2022年一级造价师之建设工程计价经典例题

2022年一级造价师之建设工程计价经典例题单选题（共60题）1、在各类无形资产中，自创或者外购方式取得均应计入无形资产价值的是（）。A.土地使用权B.商标权C.非专利技术D.专利权【答案】D2、（2018年真题）发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价【答案】B3、经有关部门审批，可以不招标的项目是（）。A.主要使用农民工修建的乡村公路工程‘B.为紧急安置灾民而修建的活动板房C.利用扶贫资金修建的农田水利工程D.施工合同估算价300万元的乡镇卫生院工程【答案】B4、（2021年真题）生产性建设项目工程费用为15000万元，设备费用为5000万元，工程建设其他费为3000万元，预备费为1000万元，建设期利息为1000万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的工程造价为（）万元。A.19000B.20000C.25000D.20500【答案】B5、住宅设计中的三居室比二居室的工程造价一般会降低（）。A.0.5％B.1.0％C.1.5％D.20％【答案】C6、外墙面防渗漏的保修期限是（）年。A.1B.2C.5D.设计规定的合理使用年限【答案】C7、下列关于工程计价的说法中，正确的是()。A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量*相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】C8、采用分项详细估算法进行流动资金估算时，应计入流动资产的是（）。A.应收账款B.预收账款C.流动负债D.流动资金【答案】A9、某建设项目建安工程费3000万元，工程建设其他费用2000万元，已知基本预备费率5％。项目建设前期年限为1年，建设期为2年，各年投资计划额为：第一年完成投资40％。第二年60％。年均投资价格上涨率为5％，求建设项目建设期间价差预备费。A.427.88B.541.04C.568.09D.711.77【答案】C10、下列关于工程计价的说法中，不正确的是（）。A.工程造价计价包括工程计量和工程组价两个环节B.建筑安装工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价基本原理就在于项目的分解和价格的组合【答案】B11、（2018年真题）招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）。A.材料材质B.结构部位C.工程内容D.规格尺寸【答案】C12、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编写概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。A.②①⑤④⑥③B.②③①⑤④⑥C.③②①④⑤⑥D.②①③⑤④⑥【答案】A13、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是()。A.已完工程及设备保护B.大型机械设备进出场及安拆C.安全文明施工D.混凝土、钢筋混凝土模板【答案】D14、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列有关编制补充项目的说法中正确的是()。A.补充项目编码应由B与三位阿拉伯数字组成B.补充项目应报县级工程造价管理机构备案C.补充项目的工作内容应予以明确D.补充项目编码应顺序编制，起始序号有编制人根据需要自主确定【答案】C15、下列费用中，计算基数互不相同的是（）A.国际运费和银行财务费B.外贸手续费和运输保险费C.关税和消费税D.消费税和进口环节增值税【答案】C16、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为已完工程保护费的取费基数的是（）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费与材料费之和【答案】A17、在材料价格构成中，不属于材料运杂费内容的是（）。A.调车费B.运输费C.工地管理费D.运输装卸费【答案】C18、按照《标准施工招标文件》中通用条款的约定，承包方能获得工期和费用索赔的是（）。A.承包人提前竣工B.异常恶劣的气候条件C.因发包人的原因导致工程试运行失败D.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格【答案】D19、根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB50854--2013的规定，当单层建筑物檐口高度超过（）米时，可计算超高施工增加费。A.6B.10C.15D.20【答案】D20、投标人编制投标文件时，应以（）作为计算人工、材料、机具台班消耗量的基本依据A.企业定额B.施工定额C.预算定额D.概算定额【答案】A21、下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是()。A.朱及时供料引起的机械停工时间B.由于气候条件引起的机械停工时间C.装料不足时的机械运转时间D.因机械保养而中断使用的时间【答案】D22、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.地上附着物补偿费D.安置补助费【答案】D23、（2018年真题）国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预测的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费【答案】D24、关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是（）。