《建设工程合同（含FIDIC）条款》历年真题及答案

2010年4月高等教育自学考试

建设工程合同（含FIDIC）条款试卷

（课程代码04231）

题号一二三四五七

分数

复查人签名___________

导分评卷人复查人一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，

---------------------请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.对某政府办公大楼项目进行施工招标，招标文件中不允许外省的投标人参与投

标，此举违背了招投标活动的【】

A.公开原则B.公平原则

C.公正原则D.诚实信用原则

2.如果业主对工程项目建设管理能力较差，对于中小型工程而言，适合采用的招

标方式为【】

A.全过程招标B.单项招标

C.专项招标D.联合招标

3.建设项目设计评标中，评审的内容一般不但苹[]

A.完成初步设计时间的早晚B.投入产出和经济效益

C.设计方案D.设计资历和社会信誉

4.对于监理内容比较明确的小型或中等的工程项目，监理费用的计算方法一般采

用【】

A.按时计算法B.工资加一定比例的其他费用计算法

C.按工程建设成本的百分比计算法D.固定价格计算法

建设工程合同（含FIDIC）条款试卷第1页（共8页）

1

5.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标截止

日期止，最短不得少于【】

A.10天B.15天

C.20天D.30天

6.招标项目评标结束后，对未中标的投标人的投标保证金应当退还的时间为

A.发出中标通知书后B.完成评标后

C.签署施工合同后5个工作日内D,合同履行完毕后

7.某施工项目采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情

况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万

元，此时【】

A.中标人为乙，合同价为980万元B.中标人为乙，合同价为990万元

C.中标人为甲，合同价为950万元D.中标人为甲，合同价为1000万元

8.现场考察时间一般安排在【】

A.资格预审前B.购买标书前

C.投标截止前D.签订合同前

9.对于机电设备采购的招标，制造厂商在国际上较少时一般采用的招标方式为

[1

A.国际竞争性招标B.有限竞争性国际招标

C.国内竞争性招标D.国内议标

10.依照民法理论，狭义的合同是指（】

A.劳动合同B.物权合同

C.债权合同D.身份合同

11.下列有关中标通知书的说法正确的是【】

A.中标通知书属于承诺B.中标通知书属于要约邀请

C.中标通知书属于要约D.中标通知书对招标人不具有法律效力

12.《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因

对方的违约而【】

A.解除合同B.变更合同

C..转让合同D.中止履行合同义务

13.根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实

行制裁双重性质的是[]

A.罚金B.赔偿金

C.利息D.违约金

14.《建设工程勘察合同示范文本》有两种格式，按照委托勘察任务的不同分别适

用的委托任务包括【】

A.岩土工程勘察、水文地质勘察

B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察

C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察

D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察

建设工程合同（含F1DIC）条款试卷第2页（共8页）

2

15.建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托

人赔偿的原则是【】

A.按工程实际损失计算赔偿

B.扣除合同约定的全部监理酬金

C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

D.应当双倍返还定金

16.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括【】

A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作

B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明

C.办理临时停电、停水、中断道路甲报批准手续

D.组织设计交底

17.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的

设备运到现场准备安装前造成损失，承担该损失的是【】

A.发包人B.承包人

C.设备供应人D.发包人和承包人各一半

18.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当

执行(]

A.原价格B.新价格

C.市场价格D.原价和新价的平均价格

19.依据FIDIC《施工合同条件》，合同文件中具有优先解释和执行的文件为

【]

A.专用条件、B.通用条件

C.投标书D.合同协议书

20.果，程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个

承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成

了一定的损失，承担该损失的是【】

A.乙承包人B.发包人

C.甲承包人D.工程师

分评卷入复查人二、多项选择题(本大题共1。小题，每小题2分，共20分)

--------H——在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要

-----------!求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选

或未选均无分。

21.根据《招标投标法》规定，必须进行招投标的范围包括

A.关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目

B.关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目

C.使用国有资金投资的项目

I).使用银行贷款投资的项目

匕使用民间融资的项目

22.参加竞选的设计文件宣布作废的情形包括

A.未经密封B.无工程师签字

C.未按规定格式填写D.提前送达

E.参加竞选的单位未参加评定会议

建设工程合同(含FIDIC)条款试卷第3页(共8页)

