监理工程师之水利工程目标控制提升训练备考题带答案

监理工程师之水利工程目标控制提升训练备考题带答案

单选题（共100题）1、监理机构对承包人在质量检测过程中的取样和送样进行监督称为跟踪检测，混凝土试样跟踪检测的检测数量应不少于承包人检测数量的（）。A.3％B.5％C.7％D.11％【答案】C2、在工程单代号网络计划中，工作B有三项紧后工作。工作B与它们之间的时间间隔分别为0、2和5，则工作B的自由时差为（）。A.2B.5C.0D.7【答案】C3、下列关于水利工程的铁路工程概算的说法中，错误的是（）。A.其投资按设计提供的里程乘以工程所在地的造价指标估算B.其投资按设计提供的特征性工程量乘以工程所在地的造价指标估算C.根据设计提供的三级项目工程量，进行单价分析作出概算D.可以按经审核的委托单位专项概算数列入【答案】B4、下列方法中不属于索赔计算方法的是（）A.总费用法B.修正总费用法C.实际费用法D.修正的实际费用法【答案】D5、项目法人应当自法人验收通过之日起（），制作法人验收鉴定书，发送参加验收单位并报送法人验收监督管理机关备案。A.20天内B.20个工作日内C.30天内D.30个工作日内【答案】D6、下列关于闸门安装说法不正确的是（）A.钢闸门附件安装、附属装置安装、钢闸门本体及附件涂装、试验检测和调试校正等工作所需费包含在闸门安装费用中B.闸门安装按闸门尺寸以m3为单位进行计算C.启闭机以台为单位进行计量D.基础埋件安装、附属设备（起吊梁或平衡梁、供电系统、控制操作系统、液压启闭机的液压系统等）安装、与闸门连接和调试校正等工作所需费用包含在启闭机安装费用中【答案】B7、某工程网络计划中，工作M的持续时间为3天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第20天、第18天和第16天，则工作M的最迟开始时间是第（）天。A.11B.13C.15D.17【答案】B8、影响工期的重要因素的是（）。A.招标B.征地移民C.签约D.总造价【答案】B9、关于水利工程建设项目质量监督的说法，正确的是（）A.水利工程建设项目质量监督方式以全部排查为主B.大型水利工程可采取巡回监督方式C.中型水利工程应建立质量监督项目站D.小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站【答案】D10、水利基本建设项目竣工财务决算由（）组织编制。A.项目法人B.项目技术负责人C.项目财务人员D.项目统计人员【答案】A11、碾压混凝土施工中，各种运输机具在转运或卸料时，出口处混凝土自由落差均不宜大于（）m。A.5mB.1.5mC.3mD.10m【答案】B12、盈亏平衡分析是建设项目不确定性分析的方法之一，它只用于（）。A.财务评价B.国民经济评价C.环境评价D.社会评价【答案】A13、经济净现值是指将项目在整个计算期内各年（）用社会折现率折算到建设期初的现值之和。A.现金流量B.效益流量C.净现金流量D.经济净效益流量【答案】D14、PPP模式下，（）负责融资、建设及经营。A.政府部门B.金融机构C.中标单位D.特殊目的公司【答案】D15、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。A.确定建设工期目标B.分解确定进度里程碑目标C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划D.签发开工通知【答案】D16、某项目的固定投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】D17、下列选项不属于工作历时估算方法的是（）。A.组织者预估B.参数估算C.类比估算D.三点估算【答案】A18、以下选项中属于项目法人完成工程建设任务凭据的是（）。A.竣工证书B.工程竣工验收鉴定书C.工程完工证书D.保修责任终止证书【答案】B19、投资按其时间长短可分为长期投资和短期投资，长短期的区分—般以（）年为界。A.4B.3C.2D.1【答案】D20、水利工程施工中属于监理在进度控制中经济措施的是（）。A.编制进度控制监理实施细则B.办理工程进度款支付C.加强变更管理D.建立进度计划审核制度【答案】B21、测定港区路基下沉值可以采用（）进行检验。A.系统随机抽样B.两级随机抽样C.