A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保B.履约保证金不得超过中标合同金额的5％C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保D.发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人【答案】D25、投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留。下列情形中，属于无显著差异和保留的是()。A.对招标人的权利造成实质性限制而未影响投标人的义务B.对投标人的权利造成实质性限制而未影响招标人的义务C.纠正差异对该投标人有利而对其他投标人不利D.纠正差异对该投标人不利而对其他投标人有利【答案】C26、（2016年真题）施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（）。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书【答案】D27、（2016年真题）竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是（）。A.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路【答案】D28、（2018年真题）国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预测的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费【答案】D29、根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）内编报竣工财务决算。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月【答案】C30、下列对于K周从低到高排序正确的是（）。A.圆形、矩形、L形、T形B.圆形、正方形、矩形、L形C.矩形、正方形、T形、L形D.矩形、长方形、L形、T形【答案】B31、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（）。A.以定额计价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”【答案】C32、静态投资估算方法中，总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（）。A.指标估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.比例估算法【答案】B33、国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内.国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预侧的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费【答案】D34、下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）。A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B.新产品试验费C.施工企业技术革新的研究试验费D.设计模型制作费【答案】A35、已知某进口设备到岸价格为80万美元，进口关税税率为15%，增值税税率为17%，银行外汇牌价为1美元=6.30元人民币。按以上条件计算的进口环节增值税额是()万元人民币。A.72.83B.85.68C.98.53D.118.71【答案】C36、在投资估算分析内容中，属于工程投资比例分析的是（）。A.分析工器具购置费占建设总投资的比例B.分析引进设备费用占全部设备费用的比例C.分析工程建设其他费用占建设总投资的比例D.分析装饰工程占总投资的比例【答案】D37、关于投标报价，下列说法中正确的是（）。A.总价措施项目均由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C.计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目，自主估算项目的数量确定及各项综合单价并计算费用D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】D38、关于编制最高投标限价的规定，下列说法中正确的是（）。A.招标控制价超过批准概算3%时，应报原概算审批部门审核B.工程造价管理机构应当在受理投诉的5天内完成复查，特殊情况下可适当延长C.当重新公布最高投标限价时，若重新公布之日起至原投标截止期不足20天的应延长投标截止期D.经复查的招标控制价与原招标控制价误差>±3%的应责成招标人改正【答案】D39、工料单价不包括（）。A.人工费B.材料费C.机具使用费D.企业管理费【答案】D40、调解是解决工程合同价款纠纷一种途径，下列关于调解的说法中正确的是（）。A.承包人对调解书有异议时，可以停止施工B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止【答案】C41、在工程量清单的编制过程中，材料暂估单价及调整表通常是由（）填写“暂估单价”。A.监理人B.招标人与投标人协商后C.招标人D.