3

23.招标人自行施工招标时，必须满足的资质条件和能力包括【】

A.具有法人资格R有从事同类工程建设项目招标的经验

C.有组织编制投标文件的能力D.有审查招标单位资质的能力

E.有组织开标、评标、定标的能力

24.国际竞争性招标中，资格预审文件主要包括的内容为【】

A.投标书B.工程简介

C.投标人的限制条件D.资格预审表格

E.证明资料

25.常见的机电设备招标方式包括【1

A.国际竞争性招标B.有限竞争性国际招标

C.国内竞争性招标D.议标

E.直接委托发包

26.当事人一方不履行非金钱债务或履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求

继续履行，但除外情形有【】

A.债务人在合理期限内未要求履行B.履行费用过高

C.债务的标的不适于强制履行D.事实上不能履行

E.履行难度较大

27.按照设计合同示范文本的规定，发包人的责任包括【】

A.向承包人明确设计的范围和深度

B.按照国家有关界定和合同的约定支付设计费用

C.向施工单位进行设计交底

D.承担承包人规定的设计文件中保密条款的保密责任

E.设计人员进入现场指导时，为其提供必要的工作和生活条件

28.依照施工合同示范文本通用条款的规定，下列属于发包人应当完成的工作有

【】

A.办理施工许可证B.提供工程进度计划

C.确定坐标控制点II做好施工现场地下管线的保护工作

E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

29.材料采购合同履行中【】

A.提前交付货物时，买方可以拒绝接收

B.逾期交付货物时，如果接到卖方交货通知后15日内未通知卖方，买方不

能拒绝接收

C.合同双方当事人没有约定交付地点又没有达成补充协议时，只能按照交易

习惯确定

IX卖方不能交货的，应向买方双倍返还定金,不能支付违约金

E.买方中途退货，应向卖方支付违约金

30.施工合同示范文本规定，经工程师确认后可以顺延工期的情形包括

A.不可抗力B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖D.设计变更

E.合同规定时间内工程师延误提供所需指令

建设工程合同（含FID1C）条款试卷第4页（共8页）

三、填空题（本大题共4小题，每小题1分，共4分）

31、发出文案设计竞选文件至竞选截止时间，小型项目不少于一一天。

4

32、作标技巧一般包括逐步升级法、一一、突然袭击法、先亏后赢法等报价策略。

33、我国《合同法》规定，因重大误解而订立的合同，当事人一方有权请求人民法院或一

变更或者撤销其合同。

34、按合同的计价方式不同，建设工程施工合同主要有固定价格合同、可调价格合同和一

合同3种。

四、判断题（本大题共3小题，每小题3分，共9分）判断正误并说明理由，正确的在括号

内划“V”，错误的划“X”,判断正误1分，说明理由2分。

35、如果施工图设计不委托设计方案中选的单位设计时，建设单位应付给中选单位方案设计

费，金额为该项目设计费的20%。（）

理由：

36、自然人可以成为合同法律关系的主体。（）

理由：

37、监理合同的标的是服务。（）

理由：

五、名词解释（本大题共4小题，每小题3分，共12分）

38、邀请招标

39、合同转让

40、债务抵消

41、仲裁

六、简答题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）

42、简述必须实施建设监理的范围。

43、简述招标公告的内容。

44、简述索赔的程序。

七、论述题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

45、试述合同成立与合同生效的联系与区别。

46、论述FIDIC施工合同中指定分包商的概念和特点。

5

建设工程合同（含FIDIC）条款试题答案及评分参考

（课程代码04231）

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分,共20分）

1.B2.A3.A4.D5.C

6.C7.D8.C9.B10.C

11.A12.D13.D14.A15.C

16.B17.A18.B19.D20.B

二、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分,共20分）

21.ABC22.ACE23.ABE24.BCDE

25.ABC26.ABCD27.ABDE28.ACE

29.ABE30.ABDE

三、填空题（本大题共4小题，每小题1分，共4分）

31.1532.不平衡报价法

33.仲裁机构34.成本加驯金

四、判断题（本大题共3小题，每小题3分，共9分）

35.X（1分）理由：如果施JL图设计不委托中选单位设计时，建设单位应付

给中选单位方案设计费，金额为该项目设计费30%,并

不是20%。（2分）

36.7（1分）理由：合同法律关系的主体包括法人、其他社会组织、公民

等，所以自然人可以成为合同法律关系的主体。（2分）

37.7〈1分〉理由：因为监理工程师是凭据自己的知识、经验，接受建设单

位委托，为其提供技术服务。（2分）

五、名词解释（本大题共4小题，每小题3分，共12分）

38.也称有限竞争性招标，是指招标人以投标邀请书的形式邀请特定的法人或者其

他组织投标。

39.是指合同成立后，当事人依法可将合同中的全部权利、部分权利或者合同中的

全部义务、部分义务转让或转移给第三人的法律行为。

40.是指当事人双方互负债务，各以其债权充当债务的清偿，使双方的债务在等额

范围内归于消灭。

41.是当事人双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作

出裁决，并负有自动履行义务的一种解决争议的方式.

六、简答题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）

42.［答案及评分标准］

建设工程合同（含FIDIC）条款试题答案第1页（共2页）

6

下列工程必须实施建设监理：国家重点建设工程（1分）；大中型公用事业工

程（1分）；成片开发的住宅小区工程（1分）；利用外国政府或者国际组织贷

款、援助资金的工程；（1分）；国家规定必须实行监理的其他工程（1分）.

