装修办公室合同15篇

第页共页装修办公室合同15篇装修办公室合同1甲方:xx物业管理乙方(业主):物业单元:x街x号丙方(装修企业):为加强对本小区物业装饰装修的管理,维护小区公共秩序,确保小区在装修期间有一个良好的环境秩序,根据前期物业管理效劳协议第一条第8点，明确物业管理公司、业主、装饰装修企业的责任、权利和义务,经三方协商,达成如下协议:第一条各方的权利义务甲方是本小区物业的装修管理部门,负责乙方装修申请的备案、效劳、管理、监视和检查;乙方(业主)在本区域内有权利对自己个人所属物业按相关法律法规及小区相关规定进展装修装饰行为;并且委托丙方负责装修装饰工程的施工;已受乙方委托之丙方有正常进展施工装修之权利,但需承受甲方监视检查。第二条办理装饰装修程序的约定1、乙方需要对商铺或住宅进展装饰装修,必须遵守《x别墅装饰装修管理规定》及到物业效劳中心申报登记审批,提供相关装修方案及办理相关装修手续。2、乙丙方递交的房屋装饰装修申请工程,必须经甲方及有关部门审批备案,缴交装修保证金共5000元/户后,收到甲方发出《装修施工答应证》后,乙方才可以进展装修施工;未办理装修审批手续,擅自装修的,甲方有权责令装修单位立即停工,乙方并须向甲方支付1000元的违约金,并补办相关手续。第三条装修及验收1、装修过程各方都必须严格遵守《x别墅装饰装修管理规定》。2、在装修工程完成后,经检查,假设乙方或丙方没有违背《x别墅装饰装修管理规定》行为的,甲方将装修保证金全额退还;假设乙方或丙方有违背协议约定行为的,将按约定进展执行,情节严重的,除没收保证金外,视其违章情况,给予要求恢复原状、并承当违章造成的其它一切责任;在装修完工半年内,如发现因乙方装修工程造成管道堵塞、渗漏水、停电、、门铃、电视线路损坏或损坏其它物品和公共设施设备的,由乙方负责修复或承当相应的赔偿责任。3、丙方要为其装修工人到甲方办理相关出入手续。第四条、垃圾清运与处理的约定1、为确保小区装修期间有一个良好的公共环境秩序,小区装修垃圾的清运处理实行统一管理的方式,由甲方进展统一有偿清理,乙方的装修垃圾应堆放在甲方指定的装修垃圾堆放位置,不得将装修及其他垃圾堆放在小区的任何公共地方。2、乙方为住宅业主的,在已审批时行装修前需向甲方缴交相应的装修垃圾清运费(一次性),装修垃圾清运费按建筑面积划分,标准如下(不含花园部分):1.建筑面积200㎡(不含200㎡)以下400元/户;2.建筑面积200-300㎡(不含300㎡)之间600元/户;3.建筑面积300-400㎡(不含400㎡)之间900元/户;4.建筑面积400-600㎡(不含600㎡)以上1300元/户;5.建筑面积600㎡(含600㎡)以上1500元/户;(甲方保存根据实际装修情况对以上费用做适当调整的权利)3、乙方为商铺业主的,所消费的垃圾应堆放在该商铺的门前,并自行负责清理(必须做到日产日清);假设乙方或丙方要求把装修垃圾堆放在甲方的指定位置时,那么须缴付装修垃圾清运费用500元/户,没有缴费而擅自堆放的,须向甲方支付违约金600元,另外,对于堆放在商铺门口公共场所的垃圾未按时清理的,乙方或丙方接到甲方两次通知后仍不自觉清理时,那么由甲方派人代清,清理费为500元/次,其费用在装修保证金内扣收。4、一切装修垃圾应采用袋装清运,并按甲方指定的地方放置;不按指定位置堆放装修材料、垃圾,或在搬运装修材料、垃圾过程中,损坏公共部位、公共墙面、乱倒装修垃圾阻塞厕盆、排水管道等,一经发现,乙方或丙方除需要清理通畅,修复损坏外,还须向甲方支付违约金200元/次。第五条、其他约定1、本协议如丙方不能到场签订,由甲乙双方签订,同样具有同等法律效力。2、本协议如丙方不能履行或承当责任的,乙方承当连带责任。3、本协议在履行中如发生争议,先协商解决,协商不成的,可向物业所在地的人民法院起诉。4、本协议自甲、乙双方签字之日起生效,一式三份,三方各执一份,具有同等法律效力。甲方:x物业管理乙方(业主签署):x物业效劳中心20xx年x月x日20xx年x月x日单位室内装修合同甲方〔发包方〕：_________单位名称：_________：_________住址：_________通讯地址：_________乙方〔承包方〕：_________法定住址：_________法定代表人：_________职务：_________联络人：_________身份证号码：_________：_________通讯地址：_________邮政编码：_________第一条工程概况1．1工程地点：_________市_________区〔县〕_________路_________号_________楼_________室。1．2住房构造：_________房型_________房_________厅_________套，施工面积_________平方米。1．3工程造价：家庭居室装饰装修工程的价格，根据市场竞争、优质优价的原那么，约定如下：总价款：_________元，大写〔人民币〕：_________。其中：材料费：_________，人工费：_________，管理费：_________，设计费：_________，垃圾清运费：_________，税金：_________，其他费用：_________。〔详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单〕。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。1．4工程承包方式：双方商定采取以下第_________种方式。〔1〕乙方包工、包全部材料。〔见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表〕〔2〕乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料〔见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表，附件五：乙方提供装饰装修材料明细表〕；〔3〕乙方包工、甲方包全部材料〔见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表〕。1．5工程期限_________天；开工日期_________年_________月_________日，开工日期_________年_________月_________日第二条施工图纸双方商定施工图纸采取以下第_________种方式提供：1甲方自行设计并提供施工图纸，交图时间为_________年_________月_________日，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。〔见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸〕；2甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份〔见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸〕，设计费由甲方支付〔此费用不在工程价款内〕；3施工图纸双方签字后生效。第三条甲方权利义务1开工前提供施工期间的水、电，并说明使用考前须知；2参与对工程质量、施工进度的监视及对材料进场、工程开工的验收；3工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳〔出入证除外〕，乙方协助提供物业管理所需的相关材料；4房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放，甲方应当按照物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点、方式、时间堆放，并按有关规定清运；5因进展家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，如属乙方的责任，由甲方找被乙方负责修复和赔偿。