版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
Word版本,下载可自由编辑建设工程勘察合同书2篇
建设工程勘察合同书2篇
下面是收拾的建设工程勘察合同书2篇(建设工程勘察合同的主要内容包括哪些?),供大家品鉴。
建设工程勘察合同书1
合同编号:141001
发包方:____________________
承包方:____________________
按照《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关
规定,经双方商议全都,签订本合同,以资共同遵守。
第一条
工程名称__________________;
工程地点__________________;
工程规模__________________;
工程投资__________________。
其次条托付方按照本合规定填写建设工程勘察设计托付书(见附表一、二)
第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定落实。
勘察设计费的拨付方法,自合同生效后天内,托付方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分托付方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。
勘察目标的定金为勘察费的30%,设计目标的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为元估算设计费为元。
托付方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。
第四条托付方的义务
1.托付方应在约定的时光内向承包方提供须要的资料并对提供的时光、进度与资料的牢靠性负责。
提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。
2.在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时,应负责提供以下工作和生活条件:
(1)……
(2)……
(3)……
3.托付方协作引进项目的设计目标,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应汲取担当有关设计目标的承包方参与。
4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5.维护承包方的勘察成绩和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务
1.承包方应在年月日前提交有关勘察成绩和设计文件,并担当责任。
提交勘察成绩的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。
2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定目标书范围内的须要修改,由承包方负责。原定目标书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计目标书批准机关的看法书,经双方商议,另订合同。
3.设计单位对所担当设计目标书的建设项目应协作施工,举行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参与隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方商议(另附协议)。
第六条违约责任
1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件迟延工期造成损失,由承包方继续完美勘察设计目标,并视造成的损失铺张大小减收或免收勘察设计费。详细规定如下:
(1)……
(2)……
(3)……
2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还对付给托付方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成绩、设计文件,每迟延一天,应向托付方交纳按勘察设计费5‰的违约金。
4.因为变更方案、提供的资料不精确 、未按期提供勘察设计必须的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,托付方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。详细规定如下:
(1)……
(2)……
(3)……
5.因托付方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增强勘察设计费用。
6.托付方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。
第七条争议的解决方式
合同落实过程中如有争议,双方应准时商议解决。商议不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。
第八条经双方商议全都,增强补充下列项条款(没有增补以“空白”记入)。
第九条附则
本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察
设计合同条例》规定落实。
本合同附件:《建设工程设计托付书》、《工程地质勘察托付书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,托付方、承包方各执1份;副本份,分离报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
托付方(盖章):承包方(盖章):鉴(公)证看法
地址:地址:经办人
法定代表人(签名):法定代表人(签名):鉴(公)证机关(章)
托付代理人(签名):托付代理人(签名):
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
电话:电话:
电挂:电挂:
邮政编码:邮政编码:
签约时光年月日签约地点__________
年月日
有效期限至
年月日
建设工程勘察合同书2
工程名称:______________________________
工程地点:______________________________
合同编号:______________________________
(由勘察人编填)
勘察证书等级:__________________________
发包人:________________________________
勘察人:________________________________
签订日期:______________________________
发包人___________________________
勘察人___________________________
发包人托付勘察人担当_________________________________________目标。
按照《中华人民共和国合同法》及国家有关规矩规定,结合本工程的详细状况,为明确责任,配合协作,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人商议全都,签订本合同,共同遵守。
第一条工程概况
1.1工程名称:__________________________________________________
1.2工程建设地点:______________________________________________
1.3工程规模、特点:_____________________________________________________________
1.4工程勘察目标托付文号、日期:________________________________
1.5工程勘察目标(内容)与技术要求:____________________________________________
1.6承接方式:__________________________________________________
1.7预计勘察工作量:__________________________________
其次条发包人应准时向勘察人提供下列文件资料,并对其精确 性、牢靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察目标托付书、技术要求和工作范围的地形图、建造总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有些技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及详细位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成绩资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成绩资料四份,发包人要求增强的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成绩资料的时光和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成绩资料的时光
