建筑师一级真题题库【精选题】

专业精品建筑师一级题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！ 建筑师一级真题题库【精选题】第I部分单选题（150题）1.（2017年真题）关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是（）。A:根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加固、维修和补强B:经过勘察、设计单位鉴定后，必须在设计文件中重新界定使用期C:建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定D:不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任答案：B2.梁板安装就位，对横向自稳性较差的T形梁，应与先安装的构件进行可靠的（），防止倾倒A:横向连接B:搭接C:临时支撑D:竖向连接答案：A3.关于施工临时用电管理的说法，正确的是（）。A:临时用电工程必须按用电组织设计、临时用电工程图纸组织施工，当与施工组织设计发生冲突时，以用电组织设计为准B:临时用电组织设计及变更必须由电气工程师编制、主管部门审核、具有法人资格企业的技术负责人批准、经现场经理签认后实施C:临时用电工程必须经编制、审核、批准部门验收，合格后方移交使用部门投入使用D:施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计答案：D4.对于水泥混凝土路面，符合设置纵向缩缝的情形是（）。A:当一次铺筑宽度大于4.0m时B:每天摊铺结束或摊铺中断时间超过30min时C:当一次铺筑宽度大于4.5m时D:当一次铺筑宽度小于路面和硬路肩总宽度时答案：C5.下列组织工具中，可以用来对项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务的是（）。A:组织结构图B:工作任务分工表C:项目结构图D:管理分工表答案：C6.关于人身保险合同的说法，正确的是（）（2014）A:保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求设保人支付B:人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益C:人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费D:人身保障合同的投保人不可以为受益人答案：A7.跨度15m拱桥说法正确的是（）A:视桥梁宽度采用分块浇筑的方法B:宜采用分段浇筑的方法C:宜在拱脚混凝土初凝前完成浇筑D:拱桥的支架答案：C8.自动化仪表工程调校用的标准仪表应具备有效的（）。A:检定合格证明B:使用说明书C:出厂合格证书D:使用年限答案：A9.

型号为QPPYII-2*300-6是（）启闭机。

A:液压B:卷扬C:循环D:螺杆答案：A10.下列有关仲裁的事项中，不属于《仲裁法》规定仲裁协议应当具有的内容是（）。A:仲裁裁决的效力B:选定的仲裁委员会C:请求仲裁的意思表示D:仲裁事项答案：A11.业主单位为验证桥梁的安全性，要求承包方对模拟桥梁进行破损性试验发生的费用属于（）。A:业主方的勘察设计费B:承包方的检验试验费C:业主方的研究试验费D:业主方的建设单位管理费答案：C12.混凝土质量评价的主要内容是其（）。A:硬度指标B:强度指标C:外观指标D:厚度指标答案：B13.冬期施工砌体采用氯盐砂浆施工，每日砌筑高度不宜超过（）m。A:1.2B:1.5C:1.4D:1.8答案：A14.依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）。A:发包人驻工地代表B:项目技术负责人C:工程监理单位D:设计单位答案：C15.下列公路工程常用的流水参数中，不属于空间参数的是（）。A:工作面AB:技术间歇C:施工段mD:施工层答案：B16.彻体结构所处的环境类别分为（）。A:三类B:五类C:两类D:四类答案：B17.偿债能力指标主要有：借款偿还期、（）、偿债备付率。A:利息偿还期B:借款偿还期C:偿债额D:利息备付率答案：D18.

单位工程质量控制资料检查记录表的签字人包括（）。

A:设计单位项目负责人B:建设单位项目负责人C:施工单位项目技术负责人D:监理工程师答案：B19.关于建设工程债的说法，说法正确的是（）。A:在施工合同中，对于工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人B:在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位是债务人C:设计合同债的双方主体是建设单位和设计单位D:在材料设备买卖合同中，取得材料设备的债权人只能是施工企业答案：C20.某港口工程中采用先张法，多根预应力筋同时张拉时，下列说法正确的是()。A:应预先调整初作用线，使各根钢筋的作用线基本一致B:张拉力的合力作用线应在底模板中心为边的垂直面内C:应预先调整初应力，使各根钢筋的应力基本一致D:张拉力的合力应力应在底模板中心为边的垂直面内答案：C21.（2015年真题）某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过（）万元。A:100B:150C:80D:200答案：C22.（2016年真题）关于桥梁悬臂浇筑法施工的说法，错误的是（）。A:中跨合龙段应最后浇筑，混凝土强度宜提高一级B:连续梁的梁跨体系转换应在解除各墩临时固结后进行C:浇筑混凝土时，宜从与前段混凝土连接端开始，最后结束于悬臂前端D:桥墩两侧梁段悬臂施工应对称进行答案：C23.（2019年真题）除合同特殊约定外，应单独列清单计量支付的项目是（）。A:模板B:脚手架C:箍筋D:垫圈答案：C24.主要依靠底板上的填土重量维持稳定，墙高时经济性较好的是（）挡土墙。A:衡重式B:钢筋混凝土扶壁式C:钢筋混凝土悬臂式D:重力式答案：B25.财务会计的基本职能是（）。A:监督和决策B:预算和决算C:核算和预测D:核算和监督答案：D26.某建设项目，建设单位在报送施工图审查的同时要求设计单位提供一套白图以供提前施工，施工单位依照白图开始施工。对此，下列表述正确的是（）。A:设计单位可以提供白图以供施工B:施工图报审工作应由施工单位或设计单位完成C:在建设单位书面要求下，施工单位才可以按照白图施工D:以上说法均不正确答案：D27.劳动者的以下伤亡情况，可以认定为工伤的是（）。A:故意犯罪B:上班途中，非劳动者主要责任，交通事故受伤C:酗酒吸毒D:自残自杀答案：B28.在沉箱重力式码头施工中，沉箱安放就位填充完毕后，后方抛石棱体及倒滤层应从墙后开始抛填，是为了（）。A:保持岸坡稳定B:避免把岸坡淤泥挤入棱体下C:保持沉箱的稳定性D:增强沉箱抗浪的能力答案：B29.在风管漏风量测试施工顺序中，现场测试的紧后工序是（）。A:风管漏风量抽样方案确定B:测试仪器仪表检查校准C:风管检查D:现场数据记录答案：D30.某4层图书馆藏书105万册，建筑高度为23m，则该图书馆为（）A:高层B:多层C:中高层D:超高层答案：A31.滑模摊铺高速公路、一级公路水泥混凝土路面时，应采用（）A:双向坡单线基准线B:单向坡双线基准线C:双向坡双线基准线D:单向坡单线基准线答案：B32.

下列关于地锚设置要求中，不正确的是（）。

A:埋入式地锚基坑的前方坑深2倍的范围内不应有地沟B:埋入式地锚设置完成后对受力绳扣进行预拉紧C:地锚设置应按吊装施工方案的规定进行D:地锚设置完成后应做好隐蔽工程记录答案：A33.水利水电工程的永久性主要建筑物的级别，划分为（）级。A:六B:四C:五D:三答案：C34.