第四条乙方权利义务1施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》，保证工程质量，按期完成工程；2安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人，应当采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员和相邻居民的平安；3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下管道的畅通；4家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物，应当按照有关部门指定的位置、方式和时间进展堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品；5乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关效劳。合同签订后，乙方执行工程施工的代表人，关于工程的相关事宜均应与甲方联络，以确保工程6乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，造成损失的，依法承当赔偿责任；7乙方采用的装饰材料不得以次充好、弄虚作假。8乙方施工应符合有关标准要求，不得偷工减料、粗制滥造；9乙方不得野蛮施工，危及建筑物自身的平安；第五条材料的提供1由甲方提供的材料、设备，其规格、质量应符合设计要求〔见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表〕。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；假设甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承当；2由乙方提供的材料、设备的〔见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表〕，乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提早通知甲方，双方共同验收；假设乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符，甲方有权回绝使用，由此而延误工期或影响工程质量，责任由乙方承提；3甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准，由乙方负责为甲方代购的〔见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表。应备注乙方代购〕，在材料运至施工现场并经甲方验收认定前方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费〔材料款的_________%〕＋材料运输费〔根据实际情况确定〕；假设施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货，以及因此延误工期，均由甲方承当任；4除合同注明外，五金〔门锁、拉手、水龙头等〕、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等，均由甲方购置并按时运到现场。第六条工期延误1因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承当，工期顺延；2甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延；3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承当，工期不顺延。第七条质量标准〔1〕乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、标准进展施工。〔2〕乙方所承包的工程，必须全部到达国家现行的工程质量验收标准验收。〔3〕凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，到达工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由乙方承当违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承当返工责任及经济支出。第八条工程验收和保修1双方约定在施工过程中分以下三个阶段对工程质量进展验收：〔1〕水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收；〔2〕油漆、面层涂料施工前验收；〔3〕开工验收。乙方应提早二天通知甲方进展各阶段验收，各阶段验收合格后。假设甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承当；2保修〔1〕工程开工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续〔见附件九：工程结算单〕，并填写工程保修单〔保修期为贰年〕〔见附件十：工程保修单〕。〔2〕在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程开工验收合格之日起计算。第九条工程款支付方式1开工验收后_________日内，甲方支付相当于总价款_________％的工程款。甲方支付工程款，乙方的业务员或施工人员收取的，视为乙方收取。2因变更施工内容导致总价款增减的，甲方在开工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。3双方款项往来，均应出具收据。施工完毕，甲方全额付清应付款项后，乙方应当出具合法发票。第十条违约责任11．1合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金；假设因此造成损失的，违约方应予以赔偿。11．4由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方承当，工期不予顺延。11．5由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。第十一条附那么12．1本合同签订后工程不得转包。12．2甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，双方签字〔盖章〕后生效，甲、乙双方各持一份。12．4合同履行完后自动终止。12．5本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。12．6合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。甲方〔签字〕：_________乙方〔盖章〕：_________法定代表人〔签字〕：_________委托代理人〔签字〕：_________签订地点：_________签订地点：_________20xx年x月x日20xx年x月x日家庭装饰装修市场合同认证意见〔商场合同认证章〕：_________委托代理人〔签字〕：_________联络：_________签订地点：_________20xx年x月x日装修办公室合同2委托方(甲方)：承接方(乙方)：工程工程：甲、乙双方经友好洽谈和装修合同模板协商，装修合同怎么写甲方决定委托乙方进展居室装饰。为保证工程顺利进展，根据国家有关法律规定，特签定本合同(包装修合同书括本合同附件和所有补充合装修合同怎么写同)，以便共同遵守。第一条：工程概况一、工程地址：二、居室规格：房型层(装修合同书式)室厅卫。三、施工装修合同书内容：详见《装修合同模板装饰施工内容表》。四、委托方式：双方商定采取以下第种承包方式。1.乙方包工、包全装修合同部材料;2.乙方包工、部分包材料，甲方提供部分材料;3.乙方包工、甲方包全部材料。五、工程开工日期：年月日六、工程开工日期：工程总天数：天第二条：装修合同模板工程价款工程价款(金额大写)元。第三条：质量要求一、工程使用装修合同考前须知别无视主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见《家庭装饰工程主材料报价单》。二、装修合同电子版施工中甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签定补充合同。