水电施工简易合同范本（精选6篇）

第页共页水电施工简易合同范本〔精选6篇〕水电施工简易合同范本〔精选6篇〕水电施工简易合同1发包方：______________〔以下简称甲方〕承包方：______________〔以下简称乙方〕按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和老实信誉的原那么并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：第一条工程名称：______________第二条工程地点：______________第三条承包范围：______________第四条开工日期：_______年_______月_______日开工日期：年月日工期：_______天第五条、合同价款：本工程采用方式计价。室外工程另外计算合同总价款为______________第六条、双方责任1、甲方责任：〔1〕负责技术交底工作，对施工现场进展质量检查。〔2〕负责向乙方提供施工图一式_____份。〔3〕及时供给合同规定的材料〔包工不包材料时〕。〔4〕提供临时宿舍给乙方，水，电及一切费用〔5〕及时办理工程结算。2、乙方责任：〔1〕严格按施工标准要求及国家质量标准施工。〔2〕必须按图纸施工。〔3〕应保证工期要求，确保工程如期完成。第七条、材料供给1、主材：由甲方负责提供。2、辅材：由甲方负责提供。第八条、材料消耗工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之计算，废料归方。第九条、施工与验收1、乙方按图纸及施工标准严格施工，随时承受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。2、工程完工时组织相关部门验收。第十条、结算方式工程款支付，每月按进度实际工程量支付_____，工程完工自检能到达验收要求支付_____，余款待该工程开工验收合格后_____天内支付总工程款，〔含已付工程款在内〕，甲方以现金方式支付乙方，不包含任何发票及一切费用。第十一条、其它1、本协议一式份，正本份，副本份。2、本协议自双方盖章签字之日起生效。3、本协议待工程款付清以后自行终止。第十二条、补充条款1、图纸变更应该在乙方施工前，提供正式变更通知单，假如乙方按原图纸施工后，甲方要求更改，一切费用应由甲方承当，如乙方没有到达技术要求，要无偿反工，如因材料质量问题，乙方不负责。2、附加工程〔临时工程〕甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方，不能与承包工程款项一起支付。甲方〔签章〕__________乙方〔签章〕_________________年_____月_____日_______年_____月_____日水电施工简易合同2甲方：______乙方：______(以下简称乙方)根据甲方工程施工需要，同意乙方以x为代表的施工队承接甲方_________________装修工程的室内水电安装，经甲、乙双方协商，在平等互利的前提下自愿签订本合同。一、工程工程1、工程名称：______2、工程地点：______3、承包范围：按广东____公司设计的__________________售楼精装修，水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工(包括建立方与甲方签订施工合同全部安装局部约定的除材料外所有室内水电安装施工)4、乙方劳务范围：______(包括但不限于甲方与建立单位签订的本工程施工合同的所有安装工作范围)二、承包方式及质量要求2.1、乙方包工、包料，包工具，包质量，包平安，包清理，包文明施工，包工期，包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位开工验收并业主入伙验收，包保修。2.2、包质量要求：所有施工内容应到达国家相关标准要求、质量标准的评定，以国家、省、市和碧桂园的验收标准进展验收，质量标准为合格。三、乙方负责：3.1、乙方不得以任何借口再次转、分包，一旦发现乙方私自转包，甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方，继续进展施工，乙方承诺无条件退场，已施工局部按已完成量的70%结算无异议。3.2、包括但不限于：安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具，本班组使用的自用照明灯具，本班组的宿舍照明水电。3.3、包施工用电：甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电挪动箱，所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电平安标准;3.4、合同内乙方承包的各项安装工程必须按设计图纸设计变更和施工标准等相关资料施工完成。四、承包价格：______4.1、本工程室内安装的工程量计算根据按照______房地产开发给出的水电总价格,甲方收取25%的手续费用,发票由甲方负责.4.2、乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。乙方达不到甲方的工期要求，延误甲方的施工节点，甲方有权随时与乙方办理结算，乙方无条件服从和退场。4.3、乙方合同签订人必须跟班作业，常驻施工现场，每月不少于25天，如每少一天按200元/天罚款，假设有分开工地，委托为现场代表，代表其行使工地管理权利，负责工地进度，平安质量事务。4.4、乙方所需要的施工用料须提早七天以书面的形式一式三份报工程经理审批后，一份留底，一份交工程经理，一份直接交给材料员(以便及时采购。如因乙方未按时提交材料方案而造成材料供给不及时造成延误工期由乙方承当责任。4.5、乙方施工的所有场地由乙方自行清理，假设乙方不清理，即由甲方派人清理，费用由乙方负责，并扣除乙方清理费0.5元/㎡;4.6、如有设计修改，乙方承诺累计少于2(包含2个工作日)个工作日之内不再增加任何费用。大于2个工作日的由双方协商增加费用事宜。如产生时工费用按_____元每人工计算。4.7、按实际完成上述各项工程量结算，如建立单位发文取消该工程，该项工程量同样扣除。