监理工程师之水利工程目标控制能力提升B卷带答案打印版

监理工程师之水利工程目标控制能力提升B卷带答案打印版

单选题（共100题）1、材料检验在用于工程之前，对于新材料、新构件，要经过（）后，才能在工程中正式使用。A.权威单位进行技术鉴定合格B.监理人同意C.设计单位同意D.发包人同意【答案】A2、监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的（）天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。A.7B.14C.28D.30【答案】B3、在项目实施中，如果某项工作拖延的时间超过其自由时差，则（）。A.必定影响其紧后工作的最早开始时间B.必定影响工程总工期C.不会影响工程总工期D.该工作必定变成关键工作【答案】A4、GB/T28000/OHSAS系列标准采用统一要求，它的普遍实施在一定程度上消除了（），将是未来国际市场竞争的必备条件之一。A.通货膨胀B.贸易壁垒C.人口增长D.资源浪费【答案】B5、水利工程施工中，后续单元工程凭（）方可开工。A.分部工程开工申请获批B.监理机构签发的上一单元施工质量合格证明C.上一单元工程自检合格证明D.质量监督部门签发的上一单元施工质量合格证明【答案】B6、施工质量控制应以控制（）为基本出发点。A.人的因素B.机械的因素C.材料的因素D.环境的因素【答案】A7、PDCA的循环过程是一个不断解决问题，不断提高质量的过程，其中关键阶段是（）。A.实施阶段B.检查阶段C.计划阶段D.处理阶段【答案】D8、表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是（）。A.GB/T19000B.GB/T19001C.GB/T19004D.ISO19011【答案】A9、根据《水利建设工程施工分包管理规定》，在合同实施过程中，由于重大设计变更导致施工方案重大变化，致使承包人不具备相应的施工能力，项目法人的正确做法是（）。A.要求承包人继续施工B.转包相关工程C.向承包人指定分包人D.向承包人推荐分包人【答案】D10、下列属于事前控制阶段的内容的是（）。A.工程观测或监测设备的检查B.工程隐蔽部位覆盖前的检查C.清除不合格工程D.审核工程资料【答案】A11、下列材料检查方法中属于无损检验方法的是（）。A.材料质量保证资料B.材料化学成分试验C.材料的表面探伤试验D.材料外观检查【答案】C12、在机电及金属结构设备安装中，（）要做好安装过程的质量监督与控制，对安装过程中的每一个工序、单元、分部工程和单位工程进行质量检查验收。A.建设单位B.监理单位C.安装单位D.供货单位【答案】B13、某建设项目年设计生产能力10万台，单位产品变动成本为单位产品售价的55%，单位产品销售税金及附加为单位产品售价的5%，经分析求得产销量盈亏平衡点为年产销量4.5万台。若企业要盈利，则其生产能力利用率至少应保持在（）以上。A.45%B.50%C.55%D.60%【答案】A14、OC曲线的特点是（）。A.先降后升B.总是单调下降C.总是单调上升D.先升后降【答案】B15、以下关于混凝土浇筑振捣的技术要求，说法错误的是（）。A.混凝土浇筑应以振捣代替平仓B.振捣完应慢慢拔出，振捣棒头应插入下层混凝土5～10cmC.严禁振捣器直接碰撞模板、钢筋及预埋件D.混凝土浇筑过程中，严禁在仓内加水【答案】A16、下列各项中，不属于施工场外供电工程的是（）。A.从现有电网向施工现场供电的高压输电线路B.高压电网到施工主变压器高压侧之间的高压输电线路C.由主变压器高压侧至现场各施工点最后一级降压变压器低压侧之间的配电线路和变配电设施D.从最后一级降压变压器低压侧至施工现场内各用电点的施工设备和低压配电线路【答案】D17、分析要领的方法是（）。A.头脑风暴法B.专家会议法C.逻辑推理法D.独立分析法【答案】C18、资金等值变换中，指资金发生在某一特定时间序列终点时的价值的是（）。A.限值B.利率C.终值D.等额年金【答案】C19、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.7B.15C.28D.30【答案】D20、某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金500万元，第4～8年每年年末获得利润800万元，则该项目的静态投资回收期为（）年。