广东医院新建污水处理站工程施工合同

PAGEPAGE2广州xxx医院医技综合大楼项目新建污水处理站工程施工总承包合同条款招标单位：广州市xxx招标代理单位：广州市xxx有限公司日期：2018年5月

重要提示1.本章由“合同选择补充文本”和“合同范本”两部分组成。“合同选择补充文本”部分根据本招标项目的实际情况对合同范本中的合同协议书、合同专用条款、合同附件的部分内容进行了选择、填充或修改，其中：选择项以“□”标示，标注“√”的选项即为本招标项目合同采用，标注“×”的选项为本招标项目合同不采用；填充或修改的以下划线标示。两部分如有不一致的表述，以“合同选择补充文本”优先适用。2.本招标项目使用的合同范本是指《广州市重点公共建设项目管理办公室施工总承包合同范本（2015年8月版）》。3.正式合同依据本章、招标文件其他相关部分和中标人的投标文件签订。4.发包人确定中标单位后，将组织招标代理按照招标文件的要求对中标单位的投标文件进行全面复核，主要复核中标单位投标文件中的项目经理部投入人员情况、主要施工机械设备投入情况、主要设备材料选用情况、投标报价等。如有不利于本合同履行的事项，中标人应在签订合同前提供相关承诺函以保证项目顺利推进，该承诺函将作为本合同的附件。续5讨.遗针对本招标工柴程，合同范本掘中甲方、发包借人均为广州淹市表xx债x源。

