《建设工程法规及相关知识》练习题

2021年全国二级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》练习题1．王某取得了二级建造师资格证书,受聘于重庆市某建筑施工企业,现正在四川省某项目施工现场作管理人员,按要求,王某应(

)建设行政主管部门提出注册申请。A．通过聘用单位向本人户口所在地的省,自治区,直辖市人民政府B．通过聘用单位向重庆市人民政府C．以自己的名义向重庆市人民政府D．通过聘用单位向四川省人民政府2．李某2021年6月20日注册为二级建造师，在2021年3月10日变更了执业单位而进行了变更注册，则其注册有效期至（

）。

A.2021年6月19日

B.2021年6月19日

C.2021年3月9日

D.2021年3月9日3．下列规范性文件中，效力最高的是（

）

A、行政法规

B、法律

C、行政规章

D、地方性法规4、根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括（

）。A、在法律面前一律平等B、有言论、出版、游行和示威的自由C、有宗教信仰的自由D、对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权E、有维护祖国安全、荣誉和利益的权利5、下列选项中，属于民事法律关系客体的是（

）。A、建设工程施工合同中的工程价款B、建设工程施工合同中的建筑物C、建材买卖合同中的建筑材料D、建设工程勘察合同中的勘察行为E、建设工程设计合同中的施工图纸6．关于民事法律行为分类，以下说法正确的是（

）。

A、民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为B、建设工程合同属于要式法律行为C、建设单位向商业银行贷款行为，属于不要式法律行为D、自然人之间的借款，属于不要式法律行为E、总承包单位与分包单位之间的分包行为，属于不要式法律行为7．某施工企业派张某到甲公司购买一批建筑材料，张某用一份已盖有施工企业合同章的空白合同文本与甲企业签订了购买建筑材料的合同。张某在合同签订后被企业辞退。后甲公司交货，而施工企业未付款，双方产生纠纷，则甲公司应（

）。

A．要求张某承担责任，支付货款

B．要求施工企业支付货款

C．因张某已被辞退，甲公司不承担责任

D．张某和施工企业共同承担责任8．张某受李某的委托代理，与陈某签订了合同，但由于李某在委托之时授权不明，合同最终无法履行，为此李某和陈某都蒙受了一定的损失，则（

）。

A.张某对陈某和李某的损失承担全部责任

B.李某对陈某的损失承担全部责任，张某对李某的损失承担全部责任

C.张某和李某对陈某的损失承担连带责任

D.三人共同分担陈某和李某的损失9、引起债权债务关系发生的最主要最普遍的根据是（

）。

A、合同

B、扶养

C、不当得利

D、无因管理10、下列法律事实中，属于不当得利的是（

）。

A、甲在大街上捡到一个钱包

B、乙被违章的公共汽车撞伤获得8000元赔偿

C、丙将偷来的自行车买了200元

D、丁到银行取款，银行工作人员工作失误多给了丁100元

E、教师戊买彩票中了5万11、某建筑施工企业的技术员，自行研究、开发了用于技术更新的计算机应用软件，该技术员拥有对此智力成果的(

)。

A．商标权

B．专利权C．著作权

D．所有权12、根据施工合同，甲建设单位应于2021年9月30日支付乙建筑公司工程款，2021年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（

）。

A、中断

B、中止

C、终止

D、届满13、某工程建设施工合同约定，建设单位应于2021年5月10日支付工程款，但建设单位一直未按约定支付。2021年9月10日发生了持续1个月阻碍施工企业提起诉讼的不可抗力事件，则该欠款纠纷的诉讼有效期限至（

）。

A.2021年5月9日

B.2021年5月9日

C.2021年6月9日

D.2021年9月9日14、某工程发包人于2021年11月1日收到承包商提交的竣工决算资料，并于2021年12月1日认可，但迟迟不给付工程尾款。承包商正准备向法院起诉，发包人于2021年5月21日书面通知对方可在2021年6月1日付款，但约定时间过后仍不付款。本例中，诉讼时效的截止日期应该是（

）。

A.2021年10月31日

B.2021年11月30日

C.2021年5月20日

D.2021年5月31日15、根据《物权法》规定，下例关于抵押权的表述中错误的是（

）。A、在建工程可以作为抵押物B、即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物C、建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产。D、抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权。16、根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的，抵押权自（

）时设立。A、合同签订

B、备案

C、交付

D、登记17、甲公司2021年获得了某处建设用地使用权，使用年限为40年，2021年甲以该地土地使用权向银行乙抵押贷款，2021年甲于该地修建了一处商业建筑，2021年甲公司破产，无力偿还乙所欠贷款，双方协议同意拍卖抵押财产清偿债务，（

）是正确的。

A．该建筑物的所有权归甲公司

B．银行是建筑物的抵押权人

C．商业建筑的所有权应与建设用地使用权一并拍卖

D．拍卖的建设用地使用权有效期至2043年

E．乙对拍卖房屋及土地后所得价款有优先受偿权18、甲将一处自有房屋卖给乙，与乙签订了买卖合同，乙交付了房款，尚未做权属变更登记时，甲又将该房卖给了丙，收取了丙的房款后，甲给丙办理了房屋权属登记，则（

）。

A．甲和丙的房屋买卖合同无效

B．甲和乙的房屋买卖合同无效

C．甲和乙的房屋买卖合同均有效

D．房屋所有权应属于乙

E．房屋所有权应属于丙19、国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（

）方式设立。

A、出租

B、出让

C、划拨

D、抵押

E、转让20、甲将自己收藏的一幅名画卖给乙，乙当场付款，约定5天后取画。丙听说后，表示愿出比乙高的价格购买此画，甲当即决定卖给丙，约定第二天交货。乙得知此事，诱使甲8岁的儿子从家中取出此画给自己。该画在由乙占有期间，被丁盗走。此时该名画的所有权属于下列哪个人？

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁21、某工厂修建一个办公楼，预计建设工期为10个月，工程合同价1500万元，按照建筑工程施工许可证管理办法》的规定，到位资金应（），才具备了领取施工许可证的规定。