分层随机抽样D.完全随机抽样【答案】A22、工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，（）均应填报。A.投标人B.招标人C.设计人D.上级主管部门【答案】A23、某技术方案的设计年产量为8万件，单位产品销售价格为100元/件，单位产品可变成本为20元/件，单位产品营业税金及附加为5元/件，按设计生产能力生产时，年利润为200万元，则该技术方案的盈亏平衡点产销量为（）万件。A.5.33B.5.00C.4.21D.4.00【答案】A24、进入工地料库的袋装水泥取样检验时，每批应从不少于（）袋中抽取。A.5B.10C.20D.30【答案】C25、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。A.工作进度B.工作安全C.工作造价D.工作质量【答案】D26、以下不属于工程施工投标文件中技术标投标文件内容的是（）。A.联合体协议书B.施工组织设计C.已标价工程量清单D.资格审查资料【答案】C27、工程建设进入水库下闸蓄水时，应当组织进行（）A.专项验收B.阶段验收C.竣工验收D.分部工程验收【答案】B28、下列不属于承包人在按照合同要求编制的进度计划时应当满则的要求是（）。A.合同工期B.进度里程碑目标要求C.施工场地D.合同其他要求【答案】C29、最常见的工程质量事故处理方案是（）。A.大修处理B.不作处理C.返工处理D.修补处理【答案】D30、在不破坏材料样品的前提下，利用超声波、X射线、表面探伤仪等进行材料质量检验的方法是（）。A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验【答案】D31、项目在借款偿还期内，各年可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息的比值为（）。A.偿债备付率B.利息备付率C.资产负债率D.项目资本金净利润率【答案】B32、国民经济评价中项目使用投入物所产生并在项目范围内计算的经济费用是（）。A.转移支付B.直接费用C.经济效益D.间接费用【答案】B33、水利工程发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.4C.2D.6【答案】C34、评价工序质量是否符合标准的尺度是（）。A.工序检验B.工序活动效果C.工序分析D.工序判断【答案】B35、全面考核该阶段工程是否符合批准的设计文件要求，以确定工程能否继续进入到下一阶段施工或投入运行指的是（）。A.工程评定B.工程验收C.工程竣工D.工程检验【答案】B36、勘察、设计招标质量控制，首先是评审（）。A.勘察、设计单位资格评审B.投标文件内容的完整性C.勘察、设计工作方案评审D.勘察、设计单位信用等级及不良记录【答案】B37、水利工程质量评定的基础单位是（）。A.水利工程项目B.分部工程C.单位工程D.单元工程【答案】D38、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），跟踪检测费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三方【答案】B39、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.7B.14C.17D.21【答案】B40、测定港区路基下沉值可以采用（）进行检验。A.系统随机抽样B.两级随机抽样C.分层随机抽样D.完全随机抽样【答案】A41、承包人应在坝基岩石灌浆前，对所有灌浆孔（段）进行数照冲洗和压水试验，裂腺冲洗方法为，在孔口或段顶安放灌浆塞（孔口封闭器)，向孔内泵入压力水流，压力可为灌浆压力的（）,但不大于1MPa,冲洗时间至回水澄清时止或不大于20min。A.50%B.70%C.80%D.90%【答案】C42、监理人在发出开工通知前应获得（）同意。A.承包人B.监督部门C.发包人D.设计人【答案】C43、根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.跟踪B.巡视C.抽查D.旁站【答案】C44、水利工程中进行日常考核和质量评定的基本单位是（）。A.单项工程B.单位工程C.