监理工程师之合同管理真题练习试题分享附答案

监理工程师之合同管理真题练习试题分享附答案

单选题（共100题）1、如果任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后（）天内，将其不满向另一方发出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C2、履约保证有效期（）。A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止【答案】D3、按照《合同法》的规定，（）属于代理合同。A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同【答案】C4、FIDIC系列合同中，称为“绿皮书”的是（）A.《施工合同条件》B.《简明合同格式》C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》D.《设计—建造与交钥匙工程合同条件》【答案】B5、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）A.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件B.发出投标邀请书.开标，审查投标人资格C.发布招标公告.开标.审查投标人资格D.审查投标人资格.发出投标邀请书.发售招标文件【答案】B6、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（）。A.承包商不与分包商订立分包合同B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.采用单价合同的计价方式【答案】C7、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。A.发包人，姓名及其授权范围B.发包人，职能分工及监理权限C.总监理工程师，姓名及其授权范围D.总监理工程师，职能分工及监理权限【答案】C8、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出【答案】B9、对于大型项目，竣工后试验由（）进行。A.发包人B.承包人C.发包人或承包人D.监理人【答案】C10、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.联合体投标的，是否具备联合体协议B.资质条件C.类似项目的业绩D.项目经理资格【答案】A11、（2020年真题）《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。A.设计和施工由同一承包人承担的工程B.总投资为9000万元的非政府投资工程C.工期为10个月的小型工程D.工期紧、技术难度大的工程【答案】C12、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认B.发包人代表紧急情况下可以当场发出临时口头指示，但事后需及时书面确认C.发包人代表应在临时指示发出后24小时内发出书面确认函D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时指示未得到发包人的书面确认【答案】C13、下列资格审查委员会成员数量符合要求的是（）。A.3人B.4人C.7人D.8人【答案】C14、有关轻质条板隔墙的以下构造要求中哪一条有误？()A.60mm厚条板不得单独用作隔墙B.用作分户墙的单层条板隔墙至少120mm厚C.120mm厚条板隔墙接板安装高度不能大于2.6mD.条板隔墙安装长度超过6m时应加强防裂措施【答案】C15、某工程施工项目招标，采用最低评标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。A.1800万元，1800万元B.1800万元，1770万元C.1830万元，1800万元D.1830万元，1770万元【答案】B16、某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同（示范文本）》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由()负责。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人和承包人共同【答案】B17、对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。A.澄清发送给每一位投标人，同时说明问题的来源B.召开投标预备会，并在会后将澄清发给每一位投标人C.对于规定时间后提出的澄清请求，招标人仍应回复D.澄清发出的时间距投标截止日期不足20天的，延长投标截止日期【答案】B18、根据九部委设计合同的规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）内，确定发包人代表。A.3天B.7天C.14天D.28天【答案】C19、下列事项中，属于发包人在施工准备阶段应承担的义务是（）。A.提供施工现场的地下管线资料B.提供夜间施工使用的照明设施C.做好施工现场地下管线的保护工作D.负责施工现场的安全保卫【答案】A20、下列关于建设工程勘察合同发包人和勘察人义务说法错误的是（）。A.发包人应办理证件和批件B.发包人应支付合同价款C.发包人应依法纳税D.勘察人应完成全部勘察工作【答案】C21、婴幼儿2岁半时胸围小于头围，要考虑（）。A.营养良好B.营养不良C.骨骼发育不良D.智力障碍【答案】B22、建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地【答案】D23、合同标准示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。A.有助于提高交易效率，增加交易成本B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅C.有利于对合同的审计和监督D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷【答案】A24、风险型CM合同的计价方式是（）。A.固定总价B.成本加酬金C.固定单价D.可调单价【答案】B25、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是()。A.担保发包人能够按期支付工程进度款B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难C.表明发包人与承包人合作的诚意D.防止承包人擅自变更、终止施工合同【答案】B26、下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（）。A.发展和完善建筑市场B.普及相关法律知识，培养合同管理人才C.推进建筑领域的改革D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪【答案】B27、技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【答案】C28、非营利法人不包括()。