A.3.87B.4.88C.4.90D.4.96【答案】B21、在施工进度计划审批中，应仔细分析进度计划与（）的协调性。A.质量控制B.资源计划C.合同工期D.施工方案【答案】B22、根据《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2017），下列费用中，不包含在土方明挖工程单价中，需另行支付的是（）A.植被清理费B.场地平整费C.施工超挖费D.测量放样费【答案】B23、在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间为（）。A.总时差B.最迟开始时间C.自由时差D.最迟完成时间【答案】C24、对需进行地质编录的工程隐蔽部位，承包人应报请（）进行地质编录，并及时告知监理机构。A.设计单位B.勘察单位C.政府部门D.设代机构【答案】D25、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B26、粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不宜大于（）m。A.1B.2C.3D.5【答案】C27、采用工程总承包EPC时，项目收尾工作应由（）负责。A.总监理工程师B.项目经理C.专业监理工程师D.技术负责人【答案】B28、由于某原因规定了某项工作不得早于某时刻开始，这类网络计划属于（）。A.双代号网络计划B.双代号搭接网络计划C.有时限的网络计划D.单代号网络计划【答案】C29、造成25人死亡，经济损失在5000万元以上1亿元以下的事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B30、下列关于闸门安装说法不正确的是（）A.钢闸门附件安装、附属装置安装、钢闸门本体及附件涂装、试验检测和调试校正等工作所需费包含在闸门安装费用中B.闸门安装按闸门尺寸以m3为单位进行计算C.启闭机以台为单位进行计量D.基础埋件安装、附属设备（起吊梁或平衡梁、供电系统、控制操作系统、液压启闭机的液压系统等）安装、与闸门连接和调试校正等工作所需费用包含在启闭机安装费用中【答案】B31、关于水利工程质量缺陷的说法，不正确的是（）。A.质量缺陷是指小于一般质量事故的质量问题B.质量缺陷实行备案制度C.工程质量有缺陷，不可评定合格D.质量缺陷备案表由监理单位组织编写【答案】C32、某企业借款2000万元，期限2年，年利率9％，按年复利计算，到期一次性还本付息，则第二年应计的利息为（）万元。A.80.0B.180.0C.196.2D.2376.2【答案】C33、水利工程中除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过（）后开始计算。A.投入使用验收B.阶段验收C.合同工程完工验收D.竣工验收【答案】C34、下列各项中，不属于效益比选法的是（）。A.净现值比较法B.净年值比较法C.费用现值比较法D.差额投资内部收益率比较法【答案】C35、某工程项目建设期为3年，建设期内每年初贷款500万元，年利率为10%，运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，到第3年末全部还清，则每年末应偿还贷款本息（）万元。A.606.83B.665.50C.732.05D.955.60【答案】C36、从价值工程的特点分析，价值工程的核心是（）。A.最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能B.对产品进行功能分析C.提高产品的技术经济效益D.量化功能【答案】B37、施工阶段的质量控制中对生产过程及各环节质量进行控制属于（）。A.事前控制B.事中控制C.过程控制D.事后控制【答案】B38、质量的差、好或者是优秀是由（）的程度来反映的。A.产品内在品质满足要求B.产品外观包装满足要求C.产品固有特性满足要求D.产品销售价格满足要求【答案】C39、全面质量管理必须强调从检验把关变为工序控制，从管质量结果变为管质量因素，防检结合，防患于未然。这是全面质量管理的（）观点的体现。A.质量第一B.预防为主C.全面管理D.用数据说话【答案】B40、在工程网络计划中，某项工作的最早开始时间为第7天，工作的持续时间为10天，该项工作有三项紧后工作，其紧后工作的最早开始时间分别为第17天、第20天、第18天。