单元（工序）工程D.分部工程【答案】C45、经济净现值是指将项目在整个计算期内各年（）用社会折现率折算到建设期初的现值之和。A.现金流量B.效益流量C.净现金流量D.经济净效益流量【答案】D46、某工程有4个施工段，分为甲、乙、丙3个施工过程。在没有技术间歇和提前插入时间的情况下，组织固定节拍流水施工，若计划工期不超过36天，则各施工过程之间的最大流水步距为（）天。A.4B.6C.7D.9【答案】B47、施工中照明线路工程费用属于（）。A.夜间施工增加费B.临时设施费C.企业管理费D.动力燃料费【答案】B48、水利工程施工中，后续单元工程凭（）方可开工。A.分部工程开工申请获批B.监理机构签发的上一单元施工质量合格证明C.上一单元工程自检合格证明D.质量监督部门签发的上一单元施工质量合格证明【答案】B49、防护工程宜按施工段长（）m划分为一个单元工程。A.20～30B.30～50C.60～80D.100～200【答案】C50、设计交底会议由（）主持。A.发包人B.质量监督单位C.设计单位D.承包人【答案】A51、工程项目施工质量评为优良的标准之一是单位工程质量全部合格，其中（）以上单位工程质量达到优良等级，且主要单位工程质量（）优良。A.60%，100%B.60%，90%C.70%，100%D.70%，90%【答案】C52、水利工程在发包人提供的材料和工程设备时，发包人应在材料和工程设备到货（）d前通知承包人。A.3B.7C.14D.21【答案】B53、在施工过程中，对承包人已完成的工程量的测量和计算，称为（）。A.工程计量B.工程统计C.工程算量D.工程量【答案】A54、调价公式法调价的基本工作程序一般要注意的是（）。A.首先确定每个可调品种的系数和固定系数B.考核的时点指的是某月某日的市场价格C.物价指数的品种不宜太多，但与项目相关的因素都应该确立D.考核地点一般为承包人所在地的市场价格【答案】B55、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，（）单位应当履行保修义务。A.设计B.监理C.建设D.施工【答案】D56、依据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部30号令），下列对于政府验收叙述不正确的是（）。A.阶段验收、竣工验收由竣工验收主持单位主持B.阶段验收、竣工验收由法人验收主持单位主持C.工程竣工验收前，应进行环境保护专项验收D.竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行【答案】B57、项目法人应当自工程开工之日起（）个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.30B.45C.60D.90【答案】C58、项目的经济评价是项目（）的核心内容。A.设计阶段B.招标阶段C.决策阶段D.竣工阶段【答案】C59、《工程建设标准强制性条文》基本涵盖了工程建设的各个领域，共包括（）个部分。A.12B.15C.20D.22【答案】B60、水利工程中，水泥的采购及保管费率为（）。A.1%B.2%C.3%D.2.75%【答案】C61、抽样检验中出现的合格品错判将给（）带来损失。A.监理方B.检验者C.业主D.生产者【答案】D62、依据《质量管理体系基础和术语》，质量保证是以（）为基础。A.质量控制B.质量管理C.质量要求D.合同要求【答案】A63、根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》，土方开挖的主要工序是（）。A.表土清理B.不良土质的处理C.地质坑、孔处理D.软基及土质岸坡开挖【答案】D64、某施工企业从银行借款100万元，期限3年，年利率8%，按年计息并于每年末付息，则第3年末企业需偿还的本利和为（）万元。A.100B.108C.124D.126【答案】B65、堤防工程中，老堤加培按工程量（）划分为一个单元工程。A.100～500mB.200～500mC.200～500m3D.500～2000m3【答案】D66、承包人的质量保证体系组成包括思想控制子体系、组织控制子体系和（）控制子体系。A.工作B.过程C.技术D.……【答案】A67、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），工程施工开工日期应在（）中载明。