A.基金会B.事业单位C.社会团体D.法人的分支机构【答案】D29、依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是()A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖【答案】B30、进场材料和工程设备保险，通常情况下，（）。A.由承包人和发包人分工办理相应的保险B.应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险C.无论是谁采购的材料和工程设备，均由发包人办理相应的保险D.无论是谁采购的材料和工程设备，均由承包人办理相应的保险【答案】B31、下列依法必须招标的建设工程项目，经有关部门批准，（）可以不进行设计招标。A.能够满足条件的勘察设计单位少于5家的B.建筑功能有特殊要求的C.主要工艺.技术采用不可替代专利.专有技术的D.涉及国家安全.国家秘密，而不适宜公开招标的【答案】C32、某工程项目由于异常不利的气侯条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（）。A.工期可以顺延，但费用不予补偿B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿D.工期、费用、利润均不能补偿【答案】A33、在河豚鱼的下列器官中，河豚毒素含量最高的是（）。A.血液B.肌肉C.皮肤D.卵巢和肝脏【答案】D34、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，编制（）。A.工程进度款支付分解表B.投资计划使用分配表C.工程进度款使用计划表D.建设资金平衡表【答案】A35、下列属于安全运动条件的是（）。A.身体不适时要休息B.一开始不要做剧烈的运动C.水分的补给充足D.饿了也要坚持运动E.可以长时间进行室内运动【答案】A36、（）一般适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的招标项目。A.综合标价法B.形式评审法C.最低评标价法D.经验评审法【答案】C37、（2017年真题）合同法律关系客体的智力成果指的是（）。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备【答案】C38、投标保证的有效期至（）。A.开标B.定标C.发出中标通知书D.由招标文件确定【答案】D39、（2018年真题）建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。A.可缩短建设周期B.可降低工程成本C.可优化设计方案D.可加大监理人监督力度【答案】A40、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。A.工程量清单B.发包人要求C.单位分析表D.发包人建议【答案】B41、2014年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20％。发包人于2014年2月25日支付20万元定金，设计人于2014年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2014年4月13日，设计人于2014年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（）A.100B.99.9C.99.8D.99.6【答案】A42、合同公证与鉴证的相同点是()。A.目的、法律效力、原则B.范围、性质、目的C.目的、原则、内容D.法律效力、目的、性质【答案】C43、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（）日。A.14B.21C.28D.30【答案】A44、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.特殊情况下，承包人可以是非法人组织D.承包人的综合资质只设甲级【答案】D45、下列关于卖方迟延交货违约金的说法中，正确的是（）A.支付迟延交货违约金，可以免除卖方继续交货合同材料的义务B.延迟交付违约金=延迟付款金额X0.8%X延迟付款天数C.总额不得超过合同价格的10%D.总额不得超过签约合同价的10%【答案】C46、以下有关担保的论述中，正确的是（）。A.抵押人必须是债务人本人B.质押自质押合同签订之日起生效C.定金自定金合同签订之日起生效D.保证自保证合同签订之日起生效【答案】D47、拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归（）所有，不足部分由（）负责清偿。A.抵押人、抵押人B.债务人、债务人C.抵押人、债务人D.债务人、抵押人【答案】C48、根据《标准施工合同》，（）表明合同终止。A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单生效【答案】D49、《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件【答案】A50、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A.7B.14C.15D.28【答案】B51、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）。A.不宜将交货期作为评标内容B.宜将报价最低者作为中标人C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法D.宜采用综合评估法【答案】C52、设计施工总承包合同文件中，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。A.施工文件B.采购文件C.分包文件D.设计文件【答案】D53、勘察服务完成之前，由于不可抗力造成合同解除，则定金（）A.不予退还B.全部退还C.双倍退还D.减半退还【答案】A54、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同【答案】A55、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。A.28B.30C.56D.60【答案】A56、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据【答案】B57、常用的评价蛋白质利用率的方法有（）。A.相对蛋白质值B.蛋白质功效比值C.蛋白质净利用率D.蛋白质生物价E.净蛋白质比值【答案】A58、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此时承包人应()A.继续等待工程师的进一步指示B.再次书面提出复工申请C.视为工程师已同意复工D.向发包人书面申请复工【答案】C59、施工合同中的履约担保期限为（）。A.