三、凡由甲装修合同模板方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。第四条：材料供给一、甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装饰工程，非经甲方同意，不得挪作他装修合同签订需要注意的细节用。二、乙方提供的材料、如不符合质量要求，或规格有差异，装修合同签订需要注意的细节应制止使用，如已使用，对工程造装修合同成的损失由乙方负责。第五条：付款方式一、合同一经签定，甲方装修合同简单版按照下表中的约定直装修合同电子版接向乙方支付工程款。支付次数支付时间支付金额第一次开工前三日年月日元第二次工程进度过半年月日元第三次工程验收合格年月日元二、甲方付清工程价款，详见本合同附件《家庭装饰工程工程结算单》，乙方向甲方办理移交及发放工程保修卡，详见本合同附件《装修合同怎么写家庭装饰工装修合同范本简单程工程质量保修卡》三、甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停顿施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。四、工程施工装修合同简单版中如有工程增减或需要变动，详见《家庭装饰工程工程变更表装修合同电子版》，双方应签定补充装修合同考前须知别无视合同，并由乙方负装修合同模板电子版责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减工程的价款，当场结清。第六条：争议解决1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。2、当事人不愿通过协商、调装修合同报价清单解解决，或协商调解解决不成时，可以按照本合同约定向——市仲裁委员会申请仲裁;第七条：合同的变更和解除一、合同经双方签字生装修合同签订需要注意的细节效后，双方必须严格遵守。任一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后，重新签定补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同装修合同模板电子版总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。二、施工过程中，任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方装修合同考前须知别无视同意办理清算手续，订立终止合装修合同报价清单同协议后，可视为本合同解除。第八条：合同生效一、本合同和合同附件由双方盖章、签字后生效装修合同。装修合同模板二、补充合同与本合同具有同等的法律效力。三、本合同(包括合同附件、补充合同)一式份，甲乙双方及见证部门各执壹份。甲方(业主)：(签章)乙方：(签装修合同报价清单章)签约日期：年月日装修办公室合同3发包人〔全称〕〔招标单位〕〔简称甲方〕承包人〔全称〕〔中标单位〕〔简称乙方〕按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况：本工程位于xx市xx东路xx号，xx广场a栋××楼×－××单元资金资金自筹，已落实二、工程承所范围承包范围：室内装饰工程三、合同工期开工日期：以业主出具的开工通知书为准。开工日期：年月日合同工期总日：历天70天。四、质量标准工程质量标准：优良五、合同价款金额〔大写〕：〔暂定中标价〕元〔人民币〕。待甲方聘请审计事务所进展预算审计后，以预算审计审定价格为准。六、保修1、质量保修范围及年限：按"建立工程质量管理条例"第六章规定；2、保修金额的支付方式在质量保修书中双方商定。七、分包转包本工程必须自行完成，不得分包或转包，假设发现上述情况，发包人有权终止合同，要求分包转包方退场并按每天1000元罚款〔从进场日至退场之日〕。八、违约责任：除协议中有明确约定的外，违约方应按合同总价的%〔或人民币元〕向另一方支付违约金。九、其他1、本工程委托××〔暂定〕监理公司监理，中标单位必须遵守中华人民共和国建筑法和现行监理法规，自觉服从监理管理。2、所有变更须经发包人代表、设计单位及监理工程师认可，未经同意不得擅自变更设计，否那么由此发生的一切费用由承包人承当，延误工期不顺延。设计变更由设计单位出具变更文件，发包人认可，监理工程师签发，否那么不予确认，承包人应在收到变更通知后的2天之内，提出变更工程价款报告，工程开工决算时，由于工程量变更而引起合同价款的增减，按投标报价时的优惠同等让利。3、投标文件明确的工程经理和专业质量员，不得变更。开工和施工过程中发现假设有变更，发包人有权终止合同，并追究由此带给发包人的一切损失。4、本工程要求工程经理本人每天至少8小时在本工程现场工作，否那么发包人将对承包人处以500元/天的罚款。5、施工用水、电由发包人装表，交承包人保管使用，承包人依表计量，按实际价付款给发包人，定额用水、电量的定额价与定额用水量的实际价之间价差由发包人承当。6、甲方不提供住宿条件，乙方自理。7、施工合同使用现行施工合同示范文本。十、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1、本合同〔含协议书、通用条款、专用条款〕2、补充协议3、明确双方权利、义务的.会议纪要等4、承诺书5、招标文件、投标书和中标通知书6、施工图纸、设计变更7、标准、标准及有关技术文件、技术要求8、工程预算双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。十一、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义一样。十二、承包人向发包人承诺按照合同约定进展施工、开工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。十三、发包人向承包人承诺按照合同综合的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十四、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定订立后生效。发包人：〔公章〕承包人：〔公章〕住所：住所：法定代表人：法定代表人委托代表人：委托代表人：：：：：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码不详甲方：乙方：丙方：丁方：由于甲方办公楼装修需选择装修单位进展设计、施工，乙、丙、丁三方均是专业的装修、设计单位。各方协商，达成如下合同：一、_________年_________月_________日前，乙、丙、丁三方分别完成对甲方根本要求的调查理解，甲方配合乙方的工作。二、_________年_________月_________日前，乙方应完成平面图〔布局〕、效果图的设计方案，及工程投资概算和经济分析^p。三、甲方在收齐三方的前条所述资料后_________日内决定所采纳的方案。该方案可以是一方提出的方案，也可以是两方或三方方案的结合。四、按甲方最终确定的设计方案由设计方〔或者采纳设计方案比重较大的一方〕制作施工图。五、按设计方的施工图，由乙、丙、丁三家制作工程预算及工作量清单。六、甲方在收到三方前条所述资料后_________日内确定一家负责装修工程施工。施工合同另行签定。如设计方未被确定为施工方，设计方同意甲方无偿使用其设计方案和施工图；同时由施工方给予设计方适当补偿，详细补偿数额由施工方与设计方自行协商。七、甲方不另支付设计费和施工图制作费；施工方不得将其列入装修本钱。八、本合同自双方签字、盖章之日起生效，本合同一式肆份，肆方各执壹份。甲方：乙方：丙方：丁方：签约日期：不详____________租户〔以下简称乙方〕，提交的室内二次装修方案，经______________〔以下简称甲方〕批准，在_______号房屋进展室内二次装修的施工。为便于二次装修的管理与效劳，使已入住客户有一个良好的办公环境，经双方协商签订本协议，共同遵守。1．乙方委托的装修公司应事先向甲方及消防局报批装修方案并获准，交纳有关费用和办理装修答应证后，方可开场装修。装修垃圾应运至园内指定地点。所应交纳的费用为_______以内，支付垃圾处理费?_______元，超过_______的，整数倍面积的部分按倍数计收，其余的面积按比例计收。