投标人【答案】C42、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费【答案】B43、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5％，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。A.10B.12C.50D.60【答案】B44、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（）。A.建设规模确定中首要考虑的因素是产品的市场需求情况B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件【答案】D45、关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（）。A.评标文员会按照公平、公正、公开的原则评标B.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清C.评标委员会可以要求投标人潜清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求D.评标委员会有权直接确定中标人【答案】C46、在投资估算的编制中，动态部分的估算应以（）的资金使用计划为基础来计算。A.基准年静态投资B.基准年动态投资C.编制年静态投资D.编制年动态投资【答案】A47、从工程造价信息的反映面来划分，可将工程造价信息划分为（）。A.宏观信息和微观信息B.文件式信息和非文件式信息C.固定信息和流动信息D.系统化信息和非系统化信息【答案】A48、关于建设工程招标工程量清单的编制，下列说法正确的是（）A.总承包服务费应计列在暂列金额项下B.分部分项工程项目清单中所列工程量应按专业工程量计算规范规定的工程计算规则计算C.措施项目清单的编制不用考虑施工技术方案D.在专业工程量计算规范中没有列项的分部分项工程，不得编制补充项目【答案】B49、计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。A.专用工具费=（材料费+加工费）×专用工具费率B.加工费=设备总重量×（1+加工耗损系数）×设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】D50、其他项目清单中的计日工，在投标时（）。A.单价由投标人自主报价，按暂定数量计入投标总价中B.单价由投标人自主报价，不计入投标总价中C.单价由招标人按有关规定确定，按暂定数量计入投标总价中D.单价由招标人按有关规定确定，不计入投标总价中【答案】A51、用干混地面砂浆YT20贴600mm×600mm石材楼面，灰缝宽为2mm，石材损耗率为2%，则每l00m2石材楼面中石材的消耗量为（）块。A.281.46B.281.57C.283.33D.283.45【答案】A52、某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40%，年其他营业费用为600万元，应收账款年周转次数是6次，则应收账款估算额为（）万元。A.100B.200C.400D.500【答案】B53、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，外购配套件费2万，利润率为10%，增值税率为13%。假设不再发生其他费用，则该设备的销项税额为（）万元。A.3.15B.3.41C.4.11D.4.12【答案】B54、招标人对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间()天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。A.3B.5C.10D.15【答案】D55、工程造价鉴定取证工作中，下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的资料中，属于鉴定委托人转交的举证资料的是（）。A.有效的施工合同B.经审批的施工方案C.当事人双方确认的现场签证D.对争议事件各方当事人理由【答案】D56、根据现行建设项目投资相关规定，为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和是指（）。A.建设项目总投资B.固定资产投资C.工程造价D.建设投资【答案】A57、根据计时观测资料得知，每m2标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每m3砌体1砖厚砖墙勾缝的时间定额为（）工日/m3。A.13.32B.0.075C.0.114D.8.772【答案】C58、下列费用中应属于建设单位管理费的是（）。A.编制项目可行性研究报告的费用B.新建项目所需办公设备的购置费用C.竣工验收费D.建设单位所需临时设施的搭设费用【答案】C59、施工过程中在组织上不可分割，在操作上属于同一类的作业环节的施工过程通常称为()A.工序B.工作过程C.综合工作过程D.动作【答案】A60、工程施工项目评标时，下列做法符合有关规定的是()。A.当评标委员会发现某投标人的施工方案的表述存在含义不明确之处时，则要求该投标人作出书面澄清B.当评标委员会发现因某个单价金额小数点明显错误时，对该单价进行修正后继续评标C.当投标人发现其投标文件对同一问题前后表述不一致时，向评标委员会提出澄清，评标委员会应予接受D.当投标人不接受评标委员会按规定原则对其投标报价的算术错误所作修正时，评标委员会仍可按修正结果评审【答案】A多选题（共40题）1、关于专利及专有技术费计算的说法正确的有（）。A.专利使用费的计算应按专利使用许可协议的规定计列B.专有技术的界定应以国家鉴定批准为依据C.项目投资中只计算需在建设期支付的专利及专有技术使用费，协议或合同规定在生产期支付的使用费应在生产成本中核算D.