A.工程开工通知B.施工组织设计报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程开工申请表【答案】A68、水利生产经营单位、部直属单位应当通过“水利安全生产信息上报系统”将上月本单位发生的造成直接经济损失在（）万元以上的水利生产安全事故和较大涉险事故情况逐级上报至水利部。A.30B.50C.90D.100【答案】D69、大体积混凝土事故处理所需的物质、机器和设备、人工等直接损失费用超过3000万元的属于（）。A.特大质量事故B.较大质量事故C.一般质量事故D.重大质量事故【答案】A70、下列关于监理工程质量责任说法正确的是（）。A.特殊情况下，监理单位可以转让工程监理业务B.未经总监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，承包人不得进行下一道工序的施工C.未经监理工程师签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收D.监理工程师上岗必须持有水利部颁发的监理工程师资格证书，一般监理人员上岗要经过岗前培训【答案】D71、承包人在测量工作开始之前将测量人员的资格证书及测量设备检定证书报送（）进行审批。A.检测单位B.质量监督机构C.监理机构D.建设单位【答案】C72、工程建设向生产转移的必要阶段是（）。A.项目建议书阶段B.可行性研究报告阶段C.验收阶段D.施工阶段【答案】C73、施工质量控制应以控制（）为基本出发点。A.人的因素B.机械的因素C.材料的因素D.环境的因素【答案】A74、计划评审技术中工作的持续时间可以利用三点估算法进行，下列不属于三点估算法估计完成时间的是（）。A.客观估计时间B.最可能估计时间C.乐观估计时间D.悲观估计时间【答案】A75、资金等值变换中，指资金发生在某一特定时间序列终点时的价值的是（）。A.限值B.利率C.终值D.等额年金【答案】C76、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.3B.7C.10D.14【答案】D77、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，招标人设有最高投标限价的，应当在（）时公布最高投标限价的总价。A.进行初步设计B.签订合同C.招标D.施工【答案】C78、不属于传统进度管理存在的主要问题的是（）。A.项目信息丢失现象严重B.无法有效发现施工进度计划中的潜在冲突C.工程施工进度跟踪十分困难D.在处理质量偏差时缺乏整体性【答案】D79、监理机构的检查和检验，不免除（）按合同约定应负的责任。A.承包人B.分包人C.发包人D.供货商【答案】A80、除险加固工程可以按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.部位D.功能【答案】C81、未完工程投资及预留费用可预计纳入竣工财务决算。大中型项目应控制在总概算的（）％以内。A.1B.3C.5D.7【答案】B82、下列关于质量检验不合格项目处理的说法，不正确的有（）。A.原材料一次抽样检验不合格时，则该批次原材料定为不合格B.工序质量不合格时，应按合同要求进行处理C.混凝土（砂浆）试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验D.单元工程质量不合格时，可以进行返工重作【答案】A83、（）是防止安全事故发生的首要任务。A.风险评估B.危险源辨识C.风险控制D.危险源处理【答案】B84、关于水利工程质量缺陷的说法，不正确的是（）。A.质量缺陷是指小于一般质量事故的质量问题B.质量缺陷实行备案制度C.工程质量有缺陷，不可评定合格D.质量缺陷备案表由监理单位组织编写【答案】C85、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。A.进度款B.预付款C.暂列金额D.保证金【答案】C86、水利工程竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行。A.1B.2C.3D.4【答案】A87、勘察、设计招标质量控制，首先是评审（）。