企业在资产负债表日，不能可靠地估计所提供劳务的交易成本，已经发生的劳务成本预计只能部分得到补偿，此时()。

A:不应确认收入，结转已发生的成本，暂不确认当期利润或损失B:应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本，将差额确认为损失C:应按预计确认收入，结转已发生的成本，暂不确认利润或损失D:应按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本，不确认利润或损失答案：B35.在进行桥梁改扩建设计施工时，下部结构型式应与旧桥下部结构型式协调一致，基本采用（）。A:悬臂式单向推力墩B:重力式桥墩C:桩柱式桥墩D:钢筋混凝土薄壁桥墩答案：C36.关于母线槽施工技术要求，说法正确的是（）。A:低压母线绝缘电阻值不应小于1MΩB:配电母线槽水平度偏差不宜大于2.5‰C:母线槽宜安装在水管的正下方D:照明母线槽水平偏差全长不应大于5mm答案：D37.企业商业信用筹资中，不属于商业信用的主要形式是（）。A:应收票据B:票据贴现C:预付账款D:应收账款答案：B38.投标人的投标报价工作中，考虑不妥的是（）。A:谁利润低谁就中标B:招标材料不全对投标人不利C:合同形式不同其风险不同D:项目涉及的技术成熟就不宜取高价答案：A39.关于关键工作和关键线路的说法正确的是（）。A:关键线路上不允许出现虚工作B:关键工作不能在非关键线路上C:关键线路上的工作总时差均为零D:关键线路上的工作全部是关键工作答案：D40.适用于需要突击性施工作业的组织方式是（）。A:顺序作业法B:流水作业法C:依次作业法D:平行作业法答案：D41.数字同步网传送定时基准信号不应选择的传输介质是（）。A:地下光缆B:数字微波C:架空光缆D:卫星电路答案：D42.（2010年)根据测量误差的分析，由于观测者受到干扰造成的误差属于（）。A:限差B:偶然误差C:粗差D:系统误差答案：C43.大坝水位变化区域的外部混凝土，应避免采用（）水泥。A:普通硅酸盐B:火山灰质硅酸盐C:硅酸盐D:硅酸盐大坝水泥答案：B44.水准仪按精度不同划分为4个等级，分为普通水准仪和精密水准仪，其中，普通水准仪不能用于（）。A:国家三等水准测量B:国家二等水准测量C:国家四等水准测量D:普通水准测量答案：B45.关于水处理构筑物特点的说法中，错误的是（）。A:薄板结构B:抗地层变位性好C:配筋率高D:抗渗性好答案：B46.疏浚工程中水下断面边坡按台阶形开挖时，超欠比应控制在（）。A:1.5～2.0B:1～1.5C:1～2.0D:1.5～2.5答案：B47.以下不属于到达掘进施工技术要点的是（）。A:控制盾构姿态和推力，加强监测，并应根据监测结果调整掘进参数B:当盾构到达接收工作井100m时，应对盾构姿态进行测量和调整C:盾构接收前，应对洞口段土体进行质量检查，合格后方可接收掘进D:当盾构到达接收工作井时，应使管片环缝挤压密实，确保密封防水效果答案：A48.高速铁路路基堆载预压的加载工作完成后，其观测和调整期应不少于（）。A:4个月B:6个月C:5个月D:3个月答案：B49.同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，一般规定与特别规定不一致时，应当适用()。A:一般规定B:国务院制定的行政规章的规定C:特别规定D:上一级机关制定的法规的规定答案：C50.（2021年真题）某企业3年前购买的设备原价为20万元，当前累计已提折旧4万元，现在市场上可以18万元价格卖出，卖出该设备需发生成本、税费共1万元，该设备现在的可变现净值()万元。A:17B:20C:16D:13答案：A51.铁路线路不定期复测的实施单位是（）。A:监理单位B:设计单位C:施工单位D:建设单位答案：C52.某跑道磁方位角为168°~348°，则跑道北端号码为（）A:34B:35C:17D:16答案：C53.广电中心的防火要求：建筑面积（）m以上的录音室、演播室、候播厅、休息厅等应设置灯光疏散指示标志。A:200B:150C:120D:100答案：D54.执行一般程序的通信行政处罚案件经通信主管部门负责人批准可以延长，但不得超过()日。A:60B:90C:30D:120答案：B55.第三代移动通信系统主要是WCDMA、TD-SCDMA及（）三种制式。A:TDMAB:CDMA2000C:IMT-2000D:CDMA答案：B56.桩终止锤击的控制应以控制（）为主。A:弯沉值B:贯入度C:针入度D:设计标高答案：D57.基坑周边严禁超堆荷载。在坑边堆放弃土、材料和移动施工机械时，应与坑边保持一定的距离，当土质良好时，要（）A:边沿留出不小于1.5m的安全距离，堆放高度不能超过1.0mB:距坑边1m以外，堆放高度不能超过1.5mC:边沿留出不小于1.5m的安全距离，堆放高度不能超过1.5mD:边沿留出不小于0.5m的安全距离，堆放高度不能超过1.5m答案：B58.水利建设工程安全管理违规行为分为（）类。A:4B:5C:2D:3答案：D59.依照《民用机场管理条例》的规定，在民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域内从事影响民用机场电磁环境保护活动的，由（）责令改正；情节严重的，处2万元以上10万元以下的罚款。A:民用机场管理机构B:民用机场所在地县级以上地方人民政府C:民航地区空管局D:民航地区管理局答案：B60.（2017年真题）土石坝填筑施工时，砂砾石的填筑标准应以（）作为设计控制指标。A:最大干密度B:压实度C:相对密度D:最优含水率答案：C61.预算定额作为一项综合性定额，是由组成（）的消耗量综合而成的。(2014)A:分项工程的各工序B:单位工程的各分部工程C:分部工程的各分项工程D:分项工程的各检验批答案：C62.新建筑物裱糊刮腻子前应用（）涂刷抹灰基层。A:素水泥浆B:防水涂料C:防火涂料D:抗碱封闭底漆答案：D63.质量管理体系认证制度是指（）对企业的产品及质量管理体系做出正确可靠的评价。A:公正的第三方认证机构B:各单位行政主管部门C:各级质量技术监督局D:各级消费者协会答案：A64.在粗钢筋机械连接方法中，能够提高原材强度、实现钢筋等强度连接、连接质量最稳定、可靠的方法是（）。A:套筒冷挤压连接B:锥螺纹连接C:滚压直螺纹连接D:镦粗直螺纹连接答案：C65.（2014年真题）除双方当事人意思表达一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为（）。A:有偿合同B:要式合同C:双务合同D:实践合同答案：D66.投标人在投标截止时间之前撤回已提交投标文件的，招标人应当自收到投标人书面撤回通知之日起（）日内退还已收取的投标保证金。A:7B:5C:15D:10答案：B67.下列绝热材料制品中，用于保冷的材料是（）。A:玻璃棉制品B:硅酸钙制品C:泡沫玻璃制品D:矿渣棉制品答案：C68.（）应纳入施工现场管理，交通导行应根据不同的施工阶段设计交通导行方案。A:交通措施B:交通调查C:交通导行D:交通组织答案：C69.钻孔灌注桩施工中，钻孔至设计孔深后，其紧后工序是（）。2015年A:清孔B:钢筋笼制作及安放C:下放导管D:灌注水下混凝土答案：A70.预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于（）。A:C45B:C30C:C35D:C40答案：D71.关于工程测量仪器性能与应用的说法，正确的是（）。A:经纬仪不可以测量竖直角B:激光经纬仪不能在夜间进行测量工作C:S3型水准仪可用于国家三等水准测量D:水准仪可直接测量待定点高程答案：C72.某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通告送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《民法典》的规定，该施工合同解除的时间为（）。A:9月18日B:9月17日C:9月15日D:9月10日答案：B73.某市政工程公司购入一台设备，价款为20000元，增值税率17%，使用年限为5年，预计净残值率为5%。根据企业会计准则及其相关规定，使用年数总和法计算该设备第3年的折旧额为（）A:4680元B:7800元C:7410元D:4446元答案：D74.