A、不少于450万元

B、不少于750万元

C、不少于1000万元

D、全部到位22、根据《建筑工程施工许可证管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是（

）。A、北京故宫修缮工程

B、长江汛期抢险工程C、工地上的工人宿舍

D、某私人投资工程E、部队导弹发射塔23、某旅游度假村项目按照规定于2021年9月20日领取了开工报告，如果在（

）前不能按期开工，则应当重新办理开工报告的批准手续。

A、2021年10月19日

B、2021年12月19日

C、2021年3月19日

D、2021年9月19日24、新华建筑公司具有总承包一级资质，2021年总承包了某写字楼工程，该公司可以（）。

A.将主体工程分包给和其资质等级相同建筑施工企业

B.在总承包合同中与甲方就分包进行约定

C.将工程转包给和其资质等级相同建筑施工企业

D.将装修工程和幕墙工程分别分包给两家具有相应资质等级的建筑施工企业

E.经建设单位认可，将工程分包给不具备相应资质条件的单位。25、按照建筑法规定，以下正确的说法是（

）。

A、建筑企业集团公司可以允许所属非法人公司以其名义承揽工程B、建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C、联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D、施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人26、关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法错误的是（

）。

A、建筑工程的发包方式招标发包和直接发包B、未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包C、联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任D、发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位。27、甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题遭建设单位索赔,各自承担索赔额的50%。后来,甲公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是（

）。

A、由于是甲公司原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利B、因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担10万元赔偿C、如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任D、只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任28、监理工程师王某在实施监理过程中，发现工程的部分设计不符合建筑工程质量标准的质量要求，王某（）。

A．应该直接通知设计单位，要求其改正

B．可以按质量标准的要求修改设计，并要求建筑施工企业按修改的内容施工

C．应当报告建设单位要求设计单位改正

D．设计是否符合要求不是监理的工作内容，王某没有义务管29、按照《建设工程监理范围和规模标准规定》，（

）必须实行工程监理。

A.亚洲开发银行贷款的投资2021万的某环保项目

B.向中国建设银行贷款的总建筑面积4万平方米的住宅小区

C.总投资2021万的某中学综合教学楼

D.总投资3200万的某高速公路项目

E.总投资1800万的某医院项目

30、世达公司投资的某工程项目依法应进行招标投标，（

）是不符合招标投标法规定的。

A.世达公司委托某工程咨询公司编制了标底

B.世达公司自行选择了招标代理机构

C.世达公司的招标文件中写明了评标的标准

D.世达公司的招标文件中写明了评标委员会专家名单31、属于工程建设项目招标范围的项目，如果符合(

)可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。

A．施工单项合同估算价150万元人民币

B．重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币

C．监理合同，单项合同估算价150万元民币

D．项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币

E．项目总投资2021万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币32、（

）属于工程建设项目施工招标范围的项目。

A.经济适用房工程

B.国有资金占20%投资总额的小型公路建设项目

C.某一级建筑施工企业自建的员工宿舍

D.社会捐资的小型福利院项目

E.世界银行贷款的中小型工程项目33、投标人应当在（）送达投标文件。

A．投标有效期内

B．评标之前

C．开标时间之前

D．中标通知书发出之前34招标人和中标人应按照(

)订立书面合同。A．中标通知书

B．招标文件C．中标人和中标人的协议

D．中标人的投标文件E．评标专家的建议35、投标文件出现下列情形（

）之一的，应当作为废标处理。

A.投标文件中有个别字字迹模糊的

B.投标文件未加盖投标人企业或法定代表人印章的

C.投标报价是所有投标文件中最高的

D.投标人未按要求提交投标保证金的

E.联合体投标在资格预审后又加入了一个资质低于资格预审文件规定的最低标准的企业36、某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术，经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有（

）。

A、减少一名招标人代表，专家不再增加

B、减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家

C、不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家

D、不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家

E、不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家37、下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（

）

A、审查投标人资格

B、编制标底

C、组织开标

D、进行评标38、根据法律行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是（

）。

A、施工企业总经理

B、施工项目负责人

C、施工企业的技术负责人

D、施工企业的董事39、根据《安全生产法》规定，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这一规定属于安全生产保障措施中的（

）

A、组织保障措施

B、管理保障措施

C、经济保障措施

D、技术保障措施40、施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据规定，该事件属于（

）。

A、特别重大

B、重大

C、较大

D、一般41、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和（

）标准。A、建设单位要求适用的

B、监理单位制定的

C、工程建设推荐的

D、工程建设行业42、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，(

)。A．分包合同中应明确各自的安全生产方面的权利和义务B．分包单位对分包工程的安全生产承担全部责任C．分包单位应当接受总包单位的安全生产管理D．总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任E．分包单位不服从总包单位的安全生产管理导致生产安全事故的,由分包单位承担全部责任43、某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故调查处理条例》规定，该级事故应由（

）负责调查。

A、国务院

B、省级人民政府

C、设区的市级人民政府

D、县级人民政府44、施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,应当(

)。A．具有保修证书B．具有生产(制造)许可证C．具有产品合格证D．在进入施工现场前进行查验E．在使用后进行清洗、保养45、施工单位应当为(

)办理意外伤害保险。

A．本单位职工

B．施工现场作业人员

C．施工现场从事危险作业的人员

D．施工现场从事特种作业人员46、工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由（

）支付。A、建设单位

B、总承包单位

C、分包单位

D、总承包和分包单位共同47、在前施工现场安装、拆卸施工起重机械、整体提升脚手架、摸板等自升式架设设施，必须由（

）承担。

A、总承包单位

B、使用设备的分包单位

C、具有相适资质的单位

D、设备出租单位48、下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应具备的安全生产条件是（

）A、在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证B、依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费C、施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D、有保证工程质量和安全的具体措施49、下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（

）A、建设单位不得将建设工程肢解发包B、建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竟标C、建设单位不得任意压缩合同工期D、涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能委托原设计单位提交设计方案50、根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（

）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。

A、主体结构

B、电气

C、装饰

D暖通51、某施工单位在某住宅项目施工中的（

）行为违反了《建设工程质量管理条例》的规定。

A.为保证工期，对隐蔽工程严格自检后进行隐蔽、继续施工

B.在项目经理和监理工程师的亲自监督下，对梁柱钢筋进行取样送检

C.认为结构设计过于保守，聘请某甲级设计院总工调整减少基础梁配筋

D.施工单位与商品混凝土的提供单位系长期合作关系，因此未进行检验直接使用

E.对应由发包人供应的设备进行检验52、施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于（

）起计算。

A、6月1日

B、8月30日

C、10月8日

D、10月20日53、某施工单位的（

）行为没有违反《建设工程质量管理条例》的规定。

A.发现施工文件有不符合强制性标准质量要求的地方，仍然照图施工

B.基础工程施工时没有及时现场取样混凝土试块，而用首层楼板浇筑时同设计标号的混凝土试块代替

C.没有对装修用石灰砂浆进行见证取样、送检

D.现场的材料、设备检验记录不全，没有签字

E.设计要求混凝土等级为C30，浇筑后的混凝土强度达到C4054、某工程公司承包的一幢住宅楼在竣工交付后的第二年内出现排水管道堵塞，影响居民生活。对此，该工程公司的正确做法应当是（