同时乙方应按装修房屋的租赁面积向甲方缴纳_______元/平方米的装修保证金。因此乙方委托的装修公司所交纳的费用为垃圾处理费_______元，押金_______元。装修完成并经甲方验收后，待三个月内确认周边环境和用房单位不受损坏和影响，退还乙方委托的装修公司押金。2．甲方同意自乙方委托的装修公司报批装修方案获准之日起给予乙方_______日或直至_______年?_______月_______日为止的装修期。在装修期内乙方按上述场地的建筑面积每平方米每月人民币_______元的标准向甲方交纳装修管理费合计人民币_______元〔缺乏一个月或超过一个月，按实际天数计收〕，超出给定的装修期，无论乙方装修是否完工，甲方将按规定收取场地使用费。乙方因特殊要求，需改变原有隔墙、通道、设备等设施的，必须经甲方书面同意。但乙方在使用期满迁出时，必须恢复墙体、通道、设备等原状〔甲方书面同意不必恢复者除外〕，乙方未经甲方书面同意擅自进展二次装修或虽经甲方同意但超出甲方书面同意内容进展二次装修的，甲方有权要求乙方恢复原状并赔偿损失。3．甲方向乙方提供的场地应符合国家有关消防平安的规定，而乙方二次装修部分的消防核准那么由乙方负责。乙方应正确使用并保护场地内部的各项设施，防止非正常损坏。协议终止时，乙方应当按时交回场地，并保证其原有消防设施的完好，同时结清应当由乙方承当的各项费用。4．乙方应向甲方提供所有进场装修人员的身份证复印件及登记照片各一张。5．乙方须到甲方管理效劳部办理施工人员临时出入证，凭证进场施工，无证者回绝进场。出入证押金每证____元，含工本费___元〔实退还_______元，遗失出入证，押金不予退还。6．乙方应严格按照经甲方审核批准的二次装修方案及图纸组织施工，并承受和配合甲方监管。二次装修方案图纸的审核报批手续，由租房用户办理，施工中如有部分变动，应于改动前报经甲方审批。7．无论在什么情况下，未经甲方同意，乙方装修人员不得使用客梯，所有装修人员和材料只能搭乘消防〔货〕梯。装修材料只能选择_______至次日_______之间运至装修房屋内，公共场地严禁占用和堆放材料等杂物。8．乙方施工人员应做好文明施工，保证公共场地清洁畅通，保护楼房内外公共设施，合理使用卫生间。如因乙方人员导致的卫生管道堵塞、其他公共设施、设备以及房屋构造和内外墙〔窗〕的损坏，那么由乙方负责赔偿相应的经济损失或费用，并处以______－______元/次的违约罚金。9．每周一至周五_______～_______，严禁从事一切可能造成噪音、粉尘污染、强烈气味的施工操作，如使用电锯、冲击钻、撤除天花和隔墙、油漆等作业。以上操作必须在每晚______至次日______或双休日内进展，所有装修施工必须关窗作业，以免因施工影响其他客户。违者假设劝阻不改，甲方有权对乙方处以_______元/次的违约罚金，并酌情给予停电处理，由此而耽误的施工进度，由乙方自负。10．乙方在装修期间，不得开启室内中央空调，并应封闭新风口，以免粉尘和油漆等异味通过中央空调系统影响其他客户。装修施工中不得造成室内外原装设施、设备的损坏和消防系统的误报，否那么，除照价赔偿外，违者一次处以_______元的违约金。11．为统一科技园形象，如装修涉及安装门铃、密码锁及铭牌等，均须向甲方提出申请，经批准后在指定位置安装。12．乙方施工前应做好各项平安防范措施，施工期间严禁室内吸烟，做到平安防火，严格遵守《中华人民共和国消防法》的有关规定，如有违背，乙方承当一切经济损失及法律责任。装修房屋内应装备灭火器不少于两只，可向甲方借用，〔每只有偿使用费_______元〕，装修开工后退回。假设遗失或损坏，那么照价赔偿。施工如需动火作业，必须向甲方申请动火答应证。违背动火规定，处以_______元/次违约罚金。13．施工用电时，要采用标准接线板和插头，严禁用电线直接插接在插座上。如需增加用电负荷，可向甲方申请临时用电，经批准前方可作业〔乙方自备电线开关〕。假设由于乙方原因造成甲方配电房线路跳闸而影响到对其他客户供电，那么由乙方赔偿相应的经济损失，并处以_______元/次违约罚金。14．装修期间，乙方施工人员须着装整齐，不得赤足、穿背心、拖鞋，不得在非施工区逗留，不得随地吐痰及在公共区域吸烟、扔烟蒂，不得高声喧哗、打闹；施工场内制止赌博、酗酒。违背上述情况者一次处以_______－_______元/人的违约罚金。15．乙方装修过程中的垃圾杂物，必须用包装袋包好，及时清理，不得漏撒在装修范围之外的其他公共地方。16．装修保证金除支付电费外，还将用于因装修过程中造成楼房损坏部位的修补费用或支付装修过程中的违约罚金等，假如该保证金缺乏以弥补其损失及费用，甲方有权追收差额部分。17．乙方装修施工期间，甲方负责提供装修用水、消防〔货〕梯运输和卫生间等生活设施的使用，并保障装修室内的电开通〔电费由客户承当〕。18．本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，甲乙双方签字盖章后生效，装修施工完毕时终止。如乙方在装修施工中严重违规，甲方有权单方解除协议，停顿装修室内的供电，待问题解决前方能恢复装修施工。甲方：代表：_______年______月_____日乙方：代表：______年______月______日不详装修办公室合同4甲方：________________(以下简称甲方)装修单位乙方：________________(以下简称乙方)装饰公司按照《中华人民共和国合同法》及国家建立部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：一、工程概况及承包方式1、工程名称：________________2、工程地点：________________________________3、工程承包方式：包工包料。4、工程概况：建筑面积__________平方米。二、工程装修内容_______________________________________等装饰工程。三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为根据;工程造价为：________________元。(以甲方认定的单价为准，工程量开工后以审计为准)四、工程期限工程开工日期：________年____月____日。工程开工日期：________年____月____日。五、质量要求按国家建立部行业标准g7391《建筑装饰工程施工验收标准》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量到达市优。工程开工后如出现质量问题(开工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为________年，终身维修。六、付款方式1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的_________%;2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的_________%;3、工程开工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的_________%;4、乙方剩余工程款作为质保金____日内付清。七、双方责任1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承当。2、本工程报价外的工程或工程工程的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准，并列入开工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程工程的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)3、工程量发生变化时，按开工后工程审计的工程量计算为准。4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或_________仲裁机构申诉。5、其它未尽事宜由双方协商解决。6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。