A.勘察、设计单位资格评审B.投标文件内容的完整性C.勘察、设计工作方案评审D.勘察、设计单位信用等级及不良记录【答案】B88、石方开挖时垂直边坡梯段高度一般不大于（）m，严禁采用自下而上的开挖方法。A.5B.7C.8D.10【答案】D89、计量型抽样检验方案的设计时，根据上、下质量统计是否符合接收判定值，对于分立双侧规格限，同时计算上、下质量规格限。下列结论正确的是（）。A.QL≥kL且QU≥kU，则接收该批B.QL≥kL或QU≥kU，则接收该批C.QL＜kL且QU＜kU，则接收该批D.QL＜kL且QU＜kU，则拒收该批【答案】A90、在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3【答案】D91、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，发生质量事故后，（）必须将事故的简要情况A.施工单位B.项目法人C.项目管理机构D.水行政管理单位【答案】B92、碾压混凝土坝体迎水面()范围内，碾压方向应平行于坝轴线方向，不允许与坝轴线垂直。A.3-5mB.1-2mC.2-3mD.4-6m【答案】A93、按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》规定，交付使用资产独立使用价值的确定依据不包括（）。A.具有较完整的使用功能B.符合设计要求C.能够独立地发挥作用D.相关费用已结清【答案】D94、在施工实践中，经常由于（）的发生引起进度计划的调整，从而引起施工设备使用发生冲突或闲置。A.资源分配的调整B.施工进度计划的调整C.施工进度延误事件D.资金分配的调整【答案】C95、跟踪检测时，混凝土试样不应少于承包人检测数量的（）。A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】C96、盈亏平衡点越低，说明项目（）。A.适应市场变化能力越大，抗风险能力越强B.适应市场变化能力越大，抗风险能力越弱C.适应市场变化能力越小，抗风险能力越强D.适应市场变化能力越小，抗风险能力越弱【答案】A97、当检验批、分项或分部的质量没达到要求时，可采用的方案是（）A.修补处理B.返工处理C.调整处理D.平行处理【答案】A98、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。A.工作进度B.工作安全C.工作造价D.工作质量【答案】D99、进行土方明挖时，监理机构应对开挖过程进行（）监督检查，对开挖质量进行控制。A.连续的B.间断的C.巡视D.见证取样【答案】A100、在影响施工质量的因素“4M1E”中，是直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制三大目标能否顺利实现关键的是（）。A.人的因素B.材料因素C.施工设备D.施工方法【答案】D多选题（共40题）1、根据《反倾销条例》，下列有关临时反倾销措施的陈述正确的有哪几项？（）A.对于经初步裁定确定倾销成立并由此对国内产业造成损害的，可以采取临时反倾销措施B.临时反倾销措施包括征收临时反倾销税，提供保证金、保函等担保形式C.临时反倾销税的数额不得超过初步裁定确定的倾销幅度D.终裁确定的反倾销税额高于临时反倾销税的数额的,差额部分应当由纳税义务人补足【答案】ABC2、可行性研究阶段编制投资估算与编制设计概算是相同的有（）等。A.组成内容B.项目划分C.费用构成D.编制方法E.计算标准【答案】ABC3、下列费用中，承包人可以通过索赔获得补偿的有（）A.异常恶劣气候导致的人员窝工费B.发包人责任导致工效降低所增加的人工费用C.不利物质条件而造成的降低的利润D.发包人责任导致的施工机械窝工费E.发包人责任引起工期延长的而增加的人工费【答案】BD4、下列关于地基及基础工程计量与支付的说法正确的是（）。A.承包人按合同要求完成振冲试验所需费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价中，不另行支付B.承包人按合同要求完成振冲桩体密实度和承载力检验等工作所需的费用支付C.