则该工作的自由时差为（）天。A.10B.11C.0D.8【答案】C41、工地进场了某种产品20箱，每箱20件，现在需要抽取8件产品进行检验，应采取（）方法进行检验。A.系统抽样B.单纯随机抽样C.两级抽样D.分层抽样【答案】C42、某工程发生生产安全事故，造成15人死亡，40人重伤，此次事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B43、工程进度延误后，进度计划调整的原则不包括（）。A.从工程建设全局出发，对后续工程的施工影响小B.首先保证关键工作的按期完成C.使费用增加较少D.以竣工日期推迟最短为原则【答案】D44、当工程网络计划的计算工期超过要求工期时，可采用的工期优化的方法是（）A.缩短关键工作的总时差B.减少相邻工作之间的时距C.缩短关键工作的持续时间D.减少相邻工作之间的时间间隔【答案】C45、设备精平时应在设备地脚螺栓已经灌浆，混凝土强度不低于（）。A.70%B.80%C.85%D.90%【答案】A46、网络计划工期优化的目的是为了缩短（）。A.要求工期B.合同工期C.计算工期D.计划工期【答案】C47、影响工期的重要因素的是（）。A.招标B.征地移民C.签约D.总造价【答案】B48、对拟建项目的技术路线工艺过程、工程条件进行研究，对不同方案进行比较，提出最终合理的建设方案是（）。A.项目建议书阶段B.可行性研究报告阶段C.设计阶段D.施工阶段【答案】B49、（）组织设计和施工单位进行设计交底。A.发包人B.设计单位C.监理单位D.质量监督机构【答案】A50、石方开挖时垂直边坡梯段高度一般不大于（）m，严禁采用自下而上的开挖方法。A.5B.7C.8D.10【答案】D51、承包人对质量控制点的控制措施设计完成后，经（）审核批准后方可实施。A.监理人B.发包人C.检测单位D.设计单位【答案】A52、下列选项中不属于“戴明环”阶段之一的是（）。A.计划阶段B.实施阶段C.检查阶段D.评价阶段【答案】D53、在危险源评价的方法中，安全检查表法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.运营期【答案】C54、按建设项目的投资管理形式分类，项目可分为（）。A.公共项目和非公共项目B.经营性项目和非经营性项目C.政府投资项目和企业投资项目D.新建项目和改建项目【答案】C55、在危险源评价的方法中，安全检查表法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.运营期【答案】C56、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。A.确定建设工期目标B.分解.确定进度里程碑目标C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划D.签发开工通知【答案】D57、下列不属于全面质量管理的特点的是（）。A.全面质量管理B.全过程质量管理C.全员质量管理D.全领域质量管理【答案】D58、施工单位进行施工准备和指导现场施工的规划性．指导性的文件是（）。A.设计文件B.监理规划C.施工方案D.施工组织设计【答案】D59、工程施工过程中发生安全事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C60、重要隐蔽单元和关键部位的单元工程质量经承包人自评后，监理机构应当（），然后按规定组成联合小组，共同检查核定工程质量等级。A.进行抽检B.组织验收C.进行全部检查D.核查承包人施工记录【答案】A61、工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（）。A.对后续工作无影响，对工期有影响B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响C.对后续工作无影响，对工期无影响D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响【答案】D62、调价公式法调价的基本工作程序一般要注意的是（）。A.首先确定每个可调品种的系数和固定系数B.考核的时点指的是某月某日的市场价格C.物价指数的品种不宜太多，但与项目相关的因素都应该确立D.