实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起（）天内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。

A:28B:7C:30D:14答案：C75.下列混凝土的变形，属于荷载型变形的是（）。A:化学收缩B:温度变形C:徐变D:碳化收缩答案：C76.下列关于工程验收和投入使用的说法，正确的是（）。A:验收不合格的工程不得交付使用，但经项目法人同意后可进行后续工程施工B:未经验收的工程一般不得交付使用，但对特殊情况的工程经主管部门同意后，可提前投入使用，然后再组织验收C:未经验收的工程不得交付使用，但经监理单位同意后可进行后续工程施工D:未经验收或验收不合格的工程不得交付使用或进行后续工程施工答案：D77.对矿业工程项目，不可以进行分包的工作内容是（）。A:主体工程设计B:进口设备通关C:非主体工程设计D:三类工程施工答案：A78.（）是确定大坝顶高程及进行大坝安全校核的主要依据。A:设计洪水位B:校核洪水位C:死水位D:防洪高水位答案：B79.某工程屋面如果采用刚性防水混凝土做卷材防水保护层，不宜采用（）。A:普通水泥B:火山灰水泥C:矿渣水泥D:硅酸盐水泥答案：C80.钢绞线质量评定方法中，每批从（）做拉力试验，包括整根钢绞线的最大负荷、屈服负荷、伸长率。A:4盘中截取6根B:1盘中截取2根C:3盘中截取3根D:2盘中截取2根答案：C81.保留金一般分（）次支付。A:3B:1C:2D:4答案：C82.（2019年真题）某技术方案年设计生产能力为10万台，单台产品销售价格（含税）为2000元，单台产品可变成本（含税）为1000元，单台产品税金及附加为150元，若盈亏平衡点年产量为5万台，则该方案的年固定成本为（）万元。A:5750B:5000C:4250D:9250答案：C83.粗直径钢筋的机械连接方式中，全面考虑其生产效率、连接强度可靠性和稳定性，综A:镦粗直螺纹连接B:锥螺纹连接C:滚压直螺纹连接D:套筒冷挤压连接答案：C84.根据合同约定，2018年1月1日业主应向承包商支付工程款，但却未支付。2018年7月1日至8月1日，当地发生了特大洪灾，导致承包商不能行使请求权。2018年12月1日，承包商向法院提起诉讼，要求业主支付拖欠的工程款。则下列关于诉讼时效的说法中，正确的是（）。A:2018年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断B:2018年12月1日诉讼时效中断C:2018年12月1日诉讼时效中止D:2018年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止答案：B85.职业健康安全管理体系的要素中，属于辅助性要素的是（）A:目标和方案B:记录控制C:运行控制D:绩效测量和监视答案：B86.下列桩基类型中，不属于按桩的使用功能分类的是（）。A:竖向抗拔桩B:复合受荷桩C:竖向受荷桩D:水平受荷桩答案：C87.Ⅰ类变更设计文件一般应在会审纪要下发后（）日内完成，特殊情况下Ⅰ类变更设计文件完成时间由建设单位商勘察设计单位确定。A:25B:35C:20D:30答案：D88.根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建造师执业资格证书的情形不包括（）。A:没有按照规定期限内继续教育的B:超越法定职权作出准予注册许可的C:违反法定程序作出准予注册许可的D:申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销答案：A89.下列合同当事人中，不能行使合同撤销权的是（）。A:乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立合同的受害方B:订立合同时显失公平的受害方C:因重大误解订立合同的当事人D:以欺诈、胁迫手段使对方在违背真实意思的情况下订立合同的加害方答案：D90.某工程由于图纸、规范等准备不充分,招标方仅能制定一个估算指标,则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的()。A:成本加固定费用合同B:最大成本加费用合同C:成本加固定比例费用合同D:成本加奖金合同答案：D91.在合同履行过程中，经发包人同意，监理人可按合同条款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人的做法错误的是（）A:认为难以实施此项变更的，应立即无理由拒绝B:经检查认为其中存在合同约定变更情形的，可向监理工程师提出书面变更协议C:认为可以实施的，立即着手实施D:认为难以实施此项变更，应立即通知监理工程师，对其说明原因并附详细依据答案：A92.进行项目盈亏平衡分析时，一般应列入固定成本的是（）。A:固定折旧费B:生产工人计件工资C:外购燃料动力费用D:外购原材料费用答案：A93.提出索赔时要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的（）。A:记录资料B:工期延误C:现场照片D:有效证据答案：D94.水利水电工程施工中，将土石共分为16级，其中岩石分（）级。A:6B:12C:8D:10答案：B95.分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是（）。A:建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利B:总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿C:分包单位只对总承包单位负责D:建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利答案：B96.某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（）。A:应当先审查合效力，确认合同无效后受理B:不予受理C:应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会D:应当受理，确认合同有效后驳回起诉答案：B97.桥墩流水施工的桥墩数量太多时，将多个桥墩的相同工序合并为一个工作，简化为相同桥墩不同工序之间的逻辑关系，此时的逻辑关系是（）。A:完成到开始B:搭接关系C:衔接关系D:开始到完成答案：B98.土明沟施工时，沟槽开挖宜（），以利排水。A:从下游往上游进行B:从中间向两边进行C:从两边向中间进行D:从上游往下游进行答案：A99.土工织物软体排排头的固定方式应根据排头所在位置的()条件来确定，且应满足排体铺设过程的受力要求。A:水文和地质B:位置和水文C:高程和位置D:地质和高程答案：B100.

