁委员会仲裁解决□依法由人民____诉讼解决第十六条本合同一式份。其中甲方执份，乙方执份，提交房屋权属登记机关一份。甲方(签章)：乙方(签章)：法定代表人：法定代表人：签约日期：签约日期：购房合同篇8购房人：（以下简称承购房）房地产开发公司：（以下简称房产开发商）承购方拟有意购买房产开发商位于xx西cc社区幼儿园楼房的购房意向，并认可以下条款：一．承购方情愿接受的购房条件为：1.购房总价确认：2.包含设施确认：3.签约时间：4.付款时间：5.其他条件：二．承购方为表示购房诚意及详细意向，购房合作方式如下：承购意向方案一：由承购方向房产开发商支付元的意向金（作为定金），双方签订相应的合同，承购方与xx年4月30日前向开发商续交购房款额，xx年10月30日前其次次续交购房款。xx年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额，房产开发商协调关系，帮助承购方办理相应的房产全部权手续。承购意向方案二：房产开发商将此幼儿园楼梯以每年元的租金租给承购方一年，一年后即xx.1.1日，由承购方一次____齐购买该房产的首付款，办理相应的房产全部权手续。承购意向方案三：开发商以每年元的租金将房屋租赁给承购方两年，与xx.1.1日，承购方全款购买该房。考虑到幼儿园的装修和xx年的春季招生工作，恳请房产开发商于年月日时之前确定意向，一旦房产开发商接受承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字，则购房合作生效。在相应的承购方案规定的期限内，如承购方不能按期交付房款，开发商将有权收回房屋的全部权和运用权，发生的款项一律不退反给承购方。假如开发商在本意向金书上签字后，房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不胜利的，开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。三．本意向书一式两份份，承购方房产开发商各执一份，双方签字即生效，承购方：日期：房产开发商日期：购房合同篇9合同编号：118792卖方（甲方）：买方（乙方）：依据中华人民共和国房屋买卖相关法律，就甲方将全部权所属的房屋出售给乙方等相关事宜，双方经协商一样，达成协议如下：第一条甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的土地运用权转让给乙方，房屋详细状况如下：房屋座落在，面积为平方米。房屋为砖混结构商品房，布局结构平方米，门面为。其次条房屋全部权证编号：，房产证号：，土地全部权号：.第三条房屋配套附属设施水、电、暖由甲方负责，室内装饰统一为水泥地面，墙壁为防水白色涂料，乙方对甲方上述转让的房地产详细状况已充分了解，自愿购买上述房地产。第四条甲、乙双方经协商达成一样，同意上述房地产转让价格为人民币（大写）：元整。甲、乙双方同意，自本合同签订之日起，乙方分三次将房款付给甲方。详细时间为：本合同生效之日起日内乙方交付贰万元；年月日前付伍万元；其余在产权转移时全部交清。第五条甲、乙双方同意，本合同生效后，除人力不行抗拒的因素外，甲方定于年月-日将上述房地产交付乙方（以房产证交付为标记）。第六条上述房地产风险责任自该房地产权利转移之日起转移给乙方。第七条本合同生效后，甲、乙双方应按国家及本地有关规定缴纳税、费。在上述房地产权利转移前未支付的运用该房屋所发生的物业管理费、水电费、煤气、电讯费等其它费用由甲方负责支付。第八条乙方在运用期间不得