摊一、合同选择近补充文本浴第一爷篇搁方漂合同协议书页广州市具xxx排（以下称发包挽人）与膛岭阔淡（以下称承包邮人）依照《中猾华人民共和国跌合同法》、《携中华人民共和谎国建筑法》、煮《中华人民共宾和国招标投标补法》及其他有隙关法律、行政张法规、部门规储章、地方性法询规和规章，遵淋循平等、自愿茂、公平和诚实胡信用的原则，中就唉广州炎xxx针医院医技综合炼大楼项目新建衫污水处理站工练程施工总承包时（以下称本工武程）事宜协商否一致，订立本厚合同。1、工程概况只（找1看）工程名称：确广州阶xxx背医院医技综合挂大楼项目新建补污水处理站工追程施工总承包毁。麦（高2手）工程地点：疏广州市飞xxx联区奋xxx络。亭（贪3患）工程立项批矮准文号：脉xxx虹。辅（陵4羊）资金来源：视市财政统筹。尚2犬、工程内容、垮承包范围和承腥包方式是2.虽1丽工程内容：搜本项目实施内室容为广州弃xxx盟医院医技综合匆大楼项目新建往污水处理站工酬程施工总承包差及施工总承包遭管理和配合服勤务异，包括但不限务于如下：四基坑支护、土类建及建筑装饰灿等马[敬污水处理专用式设备及配套设冲施不在本次招岗标范围粥内级]刮，具体内容以取招标文件、工拌程量清单、招避标图纸及有关象资料为准。进2.计2握承包范围（见鸭下表）：娃选项透分项目剂种赤句僵类面分部分项耀工程名称潮施工捆安装到采购淹总承包管理及灾配合玉服灶鸟勺务唱发包人协增助垒匹分锹退包田备况苍乒注妨√承承包人自行施惩工项目见基坑支护工程陷√娘√驶√彼√侧×乏建筑工程侮√宇√宁√狗√州×咸装饰装修工程近√酸√甜√浮√批×浩其他工程办√竟√猫√梢√接×漏注这：秩1.合“晕√准”舍为承包人负责羡实施项目煮；弯“膊×价”荷不属承包人实旷施项目。泰2.悠3撒承包方式：铲 哗由承包人按照准本合同约定范鞭围和图纸内容孔实行工程施工郊总承包，包括朗但不限于包工冈、包料（秆×真甲供材料设备捆除外）、包质叮量、包安全生保产、包文明施剑工、包工期、乞包承包范围内酒工程验收通过运、包通水、包鲁通信通讯、包觉移交、包结算绑、包创优工程稀的组织实施工为作和资料整理顽、包施工总承解包管理和现场求整体组织管理区、包专业协调笨及配合（提×掉包服从施工总厨承包管理单位捏的施工总承包丛管理）、屡包承包人应当淘购买的保险遗、包竣工图编域制（须满足规慧划等各专项验告收要求）屿等。合同价款害按如下约定执司行：郑×愿（缘1剩）合同价款固鹿定不变，结算鼻价即为合同价插（暂列金额除臣外）。灾×陵（穷2反）合同价款总拦价包干，若招式标范围和承包除内容不发生变谋化，则本工程诸结算价即为合征同价（招标文循件及本合同另眯有约定可以调别整的项目除外滤）。吨√钻（铃3麻）工程量清单鸣综合单价包干之和综合合价项锁目包干且不因逢施工期间人工片、材料及机械锻价格变化、施叫工条件、工程秃规模的变化和里政府造价管理劈部门调整各项拔收费等而调整头，招标文件及兼本合同另有约诚定的除外。工臂程结算价最终帝以有权结算终琴审部门审定为邮准。播×廊（床4辽）其他弃：啦买宿质。裳2.甜4粗发包人根据工灾程实施情况，泰有权对承包人咸的承包范围及忘内容进行适当恶调整，并按合诉同专用条款犹第驻50.御4扯（伪2阀）款的约定处惰理，承包人必毯须无条件服从厕。3、合同工期貌3.1尽本工程总工期原为背365疮日历天，计划四201冻8摔年词6豆月长15翻日购开工，圈2019厦年揭6肿月干14控日末竣工，具体开骄工日期以总监掏理工程师发出纷的开工令为准玩。艘3.五2纸关键节点工期咸要求：元序号贼关键工期节点针施工计划寨施工准备疲201奥8鸣年呆6围月黄1殿5谁日析至预201洋8冠年冰8伍月浇1刑4糠日钢基坑支护及土版石方工程都201古8狮年训8寺月斯1泡5糠日辩至鸡201著8绩年浴1督1舰月弯1还4拾日乞桩基础、复合极地基及检测宰201竿8冒年虚1稍1幼月涝1乏5路日和至秒201筋8德年纯1穗2质月时1猫4遭日须4诚地下结构施工症201成8耀年笨1盐2败月法1园5完日康至成201振9再年何2顷月副1芳3摇日络5趟地上建筑、室菌外工程匹201祖9泉年双2破月猪1誓4逝日内至泪201纷9烫年隐4翠月半1演6孙日够6亦验收、移交完201悦9盼年答4市月墓1析7悬日印至诵201汽9竞年狼6且月隐1绢4享日晋3.览3牛发包人根据工宴程实施情况，密有权对本合同务工程工期（包随括关键节点工对期和竣工日期衔）进行适当调茫整，并按合同那专用条款海第子50.消4伙（分1宪）款的约定处陈理，承包人必叠须采取一切有得效措施保证竣切工日期，不得指延误，并不得葡要求另行增加施费用；如不能岂按经发包人批混准或下达的计棍划完成任务，你由承包人按合刷同专用条款膛第许38.振8颜（嘉5兴）款的约定承歌担违约责任。遇4淡、质量标准和跟目标策（轧1喘）质量标准：浑√谋遭1峡）山《建筑工程施姥工质量验收统寿一标准》华（同GB5030萝0-201躁3熔）洞及相应配套的机各专业验收规冈范等。陡√题捡2绵）《城镇道路收工程施工与质敏量验收规范》炭（阁CJJ1-2朽00杨8殃）、《市政桥俊梁工程质量检尼验评定标准》赞（传CJJ2-2赖00纯8峡）、《给水排怎水管道工程施覆工及验收规范教》叙（鸡GB502吴68-200粘8侨）及相应配套奉的各专业验收韵规范等。杆√上闲3爸）《园林绿化怨工程施工及验挤收规范》宫（垫CJJ82-洁201剑2湿）、《城市绿双化工程施工及录验收规范》终（避DB4401反00/T11第4-200寺7壮）及相应配套淡的各专业验收误规范等。飞（须2挺）质量目标：航一次竣工验收推合格。且庄×桌必须取得广州泥市建设工程优门质奖。武×围成必须取得广州影市建设工程优旺质奖，争创广谁东省建设工程膨优质奖。政×黄窃必须取得广东各省建设工程优御质奖，争创国逐家优质工程奖凯。所×培龟其他骡：帅党/猪恋。汇5拐、职业健康安增全管理目标和穷环境管理目标们（挂1休）职业健康安旱全管理目标：则1似）杜绝发生一兄般事故等级及园以上的伤亡事愤故且工伤责任捆事故死亡人数牙为零。2）确保吗×西社达到广州市安鸡全文明样板工挽地标准。肤×示谋广州市安全文职明样板工地，渣争创广东省安砌全文明样板工雅地。监×适拌其他皆：歉太/暴。少（衰2河）环境管理目佩标：改严格执行《广玩州市重点公共向建设项目管理昆办公室建设项修目环境管理规叮定》、《广州湖市重点公共建验设项目管理办雾公室建设项目菊环境管理文明阵施工标准》便、《广州市建营设工程现场文挂明施工管理办赵法》（穗建质贪〔童200授8土〕宋93祝7巾号）、《广州踏市城乡建设委污员会关于印发艇广州市加强建血筑工地环保管与理工作方案的的通知歌》蛇(纱穗建质澡〔杠201通4沉〕志75默4牢号条)谱、《广州市委液宣传辈部钥窑广州市住房和独城乡建设委员穴会印刊广州市城市管炭理委员会关于搅完善广州市建庄设工程施工围肯蔽管理提升实留施技术要求和圣标准图集的通普知》（穗建质唇〔浑201划6烤〕煮108夫5挨号）战、《广州市提昌升建设工程安指全文明施工管距理水平的工作蚊指引》（穗建裂质鬼[2018]管81乒5大号）。6、合同价款丑6.礼1蒜本合同以人民临币为报价和结化算货币，除非涉发包人、承包签人双方另有约舌定。盗6.懒2肆本合同价款为棋础耐唇元漏（大写：药呆咽践抱），由以下四弟部分费用组成敲：耍（谁1锻）分部分项工扁程量清单计价歼汇总合计富倚棉元；暖（坛2绸）措施项目清彼单计价汇总合林计逆典竞些元，其中，安沾全防护、文明备施工措施费晚竞井元；屿（旨3带）其他项目清洞单计价汇总合哲计腿缠劣元，其中，暂质列金额绍服意元；身（页4统）规费项目计倾价汇总合计脏孟雷元。聪（速5仓）增值税销项搏税额计价汇总期合计乔陆艇元。其6.恶3称本工程按营改盖增后的计价依赶据执行《广东兔省住房和城乡侮建设厅关于营旷业税改征增值裁税后调整广东撇省建设工程计猪价依据的通知抓》（粤建市哪函兵[2016]孝111利3记号）和《广州按市建设工程造都价管理站关于绩营业税改征增棋值税后广州市会建设工程计价锁有关问题的通茶知》（穗建造船价誓[2016]姜3抛1是号）。承包挖人须依法向发刊包人提供增值讨税专用发票。馅6.汇4悲承包人应在本桨工程开工前按疫《广州市建筑今业职工参加工摊伤保险实施办足法》（穗人社律发尚[2015]庙7等3亦号）的规定缴堂纳工伤保险费踩。如因承包人舱未按规定缴纳暴工伤保险费导辩致本工程施工另许可证未能如独期办理的，由棕此引起的相关稿责任全部由承架包人承担。撤6.令5营承包人应在本犁工程开工前按当《广州市建设瓣领域工人工资触支付分账管理依实施细则》（外穗建规陡字奖[2018]总1饿0近）的规定开立冻工人工资支付专专用账户。如漆因承包人未按雄规定开立、使蜓用、变更、撤却销工人工资支慨付专用账户导声致本工程施工愉许可证未能如鞠期办理、拖欠雨或克扣工人工而资造成群体性偏事件或其他不花良行为的，由能此引起的相关先责任全部由承欣包人承担。柏6.眯6朽根据《广州市柔政府投资管理逗条例》卧第偿2透6矩条的规定，如李本合同工程纳宿入广州市年度沸审计项目计划畅，则审计机关油出具的审计结劳果作为本合同荒价款结算依据恰。吴7天、组成合同的需文件领下列文件应被杯认为是组成本即合同的一部分计，并互为补充童和解释，如各抄文件存在冲突挽之处，以如下伍排列次序在前秆者优先适用：尿（状1渠）相关政府主宋管部门关于本脆工程的有关文骤件；尖（屯2美）本合同履行秩期间发包人与荷承包人双方签爸订的补充合同盐（协议）或修握正文件；狮（扶3践）合同协议书慕；探（宋4斑）中标通知书街；耽（摸5展）合同专用条最款；东（存6果）发包人针对兵本工程管理的纷各项制度、规监定姑（发包人组建蹈初期将继续沿俘用原广州市重胞点公共建设项衬目管理办公室辽所制定的各项迟工程管理制度荷及规定，如有之更新则按更新路后的执行）舍；倍（湾7阻）合同附贯件捏[咽属本条第祝（倾1衫）项和第宰（弓6杰）项内容的除偶外泻]画；满（需8袭）合同通用条触款；胡（乘9乓）招标文泻件络[如含招标文件补秩充文件、澄清委文件、答疑文膜件、招标图等旁，属本条第差（让7鬼）项内容的除疗外帽]贺；租（啦1锈0则）承包人投标异文件及其附石件隔[狼含投标文件澄谜清等，属本条躺第虑（址7购）项内容的除坚外百]佣；筋（租1静1予）国家及广东条省、广州市的耻标准、规范及查有关技术文件杰；轰（大1乏2庸）组成合同的版其他文件。挥通过上述顺序援解释仍无法明追确的事项，由遇发包人与承包教人协商解决；铲如协商不成，沿由发包人按照墨公平合理和有屋利于本工程建品设的原则作出镰决定，如承包限人对此决定不施服的，应在接尚到发包人决定饲之日起三日内枪提出书面异议莫。如期满不提震出书面异议的扭，视为同意发速包人的决定。缝发包人收到承耗包人的书面异惹议后应作出进按一步的决定。巷如伶承包人龄还不服的，可美按富合同专用条款靠第掀4娇0柱条的约定处理隐，但在有关部咐门没有作出正所式裁决之前，械承包人必须无亩条件先行执行华发包人的决定愿。丽8小、穗承包人应在收昌到中标通知书戚之日运起梯5颈日内以书面形册式向发包人提炭交其法定代表墨人、本工程指箩挥长、项目经败理（项目负责些人）的姓名、手身份证复印件浓、职务、职称绍、联系方式（俱包括办公电话揉、手机、传真棍号码）、通信先地址等信息作增为合同附件。正9双、创在本合同有效责期内，承包人蒜的单位名称变塞更的，应及时稼以书面形式通齐知发包人并附城上变更登记资经料；法定代表黎人变更的，应台在变更丈后撒1浮5恐日内向发包人休提交新法定代台表人的姓名、键身份证复印件泳、职务、职称红、联系电话、绞通信地址等信互息。叫1虏0府、奏在本合同有效珍期内，些现场管理机构惯各部主要组织铅管理人均员纽[串包括但不限于能工程指挥长、坟项目经理（项遗目负责人）、贺技术负责闪人贞]鸦应与投标文件王保持一致，且奔需常驻工地。排发包人不要求便更换时不得更薯换。因特殊情巧况需要更换的萄，承包人应以再书面形式向监荡理单位提出意旋向（附前任和牙后任人员的详秃细履历资料）拉，经总监理工成程师签署意见牧后向发包人提瞒出申请，征得激发包人及项目崖业主同意后方期可更换。出现锡前述情形，承建包人险除按合同专用违条款的有关约盐定承担违约责坑任外，还应在扣更换圈后政7棕日内将新指挥团长、新项目经处理（项目负责映人）的姓名、子职务、职称、烟联系电话、通献信地址等信息打提交给发包人闻。愈1彩1刚、拳发包人已建立惕工程项目信息流管理系统，承械包人应投入足呢够的人员并配拴备足够的设备骑与该系统连接抱，确保及时准斜确地按发包人戚要求进行信息振沟通及管理。遥1菠2痒、问合同协议书中舌有关词语含义陵与合同通用条盖款、合同专用题条款中分别赋浇予它们的定义碑相同。金1劣3译、益承包人向发包奴人承诺按照合沸同约定进行采倘购、施工、竣剥工验收、移交秀、结算、管理梢及配合服务，立并在缺陷责任蹈期及质量保修届期内承担工程见质量保修责任丸。舅1您4重、份发包人向承包唉人承诺按照合箩同约定的期限蚕和方式支付合穴同价款及按合尽同约定应支付害的其他款项。湾1万5溉、塞在出现以下情收况时，发包人鸽有权拒绝承包桶人参与发包人哈后续招标项目循的投标：科（稿1原）承包人因过侨错行为被生效丰法律文书认定鸽承担违约或侵纺权责任的；全（业2黎）承包人就其门与发包人之间典的争议问题向稀人民法院提起李诉讼或向仲裁抛机构提请仲裁惹，且该诉讼（青或仲裁）案件洗尚未审理终结镜的；砍（凉3状）承包人不按胜合同及有关规建定按时、足额播支付分包单位绘合同价款及工扰人工资被投诉冶，经发包人查饥证属实的，或晨因此致使工人穿集体上访、集魂聚围阻而造成汪社会不良影响超的；歪（退4还）因承包人原谈因导致发包人装被其他单位或否个人以诉讼或崖仲裁方式追索杰工程款或其他弱费用，但承包根人未按照合同祥约定承担发包缩人由此产生的交一切经济损失胸（包括但不限脂于发包人由此驶支出的所有诉钱讼或仲裁费用蚀、律师代理费循及其他费用）疼，在收到发包涌人赔付通知后焰拒绝赔付的；历（辣5情）承包人违反驳合同约定应承迎担两次以上严拔重违约责任的充。俗1锐6奶、合同生效丽本合同自发包护人、承包人双觉方法定代表人梳签字并加盖公绍章之日起生效绩，委托代理人岭签字的需经另抖一方书面同意涌。本合同有效柜期至本工程质给量保修期满且耗竣工结算划满佩6虚0糖日及双方的责揪任、义务履行恭完毕时终止。铃1排7闯、合同份数失本合同正本一挑式两份，发包使人、承包人各亭执一份；副本晃十份，发包人侮执九份，承包墓人执一份。合纤同正、副本具神有同等效力，拍但当合同正本畏与副本的表述和不一致时，以模合同正本为准炒。透窗垒储连触塞必你冬枝症菠牌却（盖章牺）摇冲触耳疑赏圈进（盖章） 现法定代表人覆：野心慌匙呼顾斗法定代表人：俗委托代理人俘：询央粱核登罩欧委托代理人：确地址：广州市浙广州大学城内辱环东星运野路琴1悄号臣元地址：这邮政编码泼：田510006箭境院吨哥短邮政编码：鹿电话竿：时痛染渡正泄慎叙电话：栽传真品：湖绢备啄疏腾场鸣传真：绿开户银行液：丝听勿勾揪愈宏开户银行：守账号驻：丛度莲健各堪酸经账号：举纳税人机构代兽码遭：容完摇抚帝焰纳税人机构代毙码：族签订时间签：旅里译年宅余肝月醉毙堡日予蚂叮房校签订时间卫：尚厌值年燥谦唤月权束伤日驰合同订立地点迫：广东省广州直市番禺区。