43.1答案及评分标准］

招标人的名称和地址（1分）；招标项目的投资额及资金来源（1分）；项目的

性质、数量、实施地点和时间，项目概况（1分）；购买资格预审文件的地点、

时间和价格，投标截止日期及获取文件的办法等（2分）。

44.［参考答案］

发出索赔意向通知（1分）；工程师审核索赔报告（1分）；工程师与承包商协

商补偿（1分）；工程师索赔处理决定（1分）；业主审查索赔处理（1分）；承

包商是否接受最终索赔处理（1分1

［评分标准］答对每个要点给1分，任答对5个要点给满分5分

七、论述题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

45.［答案及评分参考］

合同成立与合同生效是有效合同的有机结合的两个方面。二者既有区别又有联

系（1分）。合同成立是合同生效的前提条件，合同生效是合同成立的必然结

果（1分）。二者的区别主要表现在以下四个方面：合同成立是解决合同是否

存在的问题，合同生效是解决合同效力的问题（2分）。合同成立的效力与合

同生效的效力不同。合同成立后,当事人不得对自己的要约与承诺任意撤回，

而合同生效后当事人必须按照合同的约定履行，否则应当承担违约责任（2

分）。合同不成立的后果仅仅表现为当事人之间产生的民事赔偿责任，一般为

缔约过失责任。帚合同无效的后果除了承担民事责任之外，还可能承担行政或

刑事责任（2分兀合同不成立，仅涉及合同当事人之间的合同问题，当未形

成合同时，不会引起国家行政干预。而对于合同无效的问题，如果属于合同内

容违法时，即使当事人不作出合同无效的主张，国家行政也会作出干预（2

分）。

46.［答案及评分参考］

指定分包商是由雇主（或工程师）指定、选定、完成某项特定工作内容并与承

包商签订分包合同的特殊分包商（1分兀与一般分包商相比，指定分包商具

有以下几个方面特点：指定分包商一般由雇主或工程师选定，而一般分包商由

承包商选择（1分）；指定分包工作属于承包商无力完成，不在合同约定应由

承包商必须完成范围之内的工作，而一般分包商的工作则为承包商工作范围的

一部分（2分）；指定分包商的付款应从暂定金额内开支，而对一般分包商的

付款，则从工程量清单中相应工作内容项内支付（2分）。如果承包商没有合

法理由而扣押了指定分包商上个月应得工程款的话，雇主有权按工程师出具的

证明从本月应得款内扣除这笔金额直接付给指定分包商，对于一般分包商则无

此类规定（2分）。除非由于承包商向指定分包商发布了错误的指示要承担责

任外，指定分包商在任何违约行为给雇主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼

时，承包商不承担责任，如果一般分包商违约，雇主要追究承包商的责任（2

分）。

建设工程合同（含FIDIC）条款试题答案第2页（共2页）

7

2011年4月高等教育自学考试

建设工程合同（含FIDIC）条款试卷

（课程代码04231）

题号一1二三四五六七

分数

复查人签名___________

:导分评卷人复查人一、单项选择题'（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，