球形罐焊后整体热处理应在（）前进行。

A:与球罐壳体连接的受压件焊缝焊接B:压力试验C:无损检测完成D:气密性试验答案：B101.（2014年真题）当设计无要求时，在240mm厚的实心砌体上留设脚手眼的做法，正确的是（）。A:梁垫下一皮砖处B:宽度为800mm的窗间墙上C:距转角550mm处D:过梁上一皮砖处答案：C102.下列水下文物中，不属于中国国家所有的是（）。A:遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源国不明的文物B:遗存公海区域内的起源于中国的文物C:遗存于中国内水起源国不明的文物D:遗存于中国领海内的起源于外国的文物答案：B103.建设工程施工招标应具备的条件不包括（）。A:应当履行核准手续的招标范围和招标方式等已获核准B:有相应资金或资金来源已经落实C:应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准D:施工图设计已经全部完成答案：D104.施工单位进场锚具80套，应从中共抽取（）进行硬度检验。A:5套B:6套C:4套D:3套答案：A105.下列职业健康安全管理体系要素中，.不属于核心要素的是（）A:职业健康安全方针B:文件和资料控制C:结构和职责D:对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划答案：B106.密封性较差的阀门是（）。A:柱塞阀B:球阀C:截止阀D:闸阀答案：C107.（2021年真题）通过对钢化玻璃进行均质处理可以（）。A:降低自爆率B:增加弹性C:提高透明度D:改变光学性能答案：A108.进口电梯的出厂随机文件为复印件时，应当加盖（）。A:建设单位公章B:海关公章C:商检局公章D:国内代理商公章答案：D109.承包人签订分包合同后，送发包人备案应在（）个工作日内。A:28B:21C:7D:14答案：C110.2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日，乙收到甲的采购单，3月2日，甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后，3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法，正确的是（）。A:甲3月2日的行为属于要约邀请B:甲的要约已经撤销C:乙3月4日的行为属于新要约D:甲乙之间买卖合同成立答案：D111.《公路建设市场管理办法》规定，因中标人疏于安全管理造成重大或特大事故的，取消其()内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。A:1年至3年B:2年至4年C:2年至5年D:1年至2年答案：C112.

某新建设项目建筑面积5000m2，按概算指标和地区材料预算单价等算出一般土建工程单位造价为1200元（其中，人、料、机费用1000元，综合费率20%）。但新建项目的设计资料与概算指标相比，其结构中有部分变更：设计资料中外墙1砖厚，预算单价200元/m3，而概算指标中外墙1砖厚，预算单价180元/m3，设计资料中每100m2建筑面积含外墙62m3，而概算指标中含47m3，其余条件均不考虑，则调整后的一般土建工程概算单价为（）元/m3。A:1152.72B:1487.28C:1247.28D:1203.6答案：C113.下列起重工程中，属于超危大工程的是（）。A:非常规起重设备、常规吊装方法、单件起吊重量80kNB:常规起重设备、非常规吊装方法、单件起吊重量150kNC:非常规起重设备、方法、单件起吊重量80kND:常规起重设备、方法、单件起吊重量150kN答案：B114.申请竣工验收前，（）应组织进行工程竣工验收的自查。A:项目法人B:竣工验收主持单位C:上级主管部门D:竣工验收主持单位委托单位答案：A115.关于注册建造师教育保障的说法正确的是（）。A:注册建造师享无权带薪参加继续教育B:相关用人单位应督促注册建造师按期接受继续教育C:注册建造师参加继续教育的经费由其本人自理D:注册建造师继续教育应当在业余时间进行答案：B116.下列设备中，不属于数字视频监控系统设备的是（）。A:生物特征识别器B:硬盘录像机C:数字摄像机D:功能切换控制装置答案：A117.关于井巷工程辅助费，不正确的说法是（）。A:它不属于井巷工作面直接实体费用B:它包括井筒提升运输费用C:它属于矿山工程造价D:它不包括人工、材料、设备费用答案：D118.在某工程项目施工中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是（）。A:建设单位B:项目经理部C:项目经理D:施工企业答案：D119.铁路建设项目实行施工（工程）总承包的，由（）对施工现场安全生产负总责。A:工程监理单位B:分包单位C:总承包单位D:总承包单位和工程监理单位答案：C120.