）。

A.以竣工交付时已顺利通过各方验收为由，拒绝承担维修责任

B.以该工程保修期已过为由，拒绝承担维修责任

C.提请权威部门鉴定确定原因明确责任后，由责任方维修

D.先履行保修义务，待责任明确后再要求责任方承担维修费用55、下列原因中因（

）造成的房屋质量缺陷，其施工单位应予保修。

A、该楼业主擅自拆除承重墙，造成二层楼板多处裂缝

B、因临近地区地震，造成该楼墙面出现结构裂缝

C、钢筋混凝土楼板板厚、配筋设计不合理，楼板出现裂缝

D、相邻建筑基础工程施工，破坏了该楼的地基，56、某住宅工程于2021年3月15日完工，由建设单位组织有关各方对工程进行竣工验收，3月21日验收完毕，结论为合格。3月31日当地建筑工程质量监督站为该工程办理了竣工验收备案手续。按照有关规定，该住宅的装修工程的最低保修期限截止日期是（

）。

A.2021年3月15日

B.2021年3月21日

C.2021年3月31日

D.2021年3月21日57、下列选项中（

）不属于《产品质量法》中的产品。

A、工程施工中使用的水泥

B、工地上现场搅拌的混凝土

C、施工单位采购的预制构件

D、工程施工中使用的电焊工具

E、建筑工程58、某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符合，应由（

）组织专题技术论证，并报批准该项目标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、设计单位59、下列工程建设标准，属于强制性标准的是（

）。

A、工程建设通用的综合标准

B、工程建设通用的安全标准

C、工程建设通用的制图方法标准

D、工程建设行业专用的实验标准

E、工程建设行业专用的信息技术标准60、某化工厂项目可能会对环境造成重大影响，按照《环境影响评价法》规定，应（），对产生的环境影响进行(

)。

A．编制环境影响报告书，专项评价

B．编制环境影响报告书，全面评价

C．编制环境影响报告表，全面评价

D．填报环境影响登记表，专项评价61、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（

）。A、同时规划

B、同时设计

C、同时施工

D、同时竣工验收

E、同时投入使用62、某工业项目于2021年5月8日完工，5月10日开始试生产，建设单位应当在(

)，向审批该项目的环境影响评价文件的环境行政主管部门，申请该项目的环境保护设施竣工验收。

A．2021年6月8日前

B．2021年8月8日前

C．2021年8月10日前

D．2021年6月10日63、在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，但(

)除外。

A．工期要求紧张的

B．抢修、抢险作业的

C．已经缴纳排污费用的

D．国家或地方重点工程

E．因特殊需要必须连续作业的64、跃兴建筑公司在市区内修建某写字楼工程，在工程施工中的(

)行为违反了相关的环境保护法。A．抢修工程进行到凌晨2点

B．在施工现场采取措施防止扬尘污染

C．在工地附近的小河中清洗机油存储容器D．及时清运、处理建筑垃圾，在工地的空地中焚烧废旧的沥青卷材

E．将部分建筑垃圾倾倒在施工现场附近的空地中65、以下关于建筑节能的说法，错误的是（

）A、企业可以制定严于国家标准的企业节能标准B、国家实行固定资产项目节能评估和审查制度C、不符合强制性节能标准的项目不得开工建设D、省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准66、某住宅项目是按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的，竣工时必须经（

）验收。

A.公安消防部门

B.建设行政管理部门

C.安全生产管理部门

D.县级以上人民政府67、某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（

）。A、责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火

B、将施工用剩余仓库炸药存放在会议室橱柜里C、禁止仓库保管员晚上在仓库里居住D、为防丢失，将消防器材镇在铁柜里68、按照劳动保护的相关规定，用人单位不得安排女工和未成年工从事（

）。

A．加班劳动

B．特种作业劳动

C．矿山井下劳动

D．国家规定的第四级体力劳动

E．国家规定的第三级体力劳动69、根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（

）。

A、2个月

B、6个月

C、1年

D、2年70、甲与某建筑公司签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则甲的试用期应在（

）的期间范围内确定。

A、15日

B、1个月

C、2个月

D、3个月71、李工受聘于北京某建筑施工企业，双方订立了完成一项工作任务的劳动合同后，李工被派往企业承揽的河南省某高速公路项目的施工现场完成工作任务，其间，双方发生了劳动争议，李工向北京的劳动争议仲裁委员会申请了仲裁，企业向工程所在地的劳动争议仲裁委员会申请了仲裁，则该劳动争议（

）。

A．由北京的劳动争议仲裁委员会管辖

B．由工程所在地的劳动争议仲裁委员会管辖

C．由先收到仲裁申请的劳动争议仲裁委员会管辖

D．由于双方对仲裁委员会的选择出现分歧，只能通过诉讼解决劳动争议72、王某于2021年8月12日受聘于某企业从事销售工作，企业迟迟未与王某订立合同，王某多次要求，企业终于同意于2021年9月1日补订劳动书面合同。(

)是正确的。

A．企业与王某补订的劳动书面合同期限双方协议

B．企业与王某补订的合同为无固定期限劳动合同

C．企业与王某的劳动关系自2021年8月12日建立

D．企业与王某的劳动关系自2021年9月1日建立

E．从2021年9月13日自2021年8月31日，企业应向王某支付双倍工资73、职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李的劳动合同。考虑到李在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（

）。

A、随时解除

B、预告解除

C、经济性裁员

D、刑事性裁员74、在(

)情形下，劳动者解除劳动合同应当提前30日书面形式通知用人单位。

A．在试用期内

B．劳动者又应聘于其他单位

C．用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬的

D.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动条件的75、李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据劳动合同法，企业（