五、结算方式、进度款支付：______5.1、乙方按甲方要求进驻专业技术人员，把所用材料拉到现场，乙方管理人员及工人自带伙食一个月。5.2、按工程部每次在建立单位领取进度款时，由乙方按已完成工程量向甲方工程部申报，经预算部核定该班组的工程进度款(包括伙食费及借支款)支付70%给乙方。5.3、工程完成经质检站、监理公司、建立单位(碧桂园)及有关单位开工验收，在一个月内再支付工程进度款20%给乙方，小业主验收(收楼)后，付至工程进度款97%，余款3%作质量保修金，在一年的保修期内不发生质量问题，保修期满后无息退还全部保质金(保修期内如发生质量问题24小时内要及时安排施工人员到位进展维修，如不及时建立单位派维修队工人进展维修所产生的费用在乙方保修金内扣除)。5.4、每次发放工资时，由签订合同人把进度款分配给工人，保证按进度款100%发放工人工资，不得在进度款中收取工人任何费用，每个工人在工资表签名并打手印，送到甲方财务处存档，由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。5.5、乙方要提供甲方支付全部工资款的收据给甲方财务，作为支付工资款的根据。5.6、乙方领取生活费，应先由现场施工员签字认可后，送工地主管审批，再到财务处借生活费。六、工程工期6.1、安装工程进度和工期无条件满足建立方及甲方之各节点工期要求。6.2、甲方根据本工程建立单位的工期要求，提供乙方总进度方案和重大工程节点日期，乙方必须严格按照甲方制定的进度方案及甲方的指令组织施工并承受甲方对进度的检查、监视、考核。假设过程中进度有调整，以调整后的进度方案为准。乙方必须全力满足甲方的节点工期要求，并须完成每周方案及月方案，假设由于乙方原因造成工期或节点延误，甲方按每逾期一天罚5000元对乙方进展处分。6.3、节点进度工期完成确实认：______在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐前方可提请甲方验收。节点验收通过，验收日期为节点进度实际完成日期。如施工场地未能做到工完场清，按合同面积每平方米1元的清洁费进展扣减。6.4、乙方必须按甲方的"施工组织设计"组织消费，参加甲方组织的消费例会，并按甲方方案的进度节点要求按时或提早完成施工任务，承受甲方对进度的检查、监视。6.5、本工程保修期限以甲方与建立单位签订的总承包合同约定的期限为准。七、图纸施工班组必须严格按甲方下发的蓝图施工，不能使用电子版作为施工图，如使用未经认可的电子版施工，所造成的一切后果由班组负责。八、管理人员要求水电班组必须装备每个标段不少于一名专职专业负责人。九、材料管理9.1、甲方按材料定额规定的数量提供给乙方，乙方必须加强管理，励行节约。因乙方管理不善施工不当造成材料超支，超支局部材料费用由乙方全部承当，并处超支局部价款的五倍罚款。9.2、乙方在施工中必须实行限额领料制度，根据甲方编制的施工预算及材料方案进展限额领料控制。乙方必须提早一周向甲方报送下周物资需用方案。9.3、如发现乙方盗窃甲方材料，甲方有权对乙方马上清场，并对余下工程款全部扣除。十、双方承当的责任和义务10.1、甲方责任：______10.1.1、甲方提供乙方承包范围内的施工图纸。10.1.2、甲方为乙方提供施工用水、用电，提供宿舍。10.1.3、负责工程统一指挥和协调，安排工程施工进度方案，负责对工程技术及有关内容进展交底。10.1.4、甲方在乙方人员进场后，安排相关职能部门专职人员对乙方进场人员进展平安消费三级教育，明确公司、工程部各项平安消费规章制度。乙方人员必须逐个在平安三级教育表上签上个人姓名。工程实行实名制管理，所有施工人员进、出场必须进展登记并统一发放工作牌，同时在工人使用的平安帽上进展工种、人员编号标记，一人一号。10.1.5、甲方按照工程进度要求及乙方的材料方案向乙方提供施工用材料，并运至现场甲方材料仓库。10.1.6、甲方按照政府要求选择适当时间对乙方人员进展平安培训，并采取适当的方式进展法规、法纪及社会公德、企业规章制度宣传教育活动。10.1.7、甲方可为乙方代购工作服、平安帽等防护用品，乙方承当其费用。10.1.8、提供施工中所须的非乙方承包范围内的施工机械设备、平安防护设施、垂直运输机械、场内运输小车辆、电缆线等。10.1.9、甲方负责统一购置乙方施工人员人身意外伤害商业保险及工伤保险(费用按有关规定负责)。单位及个人应缴的社保费用已包含在乙方承包的综合单价内。10.2、乙方责任：______10.2.1、合同签订负责人必须长驻工地，跟班作业，每月不少于22天。如有特殊原因不能参加周例会或分开工地2天以上，必须向工程经理请假。10.2.2、组建素质良好的施工队伍，并装备相应的管理班子驻现场配合甲方对所属劳务工进展管理。10.2.3、乙方人员上班时间必须佩带好工作卡，穿好工作服，戴好平安帽，否那么一律不得进入施工现场，所引起的责任由乙方承当。10.2.4、自觉承受甲方及有关部门的管理、监视和检查，听从指挥;承受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;10.2.5、乙方负责签收、保管、归还所有借用物品，如因保管不善造成丧失需按价赔偿。10.2.6、进度：______乙方的施工进度必须满足甲方编制的施工进度方案要求，根据甲方的施工进度方案合理安排足够的劳动力。如因乙方原因延误工期，按合同第六条关于工期的处分标准进展处分。10.2.7、质量：______乙方必须严格按国家、地方和业主现行有关施工及验收标准规定和设计要求组织施工，乙方必须健全技术与质量检查验收制度，应设专职质检员，实在做好自检工作，详细质量要求。10.2.8、平安及文明施工：______乙方必须严格遵守现行国家、地方的相关平安标准、规程以及业主和本工程部的所有平安消费和文明施工的各项规定，坚决杜绝重大平安事故发生。做到工完场清，堆放整齐，道路畅通，场地整洁。必须服从公司及工程部的平安和文明施工检查，对检查中提出的问题按照整改时间要求整改到位。假设乙方不能按照要求进展平安和文明施工时，甲方派人进展乙方责任范围内的清理工作所花费用由乙方负责，即按合同总平方的0.5元/㎡进展扣减。10.2.9、遵纪守法，杜绝违法犯罪行为的发生。