肥第二绵篇榴继揪合同专用条款齐(唉一宜)剪肤合同专用条款躺填充表（留填若“华无雄”奸的表示没有该哨项内容）较序号泉需要填充的条泄款编号及内容映责任部门爽1.馆6体设计单位批本工程的设计胖单位：搅广东省重工建桑筑设计院有限茎公司第。茧工程设计一部乳1.墙7必监理单位是本工程的监理蓬单位是：持广东建设工程邻监理有限公司诉。尿工程管理二部雪1.堂3抄3讯施工图审查单是位舱本工程的施工飘图审查单位是坛：炕广州华工大建动筑技术咨询有模限公司程。敏芹工程设计一部办1.撑3灰4睁设计咨询单位锯本工程的设计升咨询单位是：蚀摩/君罗。钉工程设计一部迹1.悠3蕉5苍技术督导单位友本工程的技术它督导单位是：执细/坟买。图工程设计一部维1.3阁6露施工总承包管魔理单位：（尤特指本项目中仅标单位）。浴采购合同部朝1.4羊3榨招标当季度：废指《广州地区他建设工程材料提（设备）厂商眨价格信息》挪按茄201古7墨年第四季度执枝行，《广州地负区建设工程常贷用材料税前综往合价格》抵按件201堵8堆年哪3信月工宁份执行。善造价审核部杰5.收1疯监理单位手发包人委托余广东建设工程渔监理有限公司谎为本工程的监错理单位，总监端理工程师为蒙纤。监理单位的联职责以发包人罗与监理单位签双订的《委托监遭理合同》为准斥。易工程管理二部旗5.裤2锡技术督导单位凯发包人委托练村/类恶为本工程的技崭术督导单位，社总督导工程师可为援横功/雨。技术督导单罚位的职责以发熟包人与技术督弱导单位签订的志《技术督导（蜡管理）合同》旋为准。河工程设计一部梢50.荣7夺其他约定事项处：协盲/存规。够采购合同部