考核地点一般为承包人所在地的市场价格【答案】B63、下列各项中，不属于施工场外供电工程的是（）。A.从现有电网向施工现场供电的高压输电线路B.高压电网到施工主变压器高压侧之间的高压输电线路C.由主变压器高压侧至现场各施工点最后一级降压变压器低压侧之间的配电线路和变配电设施D.从最后一级降压变压器低压侧至施工现场内各用电点的施工设备和低压配电线路【答案】D64、全面质量管理的精髓是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】B65、水利工程项目后评价机构在项目后评价过程中，若发现项目存在重大问题，应及时向（）报告。A.当地政府B.水利部C.住建部D.社会和资源保障部【答案】B66、河床部位开挖深度较大时，应采用（）。A.自上而下开挖B.分层开挖C.分梯段开挖D.分块开挖【答案】B67、项目的国民经济评价是从（）的角度，评价项目在宏观经济上的合理性。A.国家经济整体利益B.资源合理配置C.经济效益D.社会影响【答案】B68、属于发包人在施工阶段质量控制的是（）。A.选择最佳建设方案B.选择好勘察设计单位C.择优选择服务质量好的监理单位D.选择好设计单位【答案】C69、监理人的质量控制就是按照（）的质量标准对建设项目质量进行控制。A.政府规定B.合同规定C.监理人规定D.发包人规定【答案】B70、正态分布总体样本落在［μ－3σ，μ＋3σ］区间的概率约为（）左右。A.95.0%B.95.4%C.99.7%D.68.3%【答案】C71、当工程网络计划的计算工期超过要求工期时，可采用的工期优化的方法是（）A.缩短关键工作的总时差B.减少相邻工作之间的时距C.缩短关键工作的持续时间D.减少相邻工作之间的时间间隔【答案】C72、下列方法中不属于索赔计算方法的是（）A.总费用法B.修正总费用法C.实际费用法D.修正的实际费用法【答案】D73、公式A=P（A/P，i，n）中的P应发生在（）。A.第一年年初B.最后一年年末C.第一年年末D.任意时刻【答案】A74、工程变更引起施工方案改变并使一般项目(措施项目)和(或)其他项目发生变化时，承包人提出调整一般项目(措施项目)费和(或)其他项目费的，应事先将拟实施的方案提交（）确认。A.发包人B.监理人C.审计人D.承包人技术负责人【答案】B75、在工程开工前，对利用的原始基准点、基准线等测量控制点，应由（）复核。A.发包人B.监理人C.施工单位D.设计单位【答案】B76、在进行工程外观质量评定时，检查．检测项目经工程外观质量评定组全面检查后抽检（），且各项不少于（）点。A.30%，5B.30%，10C.25%，5D.25%，10【答案】D77、对于非经营性项目，财务评价主要分析项目的（）。A.盈利能力B.财务生存能力C.偿债能力D.融资能力【答案】B78、在施工过程中进行质量检验时，需要抽样检查的是（）。A.对下道工序影响大的中间产品B.质量十分不稳定的工序C.质量水平要求高的检验D.具有破坏性的检验【答案】D79、某建设项目静态投资为6000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。年均投资价格上涨率为6%，建设项目建设期间价差预备费为（）万元。A.752.72B.850.25C.746.18D.229.22【答案】C80、以下不属于设计技术交底会议应着重解决的是（）。A.发包人在施工过程中应注意的问题B.主管部门对本工程的要求C.分析地形的影响D.设计单位对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明【答案】A81、下列关于一次抽样方案的步骤中，正确的是（）。A.从批中抽取n组产品B.对样品逐个进行检验C.若d≤c，拒绝该批D.若d＞c，接受该批【答案】B82、抽样检验方案中，p1的选取应与p0拉开一定的距离，一般情况下，p1/p0取值为（）。A.3~10B.4~8C.3~8D.4~10【答案】D83、细骨料的质量要求中，其细度模数，应在（）范围内。A.1.4～2.0B.1.4～3.0C.2.4～4.0D.2.4～3.0【答案】D84、在抽样检验的分类中适用于从一批产品中随机抽取部分产品（称为样本），检验后根据样本质量的好坏，来判断这批产品的好坏，从而决定接收还是拒收的检验方法是（）。A.预防性抽样检验B.验收性抽样检验C.监督抽样检验D.