4.1.1本工程的勘察工作定于__________年______月______日开工,__________年______月______日提交勘察成绩资料,因为发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成绩资料时,按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时光为准,如遇特别状况(设计变更、工作量变化、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时,工期顺延。
4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为__________元(大写____________________),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金,计__________元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度__________%时,向勘察人支付预算勘察费的__________%的工程进度款,计__________元;勘察工作外业结束后_______天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的__________%,计__________元;提交勘察成绩资料后勤10天内,发包人应一次付清所有工程费用。
第五条发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人托付目标时,必需以书面形式向勘察人明确勘察目标及技术要求,并按其次条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时,由发包人担当民事责任。
5.1.3发包人应准时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和浮现的问题(如:执行土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常举行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等
),并担当其费用。
5.1.4若勘察现场需要看管,特殊是在有毒、有害等危急现场作业时,发包人应派人负责平安守卫工作,按国家有关规定,对从事危急作业的现场人员举行保健防护,并担当费用。
5.1.5工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应按照勘察人提出的工程用料方案,按时提供各种材料及其产品合格证实,并担当费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7为勘察人的工作人员提供须要的生产、生活条件,并担当费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人暂时设施费______元。
5.1.8因为发包人缘由造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费(计算办法见6。1);发包人若要求在合同规定时光内提前完工(或提交勘察成绩资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付__________元计算加班费。
5.1.9发包人应庇护勘察人的投标书、勘察计划、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺(办法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述状况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。
5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。
5.2勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的目标托付书及技术要求举行工程勘察,按本合同规定的时光提交质量合格的勘察成绩资料,并对其负责。
5.2.2因为勘察人提供的勘察成绩资料质量不合格,勘察人应负责无偿赋予补充完美使其达到质量合格;若勘察人无力补充完美,需另托付其他单位时,勘察人应担当所有勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损部分的勘察费外,并按照损失程度向发民人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人约定为实际损失的________%。
5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4勘察过程中,按照工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的看法,并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的`平安守卫及其他有关的规则制度,担当其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。
第六条违约责任
6.1因为发包人未给勘察人提供须要的工作生活条件而造成停、窝工或往返进出场地,发包人除对付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还对付给勘察人往返进出场地和调遣费。
6.2因为勘察人缘由造成勘察成绩资料质量不合格,不能满足技术要求时,其近工勘察费用由勘察人担当。
6.3合同履行期间,因为工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未举行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已举行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费________计_____________元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
6.4发包人未按合同规定时光(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5因为勘察人缘由未按合同规定时光(日期)提交勘察成绩资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。
6.6本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。
第七条本合同未尽事宜,经发包人与勘察人商议全都,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第八条其他商定事项:_______________________________________________________________________
第九条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人商议解决,商议不成的,按下列第____种方式解决:
(一)提交____________________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为须要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 新版《医疗器械监督管理条例》知识考核题库及答案
- 新三板知识测评参考题及答案
- 液化气体生产工岗前成果考核试卷及答案
- 织布工岗前实操评优考核试卷及答案
- 幼儿照护理论知识考核试题及答案
- 志愿队知识竞赛题目及答案
- 种植畜禽生产技术练习卷及答案
- 注册电气工程师试卷含答案
- 2025年广东省梅州市九年级政治上册期中考试试卷及答案
- 2025年江西历史基础(专升本)真题及答案
- 教师系列任现职以来教学工作情况证明材料
- 单元教学设计15 一元二次函数、方程和不等式大单元-高中数学单元教学设计
- DB21T 2420-2015 城市公共汽(电)车客运服务规范
- TD-T 1048-2016耕作层土壤剥离利用技术规范
- DL-T 5609-2021火力发电厂烟气海水脱硫系统设计规程-PDF解密
- 板蓝根片对精神疾病的预防和治疗作用
- 《弱国无外交》课件
- 2023年全国“动物疫病防治员”技能及理论知识考试题库(附含答案)
- 内蒙古2023年中学生生物学竞赛初赛试卷
- 中国旅游文化-中国名山
- 安庆华兰科技有限公司 1000吨-年液体丁腈橡胶、30000吨-年羧基丁腈胶乳、10000吨-年高固丁苯胶乳建设项目环境影响报告书
评论
0/150
提交评论