唯(检二毛)帆仇合同专用条款惧选择表鬼序号什需要选择的条为款编号及内容内责任部门采×仇共1.情3罪9强甲供材料设备枣管理费析造价审核部洲工程设计一部电×涌丸1.老4窜0奋甲招乙供材料再设备管理费辜造价审核部森工程设计一部凑√跑催1.4兵2件本工程综合考嘴评委员会：指凉在本工程建设孩期间，由发包喘人组建的、代送表发包人对各映参建单位合同忧履约情况进行桶考核的机构。依质安验评部势工程建设二部圾9.篮3宏根据工程需要方，承包人应采才用计算机信息棒管理，与发包节人的工程管理掠系统接口一致尿，建立相应的固信息交换网络抓，以便发包人晴及各有关单位征与其进行数据晋交换，提高工虚作效率。昂×您（聪8积）网络视频监遇控要求录网络视频监控哀要求（慰×育望荐需满足建委要扬求的视频监锯控朱让×拨爪及需满足发包堡人调度使用的绝远程工地视频惨监控系统）乔1隆）承包人必须尊遵照《关于广足州市建筑工地丙安装视频监控休装置的通知》虫（穗建筑箭【识200肺6势】亮55萍1娇号）、《关于欺全面启动广州兄市社会治安视唉频监控系统建仍设有关问题的倦通知》（穗视骄频建字衬【纪200司6牵】茅1款号）和划《广州市住房损和城乡建设委飞员会关于全市夕建设工地纳入瑞视频监管的通迎知》（穗建研质水[2017]嚷116非6保号）跌的要求，建立渔满足隐蔽工程沫和关键工序质圆量监控、安全剂文明施工监控刷、验收监控等统需要的视频监沉控系统（以通疗过发包人验收驶为准）。棍2父）施工现场视糖频监控的部位抢应当覆盖以下荡基本部位：大腔门及围墙、临趟时用电设施、谁深基坑、高支冶摸体系、附着骡式升降脚手架橡（整体提升架服或爬架）、外像用电梯、塔吊多、物料提升机诸（龙门架、井疏字架）等。橡3撒）承包人应建奇立视频监控系括统资料的收集逝、查阅、检索怕等档案系统，那并安排专人负堂责。心×笛远程工地视频耍监控系统姐工程建设二部坝迁9.挤6塑施工总承包管捉理单位须按照勿本合同约定履肾行总承包管理准和配合服务，生包括但不限于菠下列工作内容壁：陷（届8声）对发包人另偷行发包的专业泉工程（含甜×羊宜甲供材料设勾备和侧×饥壁甲招乙供材料帅设瘦备信埋×扎甲管乙供材料角设备）的总承渣包管理及配合存服务；奖工程建设二部韵工程设计一部油√兆包9.忙8蓝分部验收工作默计划的提交要尾求屿质安验评部杰工程建设二部拐×伞9.淋9冷分段结算工作辨计划的提交要诱求侄工程建设二部铃×坡9.1轧0症分段结算工程浊结算资料提交草要求抵造价审核部企15.抛1冈工程质量标准驴×犁（风3醒）本工程推行抹分段结算，为步配合分段结算穿工作，本工程麻的分部验收工抖作应按经发包庄人审定的分部术验收工作计划松执行。湿质安验评部珍24.筋2对承包人应在进醒入现场前提交板施工期间的环湖境保护方案一豪式四份，经总额监理工程师批脾准后实施。环涉境保护方案必萍须包括：施工宇现场所必须的奥照明灯光、护内板、围护、栅腾栏、警告标志握和值班人员名垄单，以及建筑充垃圾、施工和穿生活污水、噪政音、粉尘的处达理排放方案。布在实施过程中脾所采用的材料水、设备等应使醋总监理工程师逝和发包人满意撇。夹承包人应在现宽场布置足量洒肝水车，消除扬阶尘，并使总监降理工程师和发长包人满意。粱对于承包人施奔工过程中造成腿的环境污染问盲题，经发包人这或者总监理工朽程师指出后，录承包人未能盆在裕2某4焰小时之内采取腥整治措施，或最者所采取的整猜治措施未能有田效消除污染的篇，发包人可以信自行或者委托埋他人代为整治货，由此所产生皇的一切损失、象费用均由承包盛人承担。限对于发包人直做接发包的专业思承包单位在施蛇工过程中造成贝的环境污染（帐包括文明施工慨混乱），承包紫人必须配合发仁包人及监理单聋位，督促该专柱业承包单位立匹即采取整治措足施，如果该专伐业承包单位不责服从承包人的汇整治要求，承阴包人必须自行浙组织及时完成筛环境污染的整早治工作并向总凝监理工程师及巷发包人书面汇犁报其过程及效瞧果，由此产生抱的费用经总监适理工程师及发酒包人审核确认底，从该专业承位包单位的工程递款项中扣除，跌由发包人将该最笔款项直接支堤付给承包人。睬由于承包人管酿理督促不力或译漠视不理，以倘致专业承包单疑位未能及时整餐治或不进行整谁治而造成的一此切损失均由承挖包人承担，同手时承包人还必欢须按合同专用舅条款禁第则38.1吉2筛款拣[纱√许高和探第誓38.奇7尸（匆6病）乞款裳]辩的约定承担相否应的违约责任旧。仁质安验评部磁工程建设二部害25.2变确定合同价款窗的方式携×躁（点1逗）采用合同协拜议书溪第津2.宵3竖款约定的合同房价款固定不变忆。柄×盲（绑2是）合同价款总牺价包干，若招冬标范围和承包析内容不发生变率化，则本工程般结算价即为合婶同价（招标文缴件及本合同另饼有约定可以调凑整的项目除外拥）。衡√梨（盲3裕）抵采用合同协议荒书运第绑2.种3索款约定的黄工程量清单综源合单价包干及月综合合价项目恨包干并按私本条醒第劫25.漏3元款的约定执行躁，最终按有权胆结算终审部门债审定价结算。桥×勿（评4叙）产其他宝：谁/庸膝。幕造价审核部洁2珠5种.饲3嗽综合单价包干纤的合同价款的丙调整巧合同价款的调锯整按照如下约搜定执行：腰√葡（围1毛）合同价款的古调整。当发生央下列情况时，殃可对合同价款论进行调整：窃√效淹1露）发包人及监敏理单位共同确吗认的工程量增休减。矩√僵皆2从）发包人及监差理单位共同确国认的变更工程你和新增工程。烤√亭（术2赏）所有变更工像程和新增工程做的单价或价格似，均按照合同埋专用条款采第倒3仁3耍条执行。棕造价审核部锁2姓5钓.配4贷承包人应在本且条第健2杏5孕.佣3假（团1贿）款顺情况发生由后客5闪天内将调整原垄因、金额以书逼面形式通知球监理单位骨，经现监理单位忧和发包人批准嗽后作为调整合祝同价款及拨付漠工程进度款的匹依据。晒监理单位怠收到粒后尼3同天内审核并签隆署意见（积×介携舞台机印械咳粉×昌肠舞台灯旬光积娱×浸荒反智能亏化堂汇×学彩体育工口艺违杆×瑞忘声学等项目歪的增减或变更丙需先送技术督尘导单位审核后奏再送解监理单位法审核象），发包人精在迫1党0涛天内审定并批促准执行。俱工程设计一部塌26.揉1往承包人按招标糊文件及合同专牲用条款胀第乱4帐4纪条的要求提交添履约银行保函惊且本合同签订纤后，承包人提挺交工程预付款鞋申请书，发包敬人收到锈后醒1项4佳天内向承包人说支付分部分项天工程量清单计敞价的（贺×瞒0栽%拳；图×惩5厦%阀；齐×鞋10液%丰；共√壳15勿%搭）作为工程预奏付款，并从工窜程预付款中扣积除已含在合同兵价款中但由发烫包人预交的款筒项及承包人的形相关人员（包阳括项目经理、胖技术负责人、尤专职安全员、祝造价人员及资奥料员）现场组蛾织实施管理费穗的坚50%柿（以下简送称糖“躁现场组织实施姓管理减费箩”花）。（雷×独想若有架□嘱券甲招乙供材料飘设备和膨□垃般甲管乙供材料骗设备的，按分陕部分项工程量秤报价清单一定小比例计算的工诵程预付款已包援含甲招乙供材险料设备和甲管金乙供材料设备尿款，并须按本盐条逐第探26.诊2念款庸及障26.同3颠款的约定一并汇考虑执行）。诱建筑业职工工娘伤保险费已包透含在工程预付蒸款中，发包人茶不另行支付。叙采购合同部犁造价审核部穷工程设计一部匀×欺倒26.狸2帅若本工程含有滑甲招乙供材料度设备，承包人慢应严格按照本森合同、招标文捡件及与甲招乙哨供材料设备供丢应商所签合同辨的约定及时审艳核、申请支付派甲招乙供材料拔设备预付款，毒并在银行的监阶控下，按照发宫包人的要求直耻接将甲招乙供刘材料设备款项指按合同专用条助款掌第耀30.览7未（束8感）款的约定支估付给材料设备告供应商，否则胸应按合同专用概条款诸第脱38.1屯5果款承担违约责短任。灿采购合同部莲工程设计一部常×糊灌26.韵3变如本工程含有背甲管乙供材料多设备，承包人购应严格按照本忽合同、招标文杆件或公开择优悠竞价文件及与箩甲管乙供材料趴设备供应商所捧签合同的约定太及时审核、申患请支付甲管乙掠供材料设备预伙付款，且在收保到发包人支付午的款项后三个侍工作日内将该用款项支付给甲危管乙供材料设魄备供应商，并通在下一次申请取付款时向发包夺人提交本次支各付凭证复印件复作为支持材料酷，否则应按合讲同专用条款女第事38.1峡5便款承担违约责捡任。霉采购合同部衡工程设计一部家28.1予双方约定的工侦程进度款支付哀基本原则社×亲（裕8破）新型墙体材柄料专项基金由窄发包人代交，咳本合同约定的度工程通过发包援人组织的工程驾竣工验收合格剃后，由发包人染视工程建设实怜际情况，在发攻包人累计支付绝至本合同价款撕（不含暂列金舅额；不含原清话单减少或未实机施内容；不含启现场组织实施逃管理费）讲的轿87穴%泊之前一次全额载扣回发包人代芝交的新型墙体窄材料专项基金无。在建设工程步主体工程和建鸭筑围护结构各欠建筑节能工程徐分项验收雅后懒6以0视日之内，发包饰人代交的新型巡墙体材料专项膊基金由发包人棋协助承包人取熄回并归承包人调所有；若新型蠢墙体材料专项过基金直接退回前发包人，则承黎包人可申请退尾回新型墙体材宝料专项基金；乞因承包人原因堡不能取回的部诵分则由承包人龄负责。具体按鸭照《广州市重躲点公共项目建亩设管理办公室恶新型墙体材料作专项基金缴纳擦、退还操作细容则》（见本合唇同附佛件荡1垮2姓）执行。外采购合同部篮造价审核部循工程建设二部谎28.2瞧双方约定的工恐程进度款支付鞋方式虹（浅1云）分部分项工刑程量清单项目兔工程进度款的危支付方式映√盆硬房屋建筑、装蜓饰装修、机电钟安装及市政施艰工等项目：丘×依塔智能化工程项侮目：剑×临创园林绿化景观疤工程项目：身（堡2加）措施项目费殃和其他项目费亦的支付方式沿1粮）措施项目费布的支付选项序号项目名称计量方式√一安全防护、文明施工措施费√1安全防护、文明施工措施费（按系数计算）该项价款的50%经发包人审查符合进场条件支付；40%以月度安全文明检查评价结果为依据按月平均支付；剩余10%在工程竣工安全评价合格后支付。×2安全防护、文明施工措施费（按子目计算）总价包干项目，按分部分项工程量清单项目的支付方式。二其他措施项目费×1夜间施工增加费总价包干项目，按施工期分月平均支付。√1现场围挡安装及维护费总价包干项目，按施工期分月平均支付。√2大型机械设备进退场及安拆费总价包干项目，按施工期分月平均支付。√3混凝土及钢筋混凝土模板及支架费按分部分项工程量清单项目的支付方式。√4脚手架搭拆及摊销费总价包干项目，按分部分项工程量清单项目的支付方式。√5视频监控装置和网络接入费用总价包干项目，视频监控装置安装调试完成能传输到政府主管部门及发包人注册办公地电脑终端后支付60%，剩余40%按施工期分月平均支付。√6为配合第三方检测所发生的费用总价包干项目，按施工期分月平均支付。√7施工排水、降水费用该费用属单价包干项目，按分部分项工程量清单项目的支付方式。√8施工便道、便桥搭拆费用（不含安全防护、文明施工措施场容场貌项目中的相关费用）总价包干项目，施工便道、便桥搭设完成后支付80%，拆除完成后支付20%。√9施工便道和便桥的维护、保养、保修、保洁费用（不含安全防护、文明施工措施场容场貌项目中的相关费用）总价包干项目，按施工期分月平均支付。×10地下管线保护及迁移费用总价包干项目，按施工期分月平均支付。×11拆除现有构筑物（含现有道路、地下障碍物）费用总价包干项目，拆除现有构筑物（含现有道路、地下障碍物）完成后支付。×12垂直运输费总价包干项目，按施工期分月平均支付。×13系统联合调试及配合费总价包干项目，系统联合调试完成后支付。×14地下室基坑支护费用结算时，若①∑（竣工结算分项工程量－招标基坑支护图纸的分项工程量）×投标单价（换算或新增单价）≥0，则此项费用不作调整，合价包干；若②∑（竣工结算分项工程量－招标基坑支护图纸的分项工程量）×投标单价（换算或新增单价）＜0，则扣减减少部分的费用。按分部分项工程量清单项目的支付方式。×15技术方案论证和调研费、工程监造费总价包干项目，以该项费用的合同合价为上限，按实际发生支付。×16钢结构、幕墙、膜结构工程深化设计费总价包干项目，按施工期分月平均支付。×17钢结构临时加固、现场拼装费用总价包干项目，按施工期分月平均支付。×18玻璃幕墙实物模型费总价包干项目，玻璃幕墙实物模型完成，经验收合格后支付。×19维持智能化系统正常运行所需的备品备件、专用工具和测量仪表费用维持系统正常运行两年所需的备品备件、专用工具清单和测量仪表费用在所有相关备品备件、专用工具清单和测量仪表经点验并移交给发包人或其继承人后一次性支付。×20用户培训费该费用需经发包人确认后支付，如不发生则不给予支付。√21其他措施费总价包干项目，按施工期分月平均支付。√22绿色施工措施费该费用属总价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。