阶段性抽样检验【答案】B85、工程项目施工质量评为优良的标准之一是单位工程质量全部合格，其中（）以上单位工程质量达到优良等级，且主要单位工程质量（）优良。A.60%，100%B.60%，90%C.70%，100%D.70%，90%【答案】C86、依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），由于施工生产的特殊性，施工过程中往往会出现一些与合同工程或合同约定不一致或未约定的事，这时就需要发承包双方用书面形式记录下来，称之为（）。A.现场签证B.工程洽商C.工程变更D.工程索赔【答案】A87、在工程网络计划中，某项工作的最迟完成时间与最早完成时间的差值为该工作的（）。A.自由时差B.时间间隔C.总时差D.时距【答案】C88、施工质量控制中旁站监理的主要内容一般不包括（）。A.混凝土坝坝体接缝灌浆工程的灌浆B.土石方填筑工程的土料压实C.地基处理工程的灌浆D.机电设备安装【答案】D89、支护时，喷射混凝土抗压强度保证率在（）及以上。A.85%B.80%C.75%D.70%【答案】A90、基础面混凝土浇筑时，基岩面浇筑仓，在浇筑第一层混凝土前，必须先铺一层（）的水泥砂浆。A.1～4cmB.2～4cmC.1～3cmD.2～3cm【答案】D91、因承包人原因造成工程严重缺陷的，发包人有权要求延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.3C.5D.2【答案】D92、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。A.工作进度B.工作安全C.工作造价D.工作质量【答案】D93、在分部工程质量评定中,其中优良等级的标准之一是该分部工程所含单元工程质量全部合格,且其中（）及其以上的单元工程为优良。A.50%B.70%C.80%D.90%【答案】B94、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。A.工作进度B.工作安全C.工作造价D.工作质量【答案】D95、在施工进度计划审批中，应仔细分析进度计划与（）的协调性。A.质量控制B.资源计划C.合同工期D.施工方案【答案】B96、OC曲线的特点是（）。A.先降后升B.总是单调下降C.总是单调上升D.先升后降【答案】B97、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》，对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样，见证取样资料由（）制备。A.设计单位B.总监理工程师C.施工单位D.专业监理工程师【答案】C98、沥青混凝土面板施工前，碾压参数应符合（）确定的参数值。A.设计文件B.碾压试验C.管理经验D.施工文件【答案】B99、某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，运营期为18年，则该投资方案的静态投资回收期为（）。A.7.33年B.6.33年C.5.33年D.4.33年【答案】A100、工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见【答案】B多选题（共40题）1、甲乙两国协议将其海洋划界争端提交联合国国际法院。国际法院就此案作出判决后，甲国拒不履行依该判决所承担的义务。根据《国际法院规约》，下列做法哪一个是正确的？（）A.乙国可以申请国际法院指令甲国的国内法院强制执行该判决B.乙国可以申请由国际法院执行庭对该判决强制执行C.乙国可以向联合国安理会提出申诉,请求由安理会作出建议或采取措施执行该判决D.乙国可以向联合国大会法律委员会提出申诉，执行该判决【答案】C2、姜某因大量販卖假冒知名品牌皮包被公安机关逮捕，其亲属立刻聘请该领域著名律师许某为其代理。下列各项要求当中，许律师不可以答应的是下列哪一或哪些？（）A.姜某朋友熊某希望可以和许律师一道会见姜某B.姜某外甥希望许律师在会见姜某时为其带去人民币2万元C.姜某妹妹希望许律师在会见时顺便为其捎去衣服两件D.姜某哥哥得知承办此案的万检察官是许律师的大学同学,希望许律师代为疏通【答案】ABCD3、下列关于宪法与法律关系的说法，正确的是、（)A.两者具有共同的经济基础，其性质都主要取决于社会的物质文化条件B.两者都是由国家制定并以国家强制力保障实施的行为规范C.