为项目配套的专用设施投资，如由项目建设单位投资但产权不归属本单位的，应作为无形资产处理E.一次性支付的商标权及特许经营权费用应全部计入无形资产费用【答案】ACD2、下列内容中属于专项评价费的是（）。A.可行性研究费B.环境影响评价费C.地震安全性评价费D.节能评估费E.勘察设计费【答案】BCD3、（2018年考题）根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目已包括在人工日工资单价内的有（）。A.节约奖B.流动施工津贴C.高温作业临时津贴D.劳动保护费E.探亲假期间工资【答案】ABC4、根据我国《标准施工招标文件》，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有（）。A.法律变化引起的价格调整B.因发包人的原因导致工程试运行失败C.工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复D.承包人遇到不利物质条件E.承包人提前竣工【答案】BC5、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）；下列事项应纳入工程变更范围的有（）。A.改变工程的标高B.改变工程的实施顺序C.提高合同中的工作质量标准D.将合同中的某项工作转由他人实施E.工程设备价格的变化【答案】ABC6、关于生产准备，下列说法中正确的有（）。A.包括自行组织培训和委托其他单位培训的相关费用B.包括正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C.包括正常生活所需的生活家具用具的购置费用D.只有改扩建项目可以采用综合的生产准备费指标进行计算E.可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算【答案】A7、下列施工工作时间分类选项中，属于工人有效工作时间的有（）。A.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.准备与结束工作时间E.不可避免的中断时间【答案】ACD8、优化设计可产生的直接效益有（）。A.降低设计成本B.降低工程造价C.缩短建设工期D.提高工程质量E.减少安全隐患【答案】BCD9、在基本建设项目概况表中，构成建设项目建设成本的有（）。A.建筑安装工程投资支出B.待核销投资支出C.设备工器具投资支出D.待摊投资支出E.其他投资支出【答案】ACD10、关于设备购置费的构成和计算，下列说法中正确的有（）。A.国产标准设备的原价中，一般不包含备件的价格B.成本计算估价法适用于非标准设备原价的价格C.进口设备原价是指进口设备到岸价D.国产非标准设备原价中包含非标准设备设计费E.达到固定资产标准的工器具，其购置费用应计入设备购置费中【答案】BD11、下列各概念中，属于按照索赔事件性质分类的是()。A.工期索赔B.费用索赔C.工程延误索赔D.加速施工索赔E.合同终止的索赔【答案】CD12、下列各项税金中，属于建筑安装工程费企业管理费中税金的是（）。A.消费税B.城市维护建设税C.教育费附加D.地方教育附加E.增值税【答案】BCD13、对于某些非常紧急的抢险救灾项目，给予发包人和承包人的准备时间很短，宜采用的合同形式有()。A.可调单价合同B.可调总价合同C.成本加固定费用合同D.成本加奖金合同E:工时及材料补偿合同【答案】CD14、下列关于工程量清单计价程序和方法的说法中，正确的是（）。A.编制建设工程造价的基本过程只有工程量计算B.工程量清单计价要历经工程量清单编制和工程量清单应用两个阶段C.工程量清单在发承包阶段的应用主要是用来编制招标控制价、投标报价和工程计量、工程结算和工程计价纠纷的解决D.招标控制价和投标报价的编制依据相同E.综合单价由人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润及一，定范围内的风险费用组成【答案】B15、建筑安装工程概算指标通常是（）和造价指标。A.以整个建筑物和构筑物为对象B.以建筑面积、体积为单位C.以成套设备装置的台或组为计量单位D.人工、材料和机械台班的消耗量标准E.以部分建筑物或构筑物为对象【答案】BCD16、（2016年真题）关于投资估算指标反映的费用内容和计价单位，下列说法中正确的有（）。A.单位工程指标反映建筑安装工程费，以每m2、m3、m、座等单位投资表示B.单项工程指标反映工程费用，以每m2、m3、m、座等单位投资表示C.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示工程费用通常以单项生产能力单位投资表示D.建设项目综合指标反映项目固定资产投资，以项目综合生产能力单位投资表示E.建设项目综合指标反映项目总投资，以项目综合生产能力单位投资表示【答案】A17、确定项目建设规模需要考虑的政策因素有()。A.国家经济发展规划B.产业政策C.生产协作条件D.地区经济发展规划E:技术经济政策【答案】ABD18、（2020年真题）关于人工定额消耗量的确定，下列算式正确的有（）。A.工序作业时间＝基本工作时间×［1＋辅助工作时间占比（%）］B.工序作业时间＝基本工作时间＋辅助工作时间＋不可避免中断时间C.规范时间＝准备与结束时间＋不可避免中断时间＋休息时间D.定额时间＝基本工作时间/［1－辅助工作时间占比（%）］E.定额时间＝（基本工作时间＋辅助工作时间）/［1－规范时间占比（%）］【答案】C19、（2017年真题）根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.仪器仪表使用费B.工具用具使用费C.建筑安装工程一切险D.地方教育附加费E.劳动保险费【答案】BD20、下列费用项目，属于施工仪器仪表台班单价组成内容的有（）。A.折旧费B.安拆费C.检测软件相关费用D.校验费E.