如因乙方员工违法犯罪受到公安机关的查处，乙方承当由此引起的一切经济损失的法律责任。乙方必须团结友爱，文明相处，互助互让，严禁在工地内聚众赌博和打架斗殴，凡参与打架斗殴事件的，不问理由，每人每次罚款三百元，班长罚500元，班组罚1000元，严重者移交当地公安机关处理，医药费和蔼后处理由乙方负责。十一、平安消费乙方在进场施工前由甲方组织进展平安、治安、消防等知识的岗前教育及施工现场平安规章制度的学习。十二、施工验收12.1、乙方应确保所完成施工的质量，必须符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进展验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与建立方间的隐蔽工程验收结果或工程开工验收结果说明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承当由此导致的甲方的相关损失。12.2、隐蔽工程验收或中间验收部位，乙方应以书面形式自检(包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点)，自检合格报甲方验收签字后，方可进展隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。12.3、保修期按甲方与建立单位签订的施工合同____的期限为准，乙方必须无条件履行此义务。十三、违约责任13.1、经甲方检查认定，乙方在工程质量、工期、平安、文明施工等任何方面要到达合同要求，否那么责任自负。13.2、乙方须按照甲方的管理细那么执行，假设乙方违约，按照甲方相关条款处分。十四、争议14.1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用以下第种方式解决争议：______双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁;向被告人所在地人民法院起诉。14.2、发生争议后，除非出现以下情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：______单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;调解要求停顿合同工作，且为双方承受;仲裁机构要求停顿合同工作;法院要求停顿合同工作。十五、制止转包或再分包乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给别人。否那么，乙方将依法承当责任。十六、合同终止双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。十七、合同份数合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。十八、保修18.1、保修期以甲方与建立单位签订的施工总承包合同相关约定的条款执行，乙方应在接到保修通知后2天内派人维修。18.2、乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方的工程在质量保修期内承当保修责任，无论工程是否通过验收，质量到达何种等级，乙方应对其承包范围内构造中存在的问题负责，并按甲方要求及时处理存在的问题，否那么甲方将另行安排人员进展处理，所发生的费用由乙方承当。十九、合同生效与失效本合同在甲、乙双方签字日起生效，所有安装工程开工验收乙方履行保修义务后，工程款结清后本合同自然失效。甲方：______代表：______身份证号：______签订时间：______年_____月_____日乙方：______代表：______身份证号：______签订时间：______年_____月_____日水电施工简易合同3发包方：法定代表人：承包方：法定代表人：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的答应、批准或备案，包括但不限于建立用地规划答应证、建立工程规划答应证、建立工程施工答应证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等答应和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。假设发包人因未能及时办理完毕前述答应、批准或备案，由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期，并支付承包人合理的利润。按照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工有关事项协商一致，订立本合同如下：一、工程概况工程名称：工程地点：工程承包范围：根据施工图纸要求。二、合同工期风险提示：关于实际开工日期的规定当因实际开工日期确实认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经开工验收合格的，以承包人提交开工验收申请报告之日为实际开工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的开工验收申请报告42天内完成开工验收，或完成开工验收不予签发工程接收证书的，以提交开工验收申请报告的日期为实际开工日期；工程未经开工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际开工日期。自本工程监理单位发出的开工令起____日历天。三、质量标准合格〔按设计施工合同质量要求〕。四、合同价款金额：_______元。五、双方主要义务和责任1、甲方主要义务和责任〔1〕负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作，按照提供施工用地及交通道路，假如因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场，由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。〔2〕与当地供电、供水部门联络协助解决乙方施工及生活用电用水电水问题。