监理工程师之合同管理全真模拟试题分享附答案

监理工程师之合同管理全真模拟试题分享附答案

单选题（共100题）1、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。A.招标代理B.采购代理C.诉讼代理D.法定代理【答案】D2、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。A.投标保证金凭证B.预付款担保凭证C.履约担保凭证D.质量管理体系认证文件【答案】C3、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。A.1B.2C.3D.4【答案】B4、一个轻体力成年男人所食用的脂肪每日应在（）g左右。A.25B.35C.67D.77【答案】C5、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电.停水.中断道路申报批准手续D.组织设计交底【答案】B6、（2017年真题）根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。A.分别由发包人和承包人负责投保B.均由发包人负责投保C.分别由承包人和发包人负责投保D.均由承包人负责投保【答案】D7、关于评标委员会的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单应当在中标结果确定前保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】A8、对于必须实施的变更，监理人在指示变更时应当（）。A.征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示B.不需征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示C.征求承包人意见，可自行确定发出变更指示D.不需征求承包人意见，可自行确定发出变更指示【答案】B9、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为()A.固定价格B.可调价格C.综合单价D.成本加酬金【答案】D10、关于代理，下列说法不正确的是（）A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销C.代理人只能在代理权限内实施代理行为D.无权代理的法律后果由被代理人承担【答案】D11、采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期(短于实际寿命期)．然后再根据投标书的实际情况在报价上加上该年限运行期间所发生的各项费用，再减去寿命期末设备的残值。这种方法属于（）。A.最低投标价法B.综合评标法C.最高投标价法D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法【答案】D12、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款【答案】B13、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。A.监理人对工程实施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度增加D.发包人的工程风险加大【答案】A14、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延【答案】C15、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备供应公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()A.债权转让B.合同变更C.债务转移D.合同转让【答案】A16、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价【答案】B17、根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.28【答案】A18、在设备采购招标中，基准评价值为（）。A.最优的评价因素B.最差的评价因素C.居于中位的评价因素D.评价因素的平均值【答案】A19、FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，如果承包商在被要求对测量记录进行审查后（）天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。A.7B.14C.24D.48【答案】B20、下列食物脂肪高的食物是（）。A.核桃仁B.薯片C.广东香肠D.麻花【答案】A21、在设计施工合同履行过程中，由()负责提供原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人【答案】A22、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由()支付。A.委托人B.承包人C.委托人和承包人共同D.政府主管部门【答案】A23、采用设计团队招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。A.设计方案的功能、技术、经济和美观B.设计人员构成、业绩、从业经历C.项目解读、设计构思D.投标人信用情况和业绩【答案】A24、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。A.申请人可以主动提出澄清，资格审查委员会应当接受B.申请人的澄清经资格审查委员会同意可以改变资格预审申请文件的实质性内容C.申请人的澄清内容不属于资格预审申请文件的组成部分D.申请人不按资格审查委员会要求澄清，按该项不符合标准对待，予以淘汰【答案】D25、关于要约撤销的说法，正确的是()A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人【答案】B26、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标B.办理招标备案后，招标人可以自行招标C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标【答案】B27、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，最短不得少于20日，该期限从（）开始计算。A.发出招标公告B.发出招标文件C.招标文件停止发售D.投标预备会结束【答案】B28、施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于()的规定。A.撤销权B.不安抗辩权C.后履行方抗辩权D.同时履行抗辩权【答案】D29、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。A.标的物品种多，供货条件差异小B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等【答案】D30、三级公共营养师的考核应包括__________。A.理论知识考试B.专业能力考核C.面试D.理论知识考试和专业能力考核【答案】D31、某项目监理人发出开工通知后，因拆迁纠纷不具备开工条件导致开工时间推迟，则该项目的开工日期应为（）。A.发出开工通知的日期B.收到开工通知的日期C.开工通知中载明的日期D.开工条件具备的日期【答案】D32、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的()天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。A.7B.14C.28D.56【答案】D33、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的.价款.质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，根据招标文件与投标人订立书面合同【答案】C34、根据《标准施工合同》，订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的（）。A.日拖期赔偿额和最低限额B.最高限额和最低限额C.计算方法和最低限额D.计算方法和最高限额【答案】D35、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【答案】D36、通用条款规定的费用是指（）。