自进入投标有效期之日起，至提交竣工验收报告之日至B.自发包人和承包人签订合同之日起，至签发缺陷责任期终止证书日止C.自进入投标有效期之日起，至签发工程移交证书日止D.自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止【答案】D60、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备供应公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()A.债权转让B.合同变更C.债务转移D.合同转让【答案】A61、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。A.4300B.4250C.4200D.4150【答案】D62、根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）．A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书【答案】B63、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（）。A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复【答案】A64、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付()万元。A.10B.25C.20D.35【答案】D65、材料采购合同的质量验收方法中，通过目测、手触或以常用的检测工具量测后，判定质量是否符合要求的是（）。A.化学试验法B.物理试验法C.经验鉴别法D.强化试验法【答案】C66、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()A.必须公开招标B.必须邀请招标C.可直接委托发包D.必须聘请招标代理机构委托发包【答案】C67、由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由()承担。A.发包人B.承包人C.甲某D.乙某【答案】B68、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，造成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】D69、关于联合体投标的说法错误的是（）。A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书B.承诺就中标项目向招标人承担连带责任C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级D.联合体各方不得再以自己的名义单独在本招标项目中投标【答案】C70、下列属于招标采购阶段的管理任务和方法的是（）。A.根据标准文本编制招标文件和合同条件B.组织做好合同评审工作C.制定完善的合同管理制度和实施计划D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏【答案】A71、某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（）。A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节【答案】D72、学龄儿童膳食中推荐的脂肪供能比是（）。A.35%～40%B.20%～25%C.30%～35%D.25%～30%【答案】D73、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.整修和完善工作完成日C.承包人重新提交竣工验收报告的日期D.工程接收证书颁发日【答案】A74、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任【答案】D75、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。A.5%，加上B.5%，减去C.20%，加上D.20%，减去【答案】A76、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。A.60B.80C.350D.300【答案】A77、可以以不动产作为担保财产的担保方式是（）。A.定金B.抵押C.质押D.留置【答案】B78、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。A.分包人B.发包人C.施工项目部D.承包人【答案】B79、关于建设工程材料设备采购合同的特点，说法正确的有（）。A.合同买受人只能是承包人B.合同出卖人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商C.大型设备采购合同的条款一般限于物资交货阶段D.出卖人应尽量提前交货使建设项目及时发挥效益【答案】B80、建设工程施工过程中发生化学品泄露，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应有保险公司支付的前提是该工程担保了建筑工程()。A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险【答案】B81、采用设计团队招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。A.设计方案的功能、技术、经济和美观B.设计人员构成、业绩、从业经历C.项目解读、设计构思D.投标人信用情况和业绩【答案】A82、（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】A83、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人文件中最重要的是（）。A.承包人建议B.发包人要求C.工程进度计划D.设计文件【答案】D84、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()A.指定分包商可以与雇主直接订立合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作C.承包商不能收取指定分包商的管理费D.承包商对指定分包商的违约不承担责任【答案】D85、根据AIA文本，为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，属于（）。A.代理型CMB.风险型CMC.管理型CMD.责任型CM【答案】A86、(2017年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是（）。A.