甲方单位名称：__________________乙方单位名称：__________________(盖公章)__________________(盖公章)__________________签约日期：________年____月____日签约日期：________年____月____日装修办公室合同5甲方：(以下简称甲方)—装修单位乙方：(以下简称乙方)—装饰公司按照《中华人民共和国经济合同法》及国家建立部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：一、工装修合同签订需要注意的细节程概况及承包方式1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包方式：包工包料4、工程概况：建筑面积平方米。二、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气装修合同考前须知别无视等装饰工程三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为根据;装修合同怎么写工程造价装修合同模板电子版为：装修合同模板￥元。(以甲方认定的单价为准，装修合同工程量开工后以审计为准)四、工程期限装修合同模板电子版工程开工日期：20年月日工程装修合同简单版开工日期：20年月日五、质量要求按国家建立部行业标准jgj73—91《建筑装饰工程施工验收标准》规定，装修合同报价清单及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量到达市优。工程开工装修合同报价清单后如出现质量问题(开工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任装修合同怎么写的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。办公室装修合同范本六、付款方式1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的3、工程开工验收合格后，甲方即付给乙方工程款装修合同怎么写总造装修合同考前须知别无视价的4、乙方剩余工程款作为装修合同质保金内付清。七、双方责任1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输装修合同范本简单通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图装修合同简单版纸;对装修装修合同模板工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。2、乙方：装修合同模板向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。八、其它事宜经甲乙双方商装修合同怎么写定做出如下协议：1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺装修合同签订需要注意的细节延装修合同模板;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承当。2、本工程报价外的工程或工程工程的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入开工决算追加当中。(如装修合同模板本工程报价外的工程已经发生或工程工程的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，装修合同书但甲方没签证的，其所发生的费用同样生装修合同简单版效。)3、工程量发装修合同电子版生变化时，按开工后工程装修合同审计的工程量计算为装修合同模板电子版准。4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。5、其它未尽事宜由双方协装修合同模板商解决。6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。甲方单位名称：乙方单位名称：(盖公章)(盖公章)签约日期：签约日期：装修办公室合同6甲方：______________________(以下简称甲方)乙方：______________________(以下简称乙方)按照《中华人民共和国经济合同法》及国家建立部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：一、工程概况及承包方式1、工程名称：______________________2、工程地点：______________________3、工程承包方式：包工包料4、工程概况：建筑面积____平方米。二、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为根据;工程造价为：￥___________元。(以甲方认定的单价为准，工程量开工后以审计为准)四、工程期限工程开工日期：______年____月____日工程开工日期：______年____月____日五、质量要求甲方：______________________(以下简称甲方)乙方：______________________(以下简称乙方)按照《中华人民共和国经济合同法》及国家建立部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：一、工程概况及承包方式1、工程名称：______________________2、工程地点：______________________3、工程承包方式：包工包料4、工程概况：建筑面积____平方米。二、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为根据;工程造价为：￥___________元。(以甲方认定的单价为准，工程量开工后以审计为准)四、工程期限工程开工日期：______年____月____日工程开工日期：______年____月____日五、质量要求按国家建立部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收标准》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量到达市优。工程开工后如出现质量问题(开工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。六、付款方式1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的________2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的________3、工程开工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的________4、乙方剩余工程款作为质保金________日内付清。七、双方责任1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承当。2、本工程报价外的工程或工程工程的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入开工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程工程的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)3、工程量发生变化时，按开工后工程审计的工程量计算为准。4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。5、其它未尽事宜由双方协商解决。6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。甲方单位名称：________________乙方单位名称：________________法人代表：________________法人代表：______________________年____月____日装修办公室合同7发包人(甲方)：XXXXX承包人(乙方)：XXXXX按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条、工程概况1、工程名称：办公室装饰2、工程地点：XXXX3、工程范围：室内装修(见预算清单)4、工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承当(参见附件清单)5、工程造价⑴工程预算总造价为￥XXX元，大写人民币：XXXX元整。