A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本【答案】A37、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（）。A.最低评标价法B.综合评估法C.评标价法D.合格制法【答案】A38、（2015年真题）根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。A.发包人提供的材料不符合要求B.监理人的指示错误C.不可预见的物质条件D.异常恶劣的气候条件【答案】B39、关于保证人资格的说法，正确的是（）。A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人【答案】B40、设计施工总承包合同模式下，承包人可以索赔工期、费用和利润的是()。A.发包人原因造成质量不合格B.行政审批延误C.为他人提供方便D.发包人违约解除合同【答案】A41、（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖【答案】B42、某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为()A.设计院没收建设单位支付的定金B.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30%C.建设单位支付合同设计费的50%D.设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50%【答案】C43、不溶性膳食纤维主要包括（）。A.树胶B.纤维素C.果胶D.半纤维素E.木质素【答案】B44、（2019年真题）在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件【答案】A45、缺铁性贫血时可参考的实验室检查指标有（）。A.红细胞压积B.血红蛋白C.原嘌呤D.总铁结合力E.血清铁【答案】A46、设计施工总承包合同的承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围不包括（）。A.另行组织人员施工B.没收承包人在现场的材料.设备和临时设施C.要求承包人转让为实施合同而签订的订货协议D.使用承包人文件【答案】B47、下列关于工程设备试运行组织责任的说法中，正确的是（）。A.发包人采购的设备，其试运行由承包人负责组织B.承包人采购的设备，其试运行由发包人负责组织C.均由发包人负责组织D.均由承包人负责组织【答案】D48、《合同法》规定，缔约过失责任属于()责任。A.违约B.侵权C.“先合同义务”D.无过错【答案】C49、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是()。A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款B.要求该采购员支付电视机货款C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货D.甲公司应当支付电视机货款【答案】B50、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价【答案】B51、ECC合同，管理承包商与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同费用由（）支付。A.业主B.承包商C.工程师D.监理人【答案】A52、在勘察设计招标中，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B.招标人可以授权招标代理机构直接确定中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以在评标委员会推荐的中标侯选人中依次确定中标人D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标【答案】C53、(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。A.分别由发包人和承包人负责投保B.均由发包人负责投保C.分别由承包人和发包人负责投保D.均由承包人负责投保【答案】D54、（2019年真题）某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。A.甲，5000万元B.甲，4990万元C.乙，5030万元D.乙，4980万元【答案】C55、某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检验表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽。下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是()。A.工期和经济损失均由承包人承担B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期【答案】A56、在应用膳食平衡宝塔进行膳食结构评价时应注意（）。A.奶制品和豆制品需要进行折算后才能相加B.每天必须严格遵守平衡膳食宝塔的数量和比例摄取食物C.只要能满足平衡膳食宝塔的总量就可以，不必考虑三餐分配问题D.食物的选择因人因地而异，特殊情况可以适当调整E.只要经常遵循宝塔各层各类食物的大体比例就可以【答案】A57、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改【答案】C58、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同【答案】D59、设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。A.合同签字盖章B.实际交付C.发包人完成设计任务书审批D.设计人收到发包人设计基础资料【答案】B60、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同。该抵押权自()之日设立。A.转移产权证B.抵押物登记C.当事人签字D.转移房屋占有【答案】B61、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（）的施工进度计划。A.发包人审定B.监理人批准C.承包人投标文件提交D.招标文件提出【答案】B62、对于大型项目，竣工后试验由（）进行。A.发包人B.承包人C.发包人或承包人D.监理人【答案】C63、关于承包人现场查勘的说法，错误的是（）。A.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘B.在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险C.发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任D.承包人应对其阅读有关资料后，所做出的解释和推断负责【答案】C64、根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务【答案】C65、材料采购招标中，投标报价与分项报价的合价不一致，应以（）为准。A.投标报价B.分项报价的合价C.评标委员会的意见D.应否决投标【答案】B66、不可用于抵押的财产是（）A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.土地使用权D.正在使用的交通工具【答案】C67、下列建设工程材料和设备的采购适宜询价选择供货商的是（）。A.采购数额不大的建筑材料和标准规格产品B.采购大宗及重要建筑材料和设备C.应急采购D.只能从一家供应厂商获得【答案】A68、建设工程设计合同的有效期限为()A.订立合同之日起，至交付全部设计文件止B.订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件止D.设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】A69、依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知，，文件中，可以()A.要求投标人必须组成联合体投标B.要求严格的专业资质等级C.要求必须使用某种品牌的建筑材料D.对本行业外的投标人提出特别要求【答案】B70、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C.诉讼解决合同争议D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议【答案】B71、(2015年真题)施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动力价格浮动幅度【答案】A72、邀请招标的优点不包括（）A.