〔3〕甲方根据实际情况需对施工进展更改的，应送设计单位进展设计变更，并经有关部门审批后提交乙方施工。〔4〕配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。2、乙方主要义务和责任〔1〕在本合同签字生效后，7天内进场开工。〔2〕负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所需要的临时设施的设计、建立、维护及费用。〔3〕认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示，实在履行职责，采取必要措施，确保施工平安及工程质量并按期完工。〔4〕在施工过程中，未经甲方及监理人答应，乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求，假设擅自变更，甲方不予成认签证。〔5〕工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。〔6〕乙方应编制施工组织设计，施工总进度方案表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批，并对现场施工负全部责任。六、工程进度1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计____日历天。但对一下原因造成开工日期推延的延误，经甲方和监理人现场代表确认后，工期应顺延：即由于工程量变化，设计变更，一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。2、在本工程建立施工过程中，假设乙方严重违背合同规定，以致于继续施工将对本工程的质量、平安、造价、工期等产生严重影响时，甲方或监理人有权下达书面停工指令直至解除合同，乙方应予承受并应及时采取有效措施进展整改，经甲方或监理人发布同意复工的指令后，方可复工。七、工程质量和验收风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的，由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量到达合同约定的标准为止，并由承包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期。1、本工程质量要求到达合格。2、乙方必须严格按照本地区工程施工图〔包括设计变更图纸〕等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术标准、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收，并保证工程量到达合格。3、假设乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。4、乙方必须按国家现行有关技术质量验收标准，提供各类检测试验报告，钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后，方可使用：必须按规定制作砼砂浆试块送检，假设试验组数缺乏及质量不合格，乙方应承当责任。5、验收前7天，乙方应把施工内资料送交监理单位与建立单位审核，验收后7天内，乙方应把完好的内业资料送交建立单位备案。6、本工程所有隐蔽工程在隐蔽前，乙方均需向甲方和监理人报告复核，经复核检查符合要求前方可隐蔽，否那么，甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程，因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承当。八、材料、设备采购供给方式风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和〔或〕延误的工期，由承包人承当。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。1、本工程由乙方采购供给的材料，设备为招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。2、采购供给的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求，进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。3、材料在用于工程前，必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书，并经监理单位核查后投入使用，没有质保书的材料不得使用，所有材料和构件检验合格前方可使用。4、对材料质量疑心的，应对该材料按现行国家有关规定进展检验，合格的可用于工程，不合格的中标人应将其去除出施工现场，检验费用由责任方负责。九、付款方式1、本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款，预付款的比例应控制在当年〔指合同签订后的________年，以此类推〕工作量的15%之内〔当年工作量在1000万元以上的，比例应适当调低〕。当工程款支付到合同款的50%〔含工程预付款〕时，刚刚预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。2、按工程量结算，按月核定完成工程量的85%，暂停付款。预留15%作为工程尾款，待工程开工验收合格并结算后，再支付至工程结算总价的95%，余下的5%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。假设中标人对其他施工的开工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的，招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后，应将保修金支付给中标人。