在流量较大的平原河道上修建混凝土坝枢纽时，宜采用的导流方式是（）A:明渠导流B:涵管导流C:隧洞导流D:分期导流答案：D121.下列关于民事诉讼执行的说法正确的是（）。A:具有执行力的裁判文书由作出该裁判文书的法院负责执行B:申请执行的期间为2年C:执行程序都是因当事人的申请而开始的D:申请执行的期间，双方或一方当事人是公民的为1年，双方是法人或其他组织的为6个月答案：B122.下列关于基坑土方开挖与回填安全技术措施正确的是（）。A:挖土机挖土可以逆坡挖土B:基坑开挖时，两人操作间距应大于2mC:当有多台挖土机挖土时，挖土机间距应大于8mD:在挖土机工作范围内，不允许进行其他作业答案：D123.（2021年真题）下列索赔项目中，只能申请工期索赔的是（）。A:征地拆迁滞后B:工程施工项目增加C:投标图纸中未提及的软基处理D:开工前图纸延期发出答案：D124.下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A:体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间B:由于气候条件引起的机械停工时间C:装车数量不足而在低负荷下工作的时间D:工人没有及时供料而使机械空运转的时间答案：A125.关于供热管道穿越构筑物的套管，其安装要求的说法，正确的是（）。A:当穿楼板时，套管高出楼板面的距离应大于20mmB:套管与管道之间的空隙应采用高标号水泥砂浆填充C:管道的焊口及保温接口不得置于墙壁中和套管中D:当穿墙时，套管的两侧与墙面平齐答案：C126.井底车场巷道施工的组织中，最主要的原则是（）。A:车场施工安排主要应考虑供电能力大小B:施工工作面数量主要由劳力多少决定C:涌水大时巷道施工顺序应考虑避免上山掘进D:施工工作队数量应根据工期要求、资源条件、井下空间等综合确定答案：D127.某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是（）。A:因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款B:虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款C:因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失D:合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款答案：B128.锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用（）。A:优质碳素钢管B:冷拔管C:热轧管D:冷轧管答案：A129.在拱架上分段现浇混凝土拱圈时，关于间隔槽混凝土浇筑的说法，错误的是（）。A:分段接合面按施工缝处理后，由拱顶向拱脚对称进行浇筑B:应待拱圈混凝土分段浇筑完成且强度达到75%设计强度C:分段接合面按施工缝处理后，由拱脚向拱顶对称进行浇筑D:应待接合面按施工缝处理后再进行答案：A130.下面关于沥青混凝土路面的压实及成型的说法错误的是（）。A:终压时碾压不少于2遍，至无明显轮迹时为止B:压路机不得在未碾压成型路段上转向、掉头、加水或停留C:终压应选用双轮钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机D:为防止沥青混合料粘轮，对压路机钢轮上刷柴油答案：D131.（2015年真题）甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法，正确的是（）。A:甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款B:甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款C:甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任D:甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任答案：B132.敷设电缆时牵引力应小于电缆允许拉力的（）。A:0.8B:0.7C:0.9D:0.95答案：A133.土石坝中，1级、2级坝和高坝的压实度应为（）。A:98%～100%B:95%～98%C:96%～98%D:93%～95%答案：A134.关于防火门的做法，不符合《高层民用建筑设计防火规范》GB50016-2014要求的是（）。A:设在变形缝附近的防火门,应在楼层数较少的一侧B:用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门，具有自行关闭的功能C:防火门应为向疏散方向开启的平开门，并在关闭后应能从任何一侧手动开启D:钢质复合型防火卷帘（双层）耐火极限为2.0-4.0h答案：A135.（2016年真题）某施工企业8月份钢筋原材料的实际费用为22万元，而计划值为20万元，由于钢筋原材料费由工程数量、单位工程量钢筋耗用量和钢筋单价三个因素乘积构成，若分析这三个因素对钢筋原材料的影响方向及程度，适宜采用的财务分析方法是（）。A:结构分析法B:趋势分析法C:因素分析法D:概率分析法答案：C136.保冷层采用硬质绝热制品时，拼缝宽度不应大于（）mm。A:2B:4C:5D:3答案：A137.不属于《基坑工程检查评分表》中保证项目的是（）。A:基坑监测B:安全防护C:施工方案D:基坑支护答案：A138.以时间为纵轴的公路工程进度计划的形式是（）。A:斜条图B:斜率图C:“S”曲线D:横道图答案：A139.关于施工成本及其管理的说法，正确的是（）。(2013年真题)A:施工成本考核是在施工成本核算的基础上，对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径B:施工成本预测是指以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率及降低成本措施的书面方案C:施工成本管理就是在保证工期和满足质量要求的情况下，采取相应措施把成本控制在计划范围内，并最大限度的节约成本D:施工成本是指施工过程中消耗的构成工程实体的各项费用支出答案：C140.关于有效利率和名义利率关系的说法，正确的是（）。A:年有效利率比名义利率更能准确反映资金的时间价值B:当每年计息周期数大于1时，名义利率大于年有效利率C:只要名义利率大于零，则据此计算出来的年有效利率一定大于名义利率D:复利计息时，名义利率和有效利率没有差异答案：A141.观感质量验收，通常采用观察及（）等简单的方式进行。A:测量B:模拟C:检测D:触摸答案：D142.某商品混凝土目标成本为443040元，实际成本为473697元，具体资料见下表，则混凝土使用量变化导致的成本增加为（）元。A:35256B:22152C:30657D:13104答案：B143.施工中，为提高装岩和排矸的速度，往往每隔（）设一调车躲避硐，以便于汽车进入工作面前调车。A:30mB:100mC:50mD:80m答案：B144.（2017年真题）为确保安全，对设备的运转和零件的状况定时进行检查，发现损伤立即更换，绝不能“带病”作业，此项工作属于（）。A:经常性安全检查B:要害部门重点安全检查C:专项安全检查D:全面安全检查答案：B145.施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（）。A:分包单位可以不承担法律责任B:总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。C:分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任D:总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任答案：B146.以下（）可以安装压力容器。A:GA1级安装许可B:压力容器2级许可资格C:GC2级安装许可D:2级锅炉安装资格答案：D147.顶进小型箱涵穿越铁路路基时，可用调轨梁或（）加固线路。A:施工便梁B:纵横梁C:轨束梁D:横梁答案：C148.

下列施工用电的变化，不需要变更用电合同的是（）。

A:增加两个二级配电箱B:改变用电类别C:更换大容量变压器D:减少合同约定的用电量答案：A149.培土路肩施工流程为：备料→推平→平整→X→Y→平整→碾压，其中X、Y工序分别是（）。2014年A:回填、切边B:切边、静压C:静压、切边D:切边、回填答案：C150.（2020年真题）根据《建设工程量清单计价规范》，投标人可以根据需要自行增加列项的清单是（）。A:规费、税金清单B:其他项目清单C:分部分项工程量清单D:措施项目清单答案：D答案：B、C答案：A、C、D答案：A、B、D答案：C、D答案：A、C答案：A、B、D答案：A、B、C、D答案：A、B、C、D答案：答案：B、C答案：C、D答案：答案：A、C答案：B、C答案：C、D答案：A、B、C、D答案：A、B、D答案：A、B、C答案：答案：A、C答案：A、B、D答案：A、C、D答案：A、C、D答案：答案：A、C答案：C、D答案：A、D答案：A、B、C答案：A、B、C答案：A、C答案：A、B、C答案：B、D答案：A、B、C、D答案：A、B、C答案：A、C、D答案：B、C答案：A、B、C、D答案：答案：A、B、D答案：A、D答案：A、C答案：A、C答案：A、C、D答案：A、C答案：B、C答案：A、B、C答案：A、D答案：A、B、C、D答案：A、D答案：C、D答案：B、C、D答案：答案：A、D答案：C、D答案：A、B、C答案：A、B、C答案：A、C、D答案：A、B、C、D答案：答案：A、B、D答案：B、C答案：A、B、C、D答案：A、B、D答案：A、B、C、D答案：B、C答案：答案：A、D答案：A、D答案：B、C、D答案：A、C答案：答案：A、B答案：A、B、C、D答案：A、B、C、D答案：A、C、D答案：B、C、D答案：A、C答案：C、D答案：C、D答案：B、C、D答案：C、D答案：答案：A、B、D答案：B、C、D答案：A、B、C答案：A、B、C答案：B、C、D答案：A、C答案：A、B、C答案：A、B、C答案：A、B、D答案：A、B答案：A、B、C答案：A、B、D答案：B、D答案：A、B、D答案：A、C、D答案：A、D答案：A、B、D答案：答案：A、C答案：A、C答案：B、C、D答案：A、D答案：答案：A、B、C答案：A、B答案：答案：答案：A、B答案：B、C、D答案：A、C答案：A、C答案：A、B、C答案：A、C、D答案：答案：B、C答案：A、D答案：C、D答案：B、C答案：A、D答案：A、C、D答案：C、D答案：B、D答案：A、B、C、D答案：A、B答案：答案：B、C、D答案：答案：A、B、C、D答案：B、D答案：答案：A、C、D答案：A、D答案：B、C、D答案：答案：A、B答案：C、D答案：B、D答案：B、C、D答案：答案：答案：答案：B、C答案：A、B、C、D答案：A、B、C、D答案：答案：A、B答案：A、C、D答案：A、D第II部分多选题（150题）1.下列属于屋面节能施工淘汰老旧工艺的是（）。A:喷涂硬泡聚氨酣保温层B:现浇水泥膨胀蛭石保温层C:现浇水泥膨胀珍珠岩保温层D:种植屋面2.根据《建筑安装工程费用项目组成》，规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关部门规定必须缴纳或计取的费用。内容包括（）。A:住房公积金B:劳动保护费C:工程排污费D:社会保险费3.铲运机是一种循环作业机械，由（）等过程组成。A:卸土B:铲土C:掉头D:运土4.下列关于电动机试运行前的检查，说法错误的是（）。A:检查电动机安装是否牢固，地脚螺栓是否全部拧紧B:通电检查电动机的转向是否正确C:电动机的保护接地线必须连接可靠，接地线（铜芯）的截面不小于8m㎡D:应用1500V兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻5.钢管的（）等应符合设计规定和国家标准的要求。A:材质B:NoneC:壁厚D:标识6.安装总配线架及各种配线架安装的基本要求包括()。A:滑轨拼接平正，滑梯滑动平稳，手闸灵敏B:总配线架滑梯安装应牢固可靠C:总配线架侧面位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应D:跳线环安装位置应平滑、垂直整齐7.下列专用设备中，属于电力设备的是（）A:核电设备B:火力发电设备C:风力发电设备D:光伏发电设备8.