√23现场清表费用该费用属总价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。削2纱）其他项目费拣的支付选项序号项目名称计量方式√1监理、设计等单位现场办公用房及配套设施使用费用总价包干项目，验收合格并投入使用后支付80%，按要求拆除后，支付20%。×2总承包管理费和配合服务费×2.1总承包管理费从工程开工至竣工验收，按施工期分月平均支付。×2.2专业工程配合服务费从各专业承包单位进场后至本工程竣工验收，按施工期分月平均支付。×3甲供材料设备管理费按施工期分月平均支付。×4甲招乙供材料设备管理费按施工期分月平均支付。×5工程检验检测费按施工期分月平均支付。√6预算包干费总价包干项目，按施工期分月平均支付。√6.1二次运输费总价包干项目，按施工期分月平均支付。√6.2场地清理及垃圾外运费总价包干项目，按施工期分月平均支付。√6.3补洞工料费从出现补洞工作至竣工验收，按施工期分月平均支付。√6.4其他总价包干项目，按施工期分月平均支付。×7临水、临电接入费用总价包干项目，验收合格并投入使用后支付80%，按要求拆除后支付20%。预算包干费总价包干项目，按施工期分月平均支付。×8工程优质费1、总价包干，经监理及发包人审核达到合同约定创优标准后一次性支付。2、自工程竣工验收合格之日起三年内未取得合同约定需创建的工程质量奖项的项目，一律视为未取得合同约定的需创建的工程质量奖项，不予计取工程优质费。纳造价审核部镇采购合同部视×争团28.义3陷若本工程含有肾甲招乙供材料盘设备，承包人菌应严格按照本奖合同、招标文收件及与甲招乙抹供材料设备供选应商所签合同企的约定及时审井核、申请支付档甲招乙供材料苗设备进度款（续含到货款、安际装调试验收款亩、竣工验收款啄、质量保证金挽），并在银行品的监控下，按训照发包人的要葡求直接将甲招迟乙供材料设备像款项按合同专衔用条款剃第夫30.牧7兄（谅8想）款的约定支躁付给材料设备生供应商，否则证应按合同专用云条款逃第定38.1元5斤款承担违约责短任。妄采购合同部峰工程设计一部率×杯扮28.冷4酬如本工程含有捎甲管乙供材料温设备，承包人立应严格按照本享合同、招标文双件或公开择优腐竞价文件及与狼甲管乙供材料汽设备供应商所址签合同的约定和及时审核、申短请支付甲管乙苗供材料设备进摸度款（含到货傻款、安装调试虏验收款、竣工佳验收款、质量童保证金），且巧在收到发包人圈支付的款项后菠三个工作日内液将该款项支付加给甲管乙供材深料设备供应商构，并在下一次材申请付款时向思发包人提交本戏次支付凭证复菠印件作为支持乞材料，否则应组按合同专用条控款购第乌38.1慈5毫款承担违约责指任。咬采购合同部舰工程设计一部见七、材料设备壤供应贫（一）材料设柿备的分类倦2俯、按照供应单脸位产生方式不统同，工程的材绳料设备分为甲施供材料设备、刃甲招乙供材料宾设备、甲管乙骄供材料设备和循乙供材料设备脚四大类。其中断，甲招乙供材零料设备、甲管仁乙供材料设备崖和乙供材料设点备均属承包人庄采购材料设备女，不因发包人流及监理单位参琴与管理而减轻刷或免除承包人暖的任何责任及傲义务。本合同腿工程的材料设够备主要为（躲×付馆甲供材料设秋备怖锤×穿蔽甲招乙供材料豆设愉备诚邻×劝衔甲管乙供材料赤设备）和乙供抹材料设备，其怠中，若有停以暂估价形式反包括在强本合同他承包范围内的杨工程、货物、具服务属于依法虏必须进行招标面的项目范围且胡达到国家规定邻规模标准的，骄应当依法进行钱招标。化×肥（也1菠）甲供材料设吗备败×垄（近2健）甲招乙供材薪料设备姨×存（登3劳）甲管乙供材暴料设备黎×耍（三）发包人首将委托有资质铲的产品质量监夏督检验机构并搁由该机构依据依合同约定对本闻工程进行材料欺设备技术检验付（包括到厂抽促检）和现场技夺术质量管理，胶承包人应予积症极配合。凡用本于本工程的材岛料设备必须贴别上该机构的检尽验合格标志方自可使用，没有似该检验合格标共志的材料设备捞视同不合格产银品，发包人有湿权要求承包人塌拆除、调换或予运出施工场地堡，或发包人自旨行组织拆除、物调换或运出施跌工场地，因此距所发生的费用喂和所造成的损筹失及责任全部眯由承包人承担绞。心工程设计一部妈×疤2棋9腔、发包人供应蔽材料设备（即僚甲供材料设备球）坡质安验评部倒30.忌1惭承包人采购的龙材料设备主要算为（咳×蓄柴甲招乙供材料中设暂备防抛×票碧甲管乙供材料夹设备）和乙供宇材料设备。天工程设计一部妖×此削30.爪7景甲招乙供材料隔设备的管理冶×励钢30.古8铅甲管乙供材料困设备的管理驾工程设计一部产33.2.鸣2增合同换算综合阿单价及合同外珍新增项目综合眉单价的主材价秋格确定方式台（贺1缴）除机电安装庆、绿化工程以际外的其他工程旧：会×窑除7铜）对于甲管乙岁供材料，发包付人已在招标文宴件中设定了暂湿定价（详见暂公定主材价表）摊，承包人在报乒价时按暂定价斜计入报价中，歉待承包人与发喂包人共同招标初或择优竞价确舱定价格并选定馒确认的材料后戴，含有该材料日的工程量清单壁的综合单价调调整公式如下：煮调整的综合单拜价＝工程量清遮单中综合单价制＋材料价差。劝材料价差＝发候包人及监理单客位共同确认的趣最终材料单价挂－招标文件中熊的暂定材料单喘价。蔑造价审核部螺√称33.2.柔4叨措施项目费的哲混凝土、钢筋返混凝土模板及疾支架费的调整扎和结算方式脆造价审核部网×糟疤33.2.逆5滔施工总承包管按理费和专业工应程配合服务费阔的调整和结算垒方式残造价审核部拒×祖欠33.2.改6蕉甲供材料设备黑管理费的调整组和结算方式机造价审核部无×嫩甩33.2.汁7饰甲招乙供材料塘设备管理费的蓝调整和结算方掉式迅造价审核部宝33.2.8滨势运×头智恨人工费越演×舌示及材料价差的将调整和结算方店式显除扬×直遣剑人工费关及欲后×搂钢筋、合同规机定可以调差的膏钢结构主要型始钢构件歇、历×赤电线电缆、板×卡混凝土材料费出外，其他材料脑设备的价差均先不予调整。调狐整、计量支付踪和结算原则如酿下：泳×午香1纹）人工费的调丘整和结算方式槽×亏滥2赛）坐钢筋、合同规芬定可以调差的愈钢结构主要型柜钢构件趟材料费的调整种和结算方式安×钟刘3墓）撤电线电缆材料道费的调整和结耍算方式径×旁4趋）病混凝土材料费口的调整和结算脚方式她6霞）营因承包人原因免造成工期延误谣的，延误期间被发生的平√成裙人工张费咳掌√号扎及材料费价格奥差额由承包人五承担。扇造价审核部期36.自2盟承包人提交结守算报告的时间旁×育（骨1核）承包人提交滤分段结算报告螺的时间：按承撞包人提交给发映包人并经发包馒人审定的分段难结算工作计划偷执行。素工程建设二部魂造价审核部籍36.蔑3贪发包人审核结啦算报告的时间鹰：发包人收到专承包人提交通的消[每×炕分段结算报告顺后隔4铃5用天内（其中含尖监理单位审核忍时贼间蚁2韵5某天）卖、叛]纪总结算报告暑后缝6弓0序天内（其中含敢监理单位审核坡时礼间盛3定0吊天）出具初审灯意见，并及时买报有关部门对本结算进行终审纲。仇工程建设二部虽造价审核部烟38.弊4饰承包人承担违谁约责任的方式耍包括但不限于查：榆（逆2完）一般违约责泥任。承包人违戏反本合同的约夫定须承担一般私违约责任时，甲必须向发包人能交纳违约金魂（识√愿局1000挨0议元、貌×土稼2000使0悼元、醋×当5000以0梦元）设/长次栏。袋（集3兆）严重违约责恰任。承包人违剪反本合同的约滩定须承担严重腰违约责任时，穗必须向发包人金交纳违约金液（倦√饭盒5000胞0阵元、唯×阻锈10000吸0挣元、壳×蔑15000演0门元）玻/河次。寒采购合同部饰工程建设二部洗38.炎7棵工程组织管理愉方面的违约责型任框（锻3足）承包人不按显合同专用条款芽第冶7灾条、斜第住9躺条的有关约定亦投入现场组织花管理人员、施朗工作业人员、妨施工机械设备帝，或者擅自变慰更资源投入计圈划或者擅自对六已投入的资源乳进行调整的，收承包人必须按扣照总监理工程强师或者发包人漠的指令限期改袖正；承包人拒稼不限期改正的疾，发包人有权阿要求其承尤担柄1券次一般违约责壁任或易者全1浮次严重违约责索任。情节较轻笔的，可给予书重面警告；情节驾特别严重的，请发包人有权单野方面部分解除禾合同或解除合夫同。因缺勤而固被扣除现场组驴织实施管理费祖的人员不再给辛予违约处罚。造经发包人或总顶监理工程师考腾核，承包人投滨入的现场组织饺管理人员不能学满足本工程建锡设要求的，承拍包人必须无条数件按发包人的包要求更换，直谎至满足本工程斧建设要求为止内。而且，不能沸满足本工程建响设要求的现场费组织管理人员仿按缺勤处理。邪如承包人违背叉投标承诺，除交按上述约定承蜜担违约责任之骤外，还应同时序无条件按下表乎约定的金额向送发包人支付违悠约金：承诺项目违约说明承包人承诺的违约金额（元）×总承包管理部更换项目指挥长或项目经理×300000×500000×800000更换项目技术负责人×150000×250000×400000更换专职安全员或其他人×50000×100000×200000√施工项目部更换项目指挥长或项目经理√250000×400000×600000更换项目副经理或空缺√50000×250000×350000更换专职安全员或其他人√50000×100000×200000×驻场深化设计部更换部门经理或空缺×150000×250000×350000更换技术负责人或空缺×100000×200000×300000更换其他人×50000×100000×200000√材料管理部更换部门经理或空缺√150000×250000×350000更换其他人√50000×100000×200000各阶段投入劳动力每少1人1000各阶段投入主要材料没有按发包人审定的总控或阶段计划投入，每少10%√100000×300000×500000各阶段投入施工设备没有按发包人审定的总控或阶段计划投入，主要设备每少1台50000没有按发包人审定的总控或阶段计划投入，一般设备每少1台10000局√道（得6敢）承包人不按债本合同约定做稿好施工总承包单管理或配合工禽作，经总监理惜工程师或发包垦人发出限期改君正通知嫌后博3巡天内，承包人超仍未能整改至哥令总监理工程能师或发包人满部意的，粱由承包人参照烘合同专用条款镇第位38.赠7话（钢1泽）款开的约定向发包商人承担违约责痒任。椒√银（烦7觉）承包人在发伏包人组织的考罩评中不合格的修，必须按照考必评通报的要求慌限期改正，并厉承灿担芝1惕次一般违约责演任；承包人拒敬不限期改正或吧整改效果不明眠显的，承包人手必须承逼担篇1当次严重违约责票任。若连毫续喇2劝次或累枝计截3狐次考评不合格尝，承包人必须锦承中担护1灭次严重违约责幸任，并必须按漏照总监理工程仍师或者发包人潮的指令限期改详正；承包人拒县不限期改正或凳整改效果不明吧显的，发包人城有权单方面部研分解除合同或渴解除合同。若哪连归续也3烟次或累煌计狗5际次考评不合格特，发包人有权危解除合同。很采购合同部芽质安验评部樱工程建设二部率38.食9裳材料设备管理肃方面的违约责捡任桌（尼1扒）发包人（包妇括发包人委托狂的材料设备检茂验机构）或总庆监理工程师抽砌查承包人的工溉程材料设备（章主要为：唐×蔑叉甲招乙供材料吃设帝备壮屯×新帜甲管乙供材料介设备、僵√滴乙供材料设备撤），发现所检热查的材料与合于同约定标准的近任何一项不符做合时，承包人番除必须全部退纪货、返工，并传赔偿发包人由怀此遭受的实际诉损失外，还应替当根据该批次立材料的价值，基按照如下约定卫承担违约责任推：柔A的、单宗或批次秧价值不广到疗5膊万元的材料设椅备抽检不合格挪的，每发豪生偷3瞒例，由承包人船承进担等1厉次一般违约责薄任。醒B覆、单宗或批次刺价值达愤到勉5喂万元不鹰到胀1畜0添万元的材料设拍备抽检不合格姨的，每发涌生缘1号例，由承包人室承便担胆1距次一般违约责秧任。志C遥、单宗或批次计价值达笑到绘1秋0宽万元不握到喉5魂0腔万元的材料设栋备抽检不合格圈的，每发在生捏1攻例，由承包人帽承壳担纱1接次严重违约责孩任。魄D上、单宗或批次沫价值达臭到屑5挺0询万元以上的材懒料设备抽检不标合格的，每发袄生东1坛例，发包人有单权单方面部分流解除合同或解迁除合同。净采购合同部灶工程设计一部趟43.做6狡双方同意按照垃以下约定购买械工程保险：裙（解1修）由发包人购册买的保险：汪发包人就下列坊工程项目购买蔬建筑（安装）鸡工程一切险及茅附加第三者责秩任险：嫁×屯底1惧）深基坑支护闪及开挖工程；刚×台屑2脖）高支模工程夕；超×剂严3则）建筑施工塔门式起重机的装究拆与使用；征×凑蜻4系）大跨度、大甩重量钢结构吊毫装工程；押×殿怠5运）人工挖孔灌逃注桩施工；削×娱考6膏）桩基础工程李；牺×润疫7肿）石材幕墙工坊程；朗×欧史8涂）其他确定为素项目实施重要享风险点的分部海工程，主要包遵括角/选塑。挣采购合同部隔造价审核部哨工程建设二部姻√尾50.陷6扰综合考评悉质安验评部县工程建设二部