承包人向监理人提出——监理人与发包人协商——监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出——监理人向发包人报告——发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出——发包人与监理人协商——监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出——发包人通知监理人——监理人向承包人发出变更指示【答案】A87、如果因遵守工程师的指令或因业主的延误而使承包商遭受了延误和（或）导致了费用，则承包商应通知工程师并有权向其提出（）索赔。A.工期、费用和利润B.工期、费用C.工期、利润D.费用和利润【答案】A88、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。A.7天B.14天C.28天D.30天【答案】C89、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为【答案】D90、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。A.对方当事人降低注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增C.对方当事人的法定代表人变更D.对方当事人经营状况严重恶化【答案】D91、以动物性食物为主的膳食结构存在的问题是（）。A.普通家庭一般不容易做到B.能量不足C.易发生慢性病D.易发生营养缺乏病【答案】C92、（2013年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（）。A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人C.医院可以作为保证人D.公立学校不得作为保证人【答案】D93、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。A.项目经理的任职资格B.主要技术负责人的施工管理业绩C.备专业人员数量的合理性D.资源配置计划的合理性【答案】D94、下列关于签约合同价和合同价格的说法正确的是（）。A.签约合同价指承包人完成全部承包工作后发包人应付给承包人的金额B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额C.签约合同价的数额在签订合同时不能确定D.合同价格的数额只有在最终结算时才能确定【答案】D95、施工过程中发生变更，关于变更管理的说法，正确的是（）。A.直接指示的变更需征求承包人意见B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人C.承包人提出的变更涉及直接变更、建议变更和要求变更三类D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更【答案】D96、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（）向承包人出具经（）签认的单位工程验收证书。A.监理人、发包人B.发包人、监理人C.监理人、工程质量监督机构D.发包人、工程质量监督机构【答案】A97、按照标准施工合同通用条款的规定，如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见，则视为（）。A.监理人已批准，对承包人.发包人产生约束力，但监理人不受其约束B.监理人已批准，将作为判定是否顺延合同工期的主要依据C.监理人未批准，承包人应修改进度计划D.监理人未批准，承包人应等待监理人的进一步指示【答案】B98、（）是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。A.保证B.担保C.抵押D.质押【答案】B99、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的承包人机械设备损坏及停工损失，由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人共同【答案】B100、（2018年真题）根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任D.分包人的资格能力应由发包人审核【答案】A多选题（共40题）1、在材料设备采购招标投标管理中，对投标人进行资格审查时主要考虑的因素包括（）。A.独立订立合同的能力B.良好的银行信用和商业信誉C.完善的质量保证体系D.企业的规模大小E.业绩良好【答案】ABC2、根据《标准施工合同》，投标文件中的部分内容在订立合同后允许进行修改或调整，如施工前应编制更为详尽的（）。A.签约合同价B.施工组织设计C.合同工期D.履约担保E.施工进度计划【答案】B3、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，卖方交付合同约定的全部设备后，买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有（）。A.卖方出具的交货清单正本一份B.买方签署的收货清单正本一份C.制造商出具的设备出厂质量合格证正本一份D.合同价格?100%金额的增值税发票正本一份E.监造人员出具的合同设备监造确认书一份【答案】ABCD4、承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围包括（）。A.派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.没收承包人在现场的材料、设备和临时设施C.要求承包人将其为实施合同而签订的订货合同在解除合同后14天内依法转让给发包人D.暂停对承包人的一切付款E.向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失【答案】ACD5、以下有关FIDIC设计采购施工EPC合同条件，说明正确的是（）。A.项目风险大部分由业主承担B.采用成本加酬金计价模式C.工期固定D.业主采用比较宽松的管理方式，按里程碑方式支付E.业主通过严格竣工检验以保证工程完工的质量【答案】CD6、建设工程合同中的法律责任可以是（）。A.违约责任B.行政责任C.侵权责任D.缔约过失责任E.刑事责任【答案】ACD7、监理人依据《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，在施工监理过程中可以行使的权力包括()A.发布改变承包人施工作业时间和顺序的指令B.对工程的质量、工期、费用实施监督控制C.审查批准工程设计的变更D.在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求E.批准承包人的索赔要求【答案】AB8、下列关于工程担保的担保金额，说法正确的是（）。A.施工投标保证金的数额一般不得超过招标项目估算价的5%B.履约担保金一般情况下额度为合同价格的10%C.履约银行保函额度是合同价格的10%D.履约担保书担保额度是合同价格的10%E.施工预付款担保的金额一般为预付款金额的10%【答案】BC9、根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有（）。A.用于在签订协议书时尚未确定的工程设备款B.