------------：--------请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

根据合同法的规定，要约

IJ一言k1r.J.4r.

A.到达受要约人时生效工女打八快判a、J土双

C.要约人发出时生效D.寄送至受要约人时生效

合同审查与签订之间的工作是

A.合同交底B.评标

C.定标D,合同谈判

3.根据合同法的规定，合同的书面形式具体包括【

A.合同书、信件和电子邮件B.合同书、信件和电子数据交换

C.合同书、信件和数据电文D.合同书、信件和电报电传

4.根据我国合同法的规定，当合同价款或报酬约定不明确时，按照t

A.合同订立时所在地的市场价格履行

B.合同履行时履行地的市场价格履行

C.订立合同时履行地的市场价格履行

D.合同履行时标的物所在地的市场价格履行

5.工程交易中心是【

A.建筑市场B.广义的建筑市场

C.广义或狭义的建筑市场I）.狭义的建筑市场

建设工程合同（含F1DIC）条款试卷第1页（共8页）

1

6.传统承发包模式是指【

A.平行承包模式B.快速施工模式

C.DB模式I）.EPC模式

7.按照强制招标规模标准的规定，施工项目招标的额度，是单项合同估算价在

[

A.200万元人民币以上的B.150万元人民币以上的

C.100万元人民币以上的D.50万元人民币以上的

8.投标保证金一般不超过投标报价的[1

A.1%B.2%

C.3%D.4%

9.招标人需要对已售出的招标文件进行澄清的，应当[1

A.及时通知投标人

B.在投标之前通知投标人

C.在提交投标文件截止日期15日前通知投标人

D.在现场踏勘之前通知投标人

10.按照法律规定，招标人和中标人签订书面合同的时间，应当自中标通知书发出

之日起【】

A.三十日后B.三十日内

C.二十日内D.二十日后

11.承包商投标时全面了解现场施工环境及施工风险的重要途径是11

A.标前会议B.现场考察

C.投标质疑D.招标补遗

12.评标委员会成员包括【1

A.招标人代表B.投标人代表

C.监督机构代表D.行政管理机构代表

13.按照我国法律规定，合同质量要求不明确的【】

A.应首先约定补充

B.应首先解释补充

C.按照合同约定进行

D.应首先按照国家标准、行业标准执行

14.监理人确定变更价格的时间，一般是收到承包人变更报价书后的

A.7天内B.14天内

C.21天内D.28天内

15.变更与索赔的联系是【】

A,变更包含索赔B.变更导致索赔

C.都希望获得工期和（或）费用补偿D.索赔包含变更

16.递交索赔意向通知的时间，一般是当事人知道或应当知道索赔事件发生后

L】

A.14天内B.21天内

C.28天内D.56天内

建设工程合同（含FIDIC）条款试卷第2页（共8页）

2

17.合同归档是指[]

A.合同档案管理B.广义和狭义的合同归档

C.工程档案管理D.合同文件资料的收集和归档

18.按照F1DIC条款的规定，基准日期之后j的法律改变导致的调整[1

A.由工程师负责B.由承包商负责

C.由合同各方协商处理D.由雇主负责

19.在施工合同中，合同当事方是指(1

A.雇主和工程师B.工程师和承包商

C.雇主和承包商D.合同所有参与方

20.不接受实力差、信誉不佳的分包商，属F承包商[]