投标人事先可以确定B.投标人的数量事先可以确定C.缩短了招投标周期D.评标工作量大【答案】D73、某项目监理人发出开工通知后，因拆迁纠纷不具备开工条件导致开工时间推迟，则该项目的开工日期应为（）。A.发出开工通知的日期B.收到开工通知的日期C.开工通知中载明的日期D.开工条件具备的日期【答案】D74、评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差B.该投标文件仍属于有效投标书C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期【答案】D75、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任D.分包人的资格能力应由发包人审核【答案】A76、设计施工总承包合同的订立中，（）对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式。A.通用条款B.专用条款C.合同协议书D.中标通知书【答案】A77、根据九部委发布的《标准勘察合同》，勘察费用实行（）。A.发包人签证制度B.勘察人签证制度C.监理人签证制度D.共同签订制度【答案】A78、根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【答案】D79、道路边缘铺设的路边石有立式和卧式两种，混凝土预制的立式路边石一般高出道路多少？()A.100mmB.120mmC.150mmD.200mm【答案】C80、根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。A.能够留置的财产可以是动产或不动产B.定作方逾期不领取其定作物的，承揽方仅有权将该定作物折价C.留置的前提是债权人已经合法占有债务人的动产D.债权人留置的动产，应当与债权属于同一法律关系【答案】C81、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延【答案】C82、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时丁也用自己的房屋进行了抵押为乙作担保。合同就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应（）。A.由丙承担保证责任B.处分丁抵押的房产清偿债务C.由甲选择适用处分丁抵押的房产，或由丙承担保证责任D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式【答案】C83、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。A.发包人提供的材料不符合要求B.监理人的指示错误C.不可预见的物质条件D.异常恶劣的气候条件【答案】B84、根据《标准施工招标文件》的规定，以下有关两阶段招标的说法中，正确的是（）。A.第一阶段招标，属于实施方案选择阶段，投标文件的技术标应附带报价，否则视为废标B.第二阶段，投标人报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”，然后召开第二次开标会，会上宣读修改后的技术标和商务标C.技术标未通过者，商务标不需要退还给投标人D.两阶段招标可以采用公开招标方式，也可以采用邀请招标【答案】D85、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由()。A.行业协会指定B.仲裁委员会指定C.业主与承包商协商选定D.工程师和承包商协商选定【答案】C86、预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，（）。A.担保金额效力不变更B.预付款担保效力终止C.担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不再承担担保责任D.担保金额相应递减【答案】D87、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。A.7B.14C.28D.42【答案】A88、ECC合同中，早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定应由（）记录在案。A.雇主B.监理工程师C.项目经理D.承包商【答案】C89、根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格（）的结清款。A.10%B.5%C.3%D.2%【答案】B90、（2021年真题）建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（）。A.投标人的投标报价明显低于其实际成本B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求【答案】C91、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是()。A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期【答案】D92、（2019年真题）根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。A.带有分项工程表的标价合同B.带有工程量清单的标价合同C.带有分项工程表的目标合同D.带有工程量清单的目标合同【答案】A93、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是（）。A.应立即通知合同另一方当事人和监理人B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告D.不能按期竣工的，应合理延长工期【答案】B94、FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是()A.指定分包商的施工自行管理，不需要协调B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理【答案】C95、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，最短不得少于20日，该期限从（）开始计算。A.发出招标公告B.发出招标文件C.招标文件停止发售D.投标预备会结束【答案】B96、在设计施工阶段不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报（）批准。A.发包人B.监理人C.本级建设行政主管部门D.发包人与监理人共同【答案】B97、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法不正确的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.合同履行过程中的分包工作需要征得发包人同意，但在投标文件中已说明并经发包人同意的分包除外C.承包人征得发包人同意后可以将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，并应经监理人审查【答案】C98、关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的进度款说法正确的是（）。A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%C.为该批次合同材料的合同价格的95%D.卖方提交的单据包括合同价格95%金额的增值税发票正本一份【答案】A99、下列不属于材料采购投标文件的内容的是（）。A.投标人须知B.联合体协议书C.投标保证金D.资格审查资料【答案】A100、价格指数应首先采用（）提供的价格指数。A.合同签订地有关行政管理部门B.工程项目所在地工程咨询造价机构C.合同签订地工程咨询造价机构D.工程项目所在地有关行政管理部门【答案】D多选题（共40题）1、设计施工总承包合同通用条款规定，承包人进度付款申请单的内容应包括（）。A.当期索赔应增加和扣减的金额，以及截至当期期末累计索赔金额B.当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额C.当期应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额D.当期应增加的质量保证金金额总额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额E.