）。A、应当与李签订固定期限的劳动合同B、应当与李签订无固定期限的劳动合同C、应当与李签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D、可以不与李签订劳动合同，因其是临时工76、在(

)情形下，用人单位不得解除劳动合同。

A．劳动者被依法追究刑事责任

B．女职工在孕期、产期、哺乳期

C．患病或者负伤，在规定的治疗期内

D．患病或负伤被确认丧失劳动能力

E．劳动者不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任工作

77、建设单位应当在工程竣工验收后（），向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

A.1个月内

B.2个月内

C.3个月内

D.6个月内78、某企业未按规定期限缴纳税款，共计10万元，税务部门责令其缴纳，由于滞纳缴税十天，除应交税款外，税务部门可以收取(

)

的滞纳金。

A．50元

B．500元

C．1000元

D．5000元79、下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（

）A、工地的塔吊倒塌造成临近民房被砸榻B、某施工单位未按合同约定工期竣工C、因台风导致工程损害

D、某工程存在质量问题80、下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是(

)。

A．吊销营业执照

B．返还财产

C．赔礼道歉

D．消除危险81、下列属于我国《合同法》调整的法律关系是（

）。A、收养关系

B、劳动合同

C、税款代扣合同

D、赠与合同82、某市政工程项目公开招标，甲公司递交了投标书后由于公司自身原因，决定退出该项目，因此要求撤回投标书，撤回投标书的书面通知应在（

）送达。

A.开标之前

B.评标工作结束前

C.招标人确定中标人前

D.工程承包合同签订前83、甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的。甲企业发出通知信函作废的行为属于要约（

）的行为。

A、发出

B、撤回

C、撤销

D、变更84、下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是（

）。A、撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人B、撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约的人C、撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人D、撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人85、某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担（

）。A、违约责任

B、侵仅责任

C、缔约过失责任

D、行政责任86、甲施工单位由于施工需要大量钢材，遂向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货2021吨，甲未表示，下列表述正确的是（

）

A、该供货合同成立

B、该供货合同已生效

C、该供货合同效力待定

D、该供货合同未成立87、某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是（

）。A、返还财产

B、赔偿损失

C、罚金

D、折价补偿88、下列属于无效合同的是（

）。

A.无处分权的人处分他人财产的合同

B.一方以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下签订的合同

C.显失公平的合同

D.以合法形式掩盖非法目的的合同89、根据合同法规定，对效力待定合同的理解正确的是（

）。

A、在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效B、效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年C、表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果D、超越代理权签订的合同，若未经被代理人追认，则必定属于效力待定合同90、某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得摸板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该模板处理了，后租赁公司同意将该摸板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批摸板的行为（

）。A、无效

B、有效

C、效力待定

D失效91、某建筑公司为承揽工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份搭吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是（

）。A、附条件合同，条件成就合同解除B、附条件合同，条件成就合同生效C、附期限合同，期限届满合同解除D、附期限合同，期限届满合同生效92、甲、乙公司于2021年3月10日在广东某交易会上签订了合同，双方约定在6月20日在北京验货和收款，但合同中对价款没有做出明确规定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照(

)的市场价格履行。

A．2021年3月10日广东

B．2021年6月20日广东

C．2021年3月10日北京

D．2021年6月20日北京93、某买卖合同按照市场行情约定价格，2021年2月1日订立合同时约定价格为每千克200元，合同规定2021年6月1日交货，但卖方迟至2021年7月1日才交货，2021年6月1日时的市场价格为每千克210元，2021年7月1日市场价格为每千克220元，逾期交货1个月的违约金为每千克10元，买方应按照每千克(

)元向卖方付款。

A．220

B．210

C．200

D．19094、某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地，后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（

）。A、应按合同约定的价格4000元/吨结算B、应按国家确定的最新价格3400元/吨结算C、应按新旧价格的平均值结算D、双方协商确定，协商不成的应当解除合同95、致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括（

）A、发包人严重拖欠工程价款B、发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准C、发包人坚决要求工程设计变更D、项目经理与总监理工程师积怨太深E、要求承担保修责任期限过长96、甲公司与乙厂签订一份服装订购合同。约定由甲公司在5月份先支付乙厂预付款100万元，再由乙厂在8月份交付西服2021套。合同订立以后，甲公司以资金周转困难为由，没有按期交付预付款。到了8月份，甲公司要求乙厂提供西服时，乙厂可以行使（

）。

A、不安抗辩权

B、同时履行抗辩权

C、先履行抗辩权

D、撤销权97、甲公司欠乙公司100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向乙公司清偿。下列关于代位权的说法正确的是（

）。

A、乙公司可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债要求B、乙公司可以通过仲裁方式行使代位权C、乙公司行使代位权的必要费用由甲公司承担D、代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭98、根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起（

）年内行使撤销权。

A、1

B、2

C、5

D、2099、合同的权利义务终止，不影响合同中（

）条款的效力。

A、履行时间

B、履行地点

C、争议解决

D、质量检验100、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有（

）。

A、继续履行

B、采取补效措施

C、赔偿损失

D、支付违约金

E、定金101、按照合同法对不可抗力事件免责的规定，施工合同履行中发生（

）等情况，承包人可以不承担违约责任。

A.洪水灾害导致工程受损

B.地震灾害导致工程受损

C.社会动乱导致停工损失

D.承包人安全管理制度不落实导致火灾损失

E.承包人拖欠工人工资导致罢工的停工损失102、甲公司和乙公司订立了合同A，甲公司要求乙公司提供担保，丙公司愿意为乙公司提供保证，则保证合同B的当事人是（

）

A.甲、丙

B.乙、丙

C.甲、乙

D.甲、乙、丙103、某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（

）

A、10万元

B、7万元

C、6万元

D、4万元104、5月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于5月10日交付了25万元定金，卖方予以签收。下列说法正确的是（

）。

A、买卖合同是主合同，定金合同是从合同B、买卖合同自5月10日成立C、买卖合同自5月1日成立D、若卖方不能交付货物，应返还50万元E、若买方不履行购买义务，仍可要求卖方退还25万元105、根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（

）。

A、保证

B、抵押

C、留置

D、定金106、以下不属于民事纠纷处理方式的是（

）。

A、当事人自行和解

B、行政复议

C、行政机关调解

D、商事仲裁107、下列纠纷中的（

），不属于《仲裁法》调整的仲裁范围。

A.商品房销售的纠纷

B.关于财产继承的纠纷

C.某甲和其工作单位的劳动合同纠纷

D.关于商品质量不合格的纠纷

E.关于货款支付的纠纷108、建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并作了调解书，其中可以强制执行的是（