⑵本工程总造价计算根据A、以工程设计施工图纸及设计变更、现场签证为根据。B、施工中甲、乙双方确认的施工障碍引起的变更或增加措施等费用。C、施工中甲乙要求新增加的工程费用。第二条、工程期限1、经甲、乙双方确定：本工程合同工期为XXXX天(日历)，详细开发时间以甲乙双方签订的开工报告为准。2、本工程方案开工日期为20xx年XX月XX日，方案开工日期为20xx年XX月XX日。3、本工程在施工过程中，如遇以下情况，可顺延工期。(1)由于不可抗力造成无法正常施工的;(2)由于甲方原因影响连续施工的(包括工程付款不到位)。(3)由于设计变更或设计未确定的。(4)由于未办妥相关物业或行政审批手续的。(5)由于施工工地(非乙方原因)一月内停电停水停气造成停工累计超过XX小时;(6)由于甲方原因不能及时配套或配套单位不能配合而影响施工的。第三条、工程施工准备与双方责任1、甲方责任(1)开工前甲方协调各方面的关系，办妥进场手续，甲方承当进场手续费用。(2)组织好设计交底及图纸会审工作。(3)委托为甲方代表，实行工程质量、进度监理，代表甲方处理工程日常事宜。(4)开工前XX天，甲方腾空装饰场地以便工程开工。(5)做好甲方提供材料及设备的供给;落实建立资金，按期报付工程预付款，办理现场签证，开工验收。2、乙方责任(1)提供完好的施工图纸及施工技术资料。(2)开工前组织有关人员熟悉施工图纸和设计资料，编制施工图预算和施工组织方案，制定施工总方案进度。(3)做发了施工准备工作，组织好人员及材料设施的进场、采购、供给和管理。(4)严格按施工图与说明书施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付，并承当双方约定的维修保养协议相关规定。人为损坏的修理由责任方负责，并承当费用。(5)委托为乙方代表，代表乙方与甲方代表人员接洽。第四条、工程价款及支付1、本工程合同预算以施工图及施工方案的工作量为根据编制。2、由物业收取的管理配合，装修押金等相关费用，由甲方支付。3、本工程合同总价为￥：XXX元整。4、支付采取按工程进度分段付款方式。5、分段付款的时间及相应金额为：(1)合同签订时付合同价XXXX%，计￥：XXX元整。(2)工程开工时，付工程尾款计：XXX元整。工程变更工程款项于双方确认，付完此款项方可施工增加工程。第五条、施工质量与设计变更1、坚持按图纸施工，任意一方不得随意变更设计，如遇到列情况给乙方造成损失，应由责任方负担。(1)发现设计有错误或严重不合理，乙方通知甲方后，甲方应在三天内与设计单位商定，发出变更设计文件，甲、乙双方签协议前方准施工。(2)设计变更超出原设计标准或规模时，甲方必须按审批程序重新报批，甲、乙双方签协议前方准施工。(3)如因甲方投资缺乏，不能及时拨付工程进度款，造成中途停建、缓建，甲乙双方应商定对在建工程做到平安到位，并由甲方承当乙方的经济损失。2、乙方如遇到重要及复杂的隐蔽工程内容，可通知甲方共同验收，如甲方未按时参加，乙方可自行检查验收，甲方应予成认。第六条、工程开工验收及结算1、乙方在工程开工前书面或口头通知甲方验收。2、甲方应在接到验收通知组织验收并在验收后出具工程验收证明。3、工程未经历收，甲方提早使用，应视为甲方已确认工程合格，假设使用后发现质量问题，由甲方承当责任。4、乙方于工程开工后，提供一年的免费维修效劳，但不包含人为原因造成的损坏部分。第七条、工程平安消费、文明施工1、甲方对乙方承当的工程要做好平安交底，明确平安要求并进展监视检查，双方应按规定协商相关平安消费责任和治安消防事宜。2、乙方必须认真贯彻平安消费、文明施工的规章制度，做好平安消费、文明施工教育工作，严格平安操作规程，文明施工要求及严格执行治安消防条例。3、工程在施工期间，乙方人员发生工伤和急病等，甲方有提供方便，协助抢救义务，责任和费用均由责任方负担。第八条、工程处分及仲裁1、按本工程合同工期拖延一天，按工程总造价的千分之二进展处分，工期处分待本工程开工后一次结请。假设因一方违约，由违约方承当合同价的XXXX%的违约金。2、甲方拖延结算及付款，按国家现行有关规定执行。3、本合同在执行过程中发生合同纠纷，当事人双方应及时协商，协调不成时，任何一方均申请双方上级主管部门或建立主管部门进展调解，调解不成时可由工程所在地的仲裁委员会提请仲裁或者向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条、附那么1、本合同未尽事宜，双方及时协商增补条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。2、本合同一式XXXX份，双方各执XXXX份。3、本合同经双方签字盖章后生效，工程开工验收交付后保修期满，工程价款结清自动终止。4、本合同有效附件。(一)乙方提供平面图纸;(二)工程预算书;(三)补充条款;(四)其他甲方：XXXX乙方：XXXX代表人：XXX代表人：XXX：XXXX：XXXX日期：XXXX年XXXX月XXXX日日期：XXXX年XXXX月XXXX日装修办公室合同8业主(以下简称甲方)：XXXX施工队(以下简称乙方)：XXXX甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：XXXX。二、价格清包工费：￥XXX元，大写：XXXX其中水电工XXX元木工XXX元瓦工XXX元油漆工XXX元垃圾清运费XXX元三、付款方式1、施工队进场，预支生活费：XXX元2、木工完成，付XXX元3、瓦工完成，付XXX元4、工程开工，付XXX元5、保修金XXX元，从开工之日起1年后支付四、设计1、甲方假设有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作。2、甲方假设无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。五、材料1、乙方应提早3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承当各自拖延工期的责任和经济损失。2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，假设已采购，甲方有权无条件回绝使用并可回绝支付该材料的费用。3、乙方应在甲方指定的建材供给点购置材料，并开具正式发票。4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权回绝使用。假设甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承当因材料质量引起的损失。5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。6、乙方应做好材料的保管工作，制止闲杂人等进入工地现场。7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。9、未经甲方答应，乙方不得携带任何建材出门，假设发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。六、工期从20xx年0XXX月0XX日起至20xx年0XX月XX0日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费X元/天七、材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。八、垃圾清运1、垃圾袋装化2、垃圾应日日清3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所九、劳动力管理1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。2、未经甲方答应，非工地施工人员不得在工地过夜。3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。