用于在签订协议书时可预见的变更费用C.不能用于计日工支付D.属于签约合同价的一部分E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额【答案】AD10、设计施工总承包合同的承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围包括（）。A.向承包人索赔B.没收承包人在现场的材料、设备和临时设施C.要求承包人转让为实施合同而签订的订货协议D.对承包人实际完成工作的价值进行估价E.使用承包人文件【答案】AC11、（2017年真题）建设工程施工招标公告的内容包（）。A.建设资金来源B.招标人的名称C.项目概况D.投标人的资格要求E.评标办法【答案】CD12、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，卖方交付合同约定的全部设备后，买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有（）。A.卖方出具的交货清单正本一份B.买方签署的收货清单正本一份C.制造商出具的设备出厂质量合格证正本一份D.合同价格?100%金额的增值税发票正本一份E.监造人员出具的合同设备监造确认书一份【答案】ABCD13、英国土木工程师学会发布的工程施工合同（ECC）的基本组成内容有（）。A.核心条款B.索赔条款C.主要选项条款D.次要选项条款E.裁决协议条款【答案】ACD14、（2016年真题）下列文件中，属于招标文件组成内容的有（）。A.投标人针对招标文件提出的质疑B.投标人对投标文件的书面澄清与说明C.对投标人质疑的书面解答D.招标人发布的资格预审公告E.招标人对招标文件的修改【答案】C15、工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（）。A.施工投标保证B.施工合同履约保证C.施工合同支付保证D.工程预付款保证E.施工合同工程款垫支保证【答案】ABD16、在总投资额为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有()。A.单项合同估算价为1000万元的施工项目B.单项合同估算价为170万元的材料采购项目C.单项合同估算价为30万元的设计项目D.单项合同估算价为20万元的勘察项目E.单项合同估算价为20万元的监理项目【答案】AB17、根据《建设工程设计合同示范文本》的规定，发包人的义务包括()。A.按时提供设计依据文件B.负责设计成果的报批手续C.负责审查各阶段设计文件D.保证设计质量E.为设计人提供施工现场工作条件【答案】B18、工程地质勘察包括的工作内容有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.选址勘察B.详细勘察C.水质勘察D.环境勘察E.施工勘察【答案】AB19、在材料采购招标中，最低评标价法，是以（）作为比较要素，选择总价格最低者中标。A.材料设备的报价B.交货期C.寿命期内所需的燃料消耗费D.付款条件E.寿命期内的维修费用【答案】ABD20、根据标准施工合同，关于工程款支付管理的说法中，错误的是（）。A.签约合同价包括暂列金额，但不包括暂估价B.合同价格即承包人完成施工、竣工后的工程结算总价，包括履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额C.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%D.发包人有权扣留与未履行缺陷责任剩余工作所需金额相应的质量保证金E.公式法调价仅适用于工程量清单中单价支付部分【答案】AB21、依据FIDIC《分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括()A.工程师直接送达的书面指令B.工程师代表直接送达的书面指令C.承包商代表直接送达的书面指令D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令【答案】C22、导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括（）。A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全B.施工中遇到了有考古价值的文物C.发包人订购的设备不能按时到货D.施工作业危及人身安全E.发包人未能按时移交后续施工的现场【答案】BC23、某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括()A.修改施工组织设计B.承担更换设备发生的费用C.要求顺延此项变更导致延误的工期D.自行享有获得的工程收益E.与发包人协议工程收益的分享【答案】AC24、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法，正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】A.买方有权检验货物，且不支付额外费用B.检验货物的地点应为货物的最终目的地C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件【答案】AC25、根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括（）。A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全B.施工中遇到了与地质报告不一致的软弱层C.发包人订购的设备不能按时到货D.施工机械设备进行维修E.发包人未能按时移交后续施工的现场【答案】BC26、下列关于公开招标和邀请招标的说法正确的是（）。A.按照《招标投标法实施条例》的规定依法必须进行招标的项目，既可以采用公开招标也可以采用邀请招标B.与邀请招标相比，公开招标的投标竞争激烈程度较高C.邀请招标不必公开发布招标信息，只向邀请对象发出投标邀请书，所以不具备竞争性D.当采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大时，可以采用邀请招标E.在《必须招标的工程项目规定》范围内的项目，其设计单项合同估算价为100万元人民币时，应当公开招标【答案】BD27、根据九部委发布的标准设计合同，以下有关设计审查的说法，正确的是（）。A.发包人接收设计文件之后，应当组织专家会进行审查B.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天C.发包人逾期未做出审查结论，视为设计未通过发包人审查D.发包人审查后不同意设计文件的，设计人承担违约责任E.修改设计方案后重新进行审查的，审查期限重新起算【答案】B28、项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有（）。A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件B.承包人在施工过程中毁约C.发生不可抗力导致合同无法履行D.承包人破产倒闭使合同不能履行E.因宏观经济形势