）。A、双方签收的由人民调解委员会制作的调解书B、双方签收的仲裁调解书C、人民法院依法作出原告方拒绝签收的调解书D、双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书109、甲公司因与乙公司的工程纠纷提起诉讼，(

）属于证据

A．工程合同

B．监理工程师证言

C．法庭记录

D．工程部分梁裂缝的照片

E．《建设工程质量管理条例》等法律法规及验收规范110、在民事诉讼中，当事人不需要运用证据加以证明的是（

）的事实。

A、请求实体权益

B、免除自己法律责任

C、主张程序违法

D、对方承认111、下列关于诉讼管辖的表述正确的是（

）A、第一审重大涉外民事案件应由中级人民法院管辖B、建设工程施工合同纠纷应由不动产所在地人民法院管辖C、受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院D、房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则112、施工企业甲公司和建设单位乙公司就施工合同纠纷发生后，甲准备起诉乙，甲可以向（

）法院起诉。

A.甲机构所在地

B.甲主要营业地

C.施工合同订立地

D.工程所在地

E.乙机构所在地113、甲公司于2021年3月10日收到了一审法院关于某工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在（

）前提起上诉。

A．2021年3月15日

B．2021年3月25日

C．2021年4月10日

D．2021年9月10日114、某施工合同当事人签订有书面仲裁协议，纠纷发生后，一方当事人申请仲裁，另一方当事人向法院起诉，则，该合同纠纷应当由（

）受理。

A.法院

B.仲裁机构

C.双方当事人再次协商选定

D.谁先收到申请书或起诉状即由谁受理115、某设备生产企业按合同如期将设备交付后，对方迟迟不予付款，厂方向法院起诉，法院受理了此案，为防止设备被对方转移或毁损，厂方可以向人民法院申请（

）。

A．简化审判程序

B．先予执行

C．诉讼财产保全

D．诉前财产保全116、关于仲裁协议，下列说法错误的是（

）。

A.仲裁协议必须是书面形式

B.当事人在纠纷发生后达成的仲裁协议无效

C.仲裁协议达成后，当事人一方向人民法院提起诉讼，有管辖权的人民法院可以受理

D.合同被解除后，合同中关于解决纠纷的仲裁协议部分随之无效

E.仲裁没有法定管辖的规定，当事人可以协议选择仲裁委员会117、当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（

）。

A、仲裁委员会决定

B、合同履行地中级人民法院裁定C、被告所在地中级人民法院裁定

D、仲裁委员会所在地中级人民法院裁定118、某建筑设计院因设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，造成了质量事故，被XX市建设行政主管部门罚款并降低资质等级，设计院对此不服，设计院可以在知道该处罚决定之日起（

）。

A.60日内向XX市建设行政主管部门申请行政复议

B.60日内向XX市人民政府申请行政复议

C.60日内向仲裁机构申请仲裁

D.3个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼

E.6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼参考答案1、B2、B3、B4、ABCD5、ABCE6、ABD7、B8、C9、A10、AD11、C12、A13、B14、D15、B16、D17、ACD18、CE19、BC20、A21、B22、ABCE23、C24、BD25、D26、D27、C28、C29、ACD30、D31、AE32、ABE33、C34、BD35、DE36、BD37、D38、D39、B40、B41、A42、ACD43、C44、BCD45、C46、B47、C48、B49、D50、A51、ACD52、A53、CE54、D55、C56、B57、BDE58、A59、ABC60、B61、BCE62、C63、BE64、CDE65、D66、A67、A68、CD69、C70、B71、B72、BCE73、A74、B75、B76、BC77、C78、B79、A80、A81、D82、A83、C84、C85、C86、D87、C88、D89、C90、B91、C92、C93、D94、B95、AB96、C97、C98、A99、C100、ABC101、ABC102、A103、B104、ABD105、A106、B107、BC108、B109、ABD110、D111、A112、DE113、B114、B115、C116、BCE117、D118、BD