A.回避风险B.利用风险

C.转移风险D.自留风险

得分评卷人复查人二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

在每小题列出的五个街选项中至少有两个是符合题目要

.1.一”・・・求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选

或未选均无分。

21.下列属于效力待定合同的有L]

A.代理权终止后订立的代理合同B.限制民事行为能力人订立的合同

C.无权代理合同'D.无处分权人处分他人财产的合同

E.越权代理合同

22.按照我国法律规定，招标方式分为[]

A.国际无限竞争性招标B.国内无限竞争性招标

C.公开招标D.议标

E.邀请招标

23.风险的特性包括[

A.不可预见性B.不可避免

C.客观性D.损失性

E.不确定性

24.按索赔的目的不同，可将索赔分为[1

A.延期索赔B.工程变更索赔

C.单项索赔D.工期索赔

E.费用索赔

25.下列检验项目中,费用由雇主承担的有(J

A.合同范围之内的重复检验，且检验质量合格的检验项目

B.在招标要求范围之外，且检验质量合格的检验项目

C.合同范围之内的检验，且检验质量不合格的检验项目

I）.工程师额外要求检验，且检验质量合格的检验项目

E.国家法定要求检验范围之内的检验项目

建设工程合同（含F1D1C）条款试卷第3页（共8页）

3

醇分评卷入复查人

三、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26.建设工程合同管理包括合同的签订管理、履行管理和管理。

27.以合同之间的主从关系或依附关系为标准，可将合同分为主合同与。

28.合同法规定连约责任的三种主要方式是继续履行、采取补救措施和

29.建筑市场的构成主体中，具有不稳定性的是。

30.按照法律规定，招标人向中标人和未中标的投标人退还投标保证金的时间是合

同签订后个工作日内。

31.合同履行过程中，如果发生了订立合同时当事人不能预见并且不能克服的情

况，改变了订立合同时的基础，则当事人可以对合同内容进行变更。

32.按处理方式不同，索赔可分为单项索始和索赔。

33.F1DIC的全称是、______________________________。

34.F1D1C施工合同条件适用于由提供设计的工程。

35.风险在合同当事人之间分配较为公平的计价合同类型是合同。

得分评卷人复查人四、判断题（本大题共4小题，每小题2分，共8分）

判断正误并说明理由，正确的在括号内划“/”，错误的

—----------------划“X”,判断正误1分，说明理由1分。

36.建设工程合同包括勘察合同、设计合同、施工合同和监理合同。（J

理由：

37.经过债权人同意，债务人可转让合同义务。1]

理由：

38、在原定的投标有效期满之前，遇特殊情况招标人需要延长投标有效期的，投标人可要求

对投标文件进行细微的修改。（）理由：

39、合同审查的目的是为了熟悉合同。（）理由：

五、名词解释（本大题共4小题，每小题3分，共12分）

40、承诺

41、可申请变更或撤销合同

42、风险

43、费用

4

六、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

44、根据合同法的规定，合同条款一般包括哪些方面的内容？

45、简述强制招标项目的范围。

46、简述合同文件的解释方式。

47、简述我国工程变更的一般起因。

七、论述题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

48、试述完善的工程合同签订管理流程。

49、试述投标报价的系统流程。

5

建设工程合同（含FIDIC）条款试题答案及评分参考

（课程代码04231）

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

1.A2.D3.C4.C5.D

6.A7.A8.B9.C10.B

11.B12.A13.V)14.B15.C

16.C17.B18.D19.C20.A

—、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

21.BCD22.CE23.CDE24.DE

25.ABD

填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

26.归档27.从合同

28.赔偿损失29.业主（或建设单位）

30.531.情事、

32.综合（或一揽子）33.国际咨询工程师联合会

34.雇主35.单价

四、判断题（本大题共4小题，每小题2分，共8分）

36.X（1分）理由：建设工程合同不包括监理合同,因为监理合同属于委托

合同的范围。（1分）

37.V（1分）理由：债务人转让义务须经债权人同意，而债权人转让合同权

利只需通知债务人。（1分）

38.X（1分）理由：投标有效期内，投标人无权修改投标文件。（1分）

39.X（1分）理由：合同审查的目的是为了发现问题.（1分）

五、名词解释（本大题共4小题，每小题3分，共12分）

40.承诺是受要约人同意要约的意思表示。

41.指合同部分内容违背当事人的真实意思表示，当事人可以要求对该部分内容予

以更改的合同.

