实用大型施工合同样书_第1页
实用大型施工合同样书_第2页
实用大型施工合同样书_第3页
实用大型施工合同样书_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

PAGEPAGE1实用大型施工合同样书前言大型施工项目需要一份完善的合同样书来规范各个参与方的行为，避免合同纠纷，保障项目顺利进行和各方的权益。本文提供一份实用的大型施工合同样书，供参考、借鉴。在使用时应根据实际情况加以修改和调整，以符合项目实际情况和各方需求。合同编号（填写合同编号）签订日期（填写合同签订日期）参与方信息发包方公司名称：（填写发包方公司名称）法定代表人：（填写发包方法定代表人）联系地址：（填写发包方联系地址）联系电话：（填写发包方联系电话）承包方公司名称：（填写承包方公司名称）法定代表人：（填写承包方法定代表人）联系地址：（填写承包方联系地址）联系电话：（填写承包方联系电话）施工项目基本情况项目名称（填写项目名称）项目地址（填写项目地址）项目建设内容（填写项目建设内容）项目规模（填写项目规模）工期（填写项目工期）造价（填写项目造价）合同条款总则本合同是在双方平等、自愿、公正、诚信的基础上订立的，双方应当遵守所有条款，并履行各自的合同义务。本合同应当按照有关法律法规、政策以及行业标准和规范的要求订立，各方应当遵守法律法规、政策以及行业标准和规范。本合同中未尽事宜，按照有关法律法规、政策以及行业标准和规范处理。项目管理项目实行总包管理模式，由承包方全权负责项目的具体实施和管理。发包方有权对承包方进行监督、检查。施工进度、质量和安全应符合合同约定和行业标准，承包方应该严格按照计划组织、施工，保证完成质量和工期。承包方应该按照质量管理要求和验收标准完成合同约定的各项工作，发包方有权要求承包方进行质量监督检查。合同价款合同价款为人民币（填写数字）元，根据工程进度和实际完成情况进行支付，其中（填写比例百分比）的款项在验收后一次性支付。其他款项按照进度形式支付，发包方应当在收到施工单位结算报告30天内支付应付款项。如遇到不可抗拒的因素导致施工停止或延误，应当按照国家有关规定进行价格调整或者重新协商。违约责任如果发包方未按照合同约定支付款项，承包方有权在向发包方催讨无效的情况下，依法向法院申请强制执行，追究发包方法律责任并要求补偿。如果承包方违反合同约定，造成发包方损失的，承包方应当承担赔偿责任。异议解决双方应该本着公平公正的原则协商解决合同履行中的分歧和争议。如果协商不成，可申请有关政府机构或司法机关进行调解或者仲裁。仲裁地点为（填写仲裁地点），仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。签署人信息发包方签署人签署人姓名：（填写发包方签署人姓名）签署日期：（填写发包方签署日期）承包方签署人签署人姓名：（填写承包方签署人姓名）签署日期：（填写承包方签署日期）最后以上是一份实用的大型施工合同样书，希望对大家有所帮助。

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论