高考语文试卷一、语言文字运用（15分）1．在下面一段话的空缺处依次填入词语，最恰当的一组是（3分）提到桃花源，许多人会联想到瓦尔登湖。真实的瓦尔登湖，早已成为▲的观光胜地，梭罗的小木屋前也经常聚集着▲的游客，不复有隐居之地的气息。然而虚构的桃花源一直就在我们的心中，哪怕▲在人潮汹涌的现代城市，也可以获得心灵的宁静。A．名闻遐迩闻风而至杂居 B．名噪一时闻风而至栖居C．名噪一时纷至沓来杂居 D．名闻遐迩纷至沓来栖居2．在下面一段文字横线处填入语句，衔接最恰当的一项是（3分）在南方，芭蕉栽植容易，几乎四季常青。▲至于月映蕉影、雪压残叶，那更是诗人画家所向往的了。①它覆盖面积大，吸收热量大，叶子湿度大。②古人在走廊或书房边种上芭蕉，称为蕉廊、蕉房，饶有诗意。③因此蕉阴之下，是最舒适的小坐闲谈之处。④在旁边配上几竿竹，点上一块石，真像一幅元人的小景。⑤在夏日是清凉世界，在秋天是分绿上窗。⑥小雨乍到，点滴醒人；斜阳初过，青翠照眼。A．①③②④⑥⑤ B．①④②③⑥⑤C．②①④③⑤⑥ D．②③④①⑤⑥3．下列诗句与“悯农馆”里展示的劳动场景，对应全部正确的一项是（3分）①笑歌声里轻雷动，一夜连枷响到明②种密移疏绿毯平，行间清浅縠纹生③分畴翠浪走云阵，刺水绿针抽稻芽④阴阴阡陌桑麻暗，轧轧房栊机杼鸣A．①织布②插秧③车水④打稻 B．①织布②车水③插秧④打稻C．①打稻②插秧③车水④织布D．①打稻②车水③插秧④织布4．阅读下图，对VR（即“虚拟现实”）技术的解说不正确的是一项是（3分）A．VR技术能提供三个维度的体验：知觉体验、行为体验和精神体验。 B．现有的VR技术在精神体验上发展较快，而在知觉体验上发展较慢。C．VR技术的未来方向是知觉体验、行为体验和精神体验的均衡发展。D．期许的VR体验将极大提高行为体验的自由度和精神体验的满意度。二、文言文阅读（20分）阅读下面的文言文，完成5—8题。临川汤先生传邹迪光先生名显祖，字义仍，别号若士。豫章之临川人。生而颖异不群。体玉立，眉目朗秀。见者啧啧曰：“汤氏宁馨儿。”五岁能属对。试之即应，又试之又应，立课数对无难色。十三岁，就督学公试，补邑弟子员。每试必雄其曹偶。庚午举于乡，年犹弱冠耳。见者益复啧啧曰：“此儿汗血，可致千里，非仅仅蹀躞康庄也者。”丁丑会试，江陵公①属其私人啖以巍甲而不应。曰：“吾不敢从处女子失身也。”公虽一老孝廉乎，而名益鹊起，海内之人益以得望见汤先生为幸。至癸未举进士，而江陵物故矣。诸所为附薰炙者，骎且澌没矣。公乃自叹曰：“假令予以依附起，不以依附败乎？”而时相蒲州、苏州两公，其子皆中进士，皆公同门友也。意欲要之入幕，酬以馆选，而公率不应，亦如其所以拒江陵时者。以乐留都山川，乞得南太常博士。至则闭门距跃，绝不怀半刺津上。掷书万卷，作蠹鱼其中。每至丙夜，声琅琅不辍。家人笑之：“老博士何以书为？”曰：“吾读吾书，不问博士与不博士也。”寻以博士转南祠部郎。部虽无所事事，而公奉职毖慎，谓两政府进私人而塞言者路，抗疏论之，谪粤之徐闻尉。居久之，转遂昌令。又以矿税事多所蹠戾②，计偕之日，便向吏部堂告归。虽主爵留之，典选留之，御史大夫留之，而公浩然长往，神武之冠竟不可挽矣。居家，中丞惠文，郡国守令以下，干旄往往充斥巷左，而多不延接。即有时事，非公愤不及齿颊。人劝之请托，曰：“吾不能以面皮口舌博钱刀，为所不知后人计。”指床上书示之：“有此不贫矣。”公于书无所不读，而尤攻《文选》一书，到掩卷而诵，不讹只字。于诗若文无所不比拟，而尤精西京六朝青莲少陵氏。公又以其绪余为传奇，若《紫箫》、《还魂》诸剧，实驾元人而上。每谱一曲，令小史当歌，而自为之和，声振寥廓。识者谓神仙中人云。公与予约游具区灵岩虎丘诸山川，而不能办三月粮，逡巡中辍。然不自言贫，人亦不尽知公贫。公非自信其心者耶？予虽为之执鞭，所忻慕焉。（选自《汤显祖诗文集》附录，有删节）[注]①江陵公：指时相张居正，其为江陵人。②蹠戾：乖舛，谬误。5．对下列加点词的解释，不正确的一项是（3分）A．每试必雄其曹偶 雄：称雄B．酬以馆选 酬：应酬C．以乐留都山川 乐：喜爱D．为所不知后人计 计：考虑6．下列对原文有关内容的概括和分析，不正确的一项是（3分）A．汤显祖持身端洁，拒绝了时相张居正的利诱，海内士人都以结识他为荣幸。B．因为上书批评当权者徇私情、塞言路，汤显祖被贬官至广东，做了徐闻尉。C．汤显祖辞官回家后，当地官员争相与他交往，而汤显祖不为私事开口求人。D．汤显祖与邹迪光相约三月份到江南一带游玩，但没准备好粮食，因而作罢。7．把文中画线的句子翻译成现代汉语。（10分）（1）见者益复啧啧曰：“此儿汗血，可致千里，非仅仅蹀躞康庄也者。”（2）然不自言贫，人亦不尽知公贫。公非自信其心者耶？予虽为之执鞭，所忻慕焉。8．请简要概括汤显祖读书为文的特点。（4分）三、古诗词鉴赏（11分）阅读下面这首唐诗，完成9—10题。学诸进士作精卫衔石填海韩愈鸟有偿冤者，终年抱寸诚。口衔山石细，心望海波平。渺渺功难见，区区命已轻。人皆讥造次，我独赏专精。岂计休无日，惟应尽此生。何惭刺客传，不著报雠名。9．本读前六句是怎样运用对比手法勾勒精卫形象的？请简要分析。(6分)10．诗歌后六句表达了作者什么样的人生态度？（5分）四、名句名篇默写（8分）11．补写出下列名句名篇中的空缺部分。（1）名余曰正则兮，__________________。（屈原《离骚》）（2）__________________，善假于物也。（荀子《劝学》）（3）艰难苦恨繁霜鬓，__________________。（杜甫《登高》）（4）树林阴翳，__________________，游人去而禽鸟乐也。（欧阳修《醉翁亭记》）（5）__________________，抱明月而长终。（苏轼《赤壁赋》）（6）浩荡离愁白日斜，__________________。（龚自珍《己亥杂诗》）（7）道之以德，__________________，有耻且格。（《论语·为政》）（8）盖文章，经国之大业，__________________。