燃料费【答案】AD21、下列工程造价指数中，属于总指数的有（）。A.间接费指数B.设备、工器具价格指数C.工程建设其他费用指数D.单项工程造价指数E.建设项目造价指数【答案】BD22、关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法正确的有（）。A.项目编码第7~9位为分项工程项目名称顺序码B.项目名称应按工程量计算规范附录中给定的名称确定C.项目特征应按工程量计算规范附录中规定的项目特征予以描述D.计量单位应按工程量计算规范附录中给定的，选用最适宜表现项目特征并方便计量的单位E.工程量应按实际完成的工程量计算【答案】AD23、有关施工招标文件包括的内容，以下表述中正确的是（）。A.评标办法可选择经评审的最低投标价法和综合评估法B.当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告C.技术标准和要求不得要求某一特定的专利、商标、规格或名称D.如按照规定应编制招标控制价的项目，招标控制价应在评标时一并公布E.投标人须知中应规定重新招标和不再招标的条件【答案】AB24、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013），关于计日工费的确认和支付，下列说法中正确的有（）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该项目的工程数量和单价B.己标价工程量清单中有该类计日工单价的，按该单价计算C.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，按承包人报价计算D.计日工价款应列入同期进度款支付E.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行【答案】ABD25、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列工程中，必须通过招标方式确定的有()。A.菜市政工程材料采购单项合同估算价为95万元，项目总投资额为2600万元B.某医院设计合同估算价为40万元，项目总投资额为3200万元C.某通信工程设备采购合同估算价为700万元，项目总投资为5600万元D.某社会福利院监理服务合同估算价为30万元，项目总投资额为4000万元E:某城市道路材料采购合同估算价为500万元，项目总投资额为2200万元【答案】BCD26、下列费用项目中，计算施工机械台班单价时应考虑的有()。A.购置机械的资金成本B.机械报废时回收的残值C.随机配备工具的摊销费D.机械设备的财产损失保险费E:大型机械安拆费【答案】BC27、在建设项目决策阶段，技术方案影响着工程造价，因此，选择技术方案应坚持的基本原则是（）。A.先进适用B.安全可靠C.经济合理D.简明适用E.平均先进【答案】ABC28、某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元／台班，租赁费100元／天，人工工资为50元／工日，窝工补贴20元／工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30％。在施工过程中，发生了如下事件：①遇异常恶劣天气导致停工2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；②发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；③场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有()。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元E.承包人可得的总索赔费用为2500元【答案】CD29、下列关于国际性招标的说法正确的是（）。A.如果投标人未经资格预审，则评标的过程中应对所有的投标人进行资格定审B.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启C.在谈判过程中，发包人不得要求投标人承担额外的工作D.标价由直接费用、间接费用以及利润组成E.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审【答案】BC30、（2016年真题）关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有（）。A.流动资金周转额的大小与生产规模及周转速度直接相关B.分项详细估算时，需要计算各类流动资产和流动负债的年周转次数C.当年发生的流动资金借款应按半年计息D.流动资金借款利息应计入建设期贷款利息E.不同生产负荷下的流动资金按100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比计算【答案】AB31、评标委员会在向招标人提交的书面评标报告中应当记载的内容有（）A.基本情况和数据表B.评标委员会成员名单C.开标记录D.经评审的投标人排序E.招标文件答疑【答案】ABCD32、关于其他项目清单的编制，说法正确的有（）。A.暂列金额是预见肯定要发生而暂时无法明确数额的费用项目B.专业工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容C.需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价只是材料费D.总承包服务费包括总承包人为分包工程及自行采购材料、设备发生的管理费剧E.招标人应预计总承包服务费并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用【答案】C33、根据《建设工