偿(钞三覆)概叔合同专用条款昨修改表（含增烤加及删除）江序号映条款号士修改类型菠原文种现文粒责任部门瓣1.38虹修改屈施工总承包管泽理费和专业工晶程配合服务费渣投标时按发包蜻人提供的拟另践行发包的专业研承包工程的暂疤定价为计算基另础乘以承包人殖投标自报费率涨计算（自报费结率须在发包人哑给定费率范围勇内），结算时蜜按由发包人另擦行发包的专业帅承包工程的合瞎同价扣除其中寸单套（台）主唉材单价大溉于乓500添0患元的设备价款塔后的余额乘以赏合同约定的费释率计算。禾施工总承包管育理费和专业工聚程配合服务费映已包含在合同荷价款中，发包看人不再另行支录付。港1.44宏增加怪1.4康4茂缺陷责任期：慕是指承包人按竭照合同约定承睡担缺陷修复义扎务，且发包人己预留质量保证昨金的期限。本流工程缺陷责任悬期见为挺2干4脏个月，自工程陆竣工验收合格断之日起计算。

趴单位工程先于欧全部工程进行剥验收，经验收缺合格并交付使越用的，该单位著工程缺陷责任晨期自单位工程暴验收合格之日获起算。边1.45屈增加咽挽1.4芝5鼓质量保证金：谎是指发包人与郊承包人在本合叼同中约定，从堂应付的工程款辨中预留，用以问保证承包人在领缺陷责任期内填对建设工程出桃现的缺陷进行向维修的资金。建9.暑5议（忆1昌）分删除嘉（嘉1红）实行平安卡亏管理制度

岁1戒）承包人应按桐广州市的有关哨规定，对其参遥与本工程建设悔的所有管理人滤员和作业人员父（包括施工人崭员）实行平安键卡管理制度，忠上岗时一律佩炒带平安卡。

挺2铲）承包人应牵宰头负责其总承范包管理范围内绸所有专业承包磁单位和分包单辜位实行平安卡宽管理制度的工嫁作并予以落实崭。

锣3扒）发包人及监攀理单位将不定蜜期抽查承包人抖及其所管辖的蓬专业承包单位耻和分包单位实初行平安卡管理煤制度的情况，仰如发现违反本假合同有关约定每的，由承包人候按合同专用条枝款砍第街38.群7草（传4纸）款的约定承碑担违约责任。吨如发现有冒名重顶替或人不到虎场而代为刷卡瞎等弄虚作假现版象的，由承包仁人按合同专用兼条款该第锋38.厉7稳（何3插）款的约定承客担违约责任。昂28.义1刚（充1世3扫）妹修改愿（侄1遮3尘）本合同工程抽结算经有权结赖算终审部门定手审、承包人按削合同专用条款植第言3怠5墙条约定完整移动交工程且不发筋生合同专用条及款请第瓶38.1独0庙（束3乘）、幅（塑4奔）款的违约情档形的，发包人芝累计支付至本管合同结算定审汗金额咏的此95篇%腊，留下本合同臂结算定审金额且的轻5蹄%作作为工程质量脖保修金并按如处下约定方式支召付：

琴1捎）缺陷责任期偿内，由承包人拣原因造成的缺达陷，承包人应瓦负责维修，并隙承担鉴定及维因修费用；如承恐包人不维修也绑不承担费用，解发包人可按合尤同约定扣除工俗程质量保修金睡，并由承包人岛承担违约责任肺；承包人维修妻并承担相应费论用后，不免除雹承担对工程损视失的赔偿责任雕。

喉2仆）工程竣工验俗收合格后轿满械2凳年，且承包人颜在装修工程、躺电气管线、给逗排水管道、设坑备安装工程及浓给排水设施、举道路等配套工粮程在工程质量写保修期内未出简现违约情形，池发包人应在收吴到承包人的款洋项申请手续且茶扣除应扣款项神后塞1繁4卷天内将本合同凉结算定审金额贺的哀2遮%介无息支付给承驾包人。

络3骂）工程竣工验伴收合格后疼满乞5督年，且承包人枯在防水工程质殿量保修期内未给出现违约情形陵，发包人应在峡收到承包人的备款项申请手续乌且扣除相应扣耗款项稿后测1校4弓天内将本合同黑结算定审金额坦的筋3缝%陶无息支付给承压包人。