当期应支付进度款的金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额和已支付的进度付款金额总额【答案】ABC2、下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（）。A.工程所有人对全部工程签发完工验收证书B.承包人撤出施工现场C.工程所有人实际占用全部工程D.工程保修期满E.工程合理使用期满【答案】AC3、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有（）。A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行【答案】BD4、在施工准备阶段，发包人的义务通常包括（）。A.提供施工场地B.组织设计交底C.发出开工通知D.修建现场内的临时道路和临时工程E.保证地下管线和地下设施相关资料真实.准确.完整【答案】AB5、按照合同订立方式的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为竞争买卖合同和自由买卖合同，竞争买卖包括（）。A.招标投标B.分期C.拍卖D.竞拍E.义卖【答案】AC6、在施工准备阶段，属于发包人应完成的工作是（）。A.提供施工现场的工程地质资料B.办理土地征用C.提供工程进度计划D.向施工单位进行设计交底E.办理《施工许可证》【答案】AB7、依据FIDIC《分包合同条件》，下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有()A.工程师负责分包商施工的协调管理B.业主不参与分包合同履行的管理C.承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令D.承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作E.当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔【答案】BCD8、合同履行中涉及的几个期限为（）。A.合同工期B.施工期C.缺陷责任期D.保修期E.合同制定期【答案】ABCD9、投标报价有算术错误的，评标委员会按（）原则对投标报价进行修正。A.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以小写金额为准B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准C.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准D.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价E.评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力【答案】BD10、以下对索赔的表述中，正确的是（）。A.索赔要求的提出不需经对方同意B.索赔依据应在合同中有明确根据C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定【答案】ACD11、工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括()A.施工现场记录B.各类财务凭证C.合同履行过程中往来信函D.招标文件E.汇率变化表【答案】ABC12、下列关于设计施工总承包合同的特点，正确的有()。A.增加设计变更B.可以缩短建设周期C.单一的合同责任D.一般采用较高的质量标准E.有利于发包人对承包人的监督和检查【答案】BC13、（2017年真题）建设工程施工招标公告的内容包（）。A.建设资金来源B.招标人的名称C.项目概况D.投标人的资格要求E.评标办法【答案】CD14、根据FIDIC《施工合同条件》中的规定，对每项工作进行估价的做法正确的是（）。A.根据计量出的该项工作的工程量乘以相应费率或价格进行估价B.如合同中无某项内容，应取适用工作的费率或价格C.如合同中规定该项工作为固定费率，则不得调整该项工作规定的费率或价格D.工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01%时，可对该项工作规定的费率或价格加以调整E.根据变更和调整的规定指示的工作，合同中没有规定该项工作的费率或价格，也未规定适合的费率或价格时，可对该项工作的费率或价格加以调整【答案】AC15、建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑（）因素。A.投标价B.付款条件C.设备性能D.寿命残值E.燃料消耗费【答案】ABC16、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，提前竣工协议书中应包括的内容有（）。A.承包人修订进度计划B.发包人应提供的条件C.承包人采取的赶工措施D.提前竣工需追加的合同价款E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法【答案】ABCD17、标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括（）。A.施工合同协议书B.工程量清单C.中标通知书D.投标文件E.发包人要求【答案】AC18、履行合同的担保方式包括()。A.投标保证B.留置C.动产抵押D.定金E.违约金【答案】BD19、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有（）。A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行【答案】BD20、关于格式条款的说法，正确的有()A.格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定的B.格式条款中不允许出现免除提供方责任的条款C.格式条款提供方应以合理方式提请对方注意限制其责任的条款D.格式条款提供方应按对方要求对限制其责任的条款予以说明E.格式条款提供方无权对限制其责任的条款进行说明【答案】ABCD21、建设工程勘察合同文件的构成包括（）。A.合同协议书B.中标通知书C.专用合同条款D.发包人要求E.招标文件【答案】ABCD22、标准施工合同文件中的投标函附录是投标函内承诺部分主要内容的细化，包括（）A.项目经理的人选B.工期C.缺陷责任期D.承包的工程部位E.公式法调价的基数和系数【答案】ABC23、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。下列工程缺陷中，修复时承包人不对保修费用承担责任的有()A.工程验收时未发现的施工质量缺陷B.不可抗力造成的工程损坏C.发包人使用工程运行不当造成的损坏D.发包人日常维护不当造成的损坏E.承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏【答案】BCD24、根据《标准施工合同》，保险的正确处理方式有（）。A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险B.发包人应以自己的名义投保工程设备险C.承包人应以自己的名义投保施工设备险D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费E.承包人应以自己的名义投保进场材料险【答案】ACD25、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有()。A.签约合同价B.合同工期C.争议的解决D.质量标准E.项目经理人选【答案】ABD26、根据《标准资格预审文件》，资格预审的办法有（）。A.合格制B.有限数量制C.综合评分法D.经评审的最低投标价法E.最低评标价法【答案】AB27、履行合同的担保方式包括（）。A.保证B.留置C.抵押D.定金E.违约金【答案】ABCD28、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有（）。A.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任C.监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务E.监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任【答案】AC29、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括()。A.工程质量保修范围B.质量保修期限C.保修金数额D.发包人的保修通知书格式E.施工质量责任的保修金扣留方式【答案】AB30、（2018年真题）下列合同