4、乙方应具备在上海市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承当。5、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。6、在合同价内，乙方应提供人次跟随甲方挑选材料。7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。8、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。十、施工机具1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好使用性，乙方自行承当工具维修费。2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲乙双方各自承当一半，甲方代购，在工程完工后结算。十一、工地现场管理1、现场制止使用明火。2、现场制止吸烟。3、油漆材料必须和其他材料分开放置。十二、维修1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。3、假设因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进展维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。十三、合同附件1、施工工程清单。2、双方认可的报价单。3、乙方开出的材料采购清单。十四、合同争议1、出现争议甲乙双方先协商。2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。甲方(签章)：XXX乙方(签章)：XXX20xx年0XX月0XXX日20xx年XX月XX日装修办公室合同9甲方：桐庐浙基投资(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国经济合同法》及国家建立部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：一、工程概况及承包方式1、工程名称：桐庐浙基投资办公室装修工程;2、工程地点：桐庐县学圣路264号;3、工程承包方式：包工包料;4、工程概况：建筑面积70.00平方米。二、工程装修内容办公室内棚面(轻钢龙骨石膏板吊顶)、墙面、地面、电气等装饰工程。(详见办公室装修清单)三、工程造价合同总价：￥：35000。00元。四、工程期限工程开工日期：20xx年12月06日工程开工日期：20xx年12月30日五、质量要求工程开工后如出现质量问题(开工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年。六、付款方式1、工程开工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总合同价的90%，暨￥：31500。00元;2、乙方剩余工程款作为质保金，保修期到期后一次性付完余下工程款。七、双方责任1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;2、乙方：向甲方提供工程装饰报价。八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承当。2、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。3、其它未尽事宜由双方协商解决。4、合同一式贰份，双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。甲方：(盖章)乙方：(盖章)法定代表人(签字或盖章)：法定代表人(签字或盖章)：地址：地址：：：二xx年月日二○xxx年月日装修办公室合同10甲方：(以下简称甲方)________________乙方：(以下简称乙方)________________办公室装修工程，经决定，现由乙方承建本工程，为表达公平，甲、乙双方协议如下：一、建立地点______办公室。二、建立规模1、室内墙体刮仿瓷___平方米。2、双面石膏板间墙___平方米。三、施工工程规格1、仿瓷刮两遍，不滚乳胶膝，要求平整光亮。7、间墙结实结实，两面装订石膏板，与墙体一样，刮好仿瓷。四、开工时间____月初进场施工，____月____日前开工验收。五、施工队伍组织与施工平安1、施工队伍由乙方自行组织，乙方必须亲自到场组织施工。2、施工过程中乙方坚持平安第一，对工程平安负责，如出现伤亡事故由乙方自行负担，甲方概不负责。六、施工要求1、墙体、间墙刮仿瓷要求刮两遍，材料要求中等，完工后要求平整光亮。2、间墙要求结实结实，材料要求中等，不能偷工减料。七、施工监视乙方必须承受甲方监理人员对工程质量的监视，对不按规定要求施工，质量不合格的应立即返工，造成的损失由乙方自负。八、工程单价1、刮仿瓷按刮两遍的市场价___元每平方米结算。2、间墙按每平方米___元结算。九、经费结算工程全额由乙方垫资修建，工程完工验收后年前全部结清。本合同自签订之日起生效，一式四份，甲、乙双方各一位，一份存档备查，一份结算根据附件。甲方代表签字：___________乙方代表签字：___________签订日期：________年____月____日________年____月____日装修办公室合同11发包方〔简称甲方〕：承包方〔简称乙方〕：经双方平等自愿，协商一致的根底上就装修工程有关事宜达成以下几点协议：一、工程单位名称地点：厂区办公室。二、承包方式：乙方包工包料。三、工程施工：一至三层地面贴砖，楼梯踏步做油漆，卫生间墙面贴砖、吊顶、小便池4只、蹲坑4只、格栅灯8只、墙面顶面做涂料、窗帘、防盗门1扇、防盗窗1扇，详细以报价单为准。四、工程期限：开工日期：年月日至年月日。五、工程总造价元〔不含税〕。六、协议签订后，乙方组织人员进场施工。七、在施工中如甲方有需增加工程或减工程那么应增补与相应减少所支费用。八、付款方式：协议签订后即付30%〔即________元〕购置所需材料，工作量约过半支付30%〔即__________元〕，余款工程开工后一次付清。九、为了更快更好完成工程，甲方应配合乙方供电供水，工程款即时到位。十、乙方必须遵守甲方厂区规章制度，做到文明施工。十一、未尽事宜另行协商。十二、本协议甲、乙双方签字生效，并具有法律效力，本协议一式两份，双方各持一份，工程款付清后自行终止。甲方〔签字〕：乙方〔签字〕：日期：装修办公室合同12甲方：(以下简称甲方)___________________________乙方：(以下简称乙方装修合同签订需要注意的细节)__________________________装修合同书_按照《中华人民共装修合同怎么写和国经济合同法》及国家建立部、省市建委对建筑装饰工程的有装修合同考前须知别无视关规定，经双装修合同模板方协商签定合同如下：一、工程概况及承包方式1、工装修合同签订需要注意的细节程名称：办公室装修2、工程地点：__________________________________________________装修合同考前须知别无视____。3、工程承包方式：包工包料。4、工程概况：建筑面积_________平方米。二、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为根据;工程造价为：￥__装修合同考前须知别无视_______装修合同模板电子版元。(以甲方认定的单价为准，工程量开工后以审计为准)四、工程期限工程开工日期：____装修合同_____年_________月_装修合同________日。工程开工日期：_________年_________月_________日。五、质量要求按国家装修合同建立部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规装修合同模板电子版范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量到达市优。工程竣装修合同签订需要注意的细节工后如出现质量问题(开工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿装修合同考前须知别无视保修，保修期为一年，终身维修。