户结清工程尾款蹈不豁免承包人剧继续按照本合顺同（含合同附沫件）约定应承竹担的保修责任图。予（劲1院3次）本合同工程笋结算经有权结辽算终审部门定占审、承包人按径合同专用条款占第榨3疾5径条约定完整移复交工程且不发港生合同专用条泉款臭第绒38.1办0枣（厌3汤）、吓（霸4名）款的违约情袄形的，发包人少累计支付至本滥合同结算定审金金额的勺97%摧，留下本合同任结算定审金额助的驱3%忽作为工程斧质量保证金泽并按如下约定喘方式支付：

两1坐）缺陷责任期泼内，由承包人杯原因造成的缺允陷，承包人应减负责维修，并曲承担鉴定及维狮修费用；如承独包人不维修也碍不承担费用，携发包人可按合款同约定扣除工柿程郑质量保证金逐，并由承包人倦承担违约责任耍；承包人维修意并承担相应费括用后，不免除偶承担对工程损旺失的赔偿责任宗。

矮2阁）工程竣工验泽收合格后城满智2双年，因且承包人在工腥程缺陷责任期呼内未出现违约接情形，彻发包人应在收甲到承包人的款黎项申请手续且消扣除应扣款项僵后监1叮4栗天内偿将工程质量保炼证金（本合同稿结算定审金额榨的隶3掌%带）偶无息支付给承护包人。

狐结清工程尾款阶不豁免承包人惨继续按照本合功同（含合同附绣件）约定应承键担的保修责任导。甚28.怎1织（征1乒4盾）乳修改翁（艘1赞4教）发包人已支只付的累计金额菠大于本合同结射算定审金额购的话95硬%阻的，承包人应脑在工程结算定滑审之日呆起圆1膊5慈日内向发包人费返还多收的款摧项；否则，发次包人有权向承绣包人追索，承麦包人除应足额古返还多收的款欢项外，还应每歇天按多收款项根总金额团的析2颜‰港向发包人支付踢违约金。故（犁1晌4怖）发包人已支杀付的累计金额且大于本合同结储算定审金额的烫97%忙的，承包人应搅在工程结算定芳审之日钻起狡1剂5版日内向发包人俊返还多收的款沿项；否则，发仇包人有权向承暗包人追索，承逃包人除应足额怎返还多收的款插项外，还应每忌天按多收款项怜总金额朗的跟2幼‰旬向发包人支付去违约金。氧28.2(2荷)-1)讨芬、序宅号追22巾增加赏--地绿色施工措施码费，星该费用属总价陆包干项目，除饼合同另有约定极外，结算时不娱作调整。讲28.梁2业（捐2识）员-榆1久）、序液号练23城增加泽--表现场清表费用栗，筒该费用属总价呜包干项目，除累合同另有约定气外，结算时不果作调整。新28.羡1熄（益1规5赢）钓增加罢耍发包人在支付率每期工程进度炒款时，如发现届承包人存在欠烛缴违约金情形械的，则发包人奉有权暂停支付甜承包人当期申省请支付的进度犁款，直至承包侦人缴清违约金惰为止。休33.2鲜修改黄33.乡2行对于合同承包级范围及内容发巴生变化的设计伏变更、工程签巩证、新增工程轧等，包括合同缓专用条款沙第鱼3宾1处条所定义的工脱程设计变更和偏第瓦3睁2竟条所定义的其萍他变更，由于辞设计需要或项慰目建设实际需闭要，这些变化剩会导致合同承棉包范围内的工智程量发生变化昆、或工程量清伏单内项目的局笨部内容发生变虚化、或新增了避工程量清单内摩没有的项目。谎出现上述变化浩需计算工程价阳款时，承包人划按如下方法提榜出变更价格，咽报监理单位和奶发包人批准：丰33.驴2感对于合同承包裤范围及内容发众生变化的设计角变更、工程签种证、新增工程暂等，包括合同倒专用条款罢第诉3三1原条所定义的工拿程设计变更和而第堵3凯2覆条所定义的其处他变更，由于治设计需要或项尽目建设实际需按要，这些变化泡会导致合同承访包范围内的工残程量发生变化桂、或工程量清揭单内项目的局坟部内容发生变秩化、或新增了碍工程量清单内简没有的项目、墨或招标工程量娇偏差。敢出现上述变化广需计算工程价忽款时，承包人睬按如下方法提瑞出变更价格，犁报监理单位和桶发包人批准：叛33.2.散8至第旬1熟段陷修改姻根据住房和城自乡建设部令胀第每1农6骨号《建筑工程盘施工发包与承党包计价管理办状法》、《广东然省建设工程计偷价办法》及有喇关法律、法规碑，按照承发包菠双方合理分担宫价格风险的原努则，约定如下脆：通根据住房和城贡乡建设部令熟第滥1毯6组号《建筑工程鸡施工发包与承风包计价管理办抽法》、《广东逃省建设工程计小价办法》及有寒关法律、法规坝，墨从计划开工之连日起至工程实苏体完工之日止妹（不含因承包句人原因引起的其工期延误）超徐过性1俩2象个月的，腔按照承发包双男方合理分担价辛格风险的原则容，约定如下：桨38.订7陵（国4按）喘删除幕（轮4眨）经发包人或杆监理单位抽查邮发现承包人违皮反合同专用条扒款惯第污9.烤5盆（唐1牛）款的约定，顿其现场组织管究理人员或施工盛作业人员没有浓佩带平安卡的世，由承包人按朽每人程次滚50瑞0况元的标准向发竿包人支付违约蚂金并立即改正倘。狠36.11释增加中若刘承包人送审结委算价与有权结钻算终审部门审记定价的净核减意率大于或等还于蝇8狭%贼，则发包人有伟权要求承包人骆按粤价偏函蚂[2011]健74艰2掌号文规定的竣片工结算审核咨烫询费标准向发妥包人承担违约颜责任。蜜40.1唱修改厨40.伤1宜因本合同或者向履行本合同所俗产生的争议，悦由发包人与承锡包人双方协商喘解决，经协商仰达成一致意见糠的，应签订书昏面协议；协商蹦不成的，可向疑工程所在地有天关主管部门申吵请调解；调解供不成的，据提请中国广州盏仲裁委员会仲阻裁钞。杆40.吩1淋因本合同或者芽履行本合同所族产生的争议，伞由发包人与承绕包人双方协商木解决，经协商厦达成一致意见茄的，应签订书钩面协议；协商兽不成的，可向帜工程所在地有板关主管部门申乞请调解；调解论不成的，垒双方均可向工曲程项目所在地匹人民法院提请另诉讼。戚50.2留修改呈50.列2羽承包人承诺：户严格按照合同待和招投标文件兴规定履行义务家，并同意发包摘人将其执行国帜家强制性规范竿、标准和履行川合同、招投标伏文件义务的情相况（包括但不徒限于由发包人舌组织的考核、歇考评通报、违绵约处理决定等纪）在发包人网礼站和广州市建茧设项目业主网之站及其他媒体型上公开披露，绪并且不向发包音人提出任何赔攻偿或补偿要求血。条50.蜻2崖承包人承诺：毛（担1催）严格按照合男同和招投标文抓件规定履行义恭务，并同意发梨包人将其执行漆国家强制性规睡范、标准和履聚行合同、招投捏标文件义务的间情况（包括但浆不限于由发包摘人组织的考核顶、考评通报、捎违约处理决定织等）在发包人午网站和广州市馒建设项目业主碍网站及其他媒故体上公开披露禾，并且不向发裹包人提出任何舟赔偿或补偿要居求。返（怀2贱）因承包人原抗因导致发包人姨参与诉讼、仲渗裁事项的，应夏赔偿发包人的敞经济损失，以玉及承担由此支融出的所有诉讼芳费、仲裁费、原律师费及其他众费用，并且在巧收到发包人赔缩付通知后立即致支付，否则，椒每逾湾期烂1附日应按逾付款异项总额息的坦5延‰窄向发包人承担挑违约责任。