（曹丕《典论·论文》）五、现代文阅读（一）（15分）阅读下面的作品，完成12~14题。表妹林斤澜矮凳桥街背后是溪滩，那滩上铺满了大的碎石，开阔到叫人觉着是不毛之地。幸好有一条溪，时宽时窄，自由自在穿过石头滩，带来水草野树，带来生命的欢喜。滩上走过来两个女人，一前一后，前边的挎着个竹篮子，简直有摇篮般大，里面是衣服，很有点分量，一路拱着腰身，支撑着篮底。后边的女人空着两手，几次伸手前来帮忙，前边的不让。前边的女人看来四十往里，后边的四十以外。前边的女人不走现成的小路，从石头滩上斜插过去，走到一个石头圈起来的水潭边，把竹篮里的东西一下子控在水里，全身轻松了，透出来一口长气，望着后边的。后边的走不惯石头滩，盯着脚下，挑着下脚的地方。前边的说：“这里比屋里清静，出来走走，说说话……再呢，我要把这些东西洗出来，也就不客气了。”说着就蹲下来，抓过一团按在早铺平好了的石板上，拿起棒槌捶打起来，真是擦把汗的工夫也节约了。看起来后边的是客人，转着身于看这个新鲜的地方，有一句没一句地应着：“水倒是清的，碧清的……树也阴凉……石头要是走惯了，也好走……”“不好走，一到下雨天你走走看，只怕担断了脚筋。哪有你们城里的马路好走。”“下雨天也洗衣服?”“一下天呢，二十天呢。就是三十天不洗也不行。嗐，现在一天是一天的事情，真是日日清，月月结。”客人随即称赞：“你真能干，三表妹，没想到你有这么大本事，天天洗这么多。”主人微微笑着，手里捶捶打打，嘴里喜喜欢欢的：事情多着呢。只有晚上吃顿热的，别的两顿都是马马虎虎。本来还要带子，现在托给人家。不过洗完衣服，还要踏缝纫机。”客人其实是个做活的能手，又做饭又带孩子又洗衣服这样的日子都过过。现在做客人看着人家做活，两只手就不知道放在哪里好。把左手搭在树杈上，右手背在背后，都要用点力才在那里闲得住。不觉感慨起来：“也难为你，也亏得是你，想想你在家里的时候，比我还自在呢。”主人放下棒槌，两手一刻不停地揉搓起来：“做做也就习惯了。不过，真的，做惯了空起两只手来，反倒没有地方好放。乡下地方，又没有什么好玩的，不比城里。”客人心里有些矛盾，就学点见过世面的派头，给人家看，也压压自己的烦恼：“说的是，”右手更加用力贴在后腰上，“空着两只手不也没地方放嘛。城里好玩是好玩，谁还成天地玩呢。城里住长久了，一下乡，空气真就好，这个新鲜空气，千金难买。”单夸空气，好比一个姑娘没有什么好夸的，单夸她的头发。主人插嘴问道：“你那里工资好好吧？”提起工资，客人是有优越感的，却偏偏埋怨道：“饿不死吃不饱就是了，连奖金带零碎也有七八十块。”“那是做多做少照样拿呀！”“还吃着大锅饭。”“不做不做也拿六七十吧？”“铁饭碗！”客人差不多叫出来，她得意。主人不住手地揉搓，也微微笑着。客人倒打起“抱不平”来：“你好脾气，要是我，气也气死了，做多做少什么也不拿。”“大表姐，我们也搞承包了。我们家庭妇女洗衣店，给旅店洗床单，给工厂洗工作服都洗不过来。”“那一个月能拿多少呢？”客人问得急点。主人不忙正面回答，笑道：“还要苦干个把月，洗衣机买是买来了，还没有安装。等安装好了，有时间多踏点缝纫机，还可以翻一番呢！”“翻一番是多少？”客人急得不知道转弯。主人停止揉搓，去抓棒槌，这功夫，伸了伸两个手指头。客人的脑筋飞快转动：这两个手指头当然不会是二十，那么是二百……听着都吓得心跳，那顶哪一级干部了？厂长？……回过头来说道：“还是你们不封顶好，多劳多得嘛。”“不过也不保底呀，不要打算懒懒散散混日子。”客人两步扑过来，蹲下来抓过一堆衣服，主人不让，客人已经揉搓起来了，一边说：“懒懒散散，两只手一懒，骨头都要散……乡下地方比城里好，空气第一新鲜，水也碧清……三表妹，等你大侄女中学一毕业，叫她顶替我上班，我就退下来……我到乡下来享几年福，你看怎么样？”（选自《十月》1984年第6期，有删改）12．下列对小说相关内容和艺术特色的赏析，不正确的一项是？A．小说开头的景物描写，以自由流动的溪水所带来的“水草野树”以级“生命的欢喜”，暗示着农村的新气象。B．小说中“一路拱着腰身”等动作描写，以及“真是日日清，月月结”等语言描写，为下文表妹承包洗衣服这件事做了铺垫。C．表姐两次提到乡下空气“新鲜”，第一次是出于客套，第二次提到时，表姐对农村的好已有了更多体会。D．表妹说的“不要打算懒懒散散混日子”，既表达了自己对生活的态度，也流露出对自己得不到休息的些许不满。13．请简要分析表姐这一人物形象。（6分）14．小说刻画了两个人物，作者以“表妹”为题，表达了哪些思想感情？（6分）六、现代文阅读（二）（12分）阅读下面的作品，完成15~17题。书家和善书者沈尹默“古之善书者，往往不知笔法。”前人是这样说过。就写字的初期来说，这句话，是可以理解的，正同音韵一样，四声清浊，是不能为晋宋以前的文人所熟悉的，他们作文，只求口吻调利而已。笔法不是某一个人凭空创造出来的，而是由写字的人们逐渐地在写字的点画过程中，发现了它，因而很好地去认真利用它，彼此传授，成为一定必守的规律。由此可知，书家和非书家的区别，在初期是不会有的。写字发展到相当兴盛之后（尤其到唐代），爱好写字的人们，一天比一天多了起来，就产生出一批好奇立异、相信自己、不大愿意守法的人，各人使用各人的手法，各人创立各人所愿意的规则。凡是人为的规则，它本身与实际必然不能十分相切合，因而它是空洞的、缺少生命力的，因而也就不会具有普遍的、永久的活动性，因而也就不可能使人人都满意地沿用着它而发生效力。在这里，自然而然地便有书家和非书家的分别了。有天分、有休养的人们，往往依他自己的手法，也可能写出一笔可看的字，但是详细监察一下它的点画，有时与笔法偶然暗合，有时则不然，尤其是不能各种皆工。既是这样，我们自然无法以书家看待他们，至多只能称之为善书者。讲到书家，那就得精通八法，无论是端楷，或者是行草，他的点画使转，处处皆须合法，不能四号苟且从事，你只要看一看二王、欧、虞、褚、颜诸家遗留下来的成绩，就可以明白的。