六、付款方式1、装修合同签订需要注意的细节合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的;2、工程进展一半时，甲方即付给乙方装修合同工程款总造价的;3、工程开工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的;4、乙方剩余工程款作为质保金_______装修合同怎么写内付清。七、双方责任1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排装修合同怎么写水装修合同报价清单总阀位置应负责指明;施工场地要平整。2、装修合同怎么写、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报装修合同报价清单价。八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期装修合同签订需要注意的细节可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承当。2、本工程报价外的工程或工装修合同模板程项装修合同签订需要注意的细节目的材质、工艺发生变化时装修合同模板电子版，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负装修合同书责人签字为准，并列入开工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程工程的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)3、工程量发生变化时，按开工后工程审计的工程装修合同报价清单量计算为准。4、如装修合同简单版甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。5、其它未尽事宜由双方协商解决。6、合同装修合同考前须知别无视一式_________份，双方签字生效，各持_________份，并具有同等法律效力。甲方单位名称：__装修合同考前须知别无视______________________乙方单位名称：________________________________________年_________月_______日_____________装修合同怎么写___年_________月_______日装修办公室合同13甲方：(以下简称甲方)装修单位乙方：(以下简称乙方)装饰公司按照《中华人民共和国经济合同法》及国家建立部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：一、工程概况及承包方式1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包方式：包工包料4、工程概况：建筑面积平方米。二、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为根据;工程造价为：￥元。(以甲方认定的单价为准，工程量开工后以审计为准)四、工程期限工程开工日期：20年月日工程开工日期：20年月日五、质量要求按国家建立部行业标准jgj73—91《建筑装饰工程施工验收标准》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量到达市优。工程开工后如出现质量问题(开工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。办公室装修合同范本六、付款方式1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的3、工程开工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。七、双方责任1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承当。2、本工程报价外的工程或工程工程的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入开工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程工程的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)3、工程量发生变化时，按开工后工程审计的工程量计算为准。4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。5、其它未尽事宜由双方协商解决。6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。甲方单位名称：乙方单位名称：(盖公章)(盖公章)签约日期：签约日期：2、办公室装修合同范本委托方(甲方)：承接方(乙方)：工程工程：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进展居室装饰。为保证工程顺利进展，根据国家有关法律规定，特签定本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。第一条：工程概况一、工程地址：二、居室规格：房型层(式)室厅卫。三、施工内容：详见《装饰施工内容表》。四、委托方式：双方商定采取以下第种承包方式。1.乙方包工、包全部材料;2.乙方包工、部分包材料，甲方提供部分材料;3.乙方包工、甲方包全部材料。五、工程开工日期：年月日六、工程开工日期：年月日工程总天数：天第二条：工程价款工程价款(金额大写)元。第三条：质量要求一、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见《家庭装饰工程主材料报价单》。二、施工中甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签定补充合同。三、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。第四条：材料供给一、甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装饰工程，非经甲方同意，不得挪作他用。二、乙方提供的材料、如不符合质量要求，或规格有差异，应制止使用，如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第五条：付款方式一、合同一经签定，甲方按照下表中的约定直接向乙方支付工程款。支付次数支付时间支付金额第一次开工前三日年月日元第二次工程进度过半年月日元第三次工程验收合格年月日元二、甲方付清工程价款，详见本合同附件《家庭装饰工程工程结算单》，乙方向甲方办理移交及发放工程保修卡，详见本合同附件《家庭装饰工程工程质量保修卡》三、甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停顿施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。四、工程施工中如有工程增减或需要变动，详见《家庭装饰工程工程变更表》，双方应签定补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减工程的价款，当场结清。第六条：争议解决1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商调解解决不成时，可以按照本合同约定向——市仲裁委员会申请仲裁;第七条：合同的变更和解除一、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后，重新签定补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。二、施工过程中，任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第八条：合同生效一、本合同和合同附件由双方盖章、签字后生效。二、补充合同与本合同具有同等的法律效力。三、本合同(包括合同附件、补充合同)一式份，甲乙双方及见证部门各执壹份。甲方(业主)：(签章)乙方：(签章)签约日期：年月日装修办公室合同14承接方(乙方)：XXX