42.一股指在从事某项特定活动中，由于存在的不确定性而产生的经济或财务损

失、自然破坏或损伤的可能性。这个概念强调了风险具有客观性、损失性和不

确定性这三个特性。

43.指承包商在现场内或现场外合理发生（或将要发生）的所有开支，包括管理费

和类似支出，但不包括利涧。

（以上均答出意思即可）

建设工程合同（含FID1C）条款试题答案第1页（共2页）

6

六、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

44.（1）当事人的名称或者姓名和住所；（1分）（2）标的、数量、质量；（3）价

款或者报酬；（1分）（4）履行期限，履行地点和方式；（1分）（5）违约责任;

（1分）（6）解决争议的方法。（L分）

45.基础设施和公用事业项目；〈2分）国家投资或融资项目；（2分）利用外资项

目，（1分）

46.合同文件的解释：

（1）国际工程合同文件的一般解释原则（主导语言原则；适用法律原则；要约

和承诺原则；反义居先的原则；已定量优先的原则；诚实信用原则；（2分）

（2）建设工程合同文件解释的惯例［合同文件优先顺序（简要列出合同大致排

序即可）；整体解释原则（列出任意两项即可），（3分）

47.①取消合同中任何一项工作；②改变合同中任何一项工作的质量或其他特性;

③改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；④改变合同中任何一项工作的施

工时间或顺序；⑤为完成工程需要追加的额外工作。（每项1分）

七、论述题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

48.其主要实现手段是招标和投标，C分）具体流程图如下：

合

并

编

合

开

定

中

合

合

同

组

投

制

同

同

标

同

标

标

策

织

邹

嗤

喉

叱

通

审

划

招-

标

、

判

订

知

评

查

标

文J

书

标

上'

（流程图中每一个工程合同的签订过程1分，共计8分）

49.下图中，除编号④2分外，其余每项（1分）

工程细目建

安费单价⑤

单价也分配

分摊费用⑥（初步）工程细调价系数⑧|最后综合单价

目综合单价⑦［和投标总价⑨

7

2012年4月高等教育自学考试

建设工程合同（含FIDIC）条款试卷

（课程代码04231）

题号一二三四五六七

分数

复查人签名___________

分评卷人复查人一、单项捻择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,

-------------------请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.建设工程合同的主体一般应该是【】

A.自然人B.公民

C.完全民事行为能力人D.法人

2.由一国全部法律法规构成的、具有内在联系的统一整体是【】

A.法律体系B.法律部门

C.公法和私法D.社会法

3.下列对承诺有效的描述中，正确的是[]

A.承诺可由任何有意向的当事人做出

B.承诺的部分内容可以与要约不一致

C.承诺可以以任何方式做出

D.承诺必须在要约有效期内做出

4.根据合同法规定，应该由合同后履行义务一方行使的抗辩权是【】

A.同时履行抗辩权B.不安抗辩权

C.异时履行抗辩权D.后履行抗辩权

5.下列建筑市场的构成主体中，具有不稳定性的是【】

A.业主B.承包商

C.勘察机构D.设计机构

建设工程合同（含FIDIC）条款试卷第1页（共8页）

1

6.在项目管理过程中，承包商既不从事设计，又不从事施工的管理模式是【】

A.平行承包模式B.DB模式

C.EPC模式D.CM模式

7.下列属于邀请招标项目范围的是【】

A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的单位少于三家，不能形成有效竞争

的

B.项目（或货物）技术复杂、专业性较强或有特殊要求，只有少量几家潜在

投标人可供选择的

C.已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功

能配套性的

D.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的施工项目

8.下列不鸟于强制招标信息发布媒介的是【】

A.入良•日报B.中国日报

C.中国经济导报D.中国建设报

9.下列对投标的描述中，正确的是【】

A.投标文件