如果拿书和画来相比着看，书家的书，就好比精通六法的画师的画；善书者的书，就好比文人的写意画，也有它的风致可爱处，但不能学，只能参观，以博其趣。其实这也是写字发展过程中，不可避免的现象。六朝及唐人写经，风格虽不甚高，但是点画不失法度，它自成为一种经生体，比之后代善书者的字体，要严谨得多。宋代的苏东坡，大家都承认他是个书家，但他因天分过高，放任不羁，执笔单钩，已为当时所非议。他自己曾经说过：“我书意造本无法。”黄山谷也尝说他“往往有意到笔不到处”。就这一点来看，他又是一个道地的不拘拘于法度的善书的典型人物，因而成为后来学书人不须要讲究笔法的借口。我们要知道，没有过人的天分，就想从东坡的意造入手，那是毫无成就可期的。我尝看见东坡画的枯树竹石横幅，十分外行，但极有天趣，米元章在后边题了一首诗，颇有相互发挥之妙。这为文人大开了一个方便之门，也因此把守法度的好习惯破坏无遗。自元以来，书画都江河日下，到了明清两代，可看的书画就越来越少了。一个人一味地从心所欲做事，本来是一事无成的。但是若能做到从心所欲不逾矩（自然不是意造的矩）的程度，那却是最高的进境。写字的人，也需要做到这样。（有删改）15．根据原文内容，下列说法不正确的一项是（3分）A．善书而不知笔法，这一现象出现在写字初期，当时笔法还未被充分发现和利用。B．唐代爱好写字的人渐多，有一批人好奇立异，自创规则，经生体就是这么产生的。C．二王、欧、虞、褚、颜诸家都是严格遵守笔法的典型，他们都属于书家的行列。D．元明清三代，书画创作每况愈下，优秀作品越来越少，与守法度的习惯被破坏有关。16．下列关于原文内容的理解和分析，不正确的一项是（3分）A．在写字过程中，那些与实际不能完全切合的人为的规则，不具有普遍的永久的活动性，因而不能称之为笔法。B．书与画相似，书家之书正如画师之画，谨严而不失法度，而善书者之书正如文人的写意，别有风致。C．苏东坡天分高，修养深，意造的书画自有天然之趣，但率先破法，放任不羁，成为后世不守法度的借口。D．一味从心所欲做事是不可取的，但写字的人如能做到“从心所欲不逾矩”，却能达到最高的境界。17．书家和善书者的区别体现在哪些方面？请简要概括。（6分）七、现代文阅读（三）（12分）阅读下面的作品，完成18~20题。天津的开合桥茅以升开合桥就是可开可合的桥，合时桥上走车，开时桥下行船，一开一合，水陆两便，是一种很经济的桥梁结构。但在我国，这种桥造得很少，直到现在，几乎全国的开合桥都集中在天津，这不能不算是天津的一种“特产”。南运河上有金华桥，于牙河上有西河桥，海河上有全钢桥、全汤桥、解放桥。这些都是开合桥。为什么天津有这样多的开合桥呢？对陆上交通说，过河有桥，当然是再好没有了。但是河上要行船，有了桥，不但航道受限制，而且船有一定高度，如果桥的高度不变，水涨船高，就可能过不了桥。要保证船能过桥，就要在桥下预留一个最小限度的空间高度，虽在大水时期，仍然能让最高的船通行无阻。这个最小限度的空间高度，名为“净空”，要等于河上航行的船的可能最大高度。根据河流在洪水时期的水位，加上净空，就定出桥面高出两岸的高度。如果河水涨落差距特别大，如同天津的河流一样，那么，这桥面的高度就很惊人了。桥面一高，就要在桥面和地面之间造一座有坡度的“引桥”，引桥不仅增加了桥梁的造价，而且对两旁的房屋建筑非常不利。这在城市规划上成了不易解决的问题。这便是水陆文通之同的一个矛盾。为了陆上交通，就要有正桥过河，而正桥就妨碍了水上交通；为了水上交通，就要有两岸的引桥，而引桥又妨碍了陆上交通，因为上引桥的车辆有的是要绕道而行的，而引桥两旁的房屋也是不易相互往来的。在都市里，除非长度有限，影响不大的以外，引桥总是一种障碍物，应当设法消除。开合桥就是消除引桥的一种桥梁结构。天津开河桥多，就是这个原因。开合桥的种类很多，一种是“平旋桥”，把两孔桥联在一起，在两孔之间的桥墩上，安装机器，使这两孔桥围绕这桥墩在水面上旋转九十度，与桥的原来位置垂直，让出两孔航道，上下无阻地好过船。一种“升降桥”，在一孔桥的两边桥墩上，各立塔架，安装机器，使这一孔桥能在塔架间升降，就像电梯一样，桥孔升高时，下面就可以过船了。一种是“吊旋桥”，把一孔桥分为两叶，每叶以桥墩支座为中心，用机器转动，使其临空一头，逐渐吊起，高离水面，这样两叶同时展开，就可让出中间通道，以便行船。一是“推移桥”把一孔桥用机器沿着水平面拖动，好像拉抽屉是一样，以使让出河道行船。开合桥桥面不必高出地面，不用引桥，但开时不能走车，合时不能通船，水陆交通不可同时进行。特别是，桥在开合的过程中，既非全开，又非全合，于是在这一段时间里，水陆都不能通行，这在运输繁忙的都市，如何能容许呢？因此，在桥梁史上，开合桥虽曾风行一时，但在近数十年来，就日益减少了。那么，开合桥怎样才能更好地服务呢？应当说，有几种改进的可能：一是将桥身减轻，改用新材料，使它容易开动；二是强化桥上的机器，提高效率，大大缩减开桥合桥的时间；三是利用电子仪器，使桥的开合自动化，以期达到每次开桥时间不超过3分钟，如同十字道口的错车时间一样。这些都不是幻想，也许在不久的将来就会实现。（有删改）18．下列对文中“引桥”的理解，不正确的一项（3分）A．引桥是建造在河的两岸有一定坡度的桥，其作用是引导车辆驶上正桥。B．在设计引桥时，需要综合考虑空间高度、桥梁造价、城市规划等因素。C．引桥方便了水上交通，但会妨碍陆上交通，因为上引桥的车辆必须绕道。D．在都市里，长度过长、影响太大的引桥是一种障碍物，应该设法消除。19．下列对原文内容的概括和分析，不正确的一项是（3分）A．开合桥成为天津的“特产”，与天津河流水位涨落差距特别大密切相关。B．建桥时，正桥桥面高出两岸的高度等于河流平时的水位加上桥的净空。C．除平旋桥之外，升降桥、吊旋桥、推移桥这三种都属于一孔桥。D．改进开合桥的关键是尽可能缩减桥的开合时间，提高通行效率。20．请结合全文，概括开合桥的优缺点。（6分）八、作文（70分）21．根据以下材料，选取角度，自拟题目，写一篇不少于800字的文章；除诗歌外