广播电影电视工程建筑抗震设防类别划分的依据因素有()。

A:结构本身的抗震潜力大小，使用功能恢复的难易程度B:社会影响、直接经济损失和间接经济损失大小C:城市的大小和地位、工程建设规模和广电技术性建筑的特点D:使用功能失效后对全局影响范围的大小9.

按照特性曲线选用流动式起重机，确定起重机臂长的相关因素有（）。

10.

下列工序中，包括（）等工序完成后进行仪表着陆系统安装调试室内安装工作。

A:线路及线槽（线架）安装完成B:室内土建、装饰工作完成并通过验收C:市电、空调、消防等设施功能正常D:天线基础建设已完成11.已批准占用或挖掘城市道路的工程项目，发生（）情况应提前办理变更审批手续。A:调换作业队B:增加施工机械C:需要移动位置D:扩大面积12.大型养护机械对线路进行整道作业的内容包括（）。13.根据《民法典》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有（）。A:建筑物B:交通运输工具C:海域使用权D:正在建造的船舶14.下列有关土质路基碾压的说法，正确的有（）。A:NoneB:碾压不到的部位应采用小型机械夯实C:压路机轮外缘距路基边应保持安全距离D:最大碾压速度不宜超过6km/h15.以下关于成本核算的说法正确的是（）。A:施工成本核算一般以分部分项工程为对象B:竣工工程完全成本由企业财务部门核算，用于考核项目管理责任C:项目管理机构应按规定的会计周期进行项目成本核算D:施工成本核算的环节包括计算施工成本实际发生额和施工项目总成本及单位成本16.在水泥混凝土拌制过程中，水泥应选用（）的水泥。A:耐磨性强B:抗冻性好C:含碱量低D:收缩性小17.模筑是最基本的基础建造方法，对于扩大基础，模筑方法包括（）。A:模板安装B:钢筋骨架绑扎C:测量放线D:混凝土浇筑18.敷设光缆的技术要求包括（）。A:光缆的牵引力不应超过150kgB:光缆的牵引力速度宜为10m/minC:光缆接头的预留长度不应小于8mD:光缆的牵引力应加在所有的光纤芯上19.管线中心定位测量时，定位的依据包括（）。20.（2012年真题）根据我国现行《企业会计规则》，应列入流动负债的会计要素有（）A:应付工资B:应收账款C:短期借款D:应付债券21.根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099-2011，开挖面与衬砌面平行作业时的距离，应根据（）确定。A:混凝土强度的允许质点震动速度B:围岩特性C:最大单段装药量D:开挖作业需要的工作空问22.改性沥青混合料是指掺加（）或其他填料等外掺剂（改性剂），使沥青或沥青混合料的性能得以改善的沥青混合料。A:橡胶B:矿粉C:树脂D:高分子聚合物23.整治卵石弯道浅滩可采取的方法有（）等。A:疏浚凸岸浅区B:建洲头顺坝C:在凹岸建顺坝D:在凹岸建下挑丁坝24.对建设周期一年半以上的工程项目，采用变动总价合同时，应考虑引起价格变化的因素有（）。25.水利工程基本建设项目审计按建设管理过程分为（）。A:建设期间审计B:财务决算审计C:开工审计D:工程预算审计26.用于填隙碎石的填隙料可采用（）。A:矿渣B:4.75~9.5mm的碎石C:细砾砂D:石屑27.下列建设工程项目风险中，属于经济与管理风险的有（）。A:事故防范措施和计划B:承包方管理人员的能力C:工程施工方案D:现场与公用防火设施的可用性28.施工现场内部协调管理的分类包括（）。A:与施工安全管理的协调B:与施工作业面安排的协调C:与施工进度计划安排的协调D:与材料供应商之间的协调29.所有者权益的特征包括（）。A:企业清算时，接受清偿在负债之后B:无须偿还C:可分享企业利润D:能够在较长时期内为企业提供经济利益30.

设备基础混凝土强度的验收，主要检查验收其（）是否符合设计要求。

A:混凝土配比B:基础表面平整度C:混凝土养护D:外观观感31.半刚性基层结合料包括（）等。A:水泥B:粉煤灰C:石灰D:石膏32.工程资料移交归档应符合国家现行有关法规和标准的规定，下列关于工程资料移交的说法中正确的是（）。A:总包单位收集、汇总各分包单位的施工资料，移交给监理单位B:建设单位向城建档案馆移交工程资料C:监理单位汇总总包单位施工资料和本单位监理资料移交给建设单位D:各分包单位应向施工总承包单位移交施工资料33.移动通信直放站不宜设在()附近。A:高频炉B:大型X光设备C:大功率无线电发射台D:大功率雷达站34.电气工程接地材料的现场检查验收的内容有（）A:产品合格证B:型号符合设计规定C:外包装无明显的机械损伤D:质量符合国家标准35.下列关于联合试运转费的描述中，正确的有（）。A:当联合试运转收入小于试运转支出时，联合试运转费＝联合试运转费用支出－联合试运转收入B:联合试运转费包括试运转中暴露出来的因施工原因发生的处理费用C:不发生试运转或试运转收入大于费用支出的工程，不列联合试运转费D:联合试运转支出包括施工单位参加试运转的人员工资以及专家指导费36.有色金属中的重金属包括（）。A:镁合金B:锌合金C:铜合金D:钛合金37.施工平面布置图的设计原则有（）。A:场区规划必须科学合理B:充分考虑水文等自然条件的影响C:应尽量减少二次倒运和缩短运距D:充分利用原有地形38.于砌体工程雨期施工的说法，正确的有（）。39.