原第四折篇漏均写合同附件链(阻一疾)臭驼合同附件填充太表（槐填蛾“路无仁”帐的表示没有该胳项内容）妖序号码需要填充的条躁款编号及内容计责任部门多1个附风件租1冷：揪工程质量保修纤书偶五、其他信双方约定的其蜓他工程质量保受修事项也：佩/鹅。赞工程建设二部劈2通附挠件腹5宋：够广州用xxx米医院医技综合呀大楼项目新建叔污水处理站工托程施工总承包趋工程结算工作锁协议书纯1腾、工程结算报明告的提交及审匹定夺（僚1竹）承包人应按继发包人的要求馒和本项目结算翻工作的需要派解出不少于康2铁名工程结算人雅员，在疼宵年酱井月阵患日至峡茫年著印月琴动日必须保证在绩工地现场办公愁，专门从事竣州工档案编制、骤工程结算工作稍；否则，应按鹰《跨广恰州威xx抽x狭医院医技综合偏大楼项目新建祸污水处理站工贩程施工总承包损合同诚》（以下简称告原合同）合同针专用条款柱第肥38.延7己（苗3现）款的约定承铅担违葱约责任污。豪（剧2排）缘承包人应按原善合同专用条款痕第合36.酬5腐款的要求编制幅工程结算基础珠资料，罗并在舱什年秀挥月再倾日前向发包人额提交符合原合访同专用条款绍第肾36.塑5崖款要求的全部向竣工结算资料停。讲（烂3饭）本项目合同文正常结算工作寸以截止在系厌年盈辨月裹仅日前上报的工擦程结算资料为温基础进行，承猎包人应积极配胆合发包人，协允助政府上级主傍管部门，完成市上报结算书的至审定工作。心（刷4偶）发包人在收徒到承包人怠刚年他灾月录报日历提交的手续齐现备的工程结算解资料后，应组炊织有关单位在婚宋年淡朽月姓炮日永前审核完毕，盏及时报送上级派部门审批。悠（滨5截）承包人虽未缴能在崇苗年槽笔月刚晋日灭前上报，但能持在维腐年昏捉月巨败日死前上报且符合牲原合同专用条拐款姥第掩36.血5配款要求的工程喝结算资料，由呀发包人作为本样项目合同的善终后处理工作组真织审核审定。枕（盘6顾）本项目结算堂资料发包人接趟收的最后截止矮日期为裤句年炸狭月尼盼日嫌。至练胃年斩冷月想舱日绵承包人仍未报姿送的本项目结住算资料，视为心已全部报出，失发包人不再受恒理任何本项目爆结算资料。付3蔑、工程结算中准争议问题的处傍理商对于工程结算堡中有争议的问欠题，依据合同说的相关约定，畏本追着摇“厅依法依规，实叉事求是和风险怪共滋担朝”针的原则，按如钱下约定处理：稳（妻1稼）承包人在荒闭年意毛月纲榨日贞前上报的工程凉结算资料经发稿包人审核后如电发生争议，在刺阵年炉释月皂童日季前双方能达成添一致且经上级资主管部门审定榆的部分纳入正舅常结算审定；春未能达成一致剧的部分如能在扭阴年倒倒月碗冠日从前取得一致的捡，将与承包人走在反绪年观劝月疮真日盾至凳画年乐摊月懂巡日库之间上报的工外程结算资料为止基础并在绿论年反瓜月划忽日停前取得一致的浮部分一起，经县上级主管部门怖审定后，由发候包人作为本项筑目合同的善后幕处理工作组织咱审核审定。塞（叫2秋）双方未能在盟登年国舍月跌萄日技前达成一致的骑本项目结算争忌议，发包人可界依据已有资料抚单方面组织结肃算，承包人有词异议的可按照缴原合同专用条甲款咽第定40.慈1烧款的约定通过蠢法律途径解决疮。彩采购合同部雀造价审核部纱工程建设二部猜(辫二晚)升阔合同附件选择怠表件序号缸需要选择的条取款编号及内容戴责任部门算1佳附块件笛5哀：固台锻河物工程结算工作齐协议书读1线、工程结算报恼告的提交及审棚定野√异（窑7菊）承包人应按阵发包人的要求绍及时派出足够柏的工程结算管阴理人员与发包诸人派出的工程也结算管理人员拍一起组成工程摘结算管理小组汉，并由承包人共负责其承包管茎理范围内工程绪结算的牵头工失作，督促其总允承包管理范围显内的各专业单诱位按本条第唱（饼2减）项的要求及驶时报送工程结默算资料并予以线落实，否则，怨应按原合同专窝用条款津第哥38.箭7弟（挂6智）款的约定承涂担违约责任。裳如承包人不按朵发包人的要求移及时派出足够肌的工程结算管液理人员，发包蔽人有权另行聘木请有关工程结凤算管理人员，侮有关费用在合峰同价款中扣除可原合同的总承贫包管理费或专欢业工程配合服痛务费中支付，退承包人不得有秘异议。晨2吓、工程结算定主审后有关款项邀的支付打本项目结算定叨审、承包人按价原合同专用条仪款锦第芒3吹5吃条约定完整移傅交工程竣工档帆案且不发生原珍合同专用条款轰第惭38.1予0易（择3挤）、麻（鹅4洲）款的违约情捧形的，双方同闲意依据原合同极专用条款且第受28.1丧【赚√慧（膛1类1眯）、前（哥1泽2拿）尼犹√知（抹1津2超）、旨（句1影3菌）】螺款的约定按如夕下方法之一处不理：们（步1请）发包人已支班付的累计金额密小于工程结算撕定审金额颗的格97够%杜的，发包人继科续支付至结算筒定审金额衔的秤97啊%陵，留下结算定汇审金额颈的产3换%犹作为工程质量刘保修金并按如缺下约定方式支刺付：娇……崭采购合同部集造价审核部梦工程建设二部喊2抓附吊件酿1牢1柏：魄广州市述xxx鉴承包人安全生要产管理目标责脑任书因目标二：确保姓×然广州市安全文渠明样板工地，北争创广东省安蝴全文明样板工党地。打×岭2碍、悠“失目标乖二继”信未能实现时，茎参照合同约定折的伞“诊严重违放约刃”浮条款对单位处士以违约金。劲质安验评部走3阻√迁附桌件逝1械2纺：仿广累州共xx返x顺医院医技综合索大楼项目新建铅污水处理站工竹程施工总承包喊工程工人工资风支付分账管理扫协议书（格式册）搞(滩三培)继扑合同附件修改遣表（含增加及炸删除）能序号净条款号伤修改类型扣原文虚现文筒责任部门做1窃附绒件宴1添修改万四、保修费用涛保修费用由造测成质量缺陷的棚责任方承担。想四、保修费用侮保修费用由造法成质量缺陷的鼓责任方承担。西具体按照以下驶约定处理：爸1娇.淡保修期内，因竿承包人原因造错成工程的缺陷骑、损坏，承包翻人应负责修复讲，并承担修复方的费用以及因墙工程的缺陷、兔损坏造成的人她身伤害和财产传损失；承包人原拒绝维修或未禽能在合理期限睬内修复缺陷或白损坏，且经发酱包人书面催告齐后仍未修复的建，发包人有权扛自行修复或委危托第三方修复张，所需费用由移承包人承担。读2阿.条保修期内，因页发包人使用不击当造成工程的彩缺陷、损坏，墨可以委托承包射人修复，但发么包人应承担修介复的费用。株3骗.岂因其他原因造偏成工程的缺陷据、损坏，可以振委托承包人修猴复，发包人应高承担修复的费序用，因工程的干缺陷、损坏造糟成的人身伤害句和财产损失由箱责任方承担。尘2额附寸件送3他第轨二旱.智(剪五）款梁修改抓（五）参加施品工的人员，必驾须接受安全技导术教育，熟知杠和遵守所在岗滑位（工种）的巴各项安全技术管操作规程，订定期进行安全耳技术考核，取铲得平安卡后方宅准上岗操作击。对于从事电筛气、起重、登艰高作业、焊接浑等特殊工种的塌人员，须经过担专业培训，获掘得《安全操作锈合格证》后，知方准上岗。施旗工现场如出现勇特种行业无证泡上岗时，项目轧经理必须承担辈责任。限（五）参加施乌工的人员，必渠须接受安全技貌术教育，熟知甜和遵守所在岗乏位（工种）的耀各项安全技术湿操作规程，止定期进行安全锣技术考核观。对于从事电腹气、起重、登归高作业、焊接愚等特殊工种的管人员，须经过阴专业培训，获到得《安全操作翻合格证》后，宾方准上岗。施敬工现场如出现决特种行业无证耀上岗时，项目猾经理必须承担歌责任。糊3占附糖件错3结第蔽二嘉.业(竖七）款袋修改鸽（七）似操作人员上岗乏，必须按规定窜佩带平安卡及身穿戴安全帽等碗防护用品。面项目经理和专型职安全员应随跪时检查劳动防灭护用品的穿戴死情况，不按规萄定穿戴防护用避品的人员不得巷上岗。株（七）纯操作人员上岗址，必须按规定赶穿戴安全帽等搂防护用品。负项目经理和专忧职安全员应随趋时检查劳动防命护用品的穿戴奸情况，不按规放定穿戴防护用喝品的人员不得亦上岗。号4今附离件帮5痰修改弄2杠、工程结算定殖审后有关款项术的支付

兵本项目结算定挣审、承包人按陈原合同专用条珍款召第桥3陡5较条约定完整移冠交工程竣工档说案且不发生原着合同专用条款住第鹿38.1腾0篇（毛3还）、善（旨4菊）款的违约情剩形的，双方同晌意依据原合同押专用条款滴第沟28.浴1后【瘦□舱（缎1推2便）、吩（内1镇3爹）慎固副□情（宴1浮3饺）、麻（硬1迁4芒）】款的约定嚷按如下方法之汁一处理哗：渗

腥（脱1手）发包人已支让付的累计金额攻小于工程结算左定审金额寿的量95程%苗的，发包人继坛续支付至结算串定审金额引的应95类%衫，留下结算定想审金额微的击5疫%瞧作为工程质量悠保修金并按如溜下约定方式支猛付：

榨1堡）缺陷责任期忽内，由承包人当原因造成的缺号陷，承包人应砍负责维修，并顺承担鉴定及维当