两者都通过规定社会关系参加者的权利义务来确认和保护社会秩序D.宪法与法律相比，缺少制裁性【答案】ABC4、根据《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计【2012】93号），水利工程设计变更分为（）。A.常规变更B.一般设计变更C.较大设计变更D.重大设计变更E.特大设计变更【答案】BD5、下列关于各种合同形式特点及适用的说法中，正确的有（）。A.总价合同主要由承包人承担风险，报价总体水平比较高B.如果项目的设计深度不够，风险也难以估计，则可以采用成本加酬金合同的形式C.成本加酬金合同发包人对工程总价不能实施实际的控制D.总价合同在评标时易于确定报价最低单位E.在工程总成本一开始估计不准、可能变化较大的情况下，可采用成本加固定百分比酬金合同【答案】ABCD6、建筑材料或工程设备应当符合（）。A.材料出处明确B.有产品质量检验合格证明C.有中文标明的产品名称、生产厂名和厂址D.工程设备应有产品详细的使用说明书E.有中英文的详细产品功能说明书【答案】BCD7、工作历时估估算方法中，在缺少经验数据时，综合调整系数可参考取值正确的是（）。A.当t≤7天时，K=1.25～1.4B.当t≤7天时，K=1～1.4C.当t＞7天时，K=1～1.25D.当t＞7天时，K=1～1.4E.当t＞7天时，K=1.25～1.4【答案】AC8、项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有（）。A.施工总布置、分区规划是否合理B.工程材料质量证明文件是否齐全有效C.施工资源配置是否满足合同要求D.质量控制点的设置是否正确E.安全技术措施是否切实可行【答案】ACD9、下列对清代死刑命案审理的程序表述正确的是、（)A.州县初审，只审査事实部分B.省按察司为第三审级，负责复审地方1、报的死刑案，如发现有疑漏可驳回重审C.总督（或巡抚）为第四审级，对死刑案须复审，并谘报刑部，上报中央D.府为第二审级，负责复审州县上报的案件，提出拟罪意见，上报省按察司【答案】BCD10、GB-T19000族核心标准的构成有（）。A.GB-T19000质量管理体系——基础和术语B.GB-T19001质量管理体系——要求C.GB-T19004质量管理体系——追求组织的持续成功质量管理方法D.GB-T19011—质量管理体系审核指南E.GB-T19011—质量环境和审核指南【答案】ABCD11、根据基本法的相关规定，下列关于特别行政区行政长官的说法中，不正确的是哪些？（）A.特别行政区的行政长官是特别行政区的行政首长，领导特别行政区政府，对立法会负责B.特别行政区行政长官由年满30周岁，在香港通常居住连续满20年并在外国无居留权的香港特别行政区永久性居民中的中国公民，或在澳门通常居住连续满20年的澳门特别行政区永久性居民中的中国公民担任C.香港特别行政区和澳门特别行政区的行政长官任期为4年，均可以连选连任一次D.澳门行政长官在当地通过选举或协商产生，由中央人民政府任命【答案】ABC12、下列关于抢劫罪的理解，说法错误的一项是：A.甲抢劫他人财物后，考虑到被害人有可能告发自己，于是将被害人杀死，甲成立抢劫罪与故意杀人罪，数罪并罚B.乙为了取得被害人李某的财物，将李某骗出门外予以杀害，然后到李某家里将其财物洗劫一空，乙的行为成立“入户抢劫”C.警察丙显示自己的真实身份实施抢劫的，不属于“冒充军警人员抢劫”D.误以为是普通财物而实施抢劫，但实际上军用物资，仅适用普通抢劫的法定刑【答案】B13、《建设工程质量管理条例》的出台对整个工程建设强制性标准工作具有重要意义，包括（）。A.落实了工程建设强制性标准工作的三大任务B.规划了标准体制改革的方向C.最大限度地保护人民生命财产安全、人身健康、环境保护和公众利益D.对违反强制性标准的处罚有了明确的、具体的规定E.进一步提高了水利工程建设质量与安全管理水平【答案】ABD14、施工单位技术负责人主要负责项目施工安全技术管理工作，其应履行的安全管理职责有（）。A.组织项目施工安全重大危险源的识别控制和管理B.组织事故隐患排查治理C.组织制定安全生产管理规章制度和安全生产目标管理计划D.组织工程安全技术交底E.组织施工组织设计.专项工程施工方案.重大事故隐患治理方案的编制和审查【答案】ABD15、工程质量要求主要包括（）。A.工程合同B.现场签证C.设计文件D.技术标准规范的质量标准E.