关于卫星地球站天线、馈线安装要求的说法，正确的是()。

A:各种含有转动关节的构件应转动灵活、平滑且无异常声音B:天线防雷接地体及接地线的电阻值应符合施工图设计要求C:馈源安装要在干燥充气机和充气管路安装完毕前进行D:天线构件外覆层如有脱落应及时修补40.根据《建设工程安全生产管理条例》和单位出租机械设备和施工机具及配件、应提供证明的有（）。A:生产制造许可证B:租赁合同C:备案证明D:产品合格证41.建设工程项目质量控制系统运行的约束机制取决于（）。A:工程项目实施主体外部的监控效力B:各质量责任主体对管理的要求C:各质量责任主体和质量活动主体的自我约束能力D:工程项目管理的力度42.建设工程项目施工过程中，投资的计划值和实际值的比较包括（）的比较。A:工程合同价与工程概算B:工程预算与工程概算C:工程合同价与工程预算D:工程概算与投资规划43.按特性划分高分子材料可分为（）等。A:纤维B:玻璃棉C:橡胶D:塑料44.根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，承包人的违约行为有（）。A:自行将工程或工程的一部分分包出去B:提出设计变更的要求C:未经批准私自将已按合同规定进入工地的设备或材料撤离工地D:由于法律变更原因导致承包人无法继续履行本合同的义务45.适合挖掘地下水中土方的机械有（）。A:铲运机B:抓铲挖掘机C:反铲挖掘机D:正铲挖掘机46.国际工程投标报价时，企业要根据自身的优劣势和招标项目的特点来确定报价策略，通常情况下报价需要适当降低一些的工程有（）。A:本公司急于打人某一市场，以及开拓新市场的工程B:业主信誉好、支付条件好的工程C:本公司在附近有工程、并且可以突击短期完工的工程D:工程所在地自然条件特别差的工程47.企业B类测量器具包括（）。A:5m以上钢卷尺B:兆欧表C:钢直尺D:温度计48.公共广播信号传输线缆可以是（）。A:五类线缆B:双绞线一级建造师-民航机场工程C:光缆D:同轴电缆49.根据《公路建设市场管理办法》，项目施工应当具备的条件有（）。A:项目已列入公路建设年度计划B:施工图设计文件已经完成未经审批同意C:征地手续已办理，拆迁全部完成D:建设资金已经落实，并经交通运输主管部门审计50.穿越铁路的燃气管道的套管应满足的要求有（）。A:套管内径应比燃气管道外径大150mm以上B:套管顶部距铁路路肩不得小于1.5mC:套管宜采用钢管或钢筋混凝土管D:套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封51.路基高度设计，应同时考虑（）的作用，不使其影响路基的强度和稳定性。（）A:地面水B:地下水C:毛细水D:冰冻52.下列措施项目中，属于总价措施项目的有（）。53.分部工程验收的主要工作是（）。A:鉴定工程是否达到设计标准B:提出工程调度运用方案C:分析投资效益D:按现行国家或行业技术标准，评定工程质量等级54.采用填缝、灌浆、嵌补、支顶等措施防护、加固边坡时，嵌补坡面空洞及凹槽，应先清除松动岩石，再将基座凿平，并保持襟边宽度不小于0．5m，然后再行砌筑；应做到（）。A:自上而下B:灌浆砌筑C:嵌体稳固D:表面平顺55.机电工程设备验收项目主要包括（）。A:运转调试检验B:核对验证C:外观检查D:质量检查56.下列各项支出中，属于可变成本的有（）。A:计件工人工资B:燃料、动力费C:原料费D:借款利息57.电梯安装前办理告知需要的材料一般包括（）。A:加盖公章的组织机构代码证复印件B:电梯施工进度计划C:特种设备开工告知申请书一式两份D:加盖公章的电梯安装资质证复印件58.（2016年真题）施工成本管理的原则包括（）。A:全面成本管理B:成本管理有效性C:成本责任制D:成本最低化59.试验管理标准与制度主要包括（）。60.城市管道全断面修复技术主要有（）。A:缠绕法B:喷涂法C:密封法D:内村法61.施工投标人与本标段的（）或招标代理机构不得为同一个法定代表人、存在相互控股或参股或法定代表人相互任职、工作。A:法律人B:代建人C:设计人D:第三人62.工程量清单由（）组成。A:规费和税金项目清单B:措施项目清单C:分部分项工程量清单D:其他项目清单63.治理水土流失的目的是减轻（）A:旱灾B:水灾C:地质灾害D:风沙灾害64.井巷掘进爆破中的斜孔掏槽方式包括（）。A:锥形掏槽B:楔形掏槽C:单向掏槽D:扇形掏槽65.属于长钢轨焊接基本工艺流程的有()。A:进场验收B:正火C:轨端处理D:淬火66.

负债可归类为流动负债的条件有（）

67.在各种开挖方法中，初期支护拆除量大的方法是（）。A:CRD法B:CD法C:NoneD:中洞法68.（2015年）根据《水电工程验收管理办法》（国能新能〔2011〕263号），下列验收由省级人民政府能源主管部门负责的有（）。A:枢纽工程专项验收B:水轮发电机组启动验收C:工程截流验收D:工程蓄水验收69.下列参数中，属于流水施工时间参数的有（）。A:流水强度B:流水节拍C:流水步距D:工期70.机电工程项目建设的特征包括（）。A:工厂化、模块化B:工程运行的危险性C:设备制造的继续D:设计的多样性71.关于安全生产管理制度的说法，正确的有（）。72.应按规定进行见证取样检测，涉及结构安全的包括（）。A:试块B:试件C:消耗品D:机具73.机电工程测量具有（）特点。A:工程测量贯穿于整个施工过程中B:工程测量工序与工程施工工序充密切相关C:受施工环境因素影响大，测量标志极易被破坏D:精度要求高74.（2018年真题）楼地面应满足的功能有（）。A:平整B:防滑C:耐磨D:易于清洁75.沉入桩的施工方法有（）。A:锤击法B:正循环法C:振动法D:静压法76.下列标记牌中具有易折性要求的包括（）标记牌。A:机位B:方向C:跑道号码D:跑道出口77.用项目管理专用软件编制工程网络计划能够（）。A:有利于工程网络计划的及时调整B:确保工程网络计划的按时完成C:确保工程网络计划计算的准确性,D:确保工程网络计划原始资料的准确性78.可以参加安全生产标准化评审的水利生产经营单位有（）。A:小型水利工程项目法人B:从事水利水电工程设计的企业C:从事水利水电工程施工的企业D:水利工程管理单位79.