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程开工验收合格之日起算，详细分局部项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承当保修责任。发包人未经开工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。3、保修期为半年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，假设乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。4、乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告，监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认，甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无过失或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。十、工程合同价目开工结算1、工程验收合格后7天内，乙方应把工程结算送交监理单位和建立单位预审后，由建立单位送有造价审核单位审核。2、本工程价格采用固定单位包干，工程结算时，工程量根据图纸要求施工，按时决算：单位按乙方的投标报价书上的单价计算。3、合同价款于合同成立后不得调整，但本次招标的范围外发生的工程，设计变更或其他原因引起的工程量变化，合同价款可按以下方法调整：〔1〕在核对确认的工程量清单内已有的工程单价取乙方投标报价单位，其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。〔2〕在核对确认的工程量清单以外的新增工程单价，仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。〔3〕市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。十一、其他1、违约风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违背合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚方法，通过明确违约时需要承当的责任，来催促各方真正履行应承当的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知，要求甲方在10天内履行合同，否那么有权暂停施工，直到解除合同，甲方应承当违约责任，支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。〔1〕由于承包人的原因未能按合同规定日期完工，承包人除自行承当赶工所增加的费用外，每延误一天，承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过10000元。承包人在征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，假设比合同规定的完工日期提早完工时，那么由监理人和发包人核实提早天数。承包人可获得每天1000元的奖励金。奖励金最多不超过10000元。〔2〕乙方应承当本工程平安责任，用于施工作业平安设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承当。发生平安事故，责任由乙方承当。〔3〕不可抗力：假设遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用，甲方应给予补偿。2、纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。3、本合同一式_____份。其中正本_____份，双方各执___份，副本___份，双方各执____份。甲方：〔公章〕法定代表人：〔签字〕________年____月____日乙方：〔公章〕法定代表人：〔签字〕________年____月____日水电施工简易合同4甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲方将沈丘县北城社区(幸福苑)工程的水电安装工程发包给乙方施工，为明确双方职责，在经过友好协商,平等互利的根底上签订如下协议：一工程概况二承包方式：包工包料(含所有辅助材料)、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包平安消费和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。三工程承包范围1.承包范围：水、电、防雷安装工程设计图纸与设计变更单中所包含的所有工作内容。2.详细工作内容：①材料场内运输、装卸。②施工图纸中安装内容：根据设计图纸和甲方与业主方签订的.工程承包合同中约定的相关条款(包括所有的上下水、暖气、消防、强电、弱电预埋等)及一切配合和设计变更等工作内容。③所需的构造预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。④施工标准及常规要求。⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。⑥成品保护、设备调试、开工交验。⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。⑧与其它工种的配合施工。⑨预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌(假设甲方施工那么扣除乙方该局部工作的相应费用)。四施工用具管理：①甲方提供垂直运输设备，提供现场及楼层固定电箱。②乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。五质量要求1.按照国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工标准和当地主管部门的其它有关规定，作为本工程的质量验收标准。2.乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，在获得文字变更洽商手续前方可继续施工。3.乙方必须服从甲方在各次质量验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求,乙方假设回绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处分，乙方须无条件服从。六双方职责与权限㈠甲方：1.甲方对乙方施工全过程的施工质量、工程进度、平安消费和文明施工及清洁卫生进展检查验收和监视管理。2.实在解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利进展。3.提供住宿方便(住房及水电费由乙方自行解决)。4.制定施工方案。5.进展技术交底、平安交底。6.提供水电暖完好完好图纸2套(开工图一套)。㈡乙方：1.乙方应按图纸设计规定的要求自行组织购进、使用质量合格的材料进展施工。2.乙方组织有资质证的技术人员、纯熟工人投入工作，服从甲方、监理等有关人员的指挥，否那么甲方有权对乙方进展处分，乙方不得有任何异议。3.乙方应保管好自己的材料，预防丧失，材料的保管与堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解决。七合同价款1.乙方承包价为准。2.工程量结算按20__年河南省建筑安装工程预算定额、费用定额及施工期内的有关的文件规定执行，以工程结算总造价下浮16%作为甲方的综合管理费用(含税，除此之外,乙方不在支付其它任何费用)。八付款方式1.依甲方与业主方签订的工程承包合同为准，其合同附后。2.预埋阶段：甲方应按建立单位制定的拨款方案同步向乙方支付工程进度款。3.工程开工验收合格后，甲方按河南省20__年建筑安装工程定额和有关的最新文件规定及所完成的工程量(工程总造价下浮16%)结算给乙方，结算造价按甲乙双方和业主方最后审定的造价为准，甲方支付乙方总造价(下浮16%后)的97%，留3%作为工程质量保修金。4.乙方保修期(以甲方和业主方签订的工程施工合同为准)按国家有关规定保修，保修期满后，甲方一次性付清工程质量保修金(无利息)给乙方。5.乙方承包的本安装工程在开工验收备案后负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复，如乙方未能在限定时间内进展修复，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方的保修金中扣除。6.订立合同后乙方必须交万元给甲方作为合同履约保证金及工程履约保证金，主体构造起一层后，甲方退还给乙方履约保证金的50%，并支付乙方工程款总造价5%，主体结顶三日内甲方退还乙方剩余的全部履约保证金。7.以上合同不包括现场变更，如遇不可抗拒自然灾害，甲方需要工期顺延，变更造价按甲方与业主方签订的施工合同的有关条款执行。8.如甲方不能及时拨付工程款造成的工程进度滞后，乙方概不负责，给乙方造成的损失由甲乙双方协商解决。九平安责任乙方必须平安消费，文明施工，在施工过程中出现的一切平安事故，全部由乙方负责。如发生重大事故，应立即向甲方报告，甲方向上级有关部门报告。十本合同一式四份，甲乙双方各执两份，工程开工后此协议作废。十一未尽事宜，甲乙双方协商解决。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日水电施工简易合同5承建人(以下简称：_________________甲方)：_________________承包人(以下简称：_________________乙方)：_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建立工程合同法》及其他有关法律、法规和规章，并结合_________市有关规定及本工程的详细情况，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况：_________________工程名称：__________________________街_________楼_________#楼(以下简称：_________________本工程);工程地点：__________________________号施工现场条件：_________________以现场实际情况为准;二、工程承包方式、承包范围及承包内容：_________________1、承包方式：_________________乙方包人工、包主材、包施工机具、包工期、包辅材、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格。2、承包范围：_________________本工程设计图纸中所包含的全部水电安装及其附属内容，包括但不限于以下内容：_________________①弱电﹙包括楼宇智能化、有线电视、宽带网络、可视对讲系统等﹚预留预埋(并穿好钢丝)及安装;②室内外所有一切给排水、室外落水、阳台排水及空调排水的预留预埋(并穿好钢丝)及安装;③强电的预埋与安装、调试检测工作;④楼宇防雷接地的安装、调试检测及验收合格工作。3、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。三、合同工期：_________________1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目的顺利实现。本合同约定本工程总工期为_________天;开工日期为：_____________年_________月_________日，开工日期为：___________年_________月_________日。四、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。承建人(以下简称：_________________甲方)：_________________承包人(以下简称：_________________乙方)：_________________签订日期：________________水电施工简易合同6发包方：___________