工程变更【答案】ACD16、世界贸易组织的《服务贸易总协定》没有对服务贸易下定义，而是规定了服务贸易的几种方式,下列哪些属于《服务贸易总协定》规定的服务贸易方式？（）A.从一国境内直接向其他国境内提供服务B.从一国境内向其他国的服务消费者提供服务C.外国实体在另一国境内设立附厲公司或分支机构并提供服务D.—国的服务提供商通过自然人到其他国境内提供服务【答案】ABCD17、张某是区人大代表候选人之一，该选区共有选民24，249人，根据现行法律规定，在下列何种情况下，他能顺利当选？（）A.参加投票的人数为10，765人，张某获得选票8854张B.参加投票的人数为13，476人，张某获得选票6928张C.参加投票的人数为16,874人，张某获得选票7864张D.参加投票的人数为20，101人，张某获得选票9765张【答案】B18、施工阶段的质量控制根据工程实体形成的时间可以分为（）。A.事前控制阶段B.事中控制阶段C.事后控制阶段D.基础控制阶段E.提高控制阶段【答案】ABC19、管子在《管子?法法》中说、“法立令行，则民之用者众矣。法不立令不行，则民之用者寡矣。”对这句话反映的法律特征，下列哪一个选项是正确的？（）A.法律的强制性B.法律的共同性C.法律的安定性D.法律的社会性【答案】C20、钢结构制作时，有效重量不扣减（）的重量。A.螺栓B.切肢C.电焊条D.切边E.孔眼损失【答案】BD21、清末负责第一部独立商法典制定的是、（)A.商部B.北洋大臣C.法部和户部D.法律编察馆【答案】A22、作为我国工程管理体系中最基础的部分，对于确保工程质量也是至关重要的，是指的（）。A.监理人的质量保证体系B.分包人的质量保证体系C.建设单位的质量保证体系D.设计人的质量保证体系E.承包人的质量保证体系【答案】D23、质量的定义是：客体的—组固有特性满足要求的程度，其中“特性”来源有（）。A.固有的B.赋予的C.定量的D.定性的E.可变的【答案】ABCD24、下列属于局部偏差特征的是（）。A.涉及的工程内容较多B.范围较大C.容易了解偏差发生时间D.原因较复杂E.有利于分析发生偏差的原因【答案】C25、设备安装前，应按照规范对设备基础的（）进行复检验收。A.混凝土强度B.位置C.平整度D.几何尺寸E.混凝土配比【答案】BD26、—个合理的抽样方案，应该保证（）。A.所接收的产品100%是合格品B.对于不合格率达到规定标准的批以高概率接收C.对于合格率比规定标准差的批以高概率拒收D.对于不合格率达到规定标准的批以低概率接收E.对于合格率比规定标准差的批以低概率拒收【答案】BC27、下列水利水电工程的水轮发电机组安装工程的单元工程施工质量验收评定可采用《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水轮发电机组安装工程》（SL636—2012）的有（）。A.单机容量15MW及以上B.冲击式水轮机，转轮名义直径1.5m及以上C.反击式水轮机中的贯流式水轮机，转轮名义直径1.0m及以上D.轴流式、贯流式水轮机，转轮名义直径3.0m及以上E.斜流式水轮机，转轮名义直径2.0m及以上【答案】ABD28、下列关于混凝土工程计量与支付的说法正确的是（）。A.承包人进行的各项混凝土试验所需的费用不另行支付B.止水、止浆、伸缩缝等应按每米（或平方米）工程单价支付C.混凝土温度控制措施费不另行支付D.混凝士坝体的接缝灌浆不另行支付E.混凝土坝体内预埋排水管所需的费用应另行支付【答案】ABC29、对工程质量进行评定的依据包括（）等。A.监理通知B.合同要求C.施工规程D.技术标准E.经批准的设计文件【答案】BCD30、下列选项中，可以参加水利工程竣工验收委员会的有（）A.工程投资方代表B.竣工验收主持单位代表C.监理机构代表D.水行政主管部门代表E.运行管理单位代表【答案】ABD31、姜某因大量販卖假冒知名品牌皮包被公安机关逮捕，其亲属立刻聘请该领域著名律师许某为其代理。下列各项要求当中，许律师不可以答应的是下列哪一或哪些？（）A.姜某朋友熊某希望可以和许律师一道会见姜某B.姜某外甥希望许律师在会见姜某时为其带去人民币2万元C.姜某妹妹希望许律师在会见时顺便为其捎去衣服两件D.姜某哥哥得知承办此案的万检察官是许律师的大学同学,希望许律师代为疏通【答案】ABCD32、下列关于施工三检制说法正确的是（）。A.班组初检是班组质量员填写质检记录，班组长签字B.施工单位质检员与施工技术人员一起搞好复检C.终检是施工单位