水力发电工程中，下列需要监理单位进行安全检查签证的有（）。

A:施工单位安全生产费的使用情况B:危险性较大分部分项工程专项施工方案的实施C:土建交付安装工序交接前D:大型起重机械投入使用前80.根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303—2017），水利工程建设项目施工总工期是指（）等项工期之和。A:工程筹建期B:工程准备期C:工程完建期D:主体工程施工期81.导致拒爆、瞎炮的原因有（）。A:导爆索起爆网路电阻不平衡B:爆破网路中有延期雷管C:发爆器的电压不足或雷管过多D:同—爆破网路中雷管类型不同82.（2016年真题）融资租赁的租金应由（）构成。83.坝基固结灌浆时，灌浆压力一般是（）。A:底部大B:顶部小C:第一排比第二排大D:中间孔比边孔大84.采用爆夯法密实基床时，布药方式可分别选用（）。A:立体布B:线布C:面布D:点布85.施工机械使用费，是指施工机械作业所发生的（）。A:机械安拆费B:场外运费C:机械使用费D:机械折旧费86.施工过程中，可以作为工程量计量依据的资料有（）（2016）A:质量合格证书B:计量规范C:技术规范D:招标工程清单87.项目信息门户的组织保证包括（）。A:项目管理人员的工作任务和职责B:项目参与各方的分类和权限定义C:各用户方的组织结构、任务分工和管理职能分工D:项目决策期、实施期和运营期的文档分类和编码88.现金流量表将现金流量划分为（）。A:投资活动产生的现金流量B:捐赠活动产生的现金流量C:经营活动产生的现金流量D:分配活动产生的现金流量89.关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有（）。2017A:能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书B:调解达成协议，人民法院应当制作调解书C:人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解D:人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调解90.关于冷却塔的要求，正确的有（）。A:多台开式冷却塔的水面高度应一致，高度偏差值不应大于30mmB:单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差为2‰C:冷却塔进风侧距建筑物应大于1mD:冷却塔与基座的连接必须用不锈钢螺栓91.

根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水安监［2016］220号），水利安全生产信息包括（）。

A:隐患信息B:基本信息C:生产安全事故信息D:事故信息92.通过计算功能价值对成本功能的合理匹配程度进行分析，若Vi＜1，表明该零部件有可能（）。A:功能过剩B:成本支出偏高C:功能不足D:成本支出偏低93.符合《民用建筑室内环境污染控制规范》对环境污染物限量的有（）。A:室内用水性处理剂游离甲醛（mg/kg）≤100B:室内用SBS型胶粘剂中VOC（g/L）≤650，苯（g/kg）≤5.0C:室内用水性涂料游离甲醛（mg/kg）≤100D:室内用水性胶粘剂游离甲醛（g/kg）≤1.294.现金收支管理的目的在于提高现金使用效率，下列属于提高现金使用效率的措施有（）。A:力争现金流量同步B:加速收款C:提前应付款的支付期D:使用现金浮游量95.对防水层有特殊要求的特大桥，防水层与沥青混凝土层间应进行（）检测A:粗糙度B:粘结强度C:平整度D:抗剪强度96.项目部对工程分承包单位协管管理的重点包括（）A:临时设施布置B:甲供物资分配C:作业计划安排D:质量安全制度制定97.通风式重装潜水作业组每组应由（）员组成。A:电话B:信绳C:收放潜水胶管D:潜水98.抓斗式挖泥船作业时应根据（）确定下斗间距和前移量。A:土质B:挖深C:挖宽D:泥层厚度99.交通工程中，以下关于接地系统的说法，正确的有()。A:在中性点直接接地的低压配电系统中，宜采用TN系统B:不同用途和不同电压的电力设备，除另有规定外，应使用一个总的接地体C:低压配电系统接地的形式一般分为：TN—S系统、TN—C系统、TM-TC系统、TT系统和IT系统D:接地系统应满足人身、设备安全和设备特别是信息系统设备正常运行的要求100.

施工合同履行过程中，出现工程量清单没有而又实际实施的项目时，应调整合同价款的情形有（）。

101.下列关于石质路堑施工技术的要求，说法正确的是（）。A:石质路床超挖部分不得用细粒土找平B:开挖过程中应按设计要求一次开挖成型C:施工过程中每挖深3~5m应进行边坡坡线和坡率的复测D:静态破碎开挖方法是目前广泛采用的开挖施工方法102.城镇道路路基施工质量检验与验收的主控项目有（）。A:压实度B:路基允许偏差C:弯沉值D:路基宽度103.土方开挖后，工程质量检验的内容有（）。A:核对基坑（槽）的定位放线、排水和降低地下水位系统B:检查边坡稳定状况，确保边坡安全C:核对基坑土质和地下水情况是否满足地质勘察报告和设计要求D:有无破坏原状土结构或发生较大的土质扰动现象104.洞门构造中，洞门墙应根据实际需要设置泄水孔和（）。A:沉降缝B:NoneC:施工缝D:伸缩缝105.施工进度计划实施监测的方法主要有（）。106.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加由发包人承担的有（）。A:工程所需清理费B:发包人人员伤亡C:已运至施工现场的材料、工程设备的损失D:承包人的停工损失107.在国际工程承包合同中，采用DAB（争端裁决委员会）方式解决争端的优点有（）。A:DAB的费用较低B:DAB委员可以在项目开始时就介入，了解项目管理情况及存在的问题C:NoneD:DAB委员由行政主管部门指派，裁决具有公正性、中立性108.（2014年真题）下列关于钢筋代换的说法，正确的有（）。109.下列选项中，关于租赁的说法，正确的是（）。110.

通信局（站）的（），应分别对地加装避雷器。

A:市电油机转换屏（或交流稳压器）的输入端B:交流配电屏输入端的三根相线及零线C:整流器输出端D:不间断电源设备输出端111.国际工程投标报价时，企业要根据自身的优劣势和招标项目的特点来确定报价策略，通常情况下报价需要适当降低一些的工程有（）。A:工程所在地自然条件特别差的工程B:本公司在附近有工程、并且可以突击短期完工的工程C:业主信誉好、支付条件好的工程D:本公司急于打人某一市场，以期开拓新市场的工程112.施工质量检验按施工阶段可划分为（）。A:进货检验B:质量监督检验C:过程检验D:质量验收检验113.关于劳务分包合同的说法，正确的有（）。A:劳务分包人的自有机械，由劳务分包人办理保险，支付保险费B:NoneC:劳务分包合同的劳动报酬，可以采用固定价格或变动价格D:劳务分包人负责编制施工组织设计114.反映技术方案偿债能力的指标包括（）。A:偿债备付率B:利息备付率C:借款偿还期D:投资回收期115.以下关于混凝土连续梁挂篮法施工，说法正确的有（）。A:合龙段的混凝土强度可提高一级B:挂篮在梁段浇筑时的弹性变形可一次调整C:浇筑梁段混凝土前，应将前段接茬处的混凝土充分洒水润湿D:合龙段纵向连续预应力筋张拉应在临时固结解除完成前进行116.在计算预应力筋下料长度时，应考虑的因素有()。117.（2017年真题）根据《房屋建筑工程和市政基础设施