承包人按合同要求完成灌注桩成孔成桩试验、成桩承载力检验包含在《工程量清单》相应灌注桩项目有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付D.承包人按合同要求完成理设孔口装置、造孔、清孔、护壁等工作所需的包含在《工程量清单》相应灌注桩项目有效工程量的每立方米工程单价中费用，不另行支付E.承包人按合同要求完成的混凝土拌合、运输和灌注等工作所需的费用应另行支付【答案】ACD5、《环境影响评价法》规定，接受委托为建设项目环境影响评价提供技术服务的机构，应当经国务院环境保护行政主管部门考核审查合格后，颁发资质证书，按照资质证书规定的等级和评价范围，从事环境影响评价服务，并对评价结论负责。为建设项目环境影响评价提供技术服务的机构的资质条件和管理办法，由国务院环境保护行政主管部门制定。下列哪个选项的说法错误：A.颁发建设项目环境影响评价资质的行为属于行政确认B.国家环境保护部制定的《建设项目环境影响评价资质管理办法》可以对实施建设项目环境影响评价资质的申请与审查作出具体规定C.建设项目环境影响评价资质证书可以在全国范围内使用D.未依法取得资质证书而从事环境影响评价服务的，应依法给予处罚【答案】A6、以下关于安全生产费用的使用，正确的有（）。A.施工单位应在开工前编制安全生产费用使用计划，经监理单位审核，报项目法人同意后执行B.施工单位提取的安全费用应专门核算，建立安全费用使用台账C.分包单位对安全生产费用的使用负总责D.施工单位应按照安全生产措施计划和安全生产费用使用E.施工单位应定期组织对本单位（包括分包单位）安全生产费用使用情况进行检查，并对存在的问题进行整改【答案】ABD7、全面质量管理的基本观点有（）。A.质量第一B.重视统计量工作C.用户至上D.预防为主E.用数据说话【答案】ACD8、工程项目质量的形成是一个系统的过程，其中包括的阶段有（）。A.可行性研究B.工程设计C.工程施工D.竣工验收E.生产运营【答案】ABCD9、全面质量管理，是一种现代化的质量管理，它（）的质量管理。A.重视人的因素B.强调全员参加C.全过程控制D.重点管理E.全企业实施【答案】ABC10、工程项目建设由于涉及面广，是一个极其复杂的综合过程，主要表现在以下哪些个方面？（）A.项目难易程度不一B.形成过程的复杂性C.影响因素多D.波动性大E.质量隐蔽性【答案】BCD11、根据1967年《外空条约》和1972年《责任公约》的规定，下列说法正确的是哪项？（）A.发射国如发射失败则对其发射的空间实体对地面造成的损害不承担绝对责任B.发射国对其发射的空间实体对发射国国民造成的损害，也适用该责任公约C.发射国对其发射的空间实体在地球表面之外的地方对另一国或第三国的空间实体的损害，由发生过失的实体发射国单独或共同承担损害赔偿的过失责任D.发射国对本国非政府部门发射的实体造成的损害不应承担任何责任【答案】C12、工程质量事故处理目的是消除质量缺陷，以达到建筑物的安全可靠和正常使用功能及寿命要求，并保证后续施工的正常进行。事故处理的基本要求包括（）。A.安全可靠、不留隐患B.满足建筑物的使用要求C.正确确定事故性质D.满足建筑物的功能E.正确确定处理范围【答案】ABD13、根据现行宪法的规定，下列关于国务院的说法中，正确的是哪些？（）A.国务院由总理、副总理若干人、国务委员若干人、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长组成B.国务院总理由国家主席提名，全国人大决定；其余人选由总理提名，全国人大或常委会决定,通过后均由国家主席任命C.国务院总理、副总理、国务委员和秘书长连续任职不得超过两届D.国务院工作中的重大问题，必须经国务院常务会议或者国务院全体会议讨论决定【答案】ABD14、谭某因贪污案被判有期徒刑10年，执行刑罚3年后，符合减刑条件，对谭某的减刑，下列说法正确的是：A.对谭某的减刑应当由犯罪地的中级法院裁定B.应当采用合议庭进行审理，并且可以实行人民陪审C.法院可以在就谭某是否符合减刑条件进行调查核实或听取有关方面意见，并提讯谭某的基础上，书面审理此案D.法院对谭某减刑的裁定可以通过互联网依法向社会公布，以接受社会监督【答案】B15、实施以顾客为关注焦点的原则，可开展的活动包括（）。A.全面了解顾客的需求和期望B.有计划地、系统地测量顾客满意程度C.在重点关注顾客的前提下，确保兼顾其他相关方的利益D.确定组织的质量方针，做好发展规划E.提倡公开和诚恳的交流和沟通【答案】ABC16、关于我国刑法中的数罪并罚的理解，说法错误的一项是：A.甲犯A罪判处管制1年，犯B罪判处拘役5个月，犯C罪判处有期徒刑3年，数罪并罚的结果是，先执行3年的有期徒刑，再执行1年的管制B.甲犯A罪判处有期徒刑2年，缓刑3年。缓刑1年后，发现甲在一审判决前尚犯有B罪，应判处3年有期徒刑。对此，应首先撤销缓刑，将A罪的2年与B罪的3年，在3年以上5年以下确定最终的宣告刑C.甲犯A罪判处没收财产，犯B罪判处罚金，对甲只判处没收财产，罚金刑被吸收D.甲犯A罪判处5年有期徒刑，服刑2年后又实施了B罪，被判处3年有期徒刑。对此，应在3年以上6年以下确定最终的宣告刑【答案】C17、设计概算审查的方法主要有（）。A.对比分析法B.查询核实法C.联合会审法D.顺序检查E.系统分析法【答案】ABC18、施工单位的质量检验是施工单位内部进行的质量检验，包括从原材料进货直至交工的全过程中的全部质量检验工作，它是（）质量控制、监督检验的基础，是质量把关的关键。A.设计单位B.项目法人C.承包人D.监理单位E.政府第三方【答案】BD19、下列关于缺陷责任期监理机构工作任务的说法中，正确的有（）。A.监理机构应监督承包人按计划完成尾工项目，协助发包人验收尾工项目B.监理机构应监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复C.监理机构可以指定其他单位进行施工质量缺陷的修复工作D.监理机构在缺陷责任期应保持项目施工阶段的人员和设施规模E.监理机构在缺陷责任期应按合同约定办理付款签证【答案】AB20、下列关于阶段验收说法正确的是（）。A.阶段验收由项目法人主持B.大型水利工程阶段验收前应进行技术预验收C.下闸蓄水后，施工单位完成蓄水安全鉴定D.阶段验收鉴定书是阶段验收的备查资料E.验收主持单位自阶段验收通过之日起30个工作日制作阶段验收鉴定书【答案】BD21、关于证据的审查判断，下列哪一说法是正确的：A.询问被害人地点不符合规定而形成的被害人陈述，经补正或者作出合理解释的，可以采用B.与被告人有利害冲突的证人提供的对被告人不利的证言，不得采信C.询问证人没有个别进行而形成的证人证言，经补正或者作出合理解释的，可以采用D.被害人有生理缺陷，对案件事实的认知和表达存在一定困难，故其陈述不得采信【答案】A22、下列哪一位学者将法律分为四类、永恒法即上帝的法律，是最高的法律；自然法是沟通上帝和人的桥梁，其首要原则是“行善避恶”；神法是上帝通过《圣经》所赋予的法律,用以补充比较抽象的自然法；人定法,通常包括世俗统治者制定的法律？（）A.雅克?马里旦B.托马斯?阿奎那C.哈特D.亚里士多德【答案】B23、根据《水利工程质量管理规定》，关于项目各参与方的责任的说法，错误的有（）A.监理单位要加强工程质量管理，建立健全施工质量检查体系，根据工程特点建立质量管理机构和质量管理制度B.建设单位应组织设计和施工单位进行设计交底C.监理单位应根据监理合同组织招标工作D.设计单位应按水利部有关规定在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意见E.施工单位必须接受水利工程质量监督机构对其资质和质量保证体系的监督检查【答案】AC24、下列各项中，属于重大设计变更的有（）。A.一般机电设备及金属结构设计变化B.主要建筑物施工方案和工程总进度的变化C.水库库容、特征水位的变化D.工程布置、主要建筑物型式的变化E.水利枢纽工程的施工导流方式、导流建筑物方案的变化【答案】BCD25、下列哪些选项属于质量保证体系的主要内容？（）A.有明确的质量方针、质量目标和质量计划B.建立严格的质量责任制C.设立专职质量管理机构和质量管理人员D.开展群众性的质量管理活动E.程序文件与质量记录【答案】ABCD26、一般可以采用全数检验的情况有（）。A.批量大B.破坏性检验C.检查费用低D.稍有一点缺陷就会带来巨大损失的场合E.质量标准高【答案】CD27、下列关于抢劫罪的理解，说法错误的一项是：A.甲抢劫他人财物后，考虑到被害人有可能告发自己，于是将被害人杀死，甲成立抢劫罪与故意杀人罪，数罪并罚B.乙为了取得被害人李某的财物，将李某骗出门外予以杀害，然后到李某家里将其财物洗